særlige betingelser Vintertjeneste med specialmaskiner 2013 Februar 2013
DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 8. februar 2013 SÆRLIGE BETINGELSER VINTERTJENESTE MED SPECIALMASKINER 2013 FEBRUAR 2013 Niels Juels Gade 13 1022 København K vd@vd.dk EAN 5798000893450 Postboks 9018 Telefon 7244 3333 vejdirektoratet.dk SE 60729018
Vintertjeneste med specialmaskiner 2013 Side 2 af 7 INDHOLDSFORTEGNELSE SÆRLIGE BETINGELSER... 3 A Aftalegrundlaget... 3 B Sikkerhedsstillelse og forsikring... 4 C. Entreprisens udførelse... 5 D. Bygherrens betalingsforpligtelse... 6 E. Tidsfristforlængelse og forsinkelse... 6 F. Arbejdets aflevering... 6 G. Mangler ved arbejdet... 6 H. 1- og 5-års eftersyn... 6 I. Særligt om ophævelse... 7 J. Tvister... 7 SÆRLIGE BETINGELSER... 3 A Aftalegrundlaget... 3 B Sikkerhedsstillelse og forsikring... 4 C. Entreprisens udførelse... 5 D. Bygherrens betalingsforpligtelse... 6 E. Tidsfristforlængelse og forsinkelse... 6 F. Arbejdets aflevering... 6 G. Mangler ved arbejdet... 6 H. 1- og 5-års eftersyn... 6 I. Særligt om ophævelse... 7 J. Tvister... 7
Vintertjeneste med specialmaskiner 2013 Side 3 af 7 SÆRLIGE BETINGELSER A ad 1 ad 1 stk. 1 ad 1 stk. 2 AFTALEGRUNDLAGET Almindelige bestemmelser Denne SB indeholder ændringer samt supplerende, særlige bestemmelser til AB 92 for rammeaftalen. De enkelte - og stk.-numre refererer til AB 92. Anførte formuleringer supplerer tilsvarende i AB 92, og har i tilfælde af modstrid forrang for disse. Såfremt AB 92's tekst helt bortfalder, vil dette være angivet. I aftalen benævnes bygherren "ordregiver", "driftsherren", "Vejdirektoratet" eller "VD". ad 2 ad 2 stk. 1 ad 2 stk. 2 Bygherrens udbud Opgaverne gennemføres til fast pris, med den i Tilbuds-, og afregningsgrundlaget (TAG) anførte fastprisperiode, idet der reguleres første gang forud for vintersæsonen 2014/2015, jf. TAG, punkt 1.4. Aftalen giver ikke entreprenøren eneret til opgaverne. Driftsherren kan vælge at overdrage en opgave både iht. rammeaftalerne og uden for rammeaftalerne. For rammeaftalerne gælder nedennævnte dokumenter samt de i dokumentet anførte bilag i prioriteret rækkefølge: 1. Tilbudsliste (TBL) 2. Rettelsesblade 3. Tilbuds-, og afregningsgrundlag (TAG) 4. 5. Vilkår for vintertjeneste med Specialmaskiner 6. Instruks for vintertjeneste med Specialmaskiner 7. Vejregler mv. 8. AB 92 Opgaverne gennemføres indenfor beredskabsperioden, der i hele kontraktperioden strækker sig fra 1. oktober til og med 30. april det efterfølgende år. Entreprenøren skal hvert år inden beredskabsperiodens start have klargjort sit materiel og fået dette besigtiget og godkendt af ordregivers værksted hos tjenesteyder. Samtidig skal entreprenøren dokumentere, at hans forsikring er i kraft for beredskabsperioden. Entreprenøren skal ved overdragelse af en opgave møde klar til arbejde, indenfor de tidsfrister der er anført i "Vilkår".
Vintertjeneste med specialmaskiner 2013 Side 4 af 7 Tildeling af en opgave Tildeling af den enkelte opgave vil ske som det økonomisk mest fordelagtige tilbud til den fastlagte opgave, baseret på følgende underkriterier: Materiellets egnethed til den aktuelle opgave (rydning af sne eller læsning af sne) Materiellets geografiske hjemsted, set i forhold til den aktuelle opgave Materiellets kapacitet Entreprenørens punktlighed Pris for arbejde (timepris) Pris for transport (km-pris) Underkriterierne er angivet i prioriteret rækkefølge, men uden angivelse af vægt, da valg af sneslynge skal til passes den aktuelle situation, hvilket ikke gør det hensigtsmæssigt at fastlægge vægte til underkriterierne. Ved entreprenørens punktlighed forstås overholdelse af arbejdskvalitet og udkaldstid. Såfremt entreprenøren i samme vintersæson har fået en skriftlig påtale for mangelfuld kvalitet eller for at møde for sent, vil dette vægte negativt ved tildeling af nye opgaver. Tildeling af en opgave foregår ved at Vintercentralen udkalder entreprenøren ved et telefonopkald. Ved opkald oplyses i hvilket omfang og på hvilken lokalitet arbejdet skal udføres. ad 3 ad 3 stk. 5 Entreprenørens tilbud Vedståelsesfristen er anført i BUT. B SIKKERHEDSSTILLELSE OG FORSIKRING ad 6 ad 6 stk. 1 Entreprenørens sikkerhedsstillelse Entreprenøren skal ikke stille sikkerhed for opfyldelse af sine forpligtelser overfor driftsherren. ad 6 stk. 2-4 Udgår. ad 6 stk. 6 Udgår. ad 8 ad 8 stk. 3 Forsikring Tilbudsgivers ansvarsforsikringen skal have følgende minimumsdækning pr. år: For tingskade mindst 2,5 mio. kr. For personskade mindst 10 mio. kr. Tilbudsgivers ansvarsforsikring skal også dække skader på vejen og dens udstyr.
Vintertjeneste med specialmaskiner 2013 Side 5 af 7 Inden arbejdet påbegyndes, og senest 1. september 2013, skal entreprenøren dokumentere, at de nødvendige ansvars- og skadesforsikringer er tegnet og præmien betalt. C. ENTREPRISENS UDFØRELSE ad 12 ad 12 Arbejdets forringelse mv. Vedligeholdelse Entreprenøren har ansvaret for, at vintermateriel, sikkerhedsudstyr og afmærkningsmateriel er monteret forsvarligt på traktor/sneslynge. Entreprenøren er endvidere ansvarlig for enhver skade, som sker under arbejdets udførelse. Ved hændelige skader på ordregivers vejudstyr og materiel, op til 5.000 kr. pr. rammeaftale pr. vintersæson, kræves ikke erstatning. Ordregivers eventuelle krav mod entreprenøren ophører 3 måneder efter rammeaftalens afslutning, med mindre ordregiver inden da har fremsat skriftligt krav mod entreprenøren. ad 17 Bygherrens tilsyn Fremgår af Vilkår. ad 18 Entreprenørens arbejdsledelse Fremgår af Vilkår. ad 18 stk.1 "Den Danske Stat er i medfør af ILO konvention nr. 94 om arbejdsklausuler i offentlige kontrakter forpligtet til at sikre, at entreprenøren og eventuelle underentreprenører tilsikrer arbejdere i Danmark løn, arbejdstid og andre arbejdsvilkår, som ikke er mindre gunstige end dem, der i henhold til en gældende kollektiv overenskomst, voldgiftskendelse, nationale love eller administrative forskrifter gælder for arbejde af samme art inden for vedkommende fag eller industri på den egn, hvor arbejdet udføres. Der skal som sammenligningsgrundlag anvendes en kollektiv overenskomst, der er repræsentativ for, hvad der i øvrigt gælder i Danmark i den pågældende sektor. Entreprenøren forpligter sig til at sikre medarbejdere beskæftiget i Danmark med opgavens udførelse løn- og ansættelsesvilkår som nævnt ovenfor og er forpligtet til at orientere de ansatte om de gældende arbejdsvilkår. Overholder entreprenøren ikke ovennævnte krav, og medfører dette et berettiget krav på yderligere løn fra de ansatte, kan Vejdirektoratet tilbageholde vederlag til entreprenøren med henblik på at sikre de ansatte de nævnte ansættelsesvilkår."
Vintertjeneste med specialmaskiner 2013 Side 6 af 7 Det påhviler entreprenøren at sikre, at opgaver iht. nærværende rammeaftale herunder leverancer gennemføres i overensstemmelse med internationale konventioner, som Danmark har tilsluttet sig. ad 19 Byggemøder Byggemøder benævnes driftsmøder. Der afholdes driftsmøder ved behov. ad 20 Samvirke med andre entreprenører Entreprenøren skal, i situationer som beskrevet i Vilkår punkt 1.3, samarbejde med andre entreprenører om løsning af den konkrete opgave. Entreprenørerne aftaler indbyrdes arbejdsfordeling, såfremt andet ikke meddeles af Vintercentralen. D. BYGHERRENS BETALINGSFORPLIGTELSE ad 22 ad 22 stk. 1 Betaling Betalingen sker ved indsættelse på en af entreprenøren opgivet konto. Der ydes ingen betaling for omgøring af mangelfuldt arbejde, når omgøringen skyldes forsømmelse fra entreprenørens side. Øvrigt vedr. betaling fremgår af TAG. ad 22 stk. 7 Teksten i AB 92 udgår og erstattes af følgende: Ordregivers fakturaudkast for april måned, udgør en endelig og fuldstændig opgørelse af entreprenørens krav på ordregiver for arbejde der er gennemført i vintersæsonens løb. Efter entreprenørens godkendelse af dette fakturaudkast kan entreprenøren ikke komme med yderligere krav. Opgørelsen efter den sidste vintersæson træder i stedet for slutopgørelsen. E. TIDSFRISTFORLÆNGELSE OG FORSINKELSE F. ARBEJDETS AFLEVERING Afsnittet udgår G. MANGLER VED ARBEJDET Afsnittet udgår H. 1- OG 5-ÅRS EFTERSYN Afsnittet udgår
Vintertjeneste med specialmaskiner 2013 Side 7 af 7 I. SÆRLIGT OM OPHÆVELSE ad 40 ad 40 stk. 1 ad 41 Bygherrens hæveret Såfremt entreprenøren gentagne gange overskrider deltidsfrister eller kvalitetskrav til arbejdets udførelse, kan bygherren efter skriftligt påkrav ophæve rammeaftalen, jf. ad 10, stk. 2. Entreprenørens hæveret Entreprenøren kan hæve aftalen, såfremt han afhænder sneslyngen. J. TVISTER ad 47 ad 47 stk. 1 Voldgift Uoverensstemmelser Uoverensstemmelser skal altid søges løst, hvor de opstår. Kan dette ikke lade sig gøre, anvendes først eskalation inden for egne organisationer Adcitation ved tredjemands erstatningskrav Ved tredjemands sagsanlæg ved domstolene mod driftsherren med krav om erstatning for skade påført i forbindelse med arbejdets udførelse, accepterer entreprenøren, at driftsherren kan adcitere entreprenøren under retssagen. Entreprenøren accepterer endvidere at driftsherren kan anlægge regressag ved domstolene mod entreprenøren, såfremt driftsherren har udbetalt erstatning til tredjemand for skade påført i forbindelse med arbejdets udførelse.
Vejdirektoratet har lokalkontorer i Aalborg, Fløng, Middelfart, Næstved og Skanderborg samt hovedkontor i København. Find mere information på vejdirektoratet.dk. VEJDIREKTORATET Niels Juels Gade 13 Postboks 9018 1022 København K Telefon 7244 3333 vd@vd.dk vejdirektoratet.dk