Indholdsfortegnelse Side : 1/18 Indholdsfortegnelse... 1 1. Orientering... 3 1.1 Generelt... 3 1.2 Definitioner... 3 1.3 Byggesagen... 3 1.3.1 Generelt... 3 1.3.2 Entrepriser/arbejder... 3 1.3.3 Bygherreleverancer... 3 1.4 Projektorganisation... 3 1.5 Projektmaterialet... 4 1.5.1 Generelt... 4 1.5.2 Beskrivelser... 5 1.5.3 Tegninger/bygningsmodeller... 5 1.6 Fælles værktøjer... 5 1.6.1 Bygherreformularer... 5 1.6.2 Digital kommunikation... 5 1.7 Pålæg... 5 1.7.1 Arbejdsklausul... 5 1.8 Udenlandsk arbejdskraft... 5 2. Referencer... 6 2.1 Generelt... 6 2.2 Bekendtgørelser... 6 2.3 Cirkulærer... 6 2.4 Mål og tolerancer... 6 3. AB 92... 7 4. Byggeplads... 13 4.1 Generelt... 13 4.2 Bestemmelser... 13 4.2.1 Generelt... 13 4.2.2 Myndighedsforskrifter og -vejledninger... 13 4.2.3 Myndighedstilladelser og -anmeldelser... 13 4.3 Overdragelse og aflevering af byggepladsen... 13 4.4 Eksisterende forhold... 13 4.5 Bygherrens afsætninger... 14 4.6 Byggepladsforhold... 14 4.6.1 Generelt... 14 4.6.2 Aflåsning... 14 4.6.3 Vagtordning... 14 4.6.4 Tyverisikring... 14 4.6.5 Skiltning... 14
Indholdsfortegnelse Side : 2/18 4.6.6 Materialeopbevaring... 14 4.7 Forsyning til byggeplads... 14 4.7.1 Generelt... 14 4.7.2 Vand og afløb... 14 4.7.3 El... 14 4.8 Særlige forhold ved bygninger i brug... 14 4.8.1 Generelt... 14 4.8.2 Information til tredjemand... 15 4.8.3 Midlertidig drift... 15 4.9 Vejrligsforanstaltninger... 15 4.9.1 Generelt... 15 4.9.2 Vintermøder... 15 4.9.3 Udtørring af bygning... 15 4.10 Rengøring... 15 5. Omgivende miljø... 16 5.1 Generelt... 16 5.2 Støj... 16 5.3 Vibrationer... 16 5.4 Støv... 16 5.5 Emissioner til atmosfæren... 16 6. Kvalitetsledelse... 17 6.1 Generelt... 17 6.2 Byggeledelsen... 17 6.3 Byggemøder... 17 6.4 Kvalitetsplan... 17 6.5 Projektgennemgangsmøde... 17 6.6 Entreprenørens kontrol og dokumentation... 17 6.6.1 Generelt... 17 6.6.2 Styring af udførelsesdokumenter... 17 6.6.3 Arkivering af dokumentation... 17 6.6.4 Kontroldokumentation... 17 6.6.5 D&V-dokumentation... 17 6.7 Aflevering... 17 6.8 Kvalitetssikring efter aflevering... 17 7. Tidsstyring... 18 7.1 Generelt... 18 7.2 Tidsplan... 18 7.3 Vejrligsdage... 18
1. Orientering Side : 3/18 1. Orientering 1.1 Generelt bips B2.010, Basisbeskrivelse byggesag/2016-07-08 er sammen med denne projektspecifikke beskrivelse gældende for arbejdet. 1.2 Definitioner 1.3 Byggesagen 1.3.1 Generelt Byggeobjekt Mindre bygningsændringer i kontor- og personaleområde Indbygning af lift/elevator mellem etagerne Sagsidentifikation Caspersen & Krogh A/S, sag nr.: 0558-01 Reeholm & Bredahl A/S, sag nr.: 17.016 1.3.2 Entrepriser/arbejder Byggesagen udføres i hovedentreprise, opdelt på nedenstående arbejder (i parentes er angivet de forkortelser for de pågældende arbejder, der kan være anvendt i beskrivelsestekster): Nedbrydning (NE) Beton, pladsstøbt (BT) Murværk (MU) Træ, døre, lofter (TØ) Fuger (FU) Gulve (GU) Inventar (IN) VVS-anlæg (VVS) El (EL) Elevator (EV) Maling (MA) 1.3.3 Bygherreleverancer Ad stk. 2. Entreprenørens påtale af fejl og/eller mangler skal ske inden anvendelse og senest 5 arbejdsdage efter modtagelsen. 1.4 Projektorganisation Bygherre Randers Kommune Skoleforvaltning Laksetorv, 8900 Randers C Kontakt: Ejendomsservice, Lars Ole Markvardsen 6112 2351
1. Orientering Side : 4/18 Byggepladsadresse Blicherskolen Haldvej 6, 8981 Spentrup 8915 4355 Kontakt: Serviceleder Lars Kjærulff Christensen 6112 4703 Byggeadministration Bygherren Totalprojekt, byggeledelse, fagtilsyn Totalrådgiver, arkitekt- og landskabsarkitekt (projekt, fagtilsyn, byggeledelse): Caspersen & Krogh A/S, arkitekter MAA Kontakt: Hans Christian Caspersen 2342 5650 Tøjhushavevej 14 8900 Randers C Tlf. 86 43 31 22 -med følgende underrådgivere: Konstruktions- el- og vvs-ingeniør (projekt, fagtilsyn): Reeholm & Bredahl A/S, rådgivende ingeniører Kontakt: Kristen Kragh 8642 7222 Arbejdsmiljøkoordinator Arbejdsmiljøkoordinator (p) (projekteringsfase) Caspersen & Krogh A/S, arkitekter MAA Arbejdsmiljøkoordinator (b) (udførelsesfase) Bygherrens forpligtelser i henhold til Arbejdsministeriets bekendtgørelse nr. 576 af 21.06.01 overdrages til entreprenøren. 1.5 Projektmaterialet 1.5.1 Generelt Projektmaterialet består af følgende: Nærværende byggesagsbeskrivelse Summarisk arbejdsbeskrivelse Tegninger i henhold til tegningsfortegnelse
1. Orientering Side : 5/18 1.5.2 Beskrivelser 1.5.3 Tegninger/bygningsmodeller 1.6 Fælles værktøjer 1.6.1 Bygherreformularer 1.6.2 Digital kommunikation Projektweb 1.7 Pålæg E-mailstandard 1.7.1 Arbejdsklausul ILO-konvention nr. 94 vedrørende arbejdsvilkår er gældende. 1.8 Udenlandsk arbejdskraft
2. Referencer Side : 6/18 2. Referencer 2.1 Generelt Ad stk. 1. Som supplement til referencerne i basisbeskrivelsen er nedennævnte udvalgte referencer ligeledes gældende 2.2 Bekendtgørelser BEK om anvendelse af IKT, offentligt: Bekendtgørelse nr. 118 af 6. februar 2013 om anvendelse af informations- og kommunikationsteknologi (IKT) i offentligt byggeri Klima-, Energi- og Bygningsministeriet. 2.3 Cirkulærer Fastpriscirkulæret: Cirkulære nr. 174 af 10. oktober 1991 om pris og tid på bygge- og anlægsarbejder mv. Bygge- og Boligstyrelsen. med senere ændringer Cirkulære nr. 9784 af 28. november 2003 om ændring af cirkulære om pris og tid på bygge- og anlægsarbejder mv. Erhvervs- og Boligstyrelsen. ILO-konvention nr. 94: Cirkulære nr. 9471 af 30. juni 2014 om arbejdsklausuler i offentlige kontrakter Beskæftigelsesministeriet. 2.4 Mål og tolerancer
3. AB 92 Side : 7/18 3. AB 92 A. Aftalegrundlaget Almindelige bestemmelser 1. Bygherrens udbud Ad 2, stk. 2 - tilføjelse Udbudsmaterialet forudsætter, at tilbudsgiverne på stedet gør sig bekendt med lokale forhold, der kan have betydning for entreprisens udførelse. Deltagelse i besigtigelsesgennemgang på stedet jf. udbudsbrev er obligatorisk. Senere økonomiske krav som følge af forhold, som var erkendelige på besigtigelsestidspunktet, vil ikke blive anerkendt. Ad 2, stk. 6 - tilføjelse Tilbud skal afleveres på de udsendte tilbudslister. Tilbud, hvor tilbudslisten ikke er udfyldt som tilsigtet, kan tilsidesættes som ikke-konditionsmæssige. Ad 2, stk. 7 - tilføjelse Hvis evt. tillægs- eller fradragspriser skal tillægges samme vægt som hovedtilbudssummen vil dette fremgå af tilbudslisten, og sådanne priser vil blive læst op ved licitationen. Entreprenørens tilbud Ad 3 generelt - tilføjelse Evt. forbehold skal anføres på tilbudslisten. Vedlagte standardforbehold skal bære tilbudsgiverens navn og adresse. Hvis entreprenørens tilbud omfatter leverancer, for hvilke undtagelsesbestemmelsen i 10 stk. 5 vil være gældende, skal dette for alle sådanne leverancer oplyses ved tilbudsafgivelse med angivelse af, hvilke leverancer der er tale om. Anvendelse af undtagelsesbestemmelsen i stk. 5 vil blive kapitaliseret af bygherren ved sammenligning af tilbud med og uden anvendelse af undtagelsesbestemmelse. Entrepriseaftalen Ad 4, stk. 1 - tilføjelse Skriftlig accept meddeles af bygherren. Kun forbehold, der er nævnt i accepten har gyldighed. Overdragelse af rettigheder og forpligtelser mv. Ad 5, stk. 2 - tilføjelse Entreprenøren kan kun give transport på sit samlede tilgodehavende til bank, sparekasse eller andet anerkendt pengeinstitut med betalingsadresse i Danmark. B. Sikkerhedsstillelse og forsikring Entreprenørens sikkerhedsstillelse
3. AB 92 Side : 8/18 6. Bygherrens sikkerhedsstillelse Ad 7 - ændring Bygherren stiller ikke sikkerhed. Forsikring Ad 8, stk. 1 - tilføjelse Anmodning om entreprenørens (og evt. underentreprenørers) medtagelse som sikrede på bygherrens forsikringspolice skal fremsættes samtidig med tilbudsafgivelse. Ved en sådan medforsikring påhviler betaling af selvrisiko den skadelidte for så vidt angår bygningsdele, som entreprenøren ikke har afleveret. Ved skader på bygningsdele, som ikke er omfattet af entreprenørens kontrakt (eks. bygningsdele ved om- og tilbygning), påhviler betaling af selvrisiko entreprenøren i det omfang, skadesårsag kan henføres til denne. Ved forsikringsskader i forbindelse med "varmt arbejde" udgør selvrisikoen 10% af forsikringssummen, dog min. kr. 100.000,- og maks. 250.000 pr. skade. Denne forhøjede selvrisiko bortfalder dog, hvis det kan godtgøres, at skaden er sket, uanset at Brandteknisk Vejledning nr. 10 har været fulgt. Betaling af selvrisiko ved forsikringsskader i forbindelse med "varmt arbejde" påhviler skadevolder, uanset om der er tale om medforsikring jf. ovenstående eller alene sædvanlig brand- og stormskadeforsikring. C. Entreprisens udførelse Arbejdsplan og afsætning Ad 9, stk. 1 - tilføjelse Betingelser for tidsstyring er anført i afsnit 7, Tidsstyring. Entreprenørens ydelse Ad 10 stk. 1 - tilføjelse I henhold til ILO-konvention 94 har entreprenøren pligt til at sikre, at de ansatte, som entreprenøren og eventuelle underentreprenører beskæftiger i Danmark med henblik på opgavens udførelse, har løn- og ansættelsesforhold, der ikke er mindre gunstige end dem, der er gældende på den egn, hvor arbejdet udføres. Overholder entreprenøren ikke denne forpligtelse, og medfører dette et berettiget krav fra de ansatte, kan bygherren tilbageholde vederlag med henblik på at tilgodese dette krav. Bygherren er berettiget til at kræve dokumentation for, at entreprenøren overholder denne forpligtelse. Projektgennemgang, dokumentation og prøver Ad 11, generelt - tilføjelse Betingelser for div. kvalitetsledelses-ydelser er anført i afsnit 6, Kvalitetsledelse
3. AB 92 Side : 9/18. Arbejdets forringelse mv. Vedligeholdelse Ad 14, stk. 2 - tilføjelse Senest 5 arbejdsdage efter, at bygherren har meddelt ønske om ændring i entreprisen skal entreprenøren fremsætte evt. krav om forandring i aftalen med hensyn til pris, tid og sikkerhed. Ændringer, der resulterer i mer- eller mindreydelser, må ikke igangsættes, før der foreligger en underskrevet aftaleseddel. Ad 14, stk. 5 - tilføjelse Entreprenøren skal acceptere de ændringer i arbejdets omfang, som fuld udnyttelse af tilbudslistens fradragspriser medfører. Forhold til myndigheder 13. Ændringer i arbejdet 14. Uklarheder, hindringer eller lignende forhold 15. Fortidsminder 16. Bygherrens tilsyn Ad 17, stk. 1 - tilføjelse Bygherrens tilsyn udføres som anført i afsnit 2.5, Projektorganisation. Tilsynet skal have adgang til entreprenørens lagre og produktionssteder (herunder også sådanne, der befinder sig hos underleverandører/-entreprenører). Tilsynet skal have lejlighed til at foretage den ønskede besigtigelse og til at gennemgå entreprenørens kontroldokumentation. Ad 17, stk. 2 - tilføjelse Tilsynet har ikke fast ophold på pladsen, men kan tilkaldes med maks. 1 arbejdsdags varsel. Entreprenørens arbejdsledelse 18. Byggemøder 19. Samvirke med andre entreprenører Ad 20 Alle arbejder på byggepladsen er omfattet af nærværende hovedentreprise. Tilkaldelse af bygherren og entreprenøren. Parternes ophold i udlandet 21.
3. AB 92 Side : 10/18 D. Bygherrens betalingsforpligtelse Betaling Ad 22, stk. 1 - tilføjelse Acontobegæring ekspederes af bygherren 1 gang om måneden. Acontobegæring skal være byggeledelsen i hænde senest d. 01. Udbetaling finder sted senest 15 arbejdsdage efter denne dato. Acontobegæringer, der indkommer senere end d. 01. henligger ubetalte til efterfølgende måneds udbetaling. Mer- eller mindreydelsers afregning må ikke sammenblandes med acontobegæringer men følger i øvrigt samme retningslinjer som gælder for disse. Slutregning udbetales senest 15 arbejdsdage efter modtagelse eller afsluttet mangelafhjælpning. Ad 22, stk. 6 - tilføjelse Entreprisen udføres til fast pris. Fastpriskravet dækker tidsrummet fra tilbudsafgivelse og til aflevering. Muligheden for regulering af entreprisesummen begrænser sig således til tilfælde som beskrevet i Bygge- og boligstyrelsens cirkulære om pris og tid af 10.10.91 8 og 9. Regulering sker i givet fald efter reglerne i bilagene til nævnte cirkulære. Entreprenørens ret til at standse arbejdet 23. E. Tidsfristforlængelse og forsinkelse Ad 24, stk. 1, pkt. 4 - tilføjelse Grundlag for fristforlængelse som følge af forhold, nævnt i pkt. 4 er anført i afsnit 8, Tidsstyring. Entreprenørens ret til tidsfristforlængelse 24. Entreprenørens hæftelse ved forsinkelse Ad 25, stk. 1 - tilføjelse Dagboden udgør pr. arbejdsdag 3 o/oo af entreprisesummen, ekskl. moms. Bygherrens ret til tidsfristforlængelse 26. Bygherrens hæftelse ved forsinkelse Ad 27, generelt - tilføjelse Krav om godtgørelse skal fremsættes på førstkommende byggemøde efter forsinkelse er konstateret. F. Arbejdets aflevering
3. AB 92 Side : 11/18 Afleveringsforretningen 28. Afleveringsprotokol 29. G. Mangler ved arbejdet Mangelsbegrebet 30. Mangler påvist ved afleveringen 31. Mangler påvist efter afleveringen 32. Bortfald af entreprenørens afhjælpningspligt mv. 33. Bygherrens ret til afslag i entreprisesummen 34. Entreprenørens ansvar for følgeskader 35. Mangelansvarets ophør 36. H. 1- og 5-års eftersyn 1-års eftersyn 37. 5-års eftersyn 38. Fælles regler for eftersyn 39. I. Særligt om ophævelse Bygherrens hæveret 40. Entreprenørens hæveret 41. Konkurs, betalingsstandsning, tvangsakkord mv. 42. En parts død 43.
3. AB 92 Side : 12/18 Fælles regler om ophævelse 44. J. Tvister Syn og skøn 45. Sagkyndig beslutning om stillet sikkerhed mv. 46. Voldgift 47.
4. Byggeplads Side : 13/18 4. Byggeplads 4.1 Generelt Ad stk. 1, ændringer, tilføjelser Samtlige ydelser i forbindelse med indretning, drift og afvikling af byggeplads, herunder ydelser opregnet i dokument "Arbejdsmiljø + grundlag for PSS", skal være indeholdt i hovedentreprisen. Hvor der i byggesags-basisbeskrivelsen og i Arbejdsmiljø + grundlag for PSS er anvendt termen "entreprenørerne", "de respektive entreprenører", "den enkelte entreprenør" eller lign., læses dette som "entreprenøren". Generelt for byggepladsydelser gælder, at entreprenøren har metodefrihed ved disponeringen af disse. Hvor der i efterfølgende underpunkter under pos. 4 således ikke er anført noget, betyder dette, at den pågældende ydelse udføres efter metode og i omfang entreprenørens eget skøn, dog min. således at gældende myndighedskrav og forskrifter skal være opfyldt. Når der i basistekst er anført, at forholdet fremgår af byggepladstegning, betyder dette, at det fremgår af den byggepladstegning, som entreprenøren fremstiller til imødekommelse af myndighedskrav og egne behov. 4.2 Bestemmelser 4.2.1 Generelt 4.2.2 Myndighedsforskrifter og -vejledninger 4.2.3 Myndighedstilladelser og -anmeldelser Ad stk. 2, ændring Entreprenøren foretager anmeldelse til Arbejdstilsynet. 4.3 Overdragelse og aflevering af byggepladsen Ad stk. 1 og 2, tilføjelse Entreprenørens faste pris er baseret på byggepladsen, som den henligger ved besigtigelsesmøde forud for prissætningen. Lokaliteterne overtages ryddede for alt løst inventar. Fast inventar mv. fjernes af entreprenøren, i det omfang dette fremgår af arbejdsbeskrivelserne. Entreprenøren foranlediger inden arbejdets påbegyndelse afholdelse af et vejsyn med deltagelse af byggeledelsen samt bygherrerepræsentant. 4.4 Eksisterende forhold Ad stk. 1, 2 og 3, tilføjelse De eksisterende forhold på byggepladsen fremgår af tegning jf. tegningsfortegnelse.
4. Byggeplads Side : 14/18 4.5 Bygherrens afsætninger 4.6 Byggepladsforhold 4.6.1 Generelt Udbudsmaterialets tegningsmateriale, indeholder alene oplysninger om udstrækningen af det areal, der kan anvendes til byggeplads samt bestående forhold herpå. Blivende byggepladstegning udarbejdes af entreprenøren på basis af udbudsmaterialets tegningsmateriale. 4.6.2 Aflåsning Entreprenøren forestår den daglige åbning kl. 7 og aflukning kl. 16 af byggepladsen. Aflukning omfatter lukning af vinduer og aflåsning af døre og porte. 4.6.3 Vagtordning 4.6.4 Tyverisikring 4.6.5 Skiltning 4.6.6 Materialeopbevaring 4.7 Forsyning til byggeplads 4.7.1 Generelt 4.7.2 Vand og afløb Ad stk. 1 og 2, tilføjelse Entreprenøren etablerer, vedligeholder og fjerner vandforsyning til byggebrug og evt skurby. afløb fra evt skurby. interimsvand-installation til- og afløb fra evt fælles skurvogne. 4.7.3 El Ad stk. 1 og 2, tilføjelse Entreprenøren etablerer, vedligeholder og fjerner elforsyningen til byggebrug. etablerer, vedligeholder og fjerner elforsyning til evt fælles skurvogne Elforbruget på byggepladsen betales af bygherren. 4.8 Særlige forhold ved bygninger i brug 4.8.1 Generelt Ad stk. 1-5, tilføjelser Ved forhandling af detaljeret tidsplan vil der blive pålagt enkelte dage, hvor der ikke må arbejdes i udvalgte områder af byggepladsen. Værktøj skal vælges således, at dette giver færrest mulige gener for eventuelle brugere/ansatte med hensyn til støj, vibrationer, støv og emissioner. Der må ikke benyttes radio og lignende på lokaliteten, når bygningen er i brug.
4. Byggeplads Side : 15/18 Adgang til lokaliteter i brug skal ske efter følgende regler: Entreprenøren forestår administration af nøgler. 4.8.2 Information til tredjemand 4.8.3 Midlertidig drift Entreprenøren skal i planlægning og drift af byggepladsens udendørs arealer tage hensyn til: Skole og skolegård i drift Entreprenøren skal i planlægning og drift af byggepladsens fælles arealer i bygningerne tage hensyn til: Skole i drift 4.9 Vejrligsforanstaltninger 4.9.1 Generelt 4.9.2 Vintermøder 4.9.3 Udtørring af bygning Entreprenøren sørger for udtørring/opvarmning af bygningen. Sådanne foranstaltninger må alene iværksættes med baggrund i dokumenterede fugt- og temperaturforhold, som er til hinder for korrekt arbejdsudførelse, og da kun efter aftale med byggeledelsen. 4.10 Rengøring Slutrengøring, lokalisering, omfang Slutrengøring omfatter følgende emner i alle lokaler: Sanitetsudstyr vaskes/aftørres Støv og pletter på vægge, døre og dørkarme aftørres Lavthængende lamper aftørres Skabe udvendig og indvendig aftørres Vindueskarme vaskes/aftørres Radiatorer aftørres Øvrigt inventar aftørres Højtsiddende armaturer, rør og kanter aftørres Gulve vaskes Paneler aftørres Persienner aftørres Spejle vaskes/poleres Vinduesglas vaskes/poleres indvendigt og udvendigt.
5. Omgivende miljø Side : 16/18 5. Omgivende miljø 5.1 Generelt 5.2 Støj 5.3 Vibrationer 5.4 Støv 5.5 Emissioner til atmosfæren
6. Kvalitetsledelse Side : 17/18 6. Kvalitetsledelse 6.1 Generelt 6.2 Byggeledelsen 6.3 Byggemøder Ad stk. 1., tilføjelse Byggemøder med deltagelse af byggeledelsen afholdes efter nærmere aftale under hensyntagen til, at byggeperioden strækker sig over sædvanlig sommerferietid. Som udgangspunkt forventes byggemøder dog afholdt med maksimum 2 ugers interval. 6.4 Kvalitetsplan Byggemøder internt i hovedentreprisen forventes afholdt ugentligt og byggeledelsen skal holdes løbende orienteret om indhold og beslutninger fra disse møder. 6.5 Projektgennemgangsmøde Ad stk. 2, tilføjelse Resultatet af procesgranskningen skal fremsendes til byggelederen senest 1 arbejdsdag inden projektgennemgangsmødets afholdelse. 6.6 Entreprenørens kontrol og dokumentation 6.6.1 Generelt 6.6.2 Styring af udførelsesdokumenter 6.6.3 Arkivering af dokumentation 6.6.4 Kontroldokumentation Ad stk. 1, 2 og 3, tilføjelse Kontroldokumentation skal afleveres digitalt. 6.6.5 D&V-dokumentation Ad stk. 1 og 2, tilføjelse D&V-dokumentation skal afleveres digitalt 5 arbejdsdage inden afleveringsforretningen. 6.7 Aflevering 6.8 Kvalitetssikring efter aflevering
7. Tidsstyring Side : 18/18 7. Tidsstyring 7.1 Generelt 7.2 Tidsplan Ad stk. 1, ændring Udbudstidsplan foreligger ikke. Entreprisen udføres inden for en tidsramme med byggestart 1.6.2017 (indbygning af elevator/lift kan efter nærmere aftale påbegyndes tidligere) -og aflevering 15.8.2017. Inden for nævnte tidsramme skal følgende færdiggørelsestidspunkter for deletaper respekteres Lærerværelsesområdet 1.8.2017 Elevator/lift 1.8.2017 Kontorområde 15.8.2017 Forsinket passage af disse deletaper er dagbodsudløsende på samme måde som forsinket aflevering. Ad stk. 2, tilføjelse Omfatter entreprisen udførelse af arbejder, der medfører særlig fare jf. kap. 5, skal entreprenørens detailtidsplan disponeres således, at udførelsen af sådanne aktiviteter med hensyn til lokalitet og tid afgrænses fra byggepladsens øvrige aktiviteter på en arbejdsmiljømæssigt forsvarlig måde. Ad stk. 3 og 4, ændring, tilføjelse Entreprenøren skal umiddelbart efter bygherrens accept udarbejde en endelig, detaljeret tidsplan for byggeriet inden for ovennævnte tidsramme og med angivelse af anførte deletaper. Denne tidsplan skal afleveres til byggeledelsen til godkendelse senest 5 arbejdsdage før byggestart. I kontraktperioden skal entreprenøren løbende revidere tidsplanen samt indhente byggeledelsens godkendelse heraf. Hvis entreprenøren ikke overholder en færdiggørelsesfrist i henhold til tidsplanen, skal dette snarest - og senest på førstkommende byggemøde efter problemets opståen - meddeles byggeledelsen. 7.3 Vejrligsdage Ikke aktuelt