ENTREPRISEKONTRAKT (AB92) 1. Parterne 1.1. Mellem Frederiksberg Kommune, Rådhuset Frederiksberg Ejendomme Smallegade 1 2000 Frederiksberg v/direktør Nicoline Holmblad og projektleder Ib Hørning, som er kontraktberettigede og Kristian Engelbrecht som kontaktperson. Dir. tlf.: 28 98 42 04 Mail: kren02@frederksberg.dk i det følgende kaldet bygherren og 1.2. Entreprenør: firmanavn CVR.nr.: cvr.nr. Adresse: adresse v/titel navn og projektleder navn, som er kontraktberettigede Dir. tlf.: tlf.nr. Mail: e-mail i det følgende kaldet entreprenøren indgås herved kontrakt om, at entreprenøren påtager sig at udføre følgende entreprise: 2. Opgaven 2.1. Kontrakten angår hovedentreprise vedrørende Sag: Rensning af tagrender Se bilag A i udbudsmaterialet for adresser på arbejdssteder. Arbejdet omfatter: Rensning af tagrender, tagnedløb og tagnedløbsbrønde, som beskrevet i udbudsmaterialet af 13. februar 2014. 2.2. Som bygherrens projektleder er Ib Langvad Hørning udpeget fra kommunen og navn fra entreprenøren. Udskiftning af entreprenørens projektleder kræver skriftlig accept fra bygherren. 2.3. Udgår 2.4. Udgår 2.5. Udgår 3. Kontraktgrundlaget 3.1. Arbejdet omfatter den i udbudsmaterialet af 13. februar 2014 beskrevne entreprise. 3.2. For kontrakten gælder følgende skriftlige grundlag i prioriteret rækkefølge: 1. Nærværende entreprisekontrakt med bilag 2. AB 92 med de i udbudsmaterialet angivne tilføjelser/fravigelser, vedlagt som bilag 1. 3. Udbudsbrev af 13. februar 2014 Entreprisekontrakt Rensning af tagrender Side 1 af 6
4. Entreprenørens tilbud af dato, vedlagt som bilag 2. 4. Entreprenørens arbejder 4.1. Entreprenøren forpligter sig til at præstere alle arbejder og leverancer, som er nødvendige for den fuldstændige udførelse af arbejderne ved ovennævnte entreprise og i nøje overensstemmelse med denne kontrakts bestemmelser og i henhold til udbudsmaterialet af 5. februar 2014, vedlagt som bilag 3. 4.2. Entreprenøren er forpligtet til at deltage i: Opstartsmøde 4.3. Mødet er indeholdt i entreprisesummen. 4.4. Udgår 4.5. Entreprenøren varetager som entreprenør under byggeriets opførelse alle bygherrens pligter i relation til sikkerhed og miljø, herunder samordning af sikkerhedsarbejdet på byggepladsen samt udarbejdelse og ajourføring af planer for sikkerhed. Entreprenøren har således det fulde ansvar for overholdelse af bekendtgørelse nr. 1516 af 16. december 2010, som er ændret ved bekendtgørelse nr. 115 af 5. februar 2013 om bygge- og anlægsarbejder. 4.6. Bygherren overdrager samtidig sine forpligtelser til at udarbejde, vedligeholde og administrere plan for sikkerhed og sundhed i henhold til bekendtgørelse 117 af 5. februar 2013. 5. Bygherrens ydelser 5.1. Udfærdigelse af særlige juridiske dokumenter (for eksempel vedrørende ejerforhold). 5.2. Bygherren påser forlods, at kommunen har den nødvendige råderet over pladsarealer i hele arbejdsperioden. 5.3. Herudover indhenter bygherren de til byggeriet nødvendige grave- og byggetilladelser. 5.4. Indkaldelse til, deltagelse i og referering fra opstartsmødet. 5.5. Udgår 6. Entreprenørens organisation 6.1. Entreprenøren skal til enhver tid opfylde og overholde alle danske lovkrav, al anden offentlig dansk regulering og al EU-retlig regulering af relevans for entreprenørens virksomhed, herunder love og regler m.v. om arbejdstid, afspadsering, indkvartering, faglig organisering, arbejdsmiljø, arbejdspladsvurdering, opkrævning og indbetaling af skat m.v. 6.2. Arbejdsklausul Entreprenøren skal sikre, at de ansatte, som denne og evt. underentreprenører beskæftiger i Danmark med henblik på opgavens udførelse, har løn- og ansættelsesforhold, der ikke er mindre gunstige end de løn- og ansættelsesforhold, der er gældende for den pågældende branche på den egn, hvor arbejdet udføres, jf. dansk lovgivning og ILO konvention nr. 94. Overholder entreprenøren ikke denne forpligtelse, og medfører dette et berettiget krav fra de ansatte, kan bygherren tilbageholde vederlag til entreprenøren med henblik på at tilgodese dette krav. Entreprenøren forpligter sig desuden til at sikre, at de ansatte, som denne beskæftiger i Danmark med henblik på opgavens udførelse, har gyldige arbejds- og opholdstilladelser. Bygherren forbeholder sig retten til at bortvise ansatte, der ikke er i besiddelse af nødvendige arbejds- eller opholdstilladelser og registreret i databasen RUT. Manglende overholdelse af arbejdsklausulen udgør væsentlig misligholdelse af nærværende kontrakt. 6.3. Ovenstående gælder også for indlejet mandskab hos entreprenøren og evt. underentreprenører. Entreprisekontrakt Rensning af tagrender Side 2 af 6
6.4. Entreprenøren er forpligtet til at sikre, at der, såfremt der anvendes ikke-dansktalende medarbejdere på byggeriet, skal være en dansktalende byggeleder, der kan sikre, at meddelelser om arbejdets udførelse, sikkerhedsinstrukser eller andre meddelelser bliver givet til de ikkedansktalende medarbejdere på en for dem forståelig måde. 6.5. Entreprenøren skal stille med anerkendt og godkendt sikkerhedsorganisation, herunder lovpligtigt arbejdsmiljøkursus. 6.6. På bygherrens anmodning skal entreprenøren dokumentere efterlevelse af punkt 6.2.-6.5. senest 5 arbejdsdage fra anmodning. 6.7. I tilfælde af entreprenørens anvendelse af underentreprenører skal entreprenøren sikre, at bestemmelserne i dette afsnit 6 medtages i entreprisekontrakten mellem entreprenøren og underentreprenørerne. 6.8. Manglende overholdelse af forholdene i pkt. 6.1.-6.7. udgør væsentlig misligholdelse af nærværende kontrakt og berettiger bygherren til at hæve kontrakten, såfremt forholdene ikke bringes i orden straks. 6.9. Udgår 6.10. Social klausul Bygherren vil gerne være entreprenøren behjælpelig med at få overblik over de muligheder, erfaringer og værktøjer, som Frederiksberg Kommune stiller til rådighed for det private erhvervsliv i forbindelse med varetagelse af sociale hensyn. Såfremt bygherren indkalder til et dialogmøde, er entreprenøren forpligtet til at deltage i dette. 7. Kvalitetssikring 7.1. Udgår 7.2. Udgår 7.3. Udgår 7.4. Udgår 7.5. Entreprenøren skal aflevere fotodokumentation for alle skader. Endvidere skal entreprenør aflevere fotodokumentation for reparation af skader, i henhold til udbudsmaterialet af 12. februar 2014. 8. Drifts- og vedligeholdelsesinstruktion 8.1. Udgår 8.2. Udgår 8.3. Udgår 8.4. Udgår 8.5. Udgår 9. Tidsplan 9.1. Arbejdet skal udføres i perioden fra 1. november til 31. december 2014. 9.2. Samtlige arbejder skal være afsluttet senest den 31. december 2014. 9.3. Entreprenøren udarbejder kort efter opstartsmødet detaljeret tidsplan. Entreprenøren skal have udarbejdet den detaljerede tidsplan senest 1. maj 2014. Tidsplanen vedlægges som bilag 5. Entreprisekontrakt Rensning af tagrender Side 3 af 6
10. Dagbod 10.1. I tilfælde af ansvarspådragende forsinkelse fra entreprenørens side betales en dagbod pr. påbegyndt arbejdsdag på 2 0/00 af den samlede entreprisesum ekskl. moms, dog minimum kr. 1000 pr. arbejdsdag for overskridelse af afleveringsfristen, se bilag 4 og 5. 10.2. Dagbøder kan modregnes i førstkommende ratebetaling eller i entreprenørens slutregning. 11. Entreprisesum 11.1. Arbejdet, jf. pkt. 4.1 og 4.2, udføres for en samlet fast sum af kr. Beløb Skriver ekskl. moms kr. beløb i bogstaver 00/100. For udførelse af ekstraarbejder gælder følgende timepriser, jf. tilbudslisten af dato er følgende: Faglærte svende: beløb Kr. ekskl. moms pr. time. Lærlinge: beløb Kr. ekskl. moms pr. time. Ufaglærte: beløb Kr. ekskl. moms pr. time. For udførelse af ekstraarbejder gælder endvidere den i tilbudslisten anførte rabat på materialer. 11.2. Prisen reguleres ikke. 11.3. Udgår 11.4. Udgår 11.5. Entreprenøren skal sikre sig, at enhver ændring af det af bygherren godkendte projekt på forhånd godkendes skriftligt af bygherren. 12. Ekstraarbejder 12.1. Ekstraarbejder herunder udførelse af reparationer til kr. 5000 eller mere skal aftales skriftligt, forinden ekstraarbejdet påbegyndes. Arbejdets omfang og prisen herfor skal være aftalt, inden arbejdet påbegyndes. 12.2. Udgår 13. Udbetaling af entreprisesummen 13.1. En del af entreprisesummen betales efter fakturering af hvert enkelt arbejdssteds færdiggørelse, i overensstemmelse med arbejdes forholdsmæssige størrelse. 13.2. Bygherren har betalt med frigørende virkning, når beløbet er indbetalt til entreprenørens pengeinstitut, uanset om entreprenøren kan disponere over beløbet. 13.3. Fyldestgørende fakturering sendes elektronisk med angivelse af projektleder Ib Langvad Hørning og rekvisitionsnummer, som sendes til entreprenør for hvert enkelt arbejdssted og EAN-nr. 5798009174109. Bygherren betaler ikke gebyr eller anden form for godtgørelse i den forbindelse. 14. Sikkerhedsstillelse 14.1. Entreprenøren er ikke forpligtet til at stille den i AB92 nævnte sikkerhed på 15% af entreprisesummen, idet entreprenør som alternativ til sikkerhedsstillelse efter AB92, kan bede bygherrer om at tilbageholde 15% af den samlede entreprisesum, til bygherrer, efter det samlede arbejders udførelse, har konstateret at arbejdet ikke lider af mangler. Entreprenør skal give bygherrer meddelelse om sit valg senest ved aftalens indgåelse. 14.2. Såfremt entreprenør stiller sikkerhed skal sikkerhedsstillelsen foreligge senest 8 arbejdsdage efter entreprisekontraktens underskriftsdato. Foreligger sikkerhedsstillelsen ikke som aftalt, er dette en væsentlig misligholdelse af parternes aftale, som berettiger bygherren til at ophæve kontrakten. 14.3. Nedskrivning og frigivelse af sikkerheden sker i henhold til AB 92, dog således at frigivelse sker efter 1-års gennemgangen af byggeriet, og på anfordring fra entreprenøren, når det ved afhjælpningsperiodens udløb skriftligt er godkendt, at arbejdet er udført uden mangler. 14.4. Bygherren stiller ikke sikkerhed. Entreprisekontrakt Rensning af tagrender Side 4 af 6
15. Forsikring 15.1. Bygherren tegner og betaler sædvanlig entrepriseforsikring (all risk, brand og stormskade). Entreprenøren og dennes evt. underentreprenører medtages som sikrede. Selvrisiko betales af entreprenøren. Selvrisikoen udgør kr. 25.000,- 15.2. Entreprenøren skal inden opstart dokumentere, at entreprenøren har en gældende særlig erhvervsansvarsforsikring samt udvidet graveforsikring, omfattende både ting- og personskader, for sig selv og eventuelle underentreprenører mod skader, som entreprenøren eller dennes folk, underentreprenører eller deres folk måtte påføre tredjemand under udførelsen af det med bygherren aftalte arbejde samt evt. følgeskader, der måtte konstateres efter entreprisens afslutning. Dækningssummen skal andrage kr. 7. mio. med en selvrisiko på maksimalt kr.100.000,00. 15.3. Dokumentation vedlægges som bilag 8. Forsikringen skal kunne dokumenteres senest 8 arbejdsdage efter entreprisekontraktens underskriftsdato, ellers er der tale om væsentlig misligholdelse. Bygherren kan således hæve entreprisekontrakten, såfremt forsikringen ikke foreligger senest 8 arbejdsdage fra kontraktens underskrivelse. 15.4. Entreprenøren skal dokumentere, at forsikringen er tegnet og betalt, dækkende de arbejder, der er kontraheret om. 16. Aflevering af byggeriet 16.1. Afleveringsproceduren afviger væsentligt i forhold til den beskrevne afleveringsprocedure i AB92. Entreprenør skal færdigmelde arbejdet for hver enkelt adresse. Faktura og opmålingsskema (Bilag B) kan sendes samtidig med færdigmeldingen eller umiddelbart derefter. Bygherrer afholder stikprøvevis mangelgennemgang af det færdig meldte arbejde, hvor entreprenøren har mulighed for at deltage. Deltager entreprenør ikke og finder bygherrer mangler ved det udførte arbejde, tilkalder bygherrer entreprenør, således at der kan foretages en fælles afleveringsforretning. 16.2. Udgår 16.3. Udgår 16.4. Udgår 16.5. Entreprenøren er ikke berettiget til nedskrivning af sikkerhedsstillelsen, såfremt bygherren har nægtet at modtage byggeriet. Endvidere er entreprenør ikke berettiget til at modtage den tilbageholdte andel af entreprisesummen. 17. Tvister 17.1. Såfremt der mellem parterne opstår en uoverensstemmelse, som ikke kan løses ved forhandling mellem parterne, forpligter parterne sig til at søge uoverensstemmelsen løst ved mediation i henhold til de ved Voldgiftsnævnet for bygge- og anlægsvirksomhed til enhver tid gældende regler herom. 17.2. Såfremt parternes uoverensstemmelse ikke kan løses ved mediation, afgøres uenigheden endeligt ved voldgiftsret ved Voldgiftsnævnet for bygge- og anlægsvirksomhed. 17.3. Klageskrift skal i så fald indgives snarest muligt og senest 3 måneder efter, at forhandling eller mediation har vist sig uden resultat. Svarskrift skal herefter afgives inden for 8 uger efter modtagelse af klageskrift, ligesom fristen for afgivelse af yderligere processkrifter er 8 uger efter modtagelse af modpartens seneste processkrift. 17.4. Overskrides en tidsfrist uden angivelse af en rimelig begrundelse og mod modpartens skriftlige accept heraf, skal sagen berammes til mundtlig forhandling på det foreliggende skriftlige grundlag. 17.5. Mundtlig forhandling skal under alle omstændigheder, såfremt det er muligt, afholdes senest 3 måneder efter skriftvekslingens afvikling. 17.6. Parterne er bekendt med, at nærværende bestemmelse er en fravigelse af AB92 s voldgiftsklausul. Entreprisekontrakt Rensning af tagrender Side 5 af 6
17.7. 18. Særlige bestemmelser 18.1. Uoverensstemmelser mellem parterne eller mellem entreprenøren og dennes rådgivere, underentreprenører eller leverandører berettiger ikke entreprenøren eller dennes folk til at udskyde eller standse arbejdet. 18.2. Ved enhver ændring af kontrakten skal tillægsaftale indgås skriftligt på forhånd og underskrives af samme parter som denne aftale. 18.3. Ved entreprenørens konkurs kan bygherren straks hæve kontrakten, i det omfang konkurslovens regler ikke er til hinder herfor. Ovennævnte er tillige gældende ved entreprenørens betalingsstandsning, eller hvis der åbnes forhandling om tvangsakkord, eller entreprenørens økonomiske forhold i øvrigt viser sig at være således, at entreprenøren må antages at være ude af stand til at opfylde kontrakten. 18.4. Udgår 18.5. Udgår 19. Bilag 1. Fravigelser/tilføjelser til AB 92 2. Entreprenørens tilbud af dato 3. Udbudsmaterialet af 13. februar 2014 4. Udgår 5. Detaljeret tidsplan indeholdende dagbodudløsende afleveringsfrist af dato 6. Blanket for garantistillelse 7. Tro- & loveerklæring om ubetalt forfalden gæld til det offentlige 8. Erhvervsansvarsforsikring med kopi af police, vilkår og gældende præmiekvittering af dato 9. Udgår 10. Afleveringsprotokolblanket 11. Udgår 12. Udgår 13. Udgår 20. Underskrifter For bygherren: For entreprenøren: Dato: Dato: --------------------------------------- v/ Afd. Chef Nicoline Holmblad --------------------------------------- v/stilling navn --------------------------------------- v/ Projektleder Ib Langvad Hørning Stempel Entreprisekontrakt Rensning af tagrender Side 6 af 6