Støjskærme Skærup - Vejle N. 60 Østjyske Motorvej >>> 6063 Skærup - Vejle Nord

Transkript

1 særlige betingelser og beskrivelser ENTREPRISE Støjskærme Skærup - Vejle N 60 Østjyske Motorvej >>> 6063 Skærup - Vejle Nord oktober 2011

2 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 ORIENTERING (ORI)... 2 BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD (BUT)... 4 SÆRLIGE BETINGELSER (SB)... 5 A. Aftalegrundlaget... 5 B. Sikkerhedsstillelse og forsikring C. Entreprisens udførelse D. Bygherrens betalingsforpligtelse E. Tidsfristforlængelse og forsinkelse F. Arbejdets aflevering G. Mangler ved arbejdet SÆRLIGE ARBEJDSBESKRIVELSER (SAB) Styring og samarbejde Arbejdsplads Jordarbejder Fundering Stillads og form Armering Beton Stålarbejde Overfladebehandling af stål Lodposter i aluminium Skærmelementer Bundsikringssand og -grus Andre arbejder TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG (TAG)

3 ORI ORIENTERING (ORI) Denne entreprise omhandler etablering af støjskærme på 8 forskellige lokaliteter langs motorvejsstrækningen Skærup - Vejle Nord på M60. 5 lokaliteter på strækningen mellem motorvejskryds Skærup og Vejlefjordbroen samt 3 lokaliteter på strækningen mellem Vejlefjordbroen og Vejle Nord. Motorvejen er stationeret fra syd mod nord med udgangspunkt i st som er sammenfaldende med drift km på den eksisterende motorvej. Entreprisen er benævnt: Entreprise Støjskærme MV. st Østjyske Motorvej 6063 Skærup - Vejle Nord Ca. st til st Arbejdet udføres i samme periode som entrepriserne for udvidelse af Motorvej M60. Følgende entrepriser, som er beliggende i entreprisens nærhed, udføres således sideløbende med denne entreprise: Jord- og belægningsarbejder Syd Jord- og belægningsarbejder Nord Broarbejder i totalentreprise Vindskærmsentreprise på Vejlefjordbroen Tavler Signalanlægsentreprise Installationsentreprise Trafikledelsessystem Belysningsentreprise Vejle Nord, Udbygning af E45, totalentreprise Ledningsarbejder Entreprise omfatter i hovedtræk: Levering og nedbringning af ca. 650 stk. 3-5 meter lange stålpæle pr. 4,9 meter på en ca. 3 km strækning Levering og montering af ca. 3 km præfabrikerede betonelementer (betonskørt) Levering og montering af støjskærmselementer på en ca. 3 km strækning Der henvises i øvrigt til oversigtsplaner for støjskærme i tegningsbilaget samt til tilbudslisten. Entreprisen indeholder følgende hovedmængder: ca m stålpæle for fundering af støjskærme ca m præfabrikeret betonskørt ca m 2 skærmelementer Arbejdet skal udføres i perioden frem til oktober

4 ORI Bygherre er: Vejdirektoratet, Anlægsdivisionen Thomas Helsteds Vej 11, postboks Skanderborg Tlf.: Projektet er udarbejdet af: COWI A/S Vestre Stationsvej Odense C. Arkitekt: Møller & Grønborg Europaplads Mindegade 13, Århus C. 3

5 BUT BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD (BUT) Arbejdet udbydes i offentlig udbud i henhold til Udbudsdirektivet. Udbudsmaterialet består af Særlige betingelser (SB) samt de i SB ad 2, stk. 2, nævnte dokumenter. Tildelingen sker på basis af laveste pris. Alternative tilbud modtages ikke. Tilbud mærket: ENTREPRISE Støjskærme MV. st Østjyske Motorvej 6063 Skærup Vejle Nord modtages som angivet i udbudsbekendtgørelsen, på hvilket tidspunkt tilbuddet åbnes i overværelse af de bydende, der måtte indfinde sig. Mærkat til påklæbning på tilbudskuverten er indeholdt i tilbudslisten (TBL) Elektroniske tilbud modtages ikke. Tilbuddet bestående af den udfyldte tilbudsliste skal vedlægges følgende: Tro og love-erklæring vedr. ubetalt, forfalden gæld til det offentlige (bilag til TBL) Bemyndigelsesdokumentation, hvis flere i forening afgiver tilbud Udeladelse af tro og love-erklæring og eventuelt bemyndigelsesdokumentation jf. ovenfor, gør ikke tilbuddet ukonditionsmæssigt, idet bygherren vil kræve dokumentationen bekræftet forinden kontraktindgåelse. Tilbud afleveres eller sendes samlet og bør bestå af 1 original samt CD-ROM med tilbudsdokumenterne samlet i én pdf-fil og TBL i excel-format. Tilbudsgiveren kan finde oplysninger om Danmarks skatte- og afgiftsforhold på om miljøbeskyttelse på og om sikkerhed på arbejdspladsen på Spørgsmål vedr. udbudsmaterialet kan senest 10 dage før tilbudsafgivelse stilles pr. . Entreprisenummeret skal indgå i begyndelsen af mailens emnebeskrivelse: Entreprise , Støjskærme MV. st spørgsmål vedr. Spørgsmål sendes til: udbud@vd.dk med kopi til rhm@vd.dk og mmv@vd.dk. Besvarelse af spørgsmål sker via rettelsesblade på under "Udbud". 4

6 SB SÆRLIGE BETINGELSER (SB) A. Aftalegrundlaget ad 1 Almindelige bestemmelser ad 1 stk. 1 ad 1 stk. 2 ad 2 Denne SB indeholder supplerende, særlige betingelser til AB 92 for entreprisen. De enkelte - og stk.-numre refererer til AB 92. Bygherren og entreprenøren skal oplyse om, hvem der er bemyndiget til at indgå aftaler på parternes vegne. Bygherrens udbud ad 2 stk. 1 ad 2 stk. 2 Arbejdet udføres til fast pris og tid med en fastprisperiode på 12 måneder fra licitationsdagen. Entreprisen omfatter i hovedtræk de i Orientering beskrevne arbejder. For entreprisen gælder nedennævnte i prioriteret rækkefølge: a. Tilbudsliste (TBL). b. Rettelsesblade / Supplerende meddelelser. c. Tilbuds- og afregningsgrundlag (TAG) d. Særlige betingelser (SB) e. Særlige arbejdsbeskrivelser (SAB) f. Tegninger i henhold til tegningsliste. g. Tegningerne "Etapeopdeling og tidsplan" og "Faseplaner". Tegningerne angiver etapeopdeling og overordnet tidsplan for Jord og belægningsentreprise Syd , Jord og belægningsentreprise Nord samt for nærværende entreprise : Etapeopdeling og tidsplan Faseplan st , aktivitet 1.1 og Faseplan st , aktivitet Faseplan st , aktivitet 2.1 og Faseplan st , aktivitet 3.2, 4.1 og Faseplan st , aktivitet 4.4 og Faseplan st , aktivitet Faseplan st , aktivitet Faseplan st , aktivitet Faseplan st , aktivitet Faseplan st , aktivitet 6.6 5

7 SB h. Ledningsprotokoller med tilhørende tegninger , marts 2011, Boligforeningen Østerbo , marts 2011, DONG Energi , marts 2011, EnergiMidt , marts 2011, GlobalConnect , marts 2011, Klattrup Vandforsyning , marts 2011, Mølholm Antennelaug , marts 2011, Nianet , marts 2011, Smidstrup vandværk , maj 2011, TDC , marts 2011, Telia , april 2011, TRE-FOR, Bredbånd, El, Vand og Varme , marts 2011, TVIS , marts 2011, Vejle Spildevand i. Geoteknisk rapport med tilhørende bilag Skærup - Vejle Nord. Geoteknisk Hovedrapport, Detailundersøgelser, MV. st , December Skærup - Vejle Nord. Geoteknisk Data rapport, Detailundersøgelser, MV st , December 2010 j. "Almindelige arbejdsbeskrivelser (AAB): AAB Styring og samarbejde, november 2007 AAB - Arbejdsplads, Udbudsforskrift, november 2007 AAB Jordarbejder, Udbudsforskrift, juni 2006 AAB - Afvandingsarbejder, Udbudsforskrift. december 2010 AAB - Betonbroer, 4. Fundering. Udbudsforskrift. oktober 2009 AAB - Bundsikring af sand og grus, Udbudsforskrift, november 2003 AAB - Betonbroer, 5-8. Betonarbejde, Udbudsforskrift. oktober 2009 AAB - Overfladebehanding af stål, Udbudsforskrift juni 2010 AAB - Stålarbejde, Udbudsforskrift juni 2010 AAB - Fælles for vejudstyr, Udbudsforskrift, maj 2011 AAB - Afmærkningsmateriel, Udbudsforskrift. maj 2011 k. Udbudskontrolplaner (UKP) l. Plan for sikkerhed og sundhed (PSS) m. AB 92 n. Standarder (DS og DS/EN), europæiske tekniske godkendelser (ETA), fælles tekniske specifikationer, forskrifter, vejledninger, anvisninger og betingelser, alt i det omfang der i AAB og SAB er henvist til disse og med senest anførte ændringer, rettelser og fortolkninger. 6

8 SB o. Vejregler, vejregelforslag, instrukser, bestemmelser og lign.: Vejregler for afmærkning af vejarbejder m.m.: Afmærkning af vejarbejder m.m., november 2002 revideret april 2008 Afmærkning af vejarbejder m.m., tegninger, november 2002.: Afmærkning af vejarbejder på statsveje - Instruks, maj 2008 Afmærkning af vejarbejder på statsveje - Tegningsbilag - motorveje, maj 2008 Håndbog for afmærkning af vejarbejder m.m., 2008 Færdselsregulering, Midlertidig vejafmærkning, oktober 2009 Udbudsforskrift: Generelt, Kontrolplan. Vejledning, november 2007 p. Øvrige forskrifter: Tilsynshåndbog for Afmærkningsmateriel, Monterings- og tilsynsvejledning, november 2001 Det under punkterne a - i og k - l nævnte materiale kan hentes på under Udbud. Almindelige arbejdsbeskrivelser (AAB), Vejregler og vejregelforslag samt monteringsvejledninger kan hentes på Som et orienterende dokument findes endvidere på under "udbud" Designmanual udarbejdet af den æstetiske rådgiver. Entreprisens arealer kan ikke overdrages samlet ved igangsætning, men kan påregnes overdraget ved anlægsstart som anført i SAB - Arbejdsplads afsnit 1. Oversigt over forkortelser kan ses på Veje og trafik > Udbud > Vejdirektoratets paradigmer/standarder Arbejdet tilstræbes overdraget senest 4 uger efter licitationen og kan igangsættes umiddelbart derefter. ad 2 stk. 3 Følgende tidsfrister skal overholdes: 1. Igangsætningsfrist: Arbejdets påbegyndelse af støjskærmsstrækning b, c, d, e og g fastsættes efter tilbudsaccept under hensyntagen til deltidsfrister og færdiggørelsesfrist. Igangsætnings- og deltidsfrister for støjskærmsstrækninger fremgår af skema anført under 3. Færdiggørelsesfrist. a, f og h) Følgende igangsætningsfrist gør sig gældende for støjskærmsstrækningerne a, f og h: Senest 14 dage efter aftaleindgåelse skal arbejdet være påbegyndt, herunder skal der som minimum foreligge nedenstående materiale godkendt af tilsynet: Arbejdsplan Kvalitets- og miljøplan Input til Plan for Sikkerhed og Sundhed (PSS) 7

9 SB Ordrebekræftelse for levering af stålpæle til støjskærmsfundering Arbejdsprocedure for støbning af betonelementer, herunder plan for støbning og levering af prøveelementer iht. SAB 7 Beton. De i ad 25 nævnte bodsbestemmelser vedrørende igangsætningsfrist knyttes til dato anført i skema under 3. Færdiggørelsesfrist. 2. Deltidsfrister: Følgende deltidsfrister er gældende: a) Støjskærmsstrækning a, hvor arbejderne med nedvibrering af stålpæle til støjskærmens fundering samt etablering af skærmens betonskørt skal være afsluttet senest 11. juni 2012 jf. skema anført under 3. Færdiggørelsesfrist. Inden montage af betonskørt påbegyndes, skal støjskærmsentreprenøren give vejentreprenøren mulighed for at færdiggøre skråningsarbejdet på bagsiden af støjskærmen. Efter montage af betonskørt, færdiggør vejentreprenøren befæstelsesarbejderne på støjskærmens forside, hvorefter den resterende del af støjskærmsarbejdet skal færdiggøres med arbejdsareal fra motorvejens nødspor alene. b, c, d, e og g) Støjskærmsstrækningerne b, c, d, e og g, hvor støjskærmsarbejdet efter opstart i marken skal udføres uden unødige ophold således, at arbejdet er fuldført i sin helhed senest 6 måneder efter igangsætning jf. skema anført under 3. Færdiggørelsesfrist. f og h) Støjskærmsstrækningerne f og h, hvor arbejdet med nedvibrering af stålpæle til støjskærmenes fundering skal være afsluttet senest 30. april 2012 jf. skema anført under 3. Færdiggørelsesfrist. Herefter udføre vejentreprenøren befæstelsesarbejderne, hvorefter den resterende del af støjskærmsarbejdet skal færdiggøres med arbejdsareal fra motorvejens nødspor alene. 3. Færdiggørelsesfrist: Arbejdet skal være fuldført, klar til aflevering senest 1. oktober Entreprise Støjskærmsentreprise Støjskærms 1. Igangsætningsfrist 2.Deltidsfrist strækning a 2. januar a 11. juni a b Fastsættes efter tilbudsaccept - 6 mdr. fra igangsætningsfrist 2b c Fastsættes efter tilbudsaccept - 6 mdr. fra igangsætningsfrist 2c d Fastsættes efter tilbudsaccept - 6 mdr. fra igangsætningsfrist. 2d e Fastsættes efter tilbudsaccept - 6 mdr. fra igangsætningsfrist 2e f 2. januar f 30. april f g Fastsættes efter tilbudsaccept - 6 mdr. fra igangsætningsfrist 2g h 2. januar h 30. april h 8

10 SB Arbejdet betragtes først klar til aflevering, når entreprenørens samlede KS-dokumentation er afleveret til tilsynet i overensstemmelse med SAB 0 Styring og samarbejde. Entreprenøren skal som en del af sit tilbud udarbejde og vedligeholde detailtidsplan for godkendelse af byggeledelsen for gennemførelsen af projektet, hvor ovennævnte tidsfrister overholdes. ad 2 stk. 6 ad 3 Ved afgivelse af tilbud skal tilbudslisten udfyldes i sin helhed. Entreprenørens tilbud Erhvervs- og Byggestyrelsens cirkulære (nr. 174 af 10/ ændret ved cirkulære nr af 28/11/2003) om pris og tid på bygge- og anlægsarbejder, som er gældende for denne entreprise, er indarbejdet i udbudsmaterialet med de i ad 22 stk. 6 anførte præciseringer. Entreprenøren skal i sit tilbud indregne alle udgifter til vinterforanstaltninger, såvel årstidsbestemte som vejrligsbestemte for gennemførelse af arbejderne i vinterperioden (1. november til 31. marts). ad 3 stk. 1 ad 3 stk. 3 ad 3 stk. 4 ad 5 ad 5 stk. 1 Hvor flere i forening står for entreprisen, skal entreprenøren oplyse, hvem der er bemyndiget til at indgå aftaler på entreprenørens vegne. Eventuelle regnefejl i tilbudslisten korrigeres ved rettelse i tilbudslistens enhedspriser på en måde, som kan godkendes af bygherren, og således, at tilbudssummen fastholdes uændret. Den bydende skal have gjort sig bekendt med forholdene på stedet, herunder adgangsforhold. Overdragelse af rettigheder og forpligtelser m.v. Alle involverede skal iagttage ubetinget tavshed med hensyn til oplysninger vedrørende bygherrens eller andres forhold, som de får kendskab til i forbindelse med opfyldelsen af denne kontrakt. Entreprenøren må benytte bygherren som reference, men må ikke uden bygherrens forudgående, skriftlige tilladelse udsende offentlig meddelelse om kontrakten eller offentliggøre noget om kontraktens indhold. ad 5 stk. 2 Der vil kun kunne noteres én transport på entreprenørens tilgodehavende, og det skal ske til anerkendt pengeinstitut. Transportdokumentet skal udformes, som angivet i Standardformular for transportdokument. Standardformularen kan findes på under Udbud. ad 5 stk. 4 Hvor entreprenøren anvender underentreprenører, skal entreprenøren i god tid inden igangsætning af de pågældende underentrepriser meddele bygherren navn på de pågældende entreprenører. 9

11 SB Bygherren forbeholder sig ret til ikke at acceptere underentreprenører efter de udelukkelsesgrunde, som fremgår af EU s Udbudsdirektiv. B. Sikkerhedsstillelse og forsikring ad 6 ad 6 stk. 1 Entreprenørens sikkerhedsstillelse Sikkerhedsstillelsen skal udformes som angivet i Standardformular for sikkerhedsstillelse. Standardformularen kan findes på under udbud". Opmærksomheden henledes på, at Vejdirektoratet ikke kan foretage udbetalinger på fremsendte fakturaer, før sikkerhedsstillelsen for entreprisen er registreret og godkendt i Vejdirektoratet. ad 6 stk. 2 ad 6 stk. 6 ad 8 ad 8 stk. 2 ad 8 stk. 3 Sikkerhedsstillelsens sum udregnes på baggrund af kontraktsummen. Sikkerhedsstillelsen nedskrives ikke ved delaflevering. Forsikring Bygherren er selvforsikret. Den i AB 92 8, stk. 1 nævnte dækning af entreprenøren og eventuelle underentreprenører er omfattet af selvforsikringen. Inden arbejdet påbegyndes, skal entreprenøren dokumentere, at ansvarsforsikringen er tegnet og præmien betalt. Der skal ske underretning til bygherren, såfremt præmien for ansvarsforsikringen ikke betales. Der skal ske underretning til bygherren, såfremt forsikringsselskabet opsiger forsikringen. C. Entreprisens udførelse ad 9 ad 9 stk. 1 ad 9 stk. 2 ad 10 ad 10 stk. 1 Arbejdsplan og afsætning Krav til entreprenørens arbejdsplan, herunder anmeldelser til myndigheder, fremgår af AAB - Styring og samarbejde og SAB - Styring og samarbejde. Bygherrens afsætning er nærmere beskrevet i SAB - Arbejdsplads. Entreprenørens ydelse Entreprenøren skal udarbejde alle nødvendige arbejdstegninger samt tegninger og beregninger etc. til bedømmelse af interimskonstruktioner, stilladser, særlige udførelsesmetoder m.v. En kopi af de gældende tegninger, tabeller og beskrivelser m.v. skal altid forefindes på entreprenørens kontor på arbejdspladsen, og tilsynet skal have adgang til disse. Foreslår entreprenøren anvendelse af utraditionelle arbejdsmetoder eller materialer, påhviler det ham uden udgift for bygherren og over for denne at dokumentere sådanne arbejdsmetoders eller materialers egnethed. 10

12 SB Byggevarer skal leveres i overensstemmelse med Erhvervs- og Byggestyrelsens gældende bekendtgørelse om markedsføring, salg og markedskontrol af byggevarer. Entreprenøren skal inden igangsættelse af produktion af aluminiumsprofiler og akrylelementer etablere en Mock Up i fuld skala til endelig godkendelse af bygherren. ad 11 ad 11 stk. 1 Projektgennemgang, dokumentation og prøver Bygherren vil straks efter overdragelse af entreprisen foranstalte gennemførelse af en projektgennemgang. I projektgennemgangen deltager bygherre, projekterende og entreprenør/leverandør med nøglepersoner. Entreprenøren skal påregne, at bygherren gennem hele entrepriseforløbet vil afholde audit (á 3-4 timers varighed) halvårligt. Det påhviler entreprenøren at fremskaffe dokumentation for kvaliteten af materialer og arbejdsydelser løbende i forbindelse med entreprisens gennemførelse, herunder den krævede CE-mærkning. Art og omfang er nærmere angivet i udbudsmaterialet. Fastlæggelse af procedurer m.v. for aflevering af dokumentationen i forbindelse med kontrollen skal ske i samarbejde med tilsynet, såfremt det ikke på anden måde er fastsat i kontraktmaterialet. Manglende kontrol eller dokumentation under anlægsforløbet vil blive betragtet som en ikke opfyldt del af entreprenørens arbejde og vil medføre, at udbetalinger til entreprenøren for det pågældende arbejde ikke vil finde sted i fuldt omfang, før forholdet er bragt i orden. Krav til laboratorier på byggepladsen samt prøvninger, der kan udføres på byggepladsen, fremgår af SAB. Entreprenøren skal uden vederlag afgive materialeprøver for tilsynets stikprøvekontrol. Art og omfang er nærmere angivet i AAB og SAB. ad 12 ad 12 stk. 4 ad 13 ad 13 stk. 1 Arbejdets forringelse m.v. Før hel eller delvis ibrugtagning af noget af arbejdet skal omfanget af arbejdet, som skal ibrugtages, fastlægges og gennemgås for mangler. I forbindelse hermed udfærdiges en ibrugtagningsprotokol, hvori der noteres mangler samt aftaler om afhjælpning. Forhold til myndigheder Vedrørende forhold til myndigheder er art og omfang som angivet i SAB - Styring og samarbejde. ad 13 stk. 2 Såfremt en leverance er leveret på arbejdspladsen med overlæs (bagatelgrænse på 0,1 t), betales overskridelsen ikke. Tilsynet er berettiget til at nægte køretøjer med overlæs adgang til arbejdspladsen. Til brug for tilsynets kontrol af, hvorvidt der ved en leverance er tale om kørsel med overlæs, påhviler det entreprenøren at sørge for, at alle vejesedler også påføres oplysninger 11

13 SB om såvel køretøjets indregistreringsnummer som den for det pågældende køretøj gældende maksimale nyttelast og maksimale totalvægt. Eventuelle reduktioner i betalingen som følge af overlæs foretages senest ved slutafregningen, idet tilbudslistens enhedspriser, omregnet til pris pr. ton for den pågældende leverance, anvendes som reduktionsgrundlag. ad 14 ad 14 stk. 3 Ændringer i arbejdet Tilbudslisten er opdelt i hovedpost, post og underpost. For den samlede entreprisen gælder +/- 15 %-reguleringen. For hovedposter, poster og underposter gælder 100 %-reguleringen. Ændringsarbejder, hvor variationsprocenterne ikke kan rummes inden for de angivne grænser, er angivet i TAG. Ved ændringsarbejder, hvorom der gælder enhedspriser, og ændringerne er større end de anførte grænser, foretages regulering af kontraktsummen ligeledes efter de i tilbudslisten angivne enhedspriser, medmindre enten bygherren eller entreprenøren påviser, at forudsætningerne for anvendelsen af de pågældende priser ikke er til stede. I givet fald skal entreprenøren inden 10 arbejdsdage efter bygherrens anmodning skriftligt fremkomme med tilbud på nedsættelse, henholdsvis krav om ekstrabetaling, for den del af afvigelsen, som overstiger den fastsatte variationsprocent. Bygherren skal inden 10 arbejdsdage tage stilling til tilbuddet. ad 14 stk. 4 Bygherren kan forlange ændringsarbejder i tilslutning til entreprisen udført som regningsarbejde efter nedenstående retningslinjer: Entreprenøren skal dokumentere udgifter over for tilsynet med regnskab og bilag. Før ændringer i arbejdet iværksættes som regningsarbejder, skal entreprenøren, såfremt tilsynet finder det nødvendigt, udarbejde et overslag. Under udførelsen af regningsarbejder skal entreprenøren dagligt udfærdige og aflevere dagrapporter med angivelse af forbrug af materiel, materialer og mandskab. A. Arbejdsløn Hvis der ikke er anført timesatser i TBL, eller de anførte timesatser ikke er relevante for den aktuelle kategori af medarbejdere, afregnes medgåede timer efter en timesats, der beregnes som summen af følgende bidrag: - Samlede arbejdsomkostninger for bygge- og anlæg jf. Danmarks Statistik *). Timesatsen, der fastlægges på årsbasis, henføres til 30. juni i det pågældende år. - Regulering til det aktuelle tidspunkt i henhold til Lønindeks for bygge og anlæg, jf. Danmarks Statistik **) - Et honorar på 22% - Omkostninger til transport *) Se > Statikstikbanken > Løn > Arbejdsomkostninger for den private sektor > Samlede arbejdsomkostninger efter branche > Bygge og anlæg 12

14 SB **) Se > Statistikbanken > Løn > Lønindeks for den private og offentlige sektor på brancheniveau > Lønindeks for den private sektor > Bygge og anlæg] Den beregnede timesats skal korrigeres ud fra dokumenterede lokale afvigelser. Såfremt en formand og eventuel byggepladsledelse udelukkende er beskæftiget med det pågældende arbejde, tillægges hans timer ved ovennævnte beregning. Er han kun delvist, men dog i væsentlig omfang beskæftiget ved arbejdet, vil hans timer efter aftale med tilsynet forholdsmæssigt kunne medregnes ved beregningen. B. Materialer Entreprenøren skal medregne beløb, som vedkommende har betalt for materialer, der indgår blivende i bygværker, eller som i øvrigt er nødvendige for arbejdets udførelse, herunder forbrugsgods i det omfang, det forbruges ved arbejdet. Genindvundne materialer modregnes entreprenørens tilgodehavender. Materialer, forbrugsgods etc. forudsættes indkøbt bedst muligt af entreprenøren i fornødent samråd med bygherren og debiteres arbejdet med fakturapriser. Eventuelle rabatter på prislistepriser tilfalder bygherren, medens kontantrabatter, årsbonus og cementbonus tilfalder entreprenøren. Entreprenørens udgifter til kørsel, fragt, bugsering og andre transporter til og fra arbejdsstedet skal inkluderes. Til de således beregnede udgifter til materialer, forbrugsgods, transport m.v. lægges et honorar på 5 %. C. Materiel Størrelsen af lejen af entreprenørens materiel, der har en indkøbsværdi pr. enhed, som er større end kr , skal aftales mellem tilsynet og entreprenøren forud for anvendelsen. Til sådan lejebetaling lægges intet honorar. For materiel, der har en indkøbsværdi, som er mindre end eller lig med kr , skal lejen være indeholdt i entreprenørens enhedspriser. D. Underentreprenører Til rene regningsbeløb, der allerede omfatter mestersalær, lægges et honorar på 5 %. ad 17 ad 17 stk. 1 ad 17 stk. 4 ad 18 ad 18 stk. 1 Bygherrens tilsyn Bygherrens tilsyn varetages af Vejdirektoratet. Tilsynets gennemgang af entreprenørens tegninger, beregninger, leverancer, miljøforanstaltninger og udførte arbejder fritager ikke entreprenøren for nogen del af ansvaret for eventuelle fejl og mangler. Entreprenørens arbejdsledelse I forbindelse med arbejdets overdragelse til entreprenøren meddeler denne bygherren, hvem der på entreprenørens vegne leder og tilser arbejdet. 13

15 SB Medarbejderne skal være kvalificerede til de i art og omfang hermed forbundne opgaver. Krav til kvalifikationer fremgår af respektive arbejdsbeskrivelser. Udskiftning af nøglepersoner må ikke ske uden bygherrens samtykke. Såfremt bygherren berettiget finder, at en funktion er utilstrækkeligt bemandet, skal den pågældende funktion suppleres med fornødent kvalificeret personale. Enhver publikation, udstilling eller oplysning til offentligheden vedrørende projektet f.eks. gennem presse, fagpresse, radio eller TV skal ske gennem bygherren eller efter forudgående skriftlig aftale med bygherren. Entreprenøren er i overensstemmelse med ILO-konvention nr. 94 om arbejdsklausuler i offentlige kontrakter forpligtet til at sikre, at lønarbejdere og eventuelle underentreprenørers lønarbejdere tilsikres løn (herunder særlige ydelser), arbejdstid og andre arbejdsvilkår, som ikke er mindre gunstige end dem, der er i henhold til gældende kollektiv overenskomst, voldgiftskendelse, nationale love eller administrative forskrifter gælder for arbejde af samme art indenfor vedkommende fag eller industri på den egn, hvor arbejdet udføres. Dette kan anses for overholdt, hvis arbejdet er omfattet af en kollektiv dansk overenskomst og denne overenskomst overholdes. Der skal henvises til kollektive overenskomster indgået af de mest repræsentative arbejdsmarkedsparter i Danmark, og som gælder på hele det danske område. Det skal af disse overenskomster med den fornødne klarhed fremgå hvilken løn, der efter overenskomsten skal betales. Entreprenøren forpligter sig til at sikre medarbejdere, herunder også underleverandørers medarbejdere, der er beskæftiget i Danmark med opgavens udførelse, løn- og ansættelsesvilkår som nævnt ovenfor, og er forpligtet til at orientere medarbejderne om de gældende arbejdsvilkår. Overholder entreprenøren ikke denne forpligtelse, og medfører dette et berettiget krav fra de ansatte, kan bygherren tilbageholde vederlag til entreprenørens ansatte med henblik på at tilgodese dette krav. Det påhviler entreprenøren at sikre, at nærværende entreprise herunder leverancer gennemføres i overensstemmelse med internationale konventioner, som Danmark har tilsluttet sig, herunder FN s konvention om barnets rettigheder (Børnekonventionen). ad 19 ad 19 stk. 1 ad 20 Byggemøder Byggemødereferatet betragtes som godkendt, såfremt indsigelse ikke er gjort på det efterfølgende byggemøde. Afhængigt af udsendelsestidspunktet for byggemødereferatet samt byggemødehyppigheden kan der dog træffes anden aftale om indsigelsesfrist. Samvirke med andre entreprenører Vedrørende arbejder, der udføres for bygherren samtidig med entreprisen, og som har eller kan få indflydelse på denne, henvises til SAB - Arbejdsplads. 14

16 SB Entreprenørens medvirken og samarbejde vedrørende sikkerheds- og sundhedsarbejdet skal ske efter retningslinjer beskrevet i arbejdsbeskrivelser for SAB - Styring og samarbejde. D. Bygherrens betalingsforpligtelse ad 22 ad 22 stk. 1 Betaling Begæringer om acontobetalinger skal udformes ved hjælp af Anlægsdivisionens webbaserede entrepriseafregningssystem JobManager. Systemet administreres af tilsynet. Entreprenøren skal uden udgift for bygherren anvende JobManager, som indebærer, at entreprenøren skal inddatere alle klarmeldinger af udførte mængder med den tilhørende dokumentation. Entreprenøren vil for bygherrens regning blive uddannet i brugen af systemet svarende til et ½-dags kursus. Rejseudgifter og medgået tid afregnes ikke. Anlægsdivisionens acontosystem er baseret på anvendelse af klarmeldinger af udførte mængder og den tilhørende dokumentation. Ingen udbetaling kan finde sted, uden at der for det omhandlede arbejde eller delarbejde foreligger en godkendt klarmelding. Dette gælder både for kontraktarbejder og for ekstraarbejder. Klarmeldinger skal inddateres i takt med arbejdets udførelse. Såfremt dette overholdes, kan det retningsgivende oplyses, at acontobegæringer kan forventes godkendt af tilsynet senest 3 dage efter, at den sidste klarmelding i en acontoperiode er inddateret. Den i AB stk. 1 omtalte 15 dages frist regnes fra den dag, den færdige acontobegæring er modtaget elektronisk hos Vejdirektoratet. Vejdirektoratet modtager kun elektroniske fakturaer. For generel information om, hvorledes entreprenøren skal forholde sig i relation til elektronisk fakturering, henvises til hvor der nederst til højre er angivet Vejdirektoratets EAN-nummer med link til en vejledning for Vejdirektoratets leverandører. Betalingen sker ved indsættelse på en af entreprenøren opgivet konto. Tilbageholdelse Bygherren tilbageholder i slutopgørelsen ved entreprisens slutning et beløb på ,- kr., der først forfalder til udbetaling, når al dokumentation for det udførte anlæg samt overdragelse af projektet til drift er afleveret til bygherren og godkendt. Dokumentationen skal være færdig og afleveret til bygherren senest 2 måneder efter entreprisens aflevering. ad 22 stk. 5 ad 22 stk. 6 Ekstraarbejde skal endeligt afregnes umiddelbart efter dettes færdiggørelse. Den faste pris reguleres i tilfælde af statslige indgreb, som er gennemført efter tilbuddets afgivelse, og som har ført til ikke uvæsentlige mer- eller mindreudgifter ved arbejdets udførelse, og som ikke er dækket af anden regulering. Reguleringen sker i henhold til meddelelser fra Erhvervs- og Byggestyrelsen. Bestemmelsen omfatter ikke ændringer, der skyldes valutakurser eller lovmæssige løsninger af arbejdsmarkedets overenskomstforhold. 15

17 SB I fastprisperioden gælder For den del af entreprisen, der udføres inden for fastprisperioden på 12 måneder, ydes der entreprenøren godtgørelse for ekstraordinære prisstigninger på et materiale, som det i færdig form eller på sædvanlig måde indgår i arbejdet, eller på brændstof, der direkte benyttes til arbejdet. Prisstigningen skal være indtrådt efter tilbudsdagen, og inden aftalt prisregulering er trådt i kraft. Priser og prisstigninger, der indgår som grundlag for godtgørelse, skal være generelt forekommende. De skal fremgå af officielt prismateriale eller i mangel heraf kunne dokumenteres på anden måde. Godtgørelsen omfatter den prisstigning, der overstiger 10 % af prisen på tilbudsdagen. Til denne procentsats lægges 0,50 for hver hele måned, der er forløbet mellem tilbudsdagen og indkøbstidspunktet. Prisstigning, der indtræder efter det tidspunkt, hvor materialet eller brændstoffet efter aftale eller sædvane skal indkøbes, kan ikke medregnes. Det er en betingelse for at kunne opnå godtgørelse, at summen af de beregnede godtgørelsesbeløb udgør mindst 0,50 % af entreprisesummen. Er en entreprenør i henhold til sin aftale med en underentreprenør forpligtet til at yde godtgørelse til denne efter foranstående regler, kan tilsvarende godtgørelse ydes entreprenøren af bygherren, uanset reglen i forrige stykke om godtgørelsesbeløbets størrelse i forhold til entreprisesummen. Efter fastprisperioden gælder For den del af entreprisen, der udføres efter fastprisperiodens udløb, ydes der godtgørelse for ekstraordinære prisstigninger, der er indtrådt inden 6 måneder fra tilbudsdagen efter de foranstående regler, idet dog indkøbstidspunktet erstattes med 6 måneders dagen efter tilbudsdagen. For den del af entreprisen, der udføres efter fastprisperiodens udløb, foretages endvidere prisregulering for prisændringer, der er indtrådt efter 6 måneder fra afgivelsen af tilbud, efter nedennævnte metode. Prisreguleringen foretages på grundlag af Danmarks Statistiks omkostningsindeks for anlæg. Indekset beregnes pr. den 15. i kvartalets sidste måned (eksempelvis 15. marts), og det pågældende indeks er gældende for denne måned (marts). For 1. og 2. måned i et kvartal (f.eks. januar og februar) interpoleres retlinet med afrunding til en decimal. Til regulering af entreprisens hovedposter m.v. anvendes følgende indeks: - Hovedpost 8-11 og 15: Jernkonstruktioner - Hovedpost 5-7: Betonkonstruktioner - Øvrige hovedposter: Jordarbejder Reguleringsbeløbet beregnes som regningsbeløbet (eksklusive moms) multipliceret med (I 2 - I 1 ) : I 1, idet I 1 angiver indeks på 6 månedersdagen efter afgivelse af tilbud, og I 2 angiver indeks midt i den aktuelle måned. Reguleringsbeløbet er i øvrigt underkastet indskrænkninger som følge af lovgivningen. Der vil månedsvis kunne ydes/fradrages acontoprisregulering svarende til det senest beregnede kvartalsindeks. 16

18 SB Når prisreguleringen iværksættes, er entreprenøren forpligtet til at fremsende acontobegæringer én gang om måneden og at fakturere samtlige kontraktmæssigt udførte arbejder. Entreprenøren er endvidere forpligtet til at foretage opgørelse over samtlige kontraktmæssigt udførte arbejder på tidspunktet for udløbet af fastprisperioden. På grundlag af denne opgørelse udregnes prisreguleringen for den første måned efter udløb af fastprisperioden ad 22 stk. 7 ad 22 stk. 10 ad 22 stk. 11 Endelig og fuldstændig opgørelse udformes efter tilsynets anvisning. Slutopgørelse Betaling vil ske efter de samme retningslinjer som beskrevet for acontobetalinger, se ad 22 stk. 1. Såfremt bygherren måtte få et tilgodehavende, forrentes dette efter tilsvarende regler. E. Tidsfristforlængelse og forsinkelse ad 24 ad 24 stk. 1 Entreprenørens ret til tidsfristforlængelser Forholdene nævnt i ad 24 stk. 1 berettiger kun til tidsfristforlængelse, såfremt de rent faktisk griber ind i entreprenørens ydelser, og kun i det omfang, de påberåbte forhold i tidsmæssig henseende har forsinkende indflydelse på kritiske aktiviteter i arbejdsplanen, og dermed forsinker arbejdet. En vejrligsdag defineres som en arbejdsdag, hvor der er usædvanligt vejrlig (nedbør, temperatur, vind m.m.) den aktivitet, der er belastet af vejrliget, er kritisk aktiviteten skulle finde sted i henhold til arbejdsplanen aktiviteten faktisk ikke kan udføres. Til dokumentation for vejrlig skal entreprenøren indhente skriftlige oplysninger fra den nærmeste af DMI s (Danmarks Meteorologiske Institut) målestationer, som foretager daglige målinger. ad 24 stk. 3 ad 25 ad 25 stk. 2 Entreprenøren skal snarest muligt, efter at krav om tidsfristforlængelse er varslet, over for bygherren skriftligt meddele udstrækningen af de tidsmæssige konsekvenser. Entreprenørens hæftelse ved forsinkelse Entreprenøren skal betale en bod, hvis gældende tidsfrister overskrides. Boden tilbageholdes i betalingen (fratrukket inden momsberegningen) eller kræves udbetalt fra sikkerhedsstillelsen. Bodsstørrelserne er pr. påbegyndt uge som følger: 1. For hver igangsætningsfrist 1a, 1f og 1h: kr For hver deltidsfrist 2a, 2f og 2h: kr For hver deltidsfrist 2b, 2c, 2d, 2e og 2g: kr For færdiggørelsesfristen: kr

19 SB F. Arbejdets aflevering ad 28 ad 28 stk. 1 Afleveringsforretningen Entreprisen skal afleveres i sin helhed. For de arealer og private fællesveje, som har været berørt af entreprenørens arbejder i forbindelse med entreprisens gennemførelse, og som ikke er stillet til rådighed af bygherren, skal entreprenøren på tilsynets ønske, og forinden aflevering finder sted, fremskaffe en underskrevet erklæring fra berørte lodsejere. I erklæringen bekræftes, at lodsejerne ikke har noget krav på entreprenøren eller bygherren i anledning af entreprisen. G. Mangler ved arbejdet ad 30 ad 30 stk. 4 ad 36 ad 36 stk. 3 Mangelbegrebet Mangler konstateret ved hel eller delvis ibrugtagning jf. 12 stk. 4, registreres ved afleveringen i det omfang disse ikke er afhjulpet forinden. Mangelansvarets ophør For entreprisen ophører mangelsansvaret efter 5 år, regnet fra afleveringsdatoen. Umiddelbart inden udløb af tidsrum for afhjælpningspligt og ret foretages besigtigelse af arbejdet, forinden sikkerhed frigives. 18

20 SÆRLIGE ARBEJDSBESKRIVELSER (SAB) 0 Styring og samarbejde SAB 0 Styring og samarbejde "Særlig Arbejdsbeskrivelse for Styring og samarbejde" er supplerende bestemmelser til AAB Styring og samarbejde, november Arbejdsplan m.v. 2.1 Generelt Ud over det i AAB anførte skal arbejdsplanen indeholde oplysninger om: forventet indsats af materiel og mandskab oversigt over de månedlige udbetalingers forventede størrelse foranstaltninger af hensyn til miljø, arbejdsmiljø, trafiksikkerhed og -afvikling hvor og hvornår der udføres arbejder, som medfører særlige risici tidspunkter for arbejder med støjniveau over grænseværdier angivet i SAB 1 - Arbejdsplads, afsnit 7.2 planlægning af udarbejdelse af plandokumenter (arbejdsplaner, kvalitetsplan, miljøplan, beredskabsplan, arbejdsprocedurer, kontrolplaner, projektering af permanente og midlertidige konstruktioner etc.) Arbejdsplanen vil under gennemførelsen af entreprisen blive lagt til grund for bygherrens vurdering af, om entreprisen fremmes behørigt. Entreprenøren skal i arbejdsplanen tage hensyn til, at arbejdet standses i perioder, hvor vejrforholdene sædvanligvis vil umuliggøre udførelse af konditionsmæssigt arbejde. Arbejdsplanen skal udarbejdes i overensstemmelse med stavdiagrammetoden og skal afleveres senest 15 arbejdsdage efter kontraktindgåelsen. Arbejdsplanen skal dække hele arbejdsperioden. De kommende seks måneder skal have en detaljeringsgrad svarende til ugeniveau. Forud for hvert byggemøde skal entreprenøren skriftligt aflevere oplysninger til tilsynet om: Arbejder udført i perioden Planlagte aktiviteter de kommende 4 uger Arbejdets stade Anvendt materiel og arbejdsstyrke Vejrforhold og spilddage Trafikforhold og trafiksikkerhed Naboforhold Kvalitetssikring Miljøforhold Afvigelser og ændringer Tillægsarbejder 19

21 SAB 0 Styring og samarbejde Ud over de i SB ad 2 stk. 2 nævnte overdragelsestidspunkter og de i SB ad 2 stk. 3 nævnte tidsfrister skal entreprenøren i arbejdsplanen og i sit tilbud tage hensyn til bl.a.: Trafikale forhold at trafikplan og ansøgning om tilladelse til vejarbejde hos vejmyndigheder skal bestilles hos tilsynet senest 15 arbejdsdage før planlagt igangsætning af arbejdet. at at at at at at trafikale forhold styres af vejentreprenør (entreprise og ), ved etablering af støjskærmsstrækningerne a, h og f. omlægning af trafikken skal ske på døgnets trafiksvage tidspunkter og efter aftale med tilsynet. der til enhver tid skal være vejadgang til alle ejendomme. ind- og udkørsel til og fra arbejdsområderne kun kan påregnes tilladt i omfang, som er beskrevet i SAB 1 - Arbejdsplads, afsnit 3. omlægning af trafik ikke må finde sted før belysningsarbejder, afstribningsarbejder, skiltning og afmærkning er fuldført og godkendt af tilsynet og vejmyndigheden. al færdsel på veje med trafik skal foregå med indregistrerede køretøjer. Øvrige forhold at bygherren ikke stiller areal til rådighed for arbejds- og oplagsplads. at at at at der på arbejdsområderne kun vil være mulighed for oplagring af materialer svarende til én dagsproduktion. entreprenøren skal verificere terrænkoter i støjskærmens tracé. Giver dette anledning til projektændringer skal entreprenøren acceptere, at bygherren i løbet af 10 arbejdsdage udarbejder reviderede projekttegninger. eksisterende vejafvandingssystem skal være i funktion i hele anlægsperioden. øvrige entreprenører skal have adgang i entrepriseperioden. at der skal ske koordinering med vejentreprenør (entreprise og ) i forbindelse med adgang til fælles arbejdsareal. at at der kun efter forudgående aftale med tilsynet må arbejdes på søn- og helligdage og lørdage samt på hverdage uden for tidsrummet mellem kl og kl det i visse situationer ved trafikomlægninger må påregnes, at der skal arbejdes på søn- og helligdage og lørdage. at arbejdet skal tilrettelægges således, at vejrfølsomme arbejder udføres inden 15. oktober at der skal udføres fælles sikkerhedskoordinering med Entreprise " Jordog belægningsarbejder Syd" og " Jord- og belægningsarbejder Nord". 20

22 SAB 0 Styring og samarbejde Entreprenøren skal revidere arbejdsplanen, når det virkelige stade af arbejdet på væsentlige punkter afviger fra den senest udarbejdede arbejdsplan. Udførelsesmetoder, herunder udformning af interimskonstruktioner og rækkefølge af delarbejder, der måtte være foreslået i udbudsmaterialet, skal alene tjene som orientering for entreprenøren som en mulig udførelsesmetode. Entreprenøren kan vælge de foreslåede eller andre metoder for udførelse af arbejdet, og han bærer det fulde ansvar for arbejdets udførelse i henhold til entrepriseaftalen, uanset om han benytter de foreslåede eller andre metoder. 2.2 Vinterforanstaltninger 3. Kontrol Der henvises til SAB - Arbejdsplads, afsnit Entreprenørens egenkontrol For ikke rutinemæssig prøveudtagning og prøvning skal entreprenøren varsle bygherren mindst 5 arbejdsdage, inden prøveudtagning/prøvning skal finde sted. 4. Dokumentation Arbejdstegninger skal udleveres til bygherren i 2 eksemplarer. Entreprenørens dokumentation for kontrol og registreringer skal inddeles efter den på tegningsmaterialet anførte bygværksnummerering. Dokumentation for kontroller og registreringer skal afleveres senest 10 arbejdsdage før aflevering, mens som udført tegninger skal afleveres inden aflevering af entreprisen. 5. Kvalitetsstyring og miljøledelse 5.2 Krav til entreprenørens kvalitets- og miljøplan Procedurer og arbejdsprocedurer Hvor der i respektive AAB og SAB er stillet krav om, at entreprenøren skal redegøre for eller beskrive fremgangsmåder for udførelsen, samt hvor der er stillet krav om arbejdsbeskrivelser, er dette at betragte som krav om en arbejdsprocedure Styring af dokumenter og registreringer På denne entreprise kan anvendes elektronisk udveksling af dokumenter ( m.v.) mellem bygherre og entreprenør. 21

23 SAB 0 Styring og samarbejde Uddannelse og træning Entreprenørens ingeniører, opgaveansvarlige, formænd, chauffører og medarbejdere, som er beskæftiget med arbejder på veje i drift, skal alle have gennemført deltagelse i et af Vejdirektoratet godkendt kursus Vejen som arbejdsplads. Entreprenøren skal fremlægge dokumentation i form af ajourførte referencer/cv/kursusbeviser for nøglepersoner samt medarbejdere, hvortil der stilles særlige krav til uddannelse/erfaring Styring af underentreprenører og leverandører Entreprenøren skal redegøre for styring af underentreprenører og leverandører samt eventuelle konsulenter/projekterende med væsentlig indflydelse på entreprisens kvalitetsog miljøforhold, herunder hvorledes det sikres, at indkøbte dele og arbejdsydelser er i overensstemmelse med specificerede krav (modtagekontrol). Underentreprenører, leverandører samt eventuelle konsulenter/projekterende skal være omfattet af en kvalitets- og miljøplan eller lignende, der opfylder kravene i udbudsmaterialet. Entreprenøren skal udarbejde og vedligeholde en oversigt med tilknyttede underentreprenører, leverandører og eventuelle konsulenter/projekterende. 6. Styring af sikkerhed og sundhed i arbejdsområderne 6.1 Alment Entreprenøren skal deltage i samarbejdet med bygherren samt andre entreprenører og leverandører om sikkerhed og sundhed i arbejdsområderne, herunder deltage i koordinerende sikkerhedsmøder og samarbejde om afgrænsning, koordinering og planlægning af sikkerheds- og sundhedsarbejdet. Entreprenøren er forpligtiget til at orientere bygherrens arbejdsmiljøkoordinator om egne og underentreprenørers nærved ulykker, ulykker og anmeldelse af ulykker og arbejdsbetingede skader på arbejdspladsen samt forpligtiget til at aflevere en kopi af anmeldelsen inkluderet en analyse af årsagen til ulykken/arbejdsskaden til arbejdsmiljøkoordinatoren senest 8 dage efter den pågældende hændelse. 6.2 Organisering af sikkerheds- og sundhedsarbejdet i fællesområder Alment AAB afsnit udgår og erstattes af: Bygherren varetager afgrænsning, koordinering og planlægning af sikkerhedsarbejdet i henhold til bekendtgørelse vedrørende bygherrens pligter, herunder udarbejdelse og vedligeholdelse af plan for sikkerhed og sundhed (PSS) Afgrænsning Entreprenøren skal forestå etablering, drift, vedligehold og fjernelse af nødvendige sikkerheds- og velfærdsforanstaltninger for egne og underentreprenørers mandskab på arbejdspladsen. 22

24 SAB 0 Styring og samarbejde Koordinering Arbejdsmiljøkoordinatoren indkalder til koordinerende sikkerhedsmøder hver 14. dag, og på møderne skal entreprenøren og alle dennes underentreprenører være repræsenterede. For entreprenører, der har færre end 5 beskæftigede på pladsen, deltager arbejdslederen. For entreprenører, der har 5 eller flere beskæftigede på pladsen, deltager både arbejdsleder og arbejdsmiljørepræsentant Planlægning AAB afsnit 6.2.4, 1. og 2. tekstblok, udgår og erstattes af: Bygherren varetager udarbejdelse og vedligeholdelse af PSS i henhold til bekendtgørelse vedrørende bygherrens pligter. Entreprenøren skal medvirke ved færdiggørelsen af PSS, herunder udarbejde og vedligeholde bidrag til PSS, der vedrører den aktuelle entreprise. Forpligtelsen omfatter bidrag fra entreprenørens underentreprenører og leverandører. Entreprenøren skal senest 10 arbejdsdage før arbejdets påbegyndelse forsyne bygherren med data til PSS for entreprisen, hvorefter bygherrens arbejdsmiljøkoordinator udfærdiger og implementerer den endelige PSS senest 5 arbejdsdage før arbejdets påbegyndelse. Entreprenøren forsyner bygherren med supplerende data om sin planlægning af, hvordan uheld forebygges under entreprisens gennemførelse og giver oplysninger vedr. nedennævnte forhold til detaljering af PSS: Entreprenørens arbejdsmiljøorganisation med navne på underentreprenører og personer, der er ansvarlige for arbejdsmiljøarbejdet Detaljeret tidsplan for udførelse af arbejder i kommende arbejdsperiode, der medfører særlige risici, samt angivelse af hvilke underentreprenører, der er på pladsen på hvilke tidspunkter Plan over detailindretning af anstillingsplads med angivelse af placering af skure, affaldscontainere, materialeoplag, brandslukningsudstyr, nødhjælpstelefoner og førstehjælpsudstyr Plan over detailindretning af arbejdsområde med angivelse af placering af transportveje for kørende og gående trafik Anvendelse af personlige værnemidler Særlige faciliteter for omklædning, personlig hygiejne mv. Retningslinjer for opstart af operationer, der kræver særligt hensyn til sikkerhed og sundhed Liste over stoffer og materialer i overensstemmelse med Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 292 af 26. april 2001, bekendtgørelse nr. 496 af 27. maj 2004 om ændringer af bekendtgørelse om arbejde med stoffer og materialer, samt bekendtgørelse nr. 20 af 12. januar 2009 om ændringer af bekendtgørelse om stoffer og materialer Krav til arbejde ved vej i drift Ved arbejde på vejarealer bruges arbejdstøj, der opfylder DS/EN 471+ A1:

25 SAB 0 Styring og samarbejde Klasse 3: Personer der jævnligt opholder sig uden for afspærringen eller arbejder med trafikforanstaltninger Klasse 2: Personer der lejlighedsvis kommer uden for det afspærrede område. Gennemført kurset: "Vejen som arbejdsplads" Retningslinjer for håndtering af ledninger Entreprenøren skal sikre, at de respektive ledningsejeres betingelser for arbejde med og i nærheden af ledninger overholdes. Hvor entreprenøren afviger fra disse krav, udarbejder entreprenøren en procedure for arbejdets udførelse, hvor alle sikkerhedsforanstaltninger i forbindelse med arbejdets udførelse er beskrevet Retningslinjer for håndtering af kemiske stoffer Entreprenøren skal sørge for, at der ikke anvendes et stof eller materiale, der kan være farligt for eller i øvrigt forringer sikkerhed og sundhed, hvis det kan erstattes af et ufarligt eller mindre farligt eller generende stof eller materiale. For arbejde med alle typer stoffer og materialer gælder, at arbejdet skal planlægges, tilrettelægges og udføres således, at unødig påvirkning undgås, at påvirkninger fra stoffer og materialer under arbejdet nedbringes så meget, som det er teknisk muligt, samt at de fastsatte grænseværdier overholdes Retningslinjer for værn, afspærring, afdækning mv. Entreprenøren skal under arbejdets udførelse etablere og vedligeholde alle nødvendige værn, afspærringer, afdækninger mv. i henhold til gældende forskrifter og anvisninger. Foranstaltningerne skal opretholdes og vedligeholdes indtil entreprenørens eget eller andres arbejde overflødiggør sikringen Retningslinjer for arbejdstøj, personlige værnemidler mv. Det er entreprenørens ansvar, at entreprenørens medarbejdere anvender det påkrævede arbejdstøj, de nødvendige personlige værnemidler og lignende beskyttelse, hvor det er påkrævet og i henhold til gældende forskrifter og anvisninger. 6.3 Beredskabsplan Entreprenørens beredskabsplan skal omhandle følgende forhold: Personskade Trafikuheld Trafikafvikling Tingskade Nedfald af materialer Uforudset jordforurening Udslip af forurenet vand, materiale eller kemikalie Spild af brændstof og kemikalier Brand Beskadigelse/brud på forsyningsledninger Støv Støj Særlige forhold ved arbejder ved ledninger (ledninger med tryk, farlige/eksplosive materialer, højspænding m.v.) 24

26 SAB 0 Styring og samarbejde Emner tabt på veje i drift Rengøring af offentlig vej efter spild fra entreprenørmateriel 7. Trafiksikkerhed og afvikling 7.2 Arbejder ved eller på veje i drift Alment Vejmyndighed ved arbejder på statsveje med trafik er Vejdirektoratets Vejcenter Østjylland. Vejmyndighed for øvrige veje er Vejle Kommune. Planlægning og udførelse af færdselsregulerende foranstaltninger skal ske i et samarbejde mellem entreprenøren, tilsynet, vejmyndigheden og politiet. Entreprenøren skal indhente rådighedstilladelse ved vejmyndigheden i god tid før arbejdets start. Intet arbejde må således påbegyndes, før rådighedstilladelse foreligger. For entreprenørens medarbejdere, der er beskæftiget med vejarbejder ved eller på veje i drift, henvises til uddannelseskrav i Afmærkning af vejarbejder på statsveje, instruks og tegninger, Vejdirektoratet, i gældende udgave. Entreprenøren skal til tilsynet fremkomme med en detailtidsplan for arbejderne vedr. færdselsregulerende foranstaltninger, herunder en plan for de enkelte deletaper. Som bilag til planen vedlægges en telefon- og adresseliste for kontaktpersoner fra entreprenøren. Planen fremsendes via tilsynet til relevante myndigheder herunder T.I.C. (Trafik Informations Centret tlf ). Eventuelle ændringer i planen under udførelsen skal straks meddeles tilsynet. Entreprenøren skal underrette T.I.C. og tilsynet, når opsætning af afmærkning påbegyndes, og når hele afmærkningen er fjernet. Entreprenøren skal underrette tilsynet ved alle trafiksikkerhedsmæssigt risikable situationer. 8. Styring af forhold til myndigheder, herunder ledningsejere 8.1 Alment Tilladelser og godkendelser af betydning for entreprisens gennemførelse fremgår af udbudsgrundlaget jf. SB ad 2 stk