BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD... 2 SÆRLIGE BETINGELSER (SB)... 4

Transkript

1

2 Indhold INDHOLDSFORTEGNELSE BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD... 2 SÆRLIGE BETINGELSER (SB)... 4 A. Aftalegrundlaget...4 B. Sikkerhedsstillelse og forsikring...6 C. Entreprisens udførelse...7 D. Bygherrens betalingsforpligtelse E. Tidsfristforlængelse og forsinkelse F. Arbejdets aflevering G. Mangler ved arbejdet SÆRLIGE ARBEJDSBESKRIVELSER (SAB) Styring og samarbejde Arbejdsplads Vejbelysningsmateriel TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG (TAG) Bilag 1 Slutkontrolrapport jf. SB

3 BUT BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD 1. ALMENT Bestemmelser om udbud og tilbud (BUT) indeholder dels orienterende oplysninger om det udbudte projekt, dels bindende bestemmelser for udbud og tilbud. BUT er gældende frem til indgåelse af kontrakt, hvorefter BUT bortfalder. 2. ORIENTERING Denne entreprise er en del af udførelsen af motorvejen Holstebro - Vejle, Udbygning af Brande omfartsvej. Entreprisen er benævnt " Belysningsarbejder" og omfatter: Ombygning af belysningen i to eksisterende rundkørsler samt etablering af belysning i to nye rundkørsler. Entreprisen er beliggende i Region Midtjylland, Ikast-Brande kommune og Region Syddanmark, Vejle kommune. Entreprisen indeholder følgende hovedmængder: 1300 m Kabelgrav 0,7 m inkl. dækbånd og retablering 1750 m Kabel 59 stk. Levering og opsætning af nye master 61 stk. Montering af nye armaturer på master Arbejdet skal udføres i perioden frem til 16. juli UDBUD Arbejdet udbydes i begrænset licitation i henhold til Tilbudsloven. Udbudsmaterialet består af Særlige betingelser (SB) samt de i SB ad 2, stk. 2, nævnte dokumenter. Alternative tilbud modtages ikke. Tildelingen sker på basis af laveste pris. Arbejdet udbydes i én samlet entreprise. Tilbud Tilbud mærket Entreprise Belysningsarbejder" modtages som angivet i udbudsbekendtgørelsen/opfordringen til at afgive af tilbud. Tilbuddet bestående af den udfyldte tilbudsliste bør på afleveringstidspunktet vedlægges følgende: - Bemyndigelsesdokumentation, hvis flere i forening afgiver tilbud 2

4 BUT Tilbud skal afleveres i 2 papireksemplarer og på elektronisk medie f.eks. USB-nøgle eller en CD-Rom. Mærkat til på klæbning på tilbudskuverten er indeholdt i tilbudslisten (TBL). Tilbudsgiveren kan finde oplysninger om Danmarks skatte- og afgiftsforhold på om miljøbeskyttelse på og om sikkerhed på arbejdspladsen på Elektroniske tilbud modtages ikke. Dersom noget i udbudsmaterialet er den bydende uklart, skal vedkommende indhente nærmere oplysninger herom hos Vejdirektoratet. Spørgsmål, der modtages senest 10 dage inden udløbet af fristen for afgivelse af tilbud, vil blive besvaret senest 6 dage inden udløbet af fristen for afgivelse af tilbud. I uge 30 kan der ikke påregnes besvarelse af spørgsmål grundet ferie. Udbudsnummeret skal indgå i begyndelsen af mailens/brevets emnebeskrivelse: Entreprise Spørgsmål vedr. Spørgsmål modtaget efter den angivne dato vil blive tilstræbt besvaret, afhængigt af spørgsmålets karakter. Spørgsmål sendes til: udbud@vd.dk med kopi til anso@vd.dk, pbos@vd.dk og piaw@cowi.dk samt pkj@cowi.dk. Besvarelse af spørgsmål sker via rettelsesblade på under Udbud. 3

5 SB SÆRLIGE BETINGELSER (SB) A. Aftalegrundlaget ad 1 ad 1 stk. 1 ad 1 stk. 2 ad 2 ad 2 stk. 1 ad 2 stk. 2 Almindelige bestemmelser Denne SB indeholder supplerende, særlige betingelser til AB 92 for entreprisen. De enkelte - og stk.-numre refererer til AB 92. Bygherren og entreprenøren skal oplyse om, hvem der er bemyndiget til at indgå aftaler på parternes vegne. Bygherrens udbud Arbejdet udføres til fast pris og tid med en fastprisperiode på 12 måneder fra tilbudsdagen. Entreprisen omfatter i hovedtræk de i Orientering beskrevne arbejder. For entreprisen gælder nedennævnte i prioriteret rækkefølge: a. Tilbudsliste (TBL). b. Rettelsesblade / Supplerende meddelelser. c. Tilbuds- og afregningsgrundlag (TAG). d. Særlige betingelser (SB). e. Særlige arbejdsbeskrivelser (SAB). f. Tegninger iht.tegningsliste, Entreprise Belysningsarbejder g. Ledningsprotokol 6751 Udbygning af Brande omfartsvej, april 2012 med tilhørende tegninger. h. "Almindelige arbejdsbeskrivelser (AAB): AAB - Styring og samarbejde, Udbudsforskrift, februar 2011 AAB - Arbejdsplads, Udbudsforskrift, november 2007 AAB Fælles for vejudstyr, maj 2011 AAB - Vejbelysningsmateriel, maj 2011 i. Plan for sikkerhed og sundhed (PSS) j. AB 92 k. Standarder (DS og DS/EN) som findes på europæiske tekniske god- 4

6 SB kendelser (ETA), fælles tekniske specifikationer, forskrifter, vejledninger, anvisninger og betingelser, alt i det omfang, der i AAB, SB og SAB er henvist til disse og med senest anførte ændringer, rettelser og fortolkninger l.. Vejregler, vejregelforslag, instrukser, bestemmelser og lign.: Håndbog i anvendelse af eftergivelige master. marts 2008 Vejregler for afmærkning af vejarbejder m. m.: Afmærkning af vejarbejder m.m., november 2002 revideret april 2008 Afmærkning af vejarbejder m.m., tegninger, november 2002 Afmærkning af vejarbejder på statsveje, motorveje. Instruks og tegninger, Vejdirektoratet, maj 2009 Håndbog for afmærkning af vejarbejder m.m., januar 2008 Færdselsregulering, Midlertidig vejafmærkning, oktober 2009 m. Øvrige forskrifter Stærkstrømsbekendtgørelsen Fællesregulativet Det under punktnumrene a - g og i nævnte materiale kan hentes på under Udbud. Almindelige arbejdsbeskrivelser (AAB), Vejregler og vejregelforslag samt monteringsvejledninger kan hentes på Arbejdet kan påregnes overdraget senest 4 uger efter afgivelse af tilbud og kan igangsættes umiddelbart derefter. ad 2 stk. 3 Følgende tidsfrister skal overholdes: 1. Igangsætningsfrist Arbejdets igangsætning kordineres med entreprenøren for entreprise Jord- og belægningsarbejder og tilsynet. 2. Færdiggørelsesfrist Arbejdet skal være fuldført, klar til aflevering senest 16. juli De i ad 25 nævnte bodsbestemmelser vedrørende ovennævnte frister knyttes til de ovenfor anførte datoer. ad 2 stk. 4 ad 2 stk. 6 ad 3 Art og omfang m.v. af kendte fortidsminder er anført i SAB - Arbejdsplads. Ved afgivelse af tilbud skal tilbudslisten udfyldes i sin helhed. Entreprenørens tilbud Erhvervs- og Byggestyrelsens cirkulære (nr. 174 af 10/10/1991 ændret ved cirkulære nr af 28/11/2003) om pris og tid på bygge- og anlægsarbejder, som er gældende for denne entreprise, er indarbejdet i udbudsmaterialet med de ad 22 stk. 6 anførte præciseringer. 5

7 SB ad 3 stk. 1 ad 3 stk. 3 ad 3 stk. 4 Hvor flere i forening står for entreprisen, skal entreprenøren oplyse, hvem der er bemyndiget til at indgå aftaler på entreprenørens vegne. Eventuelle regnefejl i tilbudslisten kan korrigeres ved rettelse i tilbudslistens enhedspriser på en måde, som kan godkendes af bygherren, og således at tilbudssummen fastholdes uændret. Den bydende skal have gjort sig bekendt med forholdene på stedet, herunder adgangsforhold. Entreprenøren skal i sit tilbud indregne alle udgifter til vinterforanstaltninger, såvel årstidsbestemte som vejrligsbestemte for gennemførelse af arbejderne i vinterperioden 1. november 31. marts. Jf. BEK nr. 477 af Bekendtgørelse om bygge- og anlægsarbejder i perioden 1. november til 31. marts, 4. ad 3 stk. 5 ad 5 ad 5 stk. 1 Vedståelsesfristen er 20 arbejdsdage. Overdragelse af rettigheder og forpligtelser m.v. Alle involverede skal iagttage ubetinget tavshed med hensyn til oplysninger vedrørende bygherrens eller andres forhold, som de får kendskab til i forbindelse med opfyldelsen af denne kontrakt. Entreprenøren må benytte bygherren som reference, men må ikke uden bygherrens forudgående, skriftlige tilladelse udsende offentlig meddelelse om kontrakten eller offentliggøre noget om kontraktens indhold. ad 5 stk. 2 Der vil kun kunne noteres én transport på entreprenørens tilgodehavende, og det skal ske til anerkendt pengeinstitut. Transportdokumentet skal udformes, som angivet i Standardformular for transportdokument. Standardformularen kan findes på under Udbud. ad 5 stk. 4 Hvor entreprenøren anvender underentreprenører, skal entreprenøren i god tid inden igangsætning af de pågældende underentrepriser meddele bygherren navn på de pågældende entreprenører. Bygherren forbeholder sig ret til ikke at acceptere underentreprenører efter de udelukkelsesgrunde, som fremgår af Tilbudslovgivningen og EU s Udbudsdirektiv. B. Sikkerhedsstillelse og forsikring ad 6 ad 6 stk. 1 Entreprenørens sikkerhedsstillelse Sikkerhedsstillelsen skal udformes som angivet i Standardformular for sikkerhedsstillelse. Standardformularen kan findes på under Udbud. Intet arbejde må påbegyndes før sikkerhedsstillelsen er tegnet og godkendt af Vejdirektoratet. ad 6 stk. 2 Sikkerhedsstillelsens sum udregnes på baggrund af kontraktsummen. 6

8 SB ad 6 stk. 6 ad 7 ad 7 stk. 1 ad 8 ad 8 stk. 2 ad 8 stk. 3 Sikkerhedsstillelsen nedskrives ikke ved delaflevering. Bygherrens sikkerhedsstillelse Bygherren stiller ikke sikkerhed. Forsikring Bygherren er selvforsikret. Den i AB 92 8 stk. 1 nævnte dækning af entreprenøren og eventuelle underentreprenører er omfattet af selvforsikringen. Inden arbejdet påbegyndes, skal entreprenøren dokumentere, at ansvarsforsikringen er tegnet og præmien betalt. Der skal ske underretning til bygherren, såfremt præmien for ansvarsforsikringen ikke betales. Der skal ske underretning til bygherren, såfremt forsikringsselskabet opsiger forsikringen. C. Entreprisens udførelse ad 9 ad 9 stk. 1 ad 9 stk. 2 ad 10 ad 10 stk. 1 Arbejdsplan og afsætning Krav til entreprenørens arbejdsplan, herunder anmeldelser til myndigheder, fremgår af AAB Styring og samarbejde og SAB - Styring og samarbejde. Bygherrens afsætning er nærmere beskrevet i SAB - Arbejdsplads. Entreprenørens ydelse Entreprenøren skal udarbejde alle nødvendige arbejdstegninger samt tegninger og beregninger etc. til bedømmelse af interimskonstruktioner, stilladser, særlige udførelsesmetoder m.v. En kopi af de gældende tegninger, tabeller og beskrivelser m.v. skal altid forefindes på entreprenørens kontor på arbejdspladsen, og tilsynet skal have adgang til disse. Foreslår entreprenøren anvendelse af utraditionelle arbejdsmetoder eller materialer, påhviler det ham uden udgift for bygherren og over for denne at dokumentere sådanne arbejdsmetoders eller materialers egnethed. Byggevarer skal leveres i overensstemmelse med Erhvervs- og Byggestyrelsens gældende bekendtgørelse om markedsføring, salg og markedskontrol af byggevarer. Færdselsregulerende foranstaltninger Entreprenøren skal i overensstemmelse med kravene i SAB-arbejdsplads afsnit 4 etablere, kontrollere og vedligeholde afmærkningen, således at den til enhver tid opfylder bestemmelserne i SB ad 2 stk. 2 og i den godkendte rådighedstilladelse. Såfremt bygherren konstaterer at afmærkningen ikke er opsat i henhold til den godkendte afmærkningsplan, 7

9 SB at der er fejl og mangler på afmærkningen umiddelbart efter entreprenørens kontrol og at entreprenøren ikke har iværksat afhjælpning. at spærretiderne ikke overholdes, at entreprenøren ikke inden for 1 time efter, at fejl og mangler er påtalt skriftligt af bygherren, politiet, vejmyndighed eller Arbejdstilsynet, har påbegyndt afhjælpning af de fejl, der er omfattet af påtalen, ifalder entreprenøren en bod på kr ,- ekskl. moms pr. påtale pr. arbejdssted. Såfremt arbejdet ikke gennemføres uden ugrundet ophold, skal dette godkendes af tilsynet. Hvis påbud fra bygherre, politi, vejmyndighed eller Arbejdstilsynet ikke efterkommes inden for den fastsatte tidsfrist, vil tilsynet foranstalte en afhjælpning, som vil ske for entreprenørens regning. ad 10 stk. 2 ad 11 ad 11 stk. 1 Bygherreleverancer omfatter armaturer, lyskilder og vejbelysningsskabe. der henvises i øvrigt til SAB- vejbelysningsmateriel. Projektgennemgang, dokumentation og prøver Forhold vedrørende projektgennemgang er angivet i arbejdsbeskrivelse for Styring og samarbejde, kap. 2. Det påhviler entreprenøren løbende at fremskaffe dokumentation for kvaliteten af materialer og arbejdsydelser i forbindelse med entreprisens gennemførelse, herunder den krævede CE-mærkning. Art og omfang er nærmere angivet i udbudsmaterialet. Fastlæggelse af procedurer m.v. for aflevering af dokumentationen i forbindelse med kontrollen skal ske i samarbejde med tilsynet, såfremt det ikke på anden måde er fastsat i kontraktmaterialet. Manglende aftalemæssig kontrol eller dokumentation af entreprenørens ydelse under anlægsforløbet, anses som ufuldstændig levering af ydelsen, hvilket medfører tilbageholdelse af betaling, indtil forholdene er bragt i orden. ad 12 Arbejdets forringelse m.v. Vedligeholdelse ad 12 stk. 4 Før hel eller delvis ibrugtagning af noget af arbejdet skal omfanget af arbejdet, som skal ibrugtages, fastlægges og gennemgås for mangler. I forbindelse hermed udfærdiges en ibrugtagningsprotokol, hvori der noteres mangler samt aftaler om afhjælpning. ad 13 ad 13 stk. 1 Forhold til myndigheder Vedrørende forhold til myndigheder er art og omfang som angivet i SAB - Styring og samarbejde. 8

10 SB ad 13 stk. 2 Såfremt en leverance er leveret på arbejdspladsen med overlæs (bagatelgrænse på 0,1 t), betales overskridelsen ikke. Tilsynet er berettiget til at nægte køretøjer med overlæs adgang til arbejdspladsen. Til brug for tilsynets kontrol af, hvorvidt der ved en leverance er tale om kørsel med overlæs, påhviler det entreprenøren at sørge for, at alle vejesedler også påføres oplysninger om såvel køretøjets indregistreringsnummer som den for det pågældende køretøj gældende maksimale nyttelast og maksimale totalvægt. Eventuelle reduktioner i betalingen som følge af overlæs foretages senest ved slutafregningen, idet tilbudslistens enhedspriser, omregnet til pris pr. ton for den pågældende leverance, anvendes som reduktionsgrundlag. ad 14 ad 14 stk. 3 Ændringer i arbejdet Tilbudslisten er opdelt i hovedpost, post og underpost. For hovedposter gælder ±15 %-reguleringen. For poster og underposter gælder ±100 %-reguleringen. Ændringsarbejder, hvor variationsprocenterne ikke kan rummes inden for de angivne grænser, er angivet i TAG - Generelt. Ved ændringsarbejder, hvorom der gælder enhedspriser, og ændringerne er større end de anførte grænser, foretages regulering af kontraktsummen ligeledes efter de i tilbudslisten angivne enhedspriser, medmindre enten bygherren eller entreprenøren påviser, at forudsætningerne for anvendelsen af de pågældende priser ikke er til stede. I givet fald skal entreprenøren inden 10 arbejdsdage efter bygherrens anmodning skriftligt fremkomme med tilbud på nedsættelse, henholdsvis krav om ekstrabetaling, for den del af afvigelsen, som overstiger den fastsatte variationsprocent. Bygherren skal inden 10 arbejdsdage tage stilling til tilbuddet. ad 14 stk. 4 Bygherren kan forlange ændringsarbejder i tilslutning til entreprisen udført som regningsarbejde efter nedenstående retningslinjer: Entreprenøren skal dokumentere udgifter over for tilsynet med regnskab og bilag. Før ændringer i arbejdet iværksættes som regningsarbejder, skal entreprenøren, såfremt tilsynet finder det nødvendigt, udarbejde et overslag. Under udførelsen af regningsarbejder skal entreprenøren dagligt udfærdige og aflevere dagrapporter med angivelse af forbrug af materiel, materialer og mandskab. A. Arbejdsløn Medgående timer afregnes efter entreprenørens normale timesatser, som oplyses til tilsynest inden arbejdet igangsættes. B. Materialer 9

11 SB Entreprenøren skal medregne beløb, som vedkommende har betalt for materialer, der indgår blivende i bygværker, eller som i øvrigt er nødvendige for arbejdets udførelse, herunder forbrugsgods i det omfang, det forbruges ved arbejdet. Genindvundne materialer modregnes entreprenørens tilgodehavender. Materialer, forbrugsgods etc. forudsættes indkøbt bedst muligt af entreprenøren i fornødent samråd med bygherren og debiteres arbejdet med fakturapriser. Eventuelle rabatter på prislistepriser tilfalder bygherren, medens kontantrabatter, årsbonus og cementbonus tilfalder entreprenøren. Entreprenørens udgifter til kørsel, fragt, bugsering og andre transporter til og fra arbejdsstedet skal inkluderes. Til de således beregnede udgifter til materialer, forbrugsgods, transport m.v. lægges et honorar på 5 %. C. Materiel Størrelsen af lejen af entreprenørens materiel, der har en indkøbsværdi pr. enhed, som er større end ,-, skal aftales mellem tilsynet og entreprenøren forud for anvendelsen. Til sådan lejebetaling lægges intet honorar. For materiel, der har en indkøbsværdi pr. enhed, som er mindre end eller lig med ,-, skal lejen være indeholdt i entreprenørens enhedspriser. D. Underentreprenører Til rene regningsbeløb, der allerede omfatter mestersalær, lægges et honorar på 5 %. ad 17 ad 17 stk. 1 ad 17 stk. 3 ad 17 stk. 4 ad 18 ad 18 stk. 1 Bygherrens tilsyn Vejdirektoratet varetager tilsynet. Tilsynet kan standse arbejdet såfremt foranstaltninger mod trafikken eller naboer ikke er som foreskrevet, og der vil ikke blive givet tidsfristforlængelse af den grund. Tilsynets gennemgang af entreprenørens tegninger, beregninger, leverancer, miljøforanstaltninger og udførte arbejder fritager ikke entreprenøren for nogen del af ansvaret for eventuelle fejl og mangler. Entreprenørens arbejdsledelse I forbindelse med arbejdets overdragelse til entreprenøren meddeler denne bygherren, hvem der på entreprenørens vegne leder og tilser arbejdet. Medarbejderne skal være kvalificerede til de i art og omfang hermed forbundne opgaver. Krav til kvalifikationer fremgår af respektive arbejdsbeskrivelser. Udskiftning af nøglepersoner må ikke ske uden bygherrens samtykke. 10

12 SB Såfremt bygherren berettiget finder, at en funktion er utilstrækkeligt bemandet, skal den pågældende funktion suppleres med fornødent kvalificeret personale. Enhver publikation, udstilling eller oplysning til offentligheden vedrørende projektet f.eks. gennem presse, fagpresse, radio eller TV skal ske gennem bygherren eller efter forudgående skriftlig aftale med bygherren. Entreprenøren er i overensstemmelse med ILO-konvention nr. 94 om arbejdsklausuler i offentlige kontrakter forpligtet til at sikre, at lønarbejdere og eventuelle underentreprenørers lønarbejdere tilsikres løn (herunder særlige ydelser), arbejdstid og andre arbejdsvilkår, som ikke er mindre gunstige end dem, der er i henhold til gældende kollektiv overenskomst, voldgiftskendelse, nationale love eller administrative forskrifter gælder for arbejde af samme art indenfor vedkommende fag eller industri på den egn, hvor arbejdet udføres. Dette kan anses for overholdt, hvis arbejdet er omfattet af en kollektiv dansk overenskomst og denne overenskomst overholdes. Der skal henvises til kollektive overenskomster indgået af de mest repræsentative arbejdsmarkedsparter i Danmark, og som gælder på hele det danske område. Det skal af disse overenskomster med den fornødne klarhed fremgå hvilken løn, der efter overenskomsten skal betales. Entreprenøren forpligter sig til at sikre medarbejdere, herunder også underleverandørers medarbejdere, der er beskæftiget i Danmark med opgavens udførelse, løn- og ansættelsesvilkår som nævnt ovenfor, og er forpligtet til at orientere medarbejderne om de gældende arbejdsvilkår. Overholder entreprenøren ikke de ovennævnte krav, og medfører dette et berettiget krav på yderligere løn fra de ansatte, kan bygherren foretage tilbageholdelse i betalingerne til entreprenøren med henblik på at sikre de ansattes vilkår. Det påhviler entreprenøren at sikre, at nærværende entreprise herunder leverancer gennemføres i overensstemmelse med internationale konventioner, som Danmark har tilsluttet sig, herunder FN s konvention om barnets rettigheder, børnekonventionen. ad 19 ad 19 stk. 1 ad 20 Byggemøder Byggemødereferatet betragtes som godkendt, såfremt indsigelse ikke er gjort på det efterfølgende byggemøde. Afhængigt af udsendelsestidspunktet for byggemødereferatet samt byggemødehyppigheden kan der dog træffes anden aftale om indsigelsesfrist. Samvirke med andre entreprenører Vedrørende arbejder, der udføres for bygherren samtidig med entreprisen, og som har eller kan få indflydelse på denne, henvises til SAB - Arbejdsplads. Entreprenørens medvirken og samarbejde vedrørende sikkerheds- og sundhedsarbejdet skal ske efter retningslinjer beskrevet i SAB - Styring og samarbejde. 11

13 SB D. Bygherrens betalingsforpligtelse ad 22 ad 22 stk. 1 Betaling Entreprenøren skal udarbejde acontobegæringer månedsvis og de skal opgøres så de følger kalendermåned. Begæringer om acontobetalinger skal udformes ved hjælp af Anlægsdivisionens webbaserede entrepriseafregningssystem JobManager. Systemet administreres af tilsynet. Entreprenøren skal uden udgift for bygherren anvende JobManager, som indebærer, at entreprenøren skal inddatere alle klarmeldinger af udførte mængder med den tilhørende dokumentation. Entreprenøren vil for bygherrens regning blive uddannet i brugen af systemet svarende til et ½-dags kursus. Rejseudgifter og medgået tid afregnes ikke. Anlægsdivisionens acontosystem er baseret på anvendelse af klarmeldinger af udførte mængder og den tilhørende dokumentation. Ingen udbetaling kan finde sted, uden at der for det omhandlede arbejde eller delarbejde foreligger en godkendt klarmelding. Dette gælder både for kontraktarbejder og for ekstraarbejder. Klarmeldinger skal inddateres i takt med arbejdets udførelse. Såfremt dette overholdes, kan det retningsgivende oplyses, at acontobegæringer kan forventes godkendt af tilsynet senest 3 arbejdsdage efter, at den sidste klarmelding i en acontoperiode er inddateret. Ved årsafslutning skal tilsynet have afregningsbilag/selvfakturering inden jul, aftales nærmere med tilsynet. Den i AB stk. 1 omtalte 15 dages frist regnes fra den dag, den færdige acontobegæring er modtaget elektronisk hos Vejdirektoratet. Vejdirektoratet modtager kun elektroniske fakturaer. For generel information om, hvorledes entreprenøren skal forholde sig i relation til elektronisk fakturering, henvises til hvor der nederst til højre er angivet Vejdirektoratets EANnummer med link til en vejledning for Vejdirektoratets leverandører. Betalingen sker ved indsættelse på en af entreprenøren opgivet konto. ad 22 stk. 5 ad 22 stk. 6 Ekstraarbejde skal endeligt afregnes umiddelbart efter dettes færdiggørelse. Den faste pris reguleres i tilfælde af statslige indgreb, som er gennemført efter tilbuddets afgivelse, og som har ført til ikke uvæsentlige mer- eller mindreudgifter ved arbejdets udførelse, og som ikke er dækket af anden regulering. Reguleringen sker i henhold til meddelelser fra Erhvervs- og Byggestyrelsen. Bestemmelsen omfatter ikke ændringer, der skyldes valutakurser eller lovmæssige løsninger af arbejdsmarkedets overenskomstforhold. I fastprisperioden gælder 12

14 SB For den del af entreprisen, der udføres inden for fastprisperioden på 12 måneder, ydes der entreprenøren godtgørelse for ekstraordinære prisstigninger på et materiale, som det i færdig form eller på sædvanlig måde indgår i arbejdet, eller på brændstof, der direkte benyttes til arbejdet. Prisstigningen skal være indtrådt efter tilbudsdagen, og inden aftalt prisregulering er trådt i kraft. Priser og prisstigninger, der indgår som grundlag for godtgørelse, skal være generelt forekommende. De skal fremgå af officielt prismateriale eller i mangel heraf kunne dokumenteres på anden måde. Godtgørelsen omfatter den prisstigning, der overstiger 10 % af prisen på tilbudsdagen. Til denne procentsats lægges 0,50 for hver hele måned, der er forløbet mellem tilbudsdagen og indkøbstidspunktet. Prisstigning, der indtræder efter det tidspunkt, hvor materialet eller brændstoffet efter aftale eller sædvane skal indkøbes, kan ikke medregnes. Det er en betingelse for at kunne opnå godtgørelse, at summen af de beregnede godtgørelsesbeløb udgør mindst 0,50 % af entreprisesummen. Er en entreprenør i henhold til sin aftale med en underentreprenør forpligtet til at yde godtgørelse til denne efter foranstående regler, kan tilsvarende godtgørelse ydes entreprenøren af bygherren, uanset reglen i forrige stykke om godtgørelsesbeløbets størrelse i forhold til entreprisesummen. Efter fastprisperioden gælder For den del af entreprisen, der udføres efter fastprisperiodens udløb, ydes der godtgørelse for ekstraordinære prisstigninger, der er indtrådt inden 6 måneder fra tilbudsafgivelsen efter de foranstående regler, idet dog indkøbstidspunktet erstattes med 6 måneders dagen efter tilbudsafgivelsen. For den del af entreprisen, der udføres efter fastprisperiodens udløb, foretages endvidere prisregulering for prisændringer, der er indtrådt efter 6 måneder fra afgivelsen af tilbud, efter nedennævnte metode. Prisreguleringen foretages på grundlag af Danmarks Statistiks omkostningsindeks for anlæg. Indekset beregnes pr. den 15. i kvartalets sidste måned (eksempelvis 15. marts), og det pågældende indeks er gældende for denne måned (marts). For 1. og 2. måned i et kvartal (f.eks. januar og februar) interpoleres retlinet med afrunding til to decimaler. ad 22 stk. 7 ad 22 stk. 10 ad 22 stk. 11 Endelig og fuldstændig opgørelse udformes efter tilsynets anvisning. Slutopgørelse Betaling vil ske efter de samme retningslinjer som beskrevet for acontobetalinger, se ad 22 stk. 1. Såfremt bygherren måtte få et tilgodehavende, forrentes dette efter tilsvarende regler. 13

15 SB E. Tidsfristforlængelse og forsinkelse ad 24 ad 24 stk. 1 Entreprenørens ret til tidsfristforlængelser Forholdene nævnt i ad 24 stk. 1 berettiger kun til tidsfristforlængelse, såfremt de rent faktisk griber ind i entreprenørens ydelser, og kun i det omfang, de påberåbte forhold i tidsmæssig henseende har forsinkende indflydelse på kritiske aktiviteter i arbejdsplanen, og dermed forsinker arbejdet. En vejrligsdag defineres som en arbejdsdag, hvor der er usædvanligt vejrlig (nedbør, temperatur, vind m.m.) den aktivitet, der er belastet af vejrliget, er kritisk aktiviteten skulle finde sted i henhold til arbejdsplanen aktiviteten faktisk ikke kan udføres. Til dokumentation for vejrlig skal entreprenøren indhente skriftlige oplysninger fra den nærmeste af DMI s (Danmarks Meteorologiske Institut) målestationer, som foretager daglige målinger. Spilddage registreres på byggepladsen og opgøres månedsvis. ad 24 stk. 3 Entreprenøren skal snarest muligt, efter at krav om tidsfristforlængelse er varslet, over for bygherren skriftligt meddele udstrækningen af de tidsmæssige konsekvenser. ad 25 ad 25 stk. 2 Entreprenørens hæftelse ved forsinkelse Entreprenøren skal betale en bod for overskridelse af gældende tidsfrister. Boden tilbageholdes i betalingen (fratrukket inden momsberegningen) eller kræves udbetalt fra sikkerhedsstillelsen. Bodsstørrelserne er pr. påbegyndt uge som følger: For færdiggørelsesfristen kr kr. F. Arbejdets aflevering ad 28 ad 28 stk. 1 Afleveringsforretningen Entreprisen skal afleveres i sin helhed. For de arealer og private fællesveje, som har været berørt af entreprenørens arbejder i forbindelse med entreprisens gennemførelse, og som ikke er stillet til rådighed af bygherren, skal entreprenøren på tilsynets ønske, og forinden aflevering finder sted, fremskaffe en underskrevet erklæring fra berørte lodsejere. I erklæringen bekræftes, at lodsejerne ikke har noget krav på entreprenøren eller bygherren i anledning af entreprisen. 14

16 SB G. Mangler ved arbejdet ad 30 ad 30 stk. 4 ad 36 ad 36 stk. 3 Mangelbegrebet Mangler konstateret ved hel eller delvis ibrugtagning jf. 12 stk. 4, registreres ved afleveringen i det omfang disse ikke er afhjulpet forinden. Mangelsansvarets ophør For entreprisen ophører mangelsansvaret efter 5 år, regnet fra afleveringsdatoen. 15

17 SAB Styring og samarbejde SÆRLIGE ARBEJDSBESKRIVELSER (SAB) Styring og samarbejde Supplerende bestemmelser til AAB - Styring og samarbejde. 2. Projektgennemgang Bygherren indkalder til projektgennemgang senest 15 arbejdsdage efter kontrakt indgåelse. 3. Arbejdsplan m.v. 3.1 Generelt Arbejdsplanen skal udarbejdes i overensstemmelse med stavdiagram metoden eller tilsvarende. Arbejdsplanen skal afleveres senest 2 uger efter kontraktindgåelsen. Arbejdsplanen skal dække hele arbejdsperioden. De kommende 6 måneder skal have en detaljeringsgrad til uge niveau. Ud over det i AAB anførte skal arbejdsplanen indeholde oplysninger om: Tidspunkter for anmeldelser til myndigheder Hvornår de enkelte entreprenører/underentreprenører arbejder på pladsen Hvornår materialer leveret af bygherren skal være til disposition, herunder specificering af omfang af og tidsintervaller mellem leverancer af armaturer, lyskilder og vejbelysningsskabe. Hvor og hvornår der udføres arbejder, som medfører særlig fare Oplysninger om den forventede indsats af materiel og mandskab (antal, kategori, krav til kompetence mv.) Foranstaltninger af hensyn til miljø, arbejdsmiljø og trafiksikkerhed og afvikling Oversigt over månedlige udbetalingers forventede størrelse Forud for hvert byggemøde (kl. 12 én arbejdsdag før byggemødet) skal entreprenøren skriftligt aflevere oplysninger til tilsynet om: Arbejder udført i perioden Planlagte aktiviteter frem til næste byggemøde Arbejdets stade Anvendt materiel og arbejdsstyrke Vejrforhold og spilddage Særlige trafikale bestemmelser at trafikken på omfartsvejen inkl. ramper skal opretholdes i hele anlægsperioden, at trafikken på omfartsvejen skal opretholdes i mindst 1 kørespor i hver retning i hele anlægsperioden, 16

18 SAB Styring og samarbejde at trafikomlægninger på omfartsvejen og ramper, må ikke udføres i tidsrummet kl , men fortrinsvis i weekender og på helligdage, at trafikomlægninger på andre veje skal ske på døgnets trafiksvage tidspunkter og efter specifik aftale med vejmyndigheden, at ind- og udkørsel til og fra arbejdsområderne kun kan påregnes tilladt i omfang, som er beskrevet i SAB Arbejdsplads, afsnit 3.3, at de af vejmyndigheden til enhver tid fastsatte spærretider skal overholdes, se SAB Arbejdsplads afsnit 4.1, Særlige miljømæssige bestemmelser at arbejder i almindelighed skal udføres i perioderne hverdage kl og lørdage kl Kun nedenstående arbejder må udføres udenfor disse perioder: arbejder, der af tekniske årsager skal udføres kontinuerligt og har en varighed, der ikke kan rummes inden for ovenstående perioder, arbejder, der af hensyn til trafikken eller drift af ledninger og tekniske anlæg, skal udføres uden for tidsrummet hverdage kl , at der kun efter forudgående aftale med tilsynet må arbejdes søn- og helligdage og lørdage uden for tidsrummet mellem kl. 06 og kl. 14 samt på hverdage uden for tidsrummet mellem kl. 06 og kl. 18. at arbejderne er underlagt krav om begrænsning af støj og vibrationer som anført i SAB Arbejdsplads, Særlige øvrige forhold at ledningsejerne skal have adgang til at omlægge/fjerne ledninger i entrepriseområdet, at at øvrige entreprenører skal have adgang i entrepriseperioden. der er almindelig trafik på vejen. Entreprenøren skal revidere arbejdsplanen, når det virkelige stade af arbejdet på væsentlige punkter afviger fra den senest udarbejdede arbejdsplan. 3.2 Plan for Vejrligsforanstaltninger Der henvises til SAB Arbejdsplads, afsnit Kontrol 4.1 Entreprenørens egenkontrol For ikke rutinemæssig prøveudtagning og prøvning skal entreprenøren varsle bygherren mindst 5 arbejdsdage, inden prøveudtagning/prøvning skal finde sted. 17

19 SAB Styring og samarbejde Bygherrens kontrol Ingen ekstra bemærkninger. 5. Dokumentation Arbejdstegninger skal udleveres til bygherren i 2 eksemplarer. Al dokumentation for kontroller og registreringer skal være afleveret senest 10 arbejdsdage før aflevering. Aflevering af Således Udført materialer aftales med tilsynet i forbindelse med aflevering af entreprisen. 6. Kvalitets- og miljøledelse 6.1 Alment Entreprenørens kvalitets- og miljøplan skal omfatte følgende forhold: Procedurer og arbejdsprocedurer Ansvar, beføjelser og kommunikation Kontrolplaner Opfølgning af projektgennemgang Styring af projektering> Styring af dokumenter og registreringer> Uddannelse og instruktion Styring af underentreprenører og leverandører Styring af ændringer Styring af afvigelser og korrigerende handlinger 6.2 Krav til entreprenørens kvalitets- og miljøplan Styring af dokumenter og registreringer På denne entreprise kan anvendes elektronisk udveksling af dokumenter ( , Projekt Web mv.) mellem bygherre og entreprenør. Entreprenøren skal udarbejde en dokumentstyringsplan eller lignende dokument, der for hver dokumenttype redegør for, hvem der udarbejder, kontrollerer og godkender dokumenter, samt til hvem de fordeles. En ajourført oversigt over gældende entreprisedokumenter skal til stadighed være tilgængelig hos entreprenøren og være tilgængelig for bygherren. Oversigten gennemgås ved hvert byggemøde Uddannelse og instruktion Særlige krav til kurser Vejen som arbejdsplads Entreprenøren skal fremlægge dokumentation i form af ajourførte referencer/cv/kursusbeviser for nøglepersoner jf. ovenstående samt medarbejdere, hvortil der stilles særlige krav til uddannelse/erfaring. 18

20 SAB Styring og samarbejde Styring af underentreprenører og leverandører Entreprenøren skal redegøre for styring af underentreprenører og leverandører samt eventuelle konsulenter/projekterende med væsentlig indflydelse på entreprisens kvalitetsog miljøforhold, herunder hvorledes det sikres, at indkøbte dele og arbejdsydelser er i overensstemmelse med specificerede krav (modtagekontrol). Underentreprenører, leverandører samt eventuelle konsulenter/projekterende skal være omfattet af en kvalitets- og miljøplan eller lignende, der lever op til kravene i udbudsmaterialet. Entreprenøren skal udarbejde og vedligeholde en oversigt med tilknyttede underentreprenører, leverandører og eventuelle konsulenter/projekterende Styring af inspektions-, prøvnings,- og måleudstyr Entreprenøren skal på forlangende redegøre for vedligeholdelse, anvendelse, kalibrering mv. af inspektions-, prøvnings- og måleudstyr Styring af ændringer Entreprenøren skal udarbejde og vedligeholde en procedure for styring af ændringer. Proceduren skal redegøre for vurdering af ændringer og deres konsekvenser i relation til kvalitet, miljø, arbejdsmiljø og økonomi, godkendelse af ændringer samt registrering og kommunikation af ændringer til berørte parter Styring af afvigelser og korrigerende handlinger Entreprenøren skal udarbejde og vedligeholde en procedure for behandling af konstaterede afvigelser fra specificerede krav. Proceduren skal redegøre for handlinger, der iværksættes til afhjælpning af konstaterede afvigelser, herunder kassation, genbearbejdning eller dispensation, orientering til og involvering af bygherren, begrænsning af konsekvenser, sikring mod gentagelser mv. Entreprenøren skal udarbejde og vedligeholde en procedure for forbedringer samt korrigerende og forebyggende handlinger. Proceduren skal redegøre for handlinger, der iværksættes til fjernelse af årsager til potentielle og konstaterede afvigelser. 7. Styring af sikkerhed og sundhed i arbejdsområderne Terminologi: De i AAB anvendte betegnelser sikkerhedskoordinator, sikkerhedsrepræsentant, sikkerhedskoordineringsmøder, sikkerhedsrundering erstattes med betegnelserne arbejdsmiljøkoordinator, arbejdsmiljørepræsentant, arbejdsmiljøkoordineringsmøder, arbejdsmiljørundering 7.1 Alment AAB afsnit 7.1, 3. tekstblok, udgår og erstattes af: Bygherren skal orienteres om og have adgang til koordinerende arbejdsmiljømøder. Referater af koordinerende arbejdsmiljømøder skal tilgå arbejdsmiljøkoordinator og bygherre. 19

21 SAB Styring og samarbejde Entreprenøren skal inden entreprisens start gennemgå og følge op på bygherrens kortlægning af særlige farlige arbejder med henblik på en vurdering af særlige risici og problemer i relation til sikkerhed og sundhed. Entreprenøren skal forelægge resultatet af kortlægningen for bygherren til kommentering, der efterfølgende indarbejder det i plan for sikkerhed og sundhed. På opfordring af arbejdsmiljøkoordinatoren skal entreprenøren deltage i møder vedrørende koordinering af arbejdsmiljø Tidsplan Entreprenøren skal aflevere en 4 ugers tidsplan med markering af de særlige farlige arbejder og oplysninger om bemanding inden det koordinerende arbejdsmiljømøde. Dette kan løbende indarbejdes i entreprenørens detaljerede tidsplan. 7.2 Organisering af sikkerheds- og sundhedsarbejdet i fællesområder Alment AAB afsnit udgår og erstattes af: Bygherren varetager afgrænsning, koordinering og planlægning af arbejdsmiljøarbejdet i henhold til bekendtgørelse vedrørende bygherrens pligter, herunder udarbejdelse og vedligeholdelse af plan for sikkerhed og sundhed (PSS). Bygherren har udpeget en arbejdsmiljøkoordinator, hvis navn oplyses senest ved første byggemøde. Arbejdsmiljøkoordinatoren skal opfylde kvalifikationskravene i BEK vedrørende bygherrens pligter, herunder krav om gennemført arbejdsmiljøuddannelse for koordinatorer Afgrænsning Plan for sikkerhed og sundhed (PSS) AAB afsnit 7.2.3, 1. og 5. tekstblok, udgår og erstattes af: Bygherrens udpegede arbejdsmiljøkoordinator varetager udarbejdelse og vedligeholdelse af PSS i henhold til bekendtgørelse vedrørende bygherrens pligter. Entreprenøren skal senest 10 arbejdsdage før arbejdets påbegyndelse forsyne bygherren med data til PSS for entreprisen, hvorefter bygherrens arbejdsmiljøkoordinator ajourfører PSS en. Entreprenøren skal sikre sig, at alle beskæftigede på entreprisen er bekendt med PSS en. Den ajourførte PSS skal foreligge som et selvstændigt dokument og gennemses af bygherren inden entreprisearbejdet kan påbegyndes samt i forbindelse med ændringer. 7.3 Beredskabsplan Entreprenørens beredskabsplan skal omhandle følgende forhold : Personskade 20

22 SAB Styring og samarbejde Tingskade Nedfald af materialer Uforudset jordforurening Uforudset grundvandsforurening Udslip af forurenet vand, materiale eller kemikalie til kloak eller anden recipient Udskyl af jord mv. til vandløb og søer Spild af brændstof og kemikalier Brand Brud på forsyningsledninger Støv Støj Vibrationer Særlige forhold ved arbejder ved ledninger (ledninger med tryk, farlige/eksplosive materialer, højspænding mv.) Trafikuheld i forbindelse med arbejdets udførelse. Entreprenøren skal oplyse, hvem der på entreprisen har førstehjælpskurset. 8. Trafiksikkerhed og afvikling Terminologi: Den i AAB anvendte betegnelse afmærkningsplan erstattes med betegnelsen afmærkningsplan for trafikafvikling. 8.2 Arbejder ved eller på veje i drift Alment Vejmyndighed ved arbejder på statsveje med trafik er Vejdirektoratet Aalborg. Vejmyndighed ved arbejder på kommuneveje med trafik er Ikast-Brande kommune. Planlægning og udførelse af færdselsregulerende foranstaltninger skal ske i et samarbejde mellem entreprenøren, tilsynet, vejmyndigheden og politiet. Entreprenøren skal indhente rådighedstilladelse ved vejmyndigheden senest 10 arbejdsdage før arbejdets start, jf. dog SAB - Styring og samarbejde afsnit 3.1. Intet arbejde må således påbegyndes, før rådighedstilladelse foreligger. Entreprenørens medarbejdere, der er beskæftiget med vejarbejder ved eller på veje i drift, skal opfylde uddannelseskravene i Afmærkning af vejarbejder på statsveje, instruks og Afmærkning af vejarbejder m.m.,tegninger, Vejdirektoratet, i gældende udgave. Entreprenøren skal til tilsynet fremkomme med en detailtidsplan for arbejderne vedr. færdselsregulerende foranstaltninger, herunder en plan for de enkelte deletaper. Som bilag til planen vedlægges en telefon- og adresseliste for kontaktpersoner fra entreprenøren. Planen fremsendes til relevante myndigheder herunder T.I.C. (Trafik Informations Centret tlf ). Eventuelle ændringer i planen under udførelsen skal straks meddeles tilsynet. 21

23 SAB Styring og samarbejde Entreprenøren skal underrette T.I.C. og tilsynet, når opsætning af afmærkning påbegyndes, og når hele afmærkningen er fjernet. Entreprenøren skal underrette tilsynet ved alle trafiksikkerhedsmæssigt risikable situationer, herunder de arbejder indenfor arbejdsområdet, som kræver særlig beskyttelse af vejtrafikken jfr. Vejregler for opsætning af vejautoværn og påkørselsdæmpere eller hvor der er risiko for at genstande fra arbejdsområdet kommer ud i trafikområdet. 9. Styring af forhold til myndigheder, herunder ledningsejere 9.1 Alment Tilladelser og godkendelser af betydning for entreprisens gennemførelse fremgår af udbudsgrundlaget jf. SB ad 2 stk. 2. Bygherren har indhentet de fornødne tilladelser til den i projektet angivne jordhåndtering, og varetager de i denne forbindelse fornødne anmeldelser til de respektive kommuner. 22

24 SAB Arbejdsplads Arbejdsplads Supplerende bestemmelser til AAB Arbejdsplads 1. Situationen ved arbejdets start og under arbejdets udførelse Entrepriseområdet for nærværende entreprise er vist på tegningsbilag. Området henligger ved arbejdets start hovedsagelig som eksisterende vej- og stiarealer, samt naturarealer og landbrugsarealer. 1.1 Igangværende entrepriser og arbejder Inden for entrepriseområdet kommer følgende arbejder til udførelse i samme periode som nærværende entreprise: Broarbejder Ledningsarbejder Arkæologiske undersøgelser 1.2 Kommende entrepriser og arbejder Inden for entrepriseområdet kommer følgende arbejder til udførelse i samme periode som nærværende entreprise: Ledningsarbejder (jf. ovenstående) Broarbejder (igangværende entreprise) Vejvisnings- og færdselstavler Jord- og belægningaarbejder Opsætning af nødtelefoner og tællestation Etablering af erstatningsnatur (vandhuller) 1.3 Registrering af arealer og naboejendomme Forinden arbejdsområder og adgangsveje tages i brug, skal entreprenøren i samarbejde med tilsyn og vejmyndighed og eventuelle lodsejere foretage fotoregistrering af berørte arealer og naboejendomme. 2. Afsætning 2.1 Bygherrens afsætning Til brug for entreprenørens afsætning, udleveres der koordinater for belysningsmaster. Der leveres data i form af X-Y koordinater. Yderligere data udleveres kun efter nærmere aftale og mod dækning af vejdirektoratets udgifter. Der skal desuden påregnes 10 arbejdsdage til udarbejdelse af yderligere data. Evt. flytning af belysningsmaster skal koordineres med tilsynet aht. udførelse reviderede lystekniske beregninger. 23

25 SAB Arbejdsplads Entreprenørens afsætning Tilsynet skal have lejlighed til at kontrollere masteafsætning inden arbejdet udførelse. 2.3 Sikring af fikspunkter Såfremt skelsten, hovedafsætning (polygonpunkter) eller de af tilsynet etablerede mærker for opmåling og nivellement ved forsømmelse fra entreprenørens side ødelægges eller går tabt, skal entreprenøren betale en erstatning på kr ,- ekskl. moms pr. punkt. Retablering (indmåling) skal ske ved bygherrens foranstaltning. 3. Arbejdsområde, arbejdsplads og adgangsveje I nærværende SAB benyttes nedenstående definerede begreber: Arbejdsområde: Et område med definerede grænser til vejarbejdet, som entreprenøren har råderet over og ansvar for. Området inkluderer afspærring/afmærkning mod trafikområdet, naboarealer og arbejdsstedet. Arbejdssted: Det sted i arbejdsområdet, hvor der aktuelt udføres arbejde og hvor konflikt mellem de der arbejder og trafik kan opstå. Færdsel indenfor arbejdsområdet opfattes ikke som arbejdssted i denne sammenhæng. Arbejdsfrit område: Delområde i arbejdsområdet mod trafikområdet/mod motorkøretøjer, hvor der ikke må udføres arbejde Anstillingsplads: Område der kan anvendes til skurplads, oplagsplads, materialeoplag, stationære arbejdssteder mv. 3.1 Arbejdsområder Til arbejdsområder kan entreprenøren disponeres over eksisterende og fremtidige vejaraeler. Entreprenørens opmærksomhed henledes på, at arbejdsområder på eksisterende vejarealer ikke nødvendigvis kan benyttes i deres fulde udstrækning. For alle arbejdsområder, hvor der udføres arbejder eller ændringer, der påvirker eller ændrer eksisterende trafikafvikling/anlæg, skal der indhentes tilladelser hos de berørte myndigheder. Der må ikke placeres påkørselsfarlige materialer indenfor en afstand af 3,00 m fra vejtrafikken. De viste arbejdsområder indbefatter ikke nødvendigvis samtlige arealer, der tilhører bygherren. Orienterings- og arbejdsbelysning på arbejdsområderne og anstillingspladsen afskærmes og orienteres, så omgivelserne ikke generes og slukkes ved arbejdets ophør. Eventuelle ændringer af arbejdsområder udenfor vejarealet kan kun ske efter aftale med tilsynet. Ændringer af arbejdsområdet på vejarealet skal godkendes af vejmyndigheden. Arbejdsområder overtages, som de foreligger. 24

26 SAB Arbejdsplads Entreprenører og leverandører for de under afsnit 1 nævnte arbejder samt tilsynet skal have adgang til at benytte arbejdsområderne uden vedligeholdelsespligt. Transport på udlagt bundsikrings- og stabilgruslag på fremtidige vejanlæg må kun foretages med materiel, hvis akseltryk ikke overstiger 10 t. Entreprenøren skal på forlangende fremskaffe fornøden dokumentation herfor. Transport må ikke beskadige råjorden. Transporter af de i vejanlægget udgravede materialer skal foregå over arbejdsområderne. Reklame- og informationsskilte Der må ikke opsættes reklame- og informationsskilte samt flag ud over de af tilsynet fastsatte. 3.2 Arbejdsplads Til arbejdsplads kan entreprenøren disponere over arealer inden for arbejdsområdet. Arbejdsplads skal etableres med adgangsveje, der muliggør adgang med almindeligt motorkøretøj. Det påhviler entreprenøren selv at finde egnet areal til rådighed for oplæg af vejbelysningsmaster. Kørebanearealer må ikke anvendes som oplagsplads. 3.3 Adgangsveje Som adgangsveje til arbejdsområdet kan benyttes: Ejstrupholmvej Thyregodvej Generelt gælder: Parkering må kun finde sted inden for de til arbejdsområdet hørende arealer efter nærmere aftale med vejmyndigheden Materiel og materialekørsel til og fra arbejdsområdet skal ske under anvendelse af gult, blink på køretøjerne og i øvrigt tilrettelægges, så det ikke spærrer for afvikling af trafikken Åbninger for til- og frakørsel skal placeres efter aftale med vejmyndigheden og tilsynet Til- og frakørsel skal altid ske i færdselsretningen Forskrifter og påbud fra vejmyndighed og politi skal nøje overholdes Der må under ingen omstændigheder ske færdsel på tværs af omfartsvejen 4. Færdselsregulerende foranstaltninger 4.1 Alment Bestemmelserne i Afmærkning af vejarbejder på statsveje, instruks og tegninger, Vejdirektoratet, i gældende udgave, er gældende for entreprisen. Arbejdet omfatter levering, opstilling, flytning, inspektion, drift og fjernelse af afspærringer og afmærkning. Materialer og materiel til afspærring og afmærkning skal opfylde krav i "Vejregler for afmærkning af vejarbejde mm." I gældende udgave. 25

27 SAB Arbejdsplads Ledninger Af ledningsprotokol fremgår, hvilke ledninger inden for arbejdsområdet bygherren har kendskab til. Ledningsejerne skal påvise deres ledninger og kabler, før entreprenøren begynder at arbejde i det pågældende område. Før arbejdet påbegyndes i nærheden af eksisterende ledninger eller kabler, gives besked til ledningsejerne såvel som til tilsynet. Blotlægges ikke kendte ledninger ved anlægsarbejdet, orienteres ledningsejerne og tilsynet. Kabelflytninger må ikke foretages i frostvejr, og ledningsejerne betinger sig 1 måneds varsel. Nøjagtig ledningsplacering fastlægges ved håndgravning. Arbejdskørsel over dræn og anden afvanding må først ske efter, at der er truffet aftale med tilsynet om forholdsregler til beskyttelse af disse ledninger. 7. Miljøforhold 7.1 Alment 7.2 Støjgener Entreprenøren skal minimum 15 arbejdsdage før påbegyndelse af arbejder advisere tilsynet om, hvilke naboer der kan forventes at blive berørt af gener i form af støj, vibrationer, støv, lugt mv. Entreprenøren sørger for ved valg af maskiner, udstyr, materialer, arbejdsmetoder samt støjdæmpende foranstaltninger at mindske anlagsaktiviteternes støjgener i forhold til omgivelserne. 7.4 Støvgener Der må ikke spredes støv fra arbejdsområder, så der forekommer synligt støv i luften uden for arbejdsområdernes afgrænsning. Entreprenøren skal i en arbejdsprocedure redegøre for, hvorledes støvgener forebygges. Såfremt der på trods heraf opstår støvgener, skal entreprenøren bekæmpe disse. Dette kan eventuelt ske ved valg af på- og aflæsningsmetoder, der begrænser emission af støv, planlægning af arbejdstidspunkter samt vanding. Såfremt det planlægges at anvende vand fra naturlige recipienter (sø eller å) til begrænsning af støvgener, skal kommunen forinden ansøges om tilladelse. 7.6 Forurening af tilstødende veje og konstruktioner Entreprenøren skal drage omsorg for, at de tilstødende konstruktioner, herunder broer, autoværn og rækværker, brønde og afløbsledninger m.v., ikke tilsmudses unødvendigt under og i forbindelse med arbejdets udførelse. Eventuelle tilsmudsninger skal hurtigst muligt fjernes omhyggeligt med midler og metoder, der kan godkendes af tilsynet. 26

28 SAB Arbejdsplads Brønde og riste med flydende karm, som entreprenøren i forbindelse med belægningsarbejdet har håndteret, skal oprenses for nedfaldne materialer. 9. Vinterforanstaltninger Entreprisen gennemføres i henhold til Erhvervs- og Byggestyrelsens bekendtgørelse nr. 477 af 18. maj 2011, Bekendtgørelse om bygge- og anlægsarbejder i perioden 1. november 31. marts, 4, hvorfor alle vinterforanstaltninger i hele anlægsperioden skal være indeholdt i entreprenørens tilbud. 27

29 SAB - Vejbelysningsmateriel Vejbelysningsmateriel 1. Alment 1.1 Omfang Supplerende bestemmelser til AAB - Fælles for vejudstyr og AAB - Vejbelysningsmateriel. Arbejdet omfatter nedtagning af eksisterende belysningsanlæg og opsætning af nyt belysningsanlæg. Alle nedtagne master, sikringsindsatse og vejbelysningsskabe overgår til entreprenøren efter nedtagning. Armaturer, lyskilder og vejbelysningsskabe er bygherreleverance. 1.3 Standarder/anvisninger ELRÅDs-meddelser Elforsyningsselskabets lokale bestemmelser Leverandør anvisninger For alle standardhenvisninger gælder seneste udgave. Skæringsdato er 5 arbejdsdage før fristen for aflevering af tilbud. 1.4 CE-mærkning Belysningsmaster Belysningsmaster skal være CE-mærkede. Det skal dokumenteres, at de anviste master opfylder de danske krav i henhold til AAB Vejbelysningsmateriel, blandt andet med hensyn til korrosionsbestandighed (25 års levetid), vindlast, anvendte partielle lastfaktorer (klasse A i henhold til DS/EN :2003) og maksimal horisontal udbøjning (klasse 2 i henhold til DS/EN :2003). Det skal dokumenteres at de anviste master opfylder kravene til terrænkategori. Vejdirektoratet har udarbejdet et oversigtsskema over de master, der umiddelbart kan anvendes på det danske statsvejnet. Af skemaet fremgår, hvilken terrænkategori og referencevindhastighed masterne kan opsættes i. Oversigtsskemaet kan findes på Vejdirektoratet.dk > Vejsektor > Leverandørportal > Standarder og paradigmer > Instruktioner og vejledninger > Vejudstyr. For at komme på skemaet har masteproducenterne indsendt den nødvendige dokumentation til Vejdirektoratet for deres CE-certificering, herunder også om belysningsmasterne opfylder de danske krav i henhold til AAB - Vejbelysningsmateriel, bl.a. med hensyn til korrosionsbestandighed (25 års levetid), vindlast, anvendte partielle lastfaktorer (klasse A iht. DS/EN :2003) og maksimal horisontal udbøjning (klasse 2 iht. DS/EN :2003). 28

30 SAB - Vejbelysningsmateriel De indsendte oplysninger er efterfølgende evalueret, og de belysningsmaster, der opfylder de stillede krav, fremgår af skemaet. Hvis der ønskes anvendt belysningsmaster, som ikke fremgår af skemaet, skal leverandøren indsende den nødvendige dokumentation til Vejdirektoratet for en evaluering i henhold til ovenstående, hvorefter de medtages på skemaet. 1.5 Levetid Entreprenøren skal dokumentere, at den krævede levetid for de tilbudte produkter er sandsynlig. 3. Udførelse 3.1 Stål 3.8 Mastedele der nedgraves skal udvendigt og indvendigtaf entreprenøren behandles med en velegnet maling på den nedgravede del. malingens lagtykkelse skal være mindst 350 µm. Overgangen mellem malerbejandlingen og masten skal være 150 mm over færdigt terræn. Alle master leveres med ekstra galvanisering på 85µ Tilspændingsmomenter Bolte tilspændes efter leverandørens anvisninger Master Master skal være koniske, i henhold til definitionerne i AAB. Den angivne højde er den nominelle højde, i henhold til definitionerne i AAB. Ved leverance af eftergivelige master anføres: Eftergivelige master skal leveres med følgende klassificering: Hastighed <70 km/t eller 100 km/t> Energiabsorbering LE, NE> Sikkerhedskategori skal være højest mulig, idet tilbudsgiver skal oplyse sikkerhedsklassen Masteindsatse Masteindsatse mærkes med sikringsstørrelser og armaturtype. Masteindsats/sikringsindsats skal udføres i isolationsklasse II (dobbeltisoleret), være egnet til minimum 3 tilgangskabler (tændkabler) og med 16 mm 2 klemmer og til minimum 2 afgangskabler (armaturkabler). Masteindsats/sikringsindsats skal indeholde kabelaflastninger. Armaturledning skal frit kunne monteres på ønsket tændledning (fase) og være egnet til 29

31 SAB - Vejbelysningsmateriel minimum 2 sikringselementer. Masteindsats/sikringsindsats og eventuelle forkoblingsenheder fastgøres med rustfri stålskruer til montageskinne i masten. Tændkabler tilsluttes i masteindsatsens/sikringsindsatsens klemmer med ens fasefølge (L1-L2-L3-N) i alle master. For hvert af armaturerne monteres et sikringselement. Kapslingsklasse minimum IP 23. Som sikringer anvendes 2, 4 eller 6 ampere neozedsikring, inklusive pasring og sikringshoved. Ved enhver overstrømsbeskyttelse skal der findes en holdbar mærkning, der angiver sikringens største tilladte mærkestrøm, jf. Stærkstrømsbekendtgørelsen afsnit 6, punkt Masteindsatsen skal mærkes med sikringsstørrelsen. En sikringsstørrelse på 2 ampere for lyskilder under 100 W kan accepteres, hvis hvert armatur har sin egen sikring Arme Arme for armaturer skal leveres af samme fabrikant som leverer belysningsmasterne. Arme skal være 0,5 m kort buet arm eller som angivet på tegning Armaturer Armaturer er bygherreleverance. 12 eksist. armature genavendes i projektet Mærkning og brugsanvisning Master skal mærkes med det mastenummer, som er angivet på plantegningerne. Til mærkningen skal anvendes selvklæbende tape som 3M Scotchcal Serie 100 gul farve nr eller tilsvarende. Versalhøjde er 50 mm. Mærkater klæbes direkte på ståloverfladen. Før mærkater klæbes på masten, skal ståloverfladen renses grundigt, uden at overfladen må beskadiges. Støv og snavs fjernes med en klud tilsat acetone eller andet affedtningsmiddel. Opsætningen af mærkater på masterne skal udføres iht. producentens anvisninger. Mærkater placeres med underkant 1,3 meter over mastens fodflange. Mærker placeres vandret og orienteret mod kørebanen. Mærkater må ikke placeres oven på svejsesømme eller lignende ujævnheder. 30

32 SAB - Vejbelysningsmateriel Armaturkabler Alle kabler i master skal være H07RN-F 2x1,5 mm². Skumstykker monteres som følger: - Den første skumklods monteres 1 m fra masteindsatsen. - Den sidste skumklods monteres 1 m fra armaturarm. - Skumklodserne monteres med 2,5 m mellemrum. 1 skumklods monteres lige under mastelugen. Kabler på gittermaster monteres i stålrør påsat gittermasten Vejbelysningsskabe Vejbelysningsskabe er bygherreleverance Styring Vejbelysningsskabet er ved modtagelse udstyret med Amplex moduler, som styres via Vejdirektoratets AmpLight server hos TeknikGruppen a/s, der er den aktuelle udbyder af overvågningsfunktionen. Anlægget skal idriftsættes i samarbejde med TeknikGruppen a/s og Vejdirektoratets driftsansvarlige således, at alle komponenter testes og kalibreres inden aflevering. En udførlig vejledning er indlagt i dokumentationen, der medfølger vejbelysningsskabet ved levering Kabelgrave Kabelgrave skal have en dybde og bredde, der sikrer, at kabler udlægges mellem 0,7 m under terræn. Bunden af kabelgrave skal afrettes jævnt, og der skal udlægges minimum 0,05 m sand. Når kabler er udlagt, udlægges 0,10 m sand ovenpå. Markeringsplade (dækplast) skal udlægges ca. 0,10 m over kabel. Der skal anvendes røde markeringsplader (dækplast), med mærkningen Stærkstrøm eller lignende tekst, hvori ordet Stærkstrøm indgår. Kabelgrave fyldes lagvis (ca. 0,20 m) med egnet opgravet materiale eller egnet tilfyld og komprimeres ved optimalt vandindhold. Kabelunderføringer Rør i kabelgrav og til underpresning ved styret underboring skal være PErør, PN 10. Indvendig rørdiameter skal være minimum 40 mm og minimum 50 % større end kablets eller kabelbundtets diameter. Krydsning af kørebanearealer på større veje kan udføres ved underpresning ved styret underboring med rør i minimum 0,70 m dybde under vejbane eller ved udlægning af rør i kabelgrav. Vejmyndighedens accept af metode skal indhentes inden udførelse. Krydsning af mindre veje eller andre mindre befærdede arealer kan udføres ved underpresning eller ved udlægning af rør i kabelgrav. Vejmyndighedens accept af metode skal indhentes inden udførelse. 31

33 SAB - Vejbelysningsmateriel Fundering Fundamenter til belysningsmaster skal som hovedregel leveres som præfabrikerede betonfundamenter. Stålfundamenter kan anvendes, hvis de har samme bæreevne, som betonfundamenter uanset stålfundamenternes orientering i forhold til masten. Hvis der er foreskrevet anvendelse af eftergivelige master, skal fundamenternes bredde i alle monteringssituationer målt vinkelret på påkørselsretningen ved den udførte test være større end eller lig med den ved påkørselstesten anvendte fundamentbredde. I mastefundamenter skal der være mulighed for at indføre kabler fra 2 sider forskudt 180º. Evt. indstøbte kabelrør skal være Ø50 mm glatte rør Elarbejde Anmeldelse af belysningsanlægget skal foretages til: MES Dørslundvej Brande Entreprenøren skal indsende de fornødne papirer til forsyningsselskabet i rette tid inden el-tilslutningen ønskes, således at arbejdet ikke forsinkes. Anlæg navngives efter nærmere aftale med tilsynet. Ved oprettelse af installationer skal disse forsynes med VEJLYS-web anlægsnummer således at anlæggene er navngivet entydigt. Anlægsnummer oplyses af tilsynet. Installationen skal hos el-leverandøren oprettes med korrekte data fra Vejdirektoratets fælles el-enhed som oplyses af tilsynet. 32

34 SAB - Vejbelysningsmateriel Kontrol Kontrolplanen er opdelt i kontrolpunkter for de enkelte delelementer. 3.1 Fundamenter Tegning, koordinatliste VK/MK Kontrol af korrekt afsætning Nr. Emne Reference Metode Omfang Tidspunkt Acceptkriterium 1.1 Kabeltracé Tegning VK Kontrol af andre kabler og ledningers placering 1.2 Kabeltracé Tegning VK Kontrol af nærføring til andre kabler og ledninger 1.3 Kabeltracé VK Kontrol af bund og kabeldækning 1.4 Kabeltracé VK Kontrol af afmærkningsbånds /pladers placering 2.1 Foringsrør Tegning VK Kontrol af rørplaceringer i forhold til kabeltracé Dokumentation Løbende 100 % Kontroljournal Løbende 100 % Kontroljournal Løbende 100 % Kontroljournal Løbende 100 % Kontroljournal Løbende 100 % Kontroljournal Løbende 100 % Kontroljournal 3.2 Fundamenter VK/MK Kontrol af korrekt Løbende 100 % Kontroljournal montering 4.1 Kabler Tegning VK Kontrol af korrekte kabeltyper Løbende 100 % Kontroljournal og dimensioner 4.2 Kabler VK Kontrol af kabelindføringer Løbende 100 % Kontroljournal i master 5.1 Master VK/MK Kontrol af lodsætning Løbende 100 % Kontroljournal 5.2 Master VK Kontrol af jordkomprimering Løbende 100 % Kontroljournal omkring master 5.3 Master VK Kontrol af kabeltilslutninger Løbende 100 % Kontroljournal 6.1 Armaturer VK Kontrol af spejljustering Løbende 100 % Kontroljournal 7.1 Lyskilder VK Kontrol af lyskildetyper Løbende 100 % Kontroljournal 8.1 Skab MK VK VK: Visuel kontrol MK: Målekontrol Se slutkontrolrapport Kontrol af opmærkning Afslutning 100 % Slutkontrolrapport 5. Dokumentation Drifts- og vedligeholdelsesmanualen indgår som en del af dokumentationen og skal fremsendes til accept inden den endelige aflevering finder sted. Alle placeringer af master, skabe, kabeltracéer og rørunderføringer mv. skal indmåles af entreprenøren i x- og y-koordinater, system UTM/EUREF og DVR90. Det indmålte skal afleveres digitalt i DSFL-, DWG- eller DXFfilformat sammen med et tegningstryk, hvor koordinaterne er indtegnet. Det aktuelle filformat skal aftales med bygherren. Der skal afleveres slutkontrolrapport for eftersyn og afprøvning før idriftsætning, som er iht. Stærkstrømsbekendtgørelsens afsnit 6 kapitel 61. Rapport er vedlagt dette udbudsmateriale. 33

35 SAB - Vejbelysningsmateriel Alle data vedrørende det eksisterende anlæg slettes i Vejdirektoratets VEJLYS-web, ligesom alle oplysninger om det nye anlæg indlægges i VEJLYS-web. Tegninger og indmålte data, slutkontrolrapport samt data til VEJLYS-web skal afleveres til bygherren i underskrevet stand senest 4 uger efter arbejdets aflevering. 34

36 TAG TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG (TAG) Generelt Tilbuds- og afregningsgrundlaget (TAG) angiver generelle forudsætninger for fastsættelse af mængder i tilbudslisten (TBL) samt almindelige og specielle bestemmelser vedrørende omfanget af ydelser under de enkelte hovedposter, poster og underposter. Entreprenøren skal medtage alle arbejder og ydelser som det fremgår af kontraktens dokumenter. Betaling for disse arbejder og ydelser skal være indeholdt i enhedspriserne, således at hele det i kontrakten indeholdt arbejde inklusiv diverse beskrevne ydelser er medtaget i det afgivne tilbud. Alle mængder er fastsat som teoretiske geometriske mængder (fast mål uden spild) i henhold til beskrivelser og tegninger, medmindre andet er defineret under den enkelte post henholdsvis underpost. Mængdeændringer jf. AB 92 ad 14 og SB ad 14 bestemmes efter de samme principper, som er anvendt ved udregning af tilbudslistens mængder. Priserne under de enkelte poster henholdsvis underposter skal omfatte samtlige ydelser til det pågældende arbejde, herunder de i SAB og AAB foreskrevne prøver, kontrolmålinger og dokumentationer, beregninger m.v. samt spild og eventuelle mermængder udover de teoretiske, samt alle for entreprisens gennemførelse nødvendige biydelser, herunder årstidsbestemte foranstaltninger. TILBUDSLISTENS POSTER Nedenfor angives specielle bestemmelser vedrørende mængdefastsættelser og ydelsesomfang for tilbudslistens enkelte hovedposter, poster og underposter. De angivne numre refererer til tilbudslistens postnumre. 41 Vejbelysningsmateriel Enhedspriserne under de enkelte poster henholdsvis underposter skal omfatte samtlige ydelser til det pågældende arbejde, herunder de i SAB og AAB foreskrevne prøver, dokumentationer, beregninger mv. samt spild, eventuelle mermængder ud over de teoretiske mv., samt alle for entreprisens gennemførelse nødvendige biydelser. For ydelser, der ikke har kunnet fastsættes endeligt på forhånd, er fastsat skønnede mængder. De udførte mængder bestemmes ved optælling/opmåling og afregnes efter de anførte enhedspriser. I det følgende er angivet specielle bestemmelser vedrørende mængdefastsættelser og ydelsesomfang for tilbudslistens enkelte poster henholdsvis underposter. De angivne numre refererer til tilbudslistens hovedposter/poster/underposter. 35

37 TAG Bygherreleverancer Den faste sum omfatter alle ydelser i forbindelse med bygherreleverancer, herunder aftaler om leveringssted og tidspunkt, kontrol og rapportering af eventuelle fejl og mangler og ansvar for leverancer indtil aflevering af det færdige vejbelysningsanlæg Afsætning Den faste sum skal indeholde alle ydelser til afsætninger og godkendelse af disse Master Enhedsprisen skal omfatte alle udgifter ved levering af master i den anførte type og højde inkl. arme, fundamentbolte inkl. smøremiddel og bolteskabelon Mastefundamenter Ydelsen omfatter alle leverancer og arbejder i forbindelse med etablering af fundamenter, herunder levering af præfabrikerede fundamenter inkl. udgravning, tilfyldning, komprimering, bortskaffelse af overskudsjord og retablering På broer skal ydelsen omfatter alle arbejder i forbindelse med etablering af 250 mm boltgruppe på kantbjælke på bro. Der skal anvendes rustfrie bolte til boltgruppen Skabe Ydelsen omfatter, opstilling af vejbelysningsskab efter leverandørens anvisninger inkl. udgravning for og etablering af fundament, bortskaffelse af overskudsjord samt reetablering. Vejbelysningsskabet er bygherreleverance, men bestilling foretages i et samarbejde mellem tilsyn og entreprenør Kabler Ydelsen omfatter levering af kabler Eftersyn og afprøvning Ydelsen omfatter eftersyn og afprøvning af anlægget inklusive levering af slutkontrolrapport - jf. bilag Kabelgrave Ydelsen omfatter alle arbejder ved etablering af kabelgrav, klar til udlægning af kabler i 0,7 m dybde. I ydelsen er inkluderet gravning, læsning, transport og deponering af genanvendeligt befæstelse og fyld langs arbejdsfeltet eller i depot, bortkørsel af overskudsmaterialer til godkendt depot, samt udjævning af bund og udlægning af bundgrus efter udlægning af kabler. Tilfyldning og komprimering samt udlæggelse af markeringsbånd samt reetablering af terræn og befæstelser. Ydelsen omfatter ikke bortkørsel/deponering af forurenet jord. 36

38 TAG Arbejder på kantbjælke Ydelsen omfatter alle arbejder og leverancer i forbindelse med boring af 2 stk. 30 mm huller i forbindelse med de master som skal monteres på kantbjælke på broer. Hullerne skal bores skråt ned i kantbjælken, så det er muligt at føre kablet fra hullerne og til enden af kabelrøret ved landefæstet. Ydelsen omfatter desuden trækning af kabel i indstøbt rør i kantbjælke i broer. Kablet føres fra de borede huller og til nærmeste mast ved broen Udlægning af kabler Ydelsen omfatter levering, udlægning/trækning af kabler i forberedt kabelgrav/underføring og tilslutning af samtlige kabler såvel for effektfordeling og styring Underføringer og kabler i rør Ydelsen omfatter alle arbejder og leverancer ved udførelsen af underføringer/krydsninger inkl. evt. nødvendige supplerende udgravninger, tilfyldninger samt reetablering samt alle anstillinger. Ydelsen omfatter levering, udlægning/trækning af kabler i rør Opstilling af master med fundament Ydelsen omfatter alle arbejder i forbindelse med opstilling af master på fundament samt indjustering Montering, armaturer og lyskilder Ydelsen omfatter montering og tilslutning af armaturer og lyskilder samt indstilling (spejlindstilling). Ydelsen omfatter levering og montering af nye lyskidler til armaturer som genbruges. Alle armaturer er bygherreleverance Masteindsatse Ydelsen omfatter levering, montering og tilslutning af alle nødvendige dele inkl. kabler og sikringer. Ydelsen omfatter opmærkning på masteindsatse Kabler i mast Ydelsen omfatter levering og trækning af tændkabler i master samt tilslutning. Ydelsen omfatter montering og levering af skumklodser på armaturkabel. 37

39 TAG Diverse Ydelsen omfatter nedtagning af eksisterende master og armaturer, samt fjernelse af fundamenter og vejbelysningsskabe mv. Alle nedtagne armaturer lægges i depot inden for entrepriseområdet efter aftale med tilsynet Ydelsen omfatter bortskaffelse af alle nedtagede fundamenter og kabler på kontrolleret losseplads Ydelsen omfatter bortskaffelse af eksisterende master og vejbelysninsskabe enten til entreprenørens ejendom eller på kontrolleret losseplads. Posten kan indsættes som positiv eller negativ post i TBL. 38

40 Bilag Bilag 1 Slutkontrolrapport jf. SB. Isolationsmåling: MΩ Forsyningspunkt Fjerneste mast Fase L1 til "nul" Fase L2 til "nul" Fase L3 til "nul" "nul" til jord - PE På kabelanlæg Spændingsprøve (SB 612.8) Funktionsprøve (SB 612.9) Fotocelle AMP-light Komandosignal Spændingsfald (SB 612.9) Volt Forsyningspunkt (ureduceret) Fjerneste mast (ureduceret) Forsyningspunkt (reduceret) Fjerneste mast (reduceret) Fase L1 til "nul" Fase L2 til "nul" Fase L3 til "nul" 39

41 Bilag Belastnng Ampere Forsyningspunkt (ureduceret) Fjerneste mast (ureduceret) Forsyningspunkt (reduceret) Fjerneste mast (reduceret) Fase L1 til "nul" Fase L2 til "nul" Fase L3 til "nul" Kortslutning Ampere Forsyningspunkt (ureduceret) Fjerneste mast (ureduceret) Forsyningspunkt (reduceret) Fjerneste mast (reduceret) Fase L1 til "nul" Fase L2 til "nul" Fase L3 til "nul" NB. Ureduceret betyder uden dæmpning af nogen art, reduceret betyder dæmpet/effektreguleret. Gennemgang foretaget den Af Aut. installatør: 40

42 Bilag