Særlige betingelser og beskrivelser Entreprise HYLK-LEJE Udskiftning af lejer på Hylkedalsbroen

Transkript

1 Særlige betingelser og beskrivelser Entreprise HYLK-LEJE Udskiftning af lejer på Hylkedalsbroen Frøslev-Kolding (Sønderjyske motorvej, E45) Bro Hylkedalsbroen Maj 2017

2 2 af 67 Indhold HYLK-LEJE INDHOLDSFORTEGNELSE BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD (BUT) Alment Orientering Udbud Spørgsmål til udbudsmaterialet Tilbud Dokumenter der skal vedlægges tilbuddet...6 SÆRLIGE BETINGELSER (SB)... 7 A. Aftalegrundlaget...7 B. Sikkerhedsstillelse og forsikring...10 C. Entreprisens udførelse...11 D. Bygherrens betalingsforpligtelse...17 E. Tidsfristforlængelse og forsinkelse...19 F. Arbejdets aflevering...20 G. Mangler ved arbejdet...20 I. Særligt om ophævelse...21 J. Tvister...21 SÆRLIGE ARBEJDSBESKRIVELSER (SAB) Styring og samarbejde...23 Arbejdsplads...33 Afvanding...39 Stillads og form...41 Slap armering...46 Betonreparation...47 Lejer...49 Stålarbejde...51 Overfladebehandling af stål...53 Andre arbejder...55 TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG (TAG) Bilag Bilag 1 Entreprisekontraktparadigme Bilag 2 Plan for sikkerhed og sundhed (PSS) Bilag 3 Udbudstidsplan

3 3 af 67 BUT HYLK-LEJE BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD (BUT) 1. Alment Bestemmelser om udbud og tilbud (BUT) indeholder dels orienterende oplysninger om det udbudte projekt, dels bindende bestemmelser for udbud og tilbud. BUT er gældende frem til indgåelse af kontrakt, hvorefter BUT bortfalder. 2. Orientering Ordregiver er Vejdirektoratet. Entreprisen er benævnt HYLK-LEJE, Udskiftning af lejer på Hylkedalsbroen og omfatter: Etablering af midlertidige adgangsforhold og arbejdsplatforme ved understøtninger inkl. trafikafvikling. Successiv pille for pille udskiftning af eksisterende elastomere lejer inkl. tilslutning til over- og underbygning, broløft, forstærkning af ståldragere og trafikafvikling Betonreparationer på søjleåg (ved pilletop) Udskiftning af afløbsskåle i top af søjleåg Reparation af utæt fugebånd i S inkl. trafikafmærkning Tætningen af fugebåndet skal ske efter lejerne i lejelinje A er udskiftet. Hylkedalsbroen er stationeret fra syd mod nord med udgangspunkt i st og sluttende i st Entreprisen er beliggende i Region Syddanmark og Kolding Kommune. Evt. entrepriser, som udføres sideløbende med nærværende entreprise, fremgår af SAB - Arbejdsplads. Der henvises til SB ad 2 stk. 2 for en beskrivelse af entreprisens omfang. 3. Udbud 3.1 Udbudsform Arbejdet skal udføres i perioden august 2017 til december Arbejdet udbydes i begrænset licitation i henhold til tilbudsloven. Tilbud skal afgives på dansk. 3.2 Kontraktform Arbejdet udbydes i hovedentreprise.

4 4 af 67 BUT HYLK-LEJE 3.3 Udbudsmateriale Udbudsmaterialet omfatter: Udbudsbrev. Nærværende BUT. Materiale nævnt i Særlige Betingelser (SB), ad 2, stk. 2, fra og med pkt. C - I. Entreprisekontraktparadigme (bilag 1) Tilbudsliste (TBL). 3.4 Bedømmelsens faser Bedømmelsen sker i 2 faser: Ukonditionsmæssige tilbud forkastes. Der sker en bedømmelse af prisen. Meddelelse om tildeling af kontrakt udsendes til de bydende. 3.5 Betingelser for deltagelse Dokumentation angående udelukkelse/serviceattest 3.6 Tildeling Generelt Den tilbudsgiver, med hvem bygherren agter at indgå kontrakt, skal på forlangende - forinden kontraktindgåelse - fremlægge serviceattest fra Erhvervsstyrelsen eller tilsvarende dokumentation, jf. 135, stk. 1, samt 137, stk. 1, nr. 2, i udbudsloven. Dokumentationen skal opfylde kravene i 153, og den skal foreligge senest 3 uger efter anmodning og må højst være 6 måneder gammel. Kriterium for tildeling er laveste pris. 3.7 Oplysninger om skatter, miljøbeskyttelse, arbejdsmiljø mv. Tilbudsgiver kan indhente de for opgaven relevante oplysninger om nationale forpligtelser vedrørende ovenstående via følgende links: Skatter og afgifter Miljøbeskyttelse Beskyttelse på arbejdspladsen og arbejdsforhold i øvrigt

5 5 af 67 BUT HYLK-LEJE 4. Spørgsmål til udbudsmaterialet Såfremt noget i udbudsgrundlaget giver anledning til afklarende spørgsmål, kan den bydende fremsende sådanne spørgsmål til bygherren senest 10 kalenderdage før tilbudsfristens udløb. Spørgsmål, der modtages efter ovennævnte tidspunkt, vil kun blive besvaret, såfremt det er muligt at besvare dem senest 6 kalenderdage inden tilbudsfristens udløb. Alle henvendelser skal ske skriftligt via til ahm@vd.dk med kopi til ditte.elkjaer@sweco.dk. Bygherren vil foranledige spørgsmål og tilhørende besvarelse offentliggjort senest 6 kalenderdage før tilbudsfristens udløb. Det vil ikke af besvarelsen fremgå, hvem der har stillet de pågældende spørgsmål. Bygherren forbeholder sig ret til at offentliggøre rettelsesblade/supplerende meddelelser, der erstatter eller supplerer dele af udbudsmaterialet, indtil 6 kalenderdage før tilbudsfristens udløb. Rettelsesblade/supplerende meddelelser offentliggøres på bygherrens eget initiativ eller som følge af afklarende spørgsmål rejst af de bydende. 5. Tilbud Udbudsnummeret skal indgå i begyndelsen af mailens emnebeskrivelse: HYLK-LEJE, Spørgsmål vedr. 5.1 Alternative tilbud 5.2 Forbehold Alternative tilbud modtages ikke. Opmærksomheden henledes på, at udbyder vil være forpligtet til at afvise tilbud, der indeholder forbehold overfor grundlæggende elementer i udbudsmaterialet, og at udbyder vil være berettiget til at afvise tilbud, der indeholder forbehold overfor ikke-grundlæggende elementer i udbudsmaterialet. Forbehold overfor ikke-grundlæggende elementer i udbudsmaterialet vil blive kapitaliseret, såfremt det er muligt, idet der benyttes en konservativ kapitalisering. Såfremt forbeholdene ikke kan kapitaliseres, vil tilbuddet blive afvist. Tilbudsgiverne opfordres derfor til at søge eventuelle uklarheder og usikkerheder i udbudsmaterialet afklaret ved at stille spørgsmål i tilbudsfasen, således at forbehold i videst muligt omfang undgås.

6 6 af 67 BUT HYLK-LEJE 5.3 Aflevering og åbning af tilbuddet Tilbud afleveres i lukket kuvert/pakke mærket HYLK-LEJE Udskiftning af lejer på Hylkedalsbroen. Kuverten/pakken påføres afsendernavn, adresse, adresse og telefonnummer. Se i øvrigt afsnit 6. Tilbud skal afleveres i 2 eksemplarer. Tilbud afleveres endvidere på elektronisk form (USB-stik eller andet), både som pdf med underskrift og som Excel. Alle bilag skal være mærket med tilbudsgiverens navn. Tilbud skal være modtaget hos Vejdirektoratet, receptionen Thomas Helsteds Vej Skanderborg senest fredag d. 9. juni 2017 kl Tilbud modtaget efter dette tidspunkt vil blive afvist. Tilbud åbnes i overværelse af de bydende, der måtte ønske at være til stede. Tilbudssummer og eventuelle forbehold vil blive oplæst ved åbning af tilbud. 5.4 Vedståelse af tilbud Tilbudsgiver skal vedstå sit tilbud i minimum 28 kalenderdage fra tilbudsfristen. 6. Dokumenter der skal vedlægges tilbuddet Følgende dokumenter skal vedlægges tilbuddet. Såfremt enkelte oplysninger mangler, vil tilbuddet ikke nødvendigvis erklæres ukonditionsmæssigt, jf. udbudsloven, 159, stk. 5. Tilbudsliste. Bemyndigelsesdokumentation, hvis flere i forening afgiver tilbud.

7 7 af 67 SB HYLK-LEJE SÆRLIGE BETINGELSER (SB) A. Aftalegrundlaget Ad 1 Ad 1, stk. 1 Ad 1, stk. 2 Almindelige bestemmelser Denne SB indeholder supplerende, særlige betingelser til AB 92 for entreprisen. De enkelte - og stk.-numre refererer til AB 92. Bygherren og entreprenøren skal oplyse om, hvem der er bemyndiget til at indgå aftaler på parternes vegne. Ad 1, stk. 3 Bestemmelserne i Særlige Betingelser og udbudsmaterialet er gældende forud for AB 92. Ad 1, stk. 5 Ved helligdage forstås danske helligdage samt 1. maj, 5. juni, 24. december og 31. december. Ad 1, stk. 6 Ad 2 Ad 2, stk. 2 Kontrakt- og arbejdssproget er dansk. Bygherrens udbud Arbejdet udføres til fast pris og tid med en fastprisperiode på 12 måneder fra tilbudsdagen. Cirkulære om pris og tid på bygge- og anlægsarbejder m.v. er gældende for denne entreprise med de ad 22 stk. 6 anførte præciseringer. Entreprisen omfatter de i udbudsmaterialet beskrevne arbejder. Entreprisen er beliggende i Kolding kommune, og den omfatter i hovedtræk: Beregning, fremstilling, montage, flytning m.m. af arbejdsplatform(e) Forstærkning af ståldragere ifm. broløft inkl. overfladebehandling 6510 kg Udskiftning af elastomerlejer, type B inkl. tilslutning til over- og underbygning 36 stk. Overfladebehandling af stålplader på ståldragere over lejer (topplader) 36 stk. Betonreparationer på søjleåg ca. 5 m2 Slap armering ifm. betonreparationer og evt. lejeunderstopninger ca. 0,2 t Udskiftning af afløbsskåle i top af søjleåg 4 stk. Reparation af utæt fugebånd 1 stk. Al trafikregulering nødvendig for dette arbejde inkl. tilsyn, drift og vedligehold i perioden For entreprisen gælder nedennævnte i prioriteret rækkefølge: A. Entrepriseaftalen B. Entreprenørens tilbud. C. Rettelsesblade / Supplerende meddelelser. D. Tilbuds- og afregningsgrundlag (TAG) af maj 2017.

8 8 af 67 SB HYLK-LEJE E. Særlige betingelser (SB) af maj F. Særlige arbejdsbeskrivelser (SAB) af maj G. Tegningsbilag - Konstruktioner, entreprise HYLK-LEJE, Udskiftning af lejer på Hylkedalsbroen, maj 2017, jf. fortegnelse. H. Tegningsbilag - Trafikafvikling, entreprise HYLK-LEJE, Udskiftning af lejer på Hylkedalsbroen, maj 2017, jf. fortegnelse i hæftet. I. Plan for sikkerhed og sundhed (PSS) af maj J. "Almindelige arbejdsbeskrivelser (AAB): AAB - Styring og samarbejde, juni 2016 AAB - Arbejdsplads, januar 2017 AAB - Overfladebehandling af stål, juni 2010 AAB - Betonbro. Stillads og form, august 2012 AAB - Betonbro. Slap armering, august 2012 AAB - Betonbro. Beton, august 2012 AAB - Betonbro. Betonreparation, august 2012 AAB - Betonbro. Lejer, august 2012 K. AB 92 L. Standarder (DS og DS/EN) som findes på europæiske tekniske godkendelser (ETA), fælles tekniske specifikationer, forskrifter, vejledninger, anvisninger og betingelser, alt i det omfang, der i SB, SAB og AAB er henvist til disse og med senest anførte ændringer, rettelser og fortolkninger. For alle standarder/anvisninger gælder seneste udgave. Skæringsdato er 5 arbejdsdage før fristen for aflevering af tilbud. Hvor der i udbudsmaterialet, herunder SB, SAB og AAB, er henvist til krav i standarder, europæiske tekniske godkendelser, fælles tekniske specifikationer, forskrifter, vejledninger, anvisning og betingelser skal det forstås som eller tilsvarende. M. Håndbøger og instrukser for afmærkning af vejarbejder m. m.: Instruktion. Råden over vejareal, Vejdirektoratet, januar 2016 (kan hentes på Vejdirektoratet.dk/udbud > Kvalitetsledelsessystem > Vej- og trafikfaglighed/trafikafvikling > Råden over vejareal) Afmærkning af vejarbejder m.m. Anlæg og drift, oktober 2013 Tegninger for afmærkning af vejarbejder på motorveje. Anlæg og drift, marts 2015 Manual for trafikafviklingsplaner for motorvejsudvidelsesarbejder m.m., Rapport Instruks for informationsskilte ved vejarbejder på statsveje, juli 2014 N. Øvrige forskrifter

9 9 af 67 SB HYLK-LEJE Tilsynshåndbog for betonbroer, august 2010 Det under punktnumrene C - I nævnte materiale kan hentes på Vejdirektoratet.dk/udbud > Aktuelle tilbud. Almindelige arbejdsbeskrivelser (AAB), Vejregler og vejregelforslag kan hentes på Oversigt over forkortelser kan ses på Vejdirektoratet.dk/udbud > Forkortelseslister. Ad 2, stk. 3 Kontrakten kan påregnes indgået 1 uge efter afgivelse af tilbud og kan påregnes tilladt igangsat i marken 1. august Følgende tidsfrister skal overholdes: 1. Igangsætningsfrist Arbejdet med etablering af midlertidige adgangsforhold og arbejdsplads skal være påbegyndt senest 1. august Dvs. at følgende dokumenter, inkl. indarbejdelse af tilsynets eventuelle kommentarer, er afleveret til tilsynet: Kvalitetsstyringsdokumentation Input til Plan for sikkerhed og sundhed Beredskabsplaner for miljø og arbejdsmiljø Plan for gennemførelse af broløft (inkl. sikkerhed) Detailtidsplan for gennemførelse af projektet 2. Færdiggørelsesfrist og aflevering Alle arbejder i marken skal være fuldført og klar til aflevering senest d. 15. december 2017 inkl. rydning af arbejdsområde og adgangsveje. 3. Slutdokumentation Slutdokumentation skal afleveres til bygherren senest d. 15. januar Ad 2, stk. 6 Ved afgivelse af tilbud skal tilbudslisten udfyldes i sin helhed. I tilbudslistens mængder indgår Fiktive arbejder, som tages i anvendelse, såfremt forholdene kræver det. Fiktive arbejder indgår i tilbudssummen, men de vil ikke indgå i kontraktsummen. Ad 3 Entreprenørens tilbud Entreprisen gennemføres i henhold til 4 i Bekendtgørelse om bygge- og anlægsarbejder i perioden 1. november til 31. marts (Vinterbekendtgørelsen), hvorfor alle vinterforanstaltninger, såvel årstidsbestemte som vejrligsbestemte, skal være indeholdt i entreprenørens tilbud. Ad 3, stk. 1 Ad 3, stk. 3 Hvor flere i forening står for entreprisen, skal entreprenøren oplyse, hvem der er bemyndiget til at indgå aftaler, fakturere og modtage betaling på entreprenørens vegne, idet kun én og samme kan fakturere og modtage betaling. Eventuelle regnefejl i tilbudslisten kan korrigeres ved rettelse i tilbudslistens enhedspriser på en måde, som kan godkendes af bygherren, og således at tilbudssummen fastholdes uændret.

10 10 af 67 SB HYLK-LEJE Ad 3, stk. 4 Ad 4 Ad 4, stk. 1 Den bydende skal have gjort sig bekendt med forholdene på stedet, herunder adgangsforhold. Entrepriseaftalen Entrepriseaftalen består af bygherrens udbudsmateriale, entreprenørens tilbud og de bestemmelser, der aftales ved bygherrens accept/parternes kontrakt. Entreprenøren kan ikke påberåbe sig, at hans tilbud fører til, at krav i udbudsmaterialet ikke opfyldes, med mindre dette fremgår af bygherrens accept/parternes kontrakt. Ad 5 Ad 5, stk. 1 Overdragelse af rettigheder og forpligtelser m.v. Alle involverede skal iagttage ubetinget tavshed med hensyn til oplysninger vedrørende bygherrens eller andres forhold, som de får kendskab til i forbindelse med opfyldelsen af denne kontrakt. Entreprenøren må benytte bygherren som reference, men må ikke uden bygherrens forudgående, skriftlige tilladelse udsende offentlig meddelelse om kontrakten eller offentliggøre noget om kontraktens indhold. Enhver publikation, udstilling eller oplysning til offentligheden vedrørende projektet f.eks. gennem presse, fagpresse, radio, TV, internet eller sociale medier skal ske gennem bygherren eller efter forudgående skriftlig aftale med bygherren. Ad 5, stk. 2 Der vil kun kunne noteres én transport på entreprenørens tilgodehavende, og det skal ske til anerkendt pengeinstitut. Transportdokumentet skal udformes, som angivet i Standardformular for transportdokument. Standardformularen kan findes på Vejdirektoratet.dk/udbud > Kvalitetsledelsessystem > Indkøb/Udbud og kontrahering > Entreprisekontrakt. Ad 5, stk. 4 Hvor entreprenøren anvender underentreprenører, skal entreprenøren i god tid inden igangsætning af de pågældende underentrepriser meddele bygherren navn på de pågældende entreprenører. Bygherren forbeholder sig ret til ikke at acceptere underentreprenører efter de udelukkelsesgrunde, som fremgår af udbudsloven. B. Sikkerhedsstillelse og forsikring Ad 6 Ad 6, stk. 1 Entreprenørens sikkerhedsstillelse Sikkerhedsstillelsen skal udformes som angivet i Standardformular for sikkerhedsstillelse. Standardformularen kan findes på Vejdirektoratet.dk/udbud > Kvalitetsledelsessystem > Indkøb/Udbud og kontrahering > Entreprisekontrakt. Intet arbejde må påbegyndes, før sikkerheden er stillet og godkendt af bygherren.

11 11 af 67 SB HYLK-LEJE Der skal stilles sikkerhed af en tredjepart (garanten), der ikke er koncernforbundet med entreprenøren, og en moderselskabssikkerhedsstillelse accepteres derfor ikke. Ad 6, stk. 2 Sikkerhedsstillelsens sum udregnes på baggrund af kontraktsummen. Efter aflevering skal sikkerheden svare til 10% af entreprisesummen, inkl. tillægs- og fradragsarbejder. Ad 6, stk. 6 Ad 8 Ad 8, stk. 2 Ad 8, stk. 3 Sikkerheden nedskrives ikke ved delaflevering eller ibrugtagning af anlægget før endelig aflevering. Forsikring Bygherren er selvforsikret. Den i AB 92 8 stk. 1 nævnte dækning af entreprenøren og eventuelle underentreprenører er omfattet af selvforsikringen. Inden arbejdet påbegyndes, skal entreprenøren dokumentere, at ansvarsforsikringen er tegnet og præmien betalt. Entreprenøren skal straks underrette bygherren, såfremt præmien for ansvarsforsikringen ikke betales, eller forsikringsselskabet opsiger forsikringen. C. Entreprisens udførelse Ad 9 Ad 9, stk. 1 Ad 9, stk. 2 Ad 10 Arbejdsplan og afsætning Krav til entreprenørens arbejdsplan, herunder anmeldelser til myndigheder, fremgår af AAB Styring og samarbejde og SAB - Styring og samarbejde. Bygherrens afsætning er nærmere beskrevet i SAB - Arbejdsplads. Entreprenørens ydelse Ad 10, stk. 1 Entreprenøren skal udarbejde alle nødvendige arbejdstegninger samt tegninger og beregninger etc. til bedømmelse af interimskonstruktioner, stilladser, særlige udførelsesmetoder m.v. De gældende tegninger, tabeller og beskrivelser m.v. skal altid forefindes på entreprenørens kontor på arbejdspladsen, og bygherren skal have adgang til disse. Bygherren kan kræve dokumentation for arbejdsmetoders og materialers egnethed. Færdselsregulerende foranstaltninger Såfremt bygherren konstaterer, at entreprenøren ikke har påbegyndt afhjælpningen inden for 1 time, efter at én eller flere af nedenstående fejl og mangler skriftligt er påtalt af bygherren, politi, vejmyndighed eller Arbejdstilsynet, ifalder der entreprenøren en bod på kr., ekskl. moms, pr. påtale:

12 12 af 67 SB HYLK-LEJE Afmærkning i forbindelse med arbejdet ikke er opsat i henhold til den godkendte afmærkningsplan Der er fejl og mangler på afmærkningen umiddelbart efter entreprenørens kontrol, og at entreprenøren ikke har iværksat afhjælpning Hvis påtalen ikke efterkommes inden for den fastsatte tidsfrist, kan bygherren foranstalte afhjælpning, som vil ske for entreprenørens regning. En tilsvarende bod ifalder entreprenøren for hvert tilfælde, hvor det konstateres, at spærretider ikke overholdes, og/eller der arbejdes uden rådighedstilladelse. Ad 10, stk. 2 Afgifter, gebyrer mv. vedr. entreprisens gennemførelse Forbrugsafgifter til el (byggestrøm), afløb, fjernvarme, vand og lignende udgifter i forbindelse med arbejdets udførelse, samt tilslutningsafgifter for eventuelle midlertidige anlæg, betales af entreprenøren. Endvidere afholder entreprenøren affaldsgebyrer, miljø- og deponeringsafgifter samt andre afgifter, der skal betales iht. gældende love, regulativer, vedtægter mv. Afgifter, gebyrer mv. vedr. permanente anlæg Gebyrer, tilslutningsafgifter, investeringsbidrag og lignende for el, vand, gas, kloak, fjernvarme mv. til permanente anlæg samt attester, ibrugtagningstilladelse mv. afregnes direkte af bygherren. Ad 10, stk. 4 Ad 10, stk. 5 Ad 11 Ad 11, stk. 1 Entreprenøren skal på forlangende dokumentere, at vilkårene er overholdt for hver leverance. Den i 10, stk. 5, sidste punktum anførte meddelelse skal afgives umiddelbart efter, at entreprenøren er blevet bekendt med, at leveranceklausulen ikke kan opfyldes. På forlangende skal entreprenøren dokumentere, at betingelserne for at undlade at levere med leveranceklausul er opfyldt. Projektgennemgang, dokumentation og prøver Forhold vedrørende projektgennemgang er angivet i SAB - Styring og samarbejde. Det påhviler entreprenøren løbende at fremskaffe dokumentation for kvaliteten af materialer og arbejdsydelser i forbindelse med entreprisens gennemførelse, herunder den krævede CE-mærkning. Art og omfang er nærmere angivet i kontraktmaterialet. Fastlæggelse af procedurer m.v. for aflevering af dokumentationen i forbindelse med kontrollen skal ske i samarbejde med bygherren, såfremt det ikke på anden måde er fastsat i kontraktmaterialet. Entreprenøren skal uden vederlag afgive materialeprøver for bygherrens stikprøvekontrol. Art og omfang er nærmere angivet i kontraktmaterialet. Ad 11, stk. 2 Manglende dokumentation, herunder dokumentation af kvalitetskontrol, under anlægsforløbet vil blive betragtet som manglende kontraktmæssig ydelse og vil medføre, at bygherren foretager tilbagehold i udbetaling af entreprisesummen.

13 13 af 67 SB HYLK-LEJE Ad 11, stk. 3 Ad 12 Ad 12, stk. 2 Bygherren skal have mulighed for at overvære al prøveudtagning og materialeprøvning på entreprenørens arbejdsplads, laboratorium eller andet sted. For ikke-rutinemæssig prøveudtagning og materialeprøvning skal entreprenøren varsle bygherren. Arbejdets forringelse m.v. Vedligeholdelse Skader, som tredjemand forvolder på entreprenørens arbejde, materialer og materiel, er bygherren uvedkommende. Såfremt der opstår skader på entreprenørens afmærkning på et tidspunkt, hvor entreprenøren ikke er til stede på arbejdsområdet, og bygherren af hensyn til trafiksikkerheden finder det nødvendigt selv at retablere afmærkningen eller etablere midlertidige foranstaltninger, sker dette for entreprenørens regning. Hvis entreprenøren i sådanne situationer ønsker at blive tilkaldt og selv retablere afmærkningen uanset tidspunktet, aftales dette nærmere med bygherrens tilsyn ved entreprisens opstart. Ad 12, stk. 4 Før hel eller delvis ibrugtagning af noget af arbejdet skal omfanget af arbejdet, som skal ibrugtages, fastlægges, og arbejdet skal gennemgås for mangler. Ibrugtagning dokumenteres ved en ibrugtagningsprotokol, hvori der noteres mangler samt aftaler om afhjælpning. Protokollen underskrives af bygherren og entreprenøren. Ad 13 Ad 13, stk. 1 Ad 14 Ad 14, stk. 2 Ad 14, stk. 3 Forhold til myndigheder Vedrørende forhold til myndigheder er art og omfang som angivet i SAB - Styring og samarbejde. Ændringer i arbejdet Ingen ekstraarbejder eller mindrearbejder må effektueres uden bygherrens skriftlige accept. Foreligger en sådan aftale ikke, kan bygherren afvise at betale eventuelle ekstraarbejder, henholdsvis acceptere eventuelle mindrearbejder. Tilbudslisten er opdelt i hovedpost, post og underpost. Underposter angives som sumposter eller poster med mængder og enhedspriser. Ved mængdeændringer anvendes den såkaldte post for post metode, som er beskrevet nedenfor. For hver underpost gælder en variationsgrænse på +/- 100 % af underposten, dog må underposten maksimalt variere +/- 15 % af hele kontraktsummen. Variationsgrænsen er gældende for hver enkelt underpost, og der sker således ingen sammenlægning af ændringer, uanset om der er tale om merarbejder eller mindrearbejder.

14 14 af 67 SB HYLK-LEJE Indenfor variationsgrænsen er entreprenøren forpligtet til at levere det pågældende arbejde til den tilbudte enhedspris. Hvis variationsgrænsen for underposten overskrides, er entreprenøren som udgangspunkt bundet af den tilbudte enhedspris, medmindre enten bygherren eller entreprenøren påviser, at forudsætningerne for anvendelsen af de pågældende priser ikke er til stede. Såfremt entreprenøren påviser, at forudsætningerne for anvendelse af de pågældende priser ikke er til stede, skal entreprenøren senest 25 arbejdsdage efter arbejdets udførelse dokumentere dette samt skriftligt fremkomme med tilbud på ændrede enhedspriser for den del af afvigelsen, som overstiger variationsgrænsen. Bygherren skal inden 10 arbejdsdage tage stilling til tilbuddet. Såfremt bygherren påviser, at forudsætningerne for anvendelse af de pågældende priser ikke er til stede, skal entreprenøren inden 10 arbejdsdage efter bygherrens anmodning skriftligt fremkomme med tilbud på ændrede enhedspriser for den del af afvigelsen, som overstiger variationsgrænsen. Bygherren skal inden 10 arbejdsdage tage stilling til tilbuddet. Ad 14, stk. 4 Bygherren kan ud over de i 14, stk. 3 nævnte reguleringer forlange mindre ændringsarbejder i tilslutning til entreprisen udført som regningsarbejde efter nedenstående retningslinjer. Entreprenøren skal dokumentere udgifter over for bygherren med regnskab og bilag. Før ændringer i arbejdet iværksættes som regningsarbejder, skal entreprenøren, såfremt bygherren finder det nødvendigt, udarbejde et overslag. Under udførelsen af regningsarbejder skal entreprenøren udfærdige og aflevere dagrapporter med angivelse af forbrug af materiel, materialer og mandskab, samt hvad der er udført. A. Arbejdsløn Medgåede timer afregnes efter timesatser anført i entreprenørens tilbud. Underentreprenører, der udfører arbejder som en del af entreprisen, er ved udførelsen af regningsarbejder omfattet af bestemmelserne i nærværende pkt. A. B. Materialer Entreprenøren kan medregne beløb, som han har betalt for materialer, der indgår blivende i bygværker, eller som i øvrigt er nødvendige for arbejdets udførelse, herunder forbrugsgods i det omfang, det forbruges ved arbejdet. Genindvundne materialer modregnes entreprenørens tilgodehavender. Materialer, forbrugsgods etc. forudsættes indkøbt bedst muligt af entreprenøren i fornødent samråd med bygherren og debiteres arbejdet med fakturapriser. Eventuelle rabatter på prislistepriser tilfalder bygherren, medens kontantrabatter, årsbonus og cementbonus tilfalder entreprenøren. Entreprenørens udgifter til kørsel, fragt, bugsering og andre transporter til og fra arbejdsstedet skal inkluderes.

15 15 af 67 SB HYLK-LEJE Til de således beregnede udgifter til materialer, forbrugsgods, transport m.v. lægges 5 % til administration mv. C. Materiel Leje af entreprenørens materiel, der har en indkøbsværdi pr. enhed, som er mindre end ,00 kr., skal være indeholdt i entreprenørens enhedspriser og timesatser. Leje af øvrigt materiel skal aftales mellem bygherren og entreprenøren forud for anvendelsen. Til sådan lejebetaling lægges intet honorar. D. Underentreprenører Til de rene regningsbeløb lægges 5 %. Ved rene regningsbeløb forstås udgifter til den udførende underentreprenør. Hvis arbejdet udføres af en underentreprenør til en underentreprenør, kan der kun én gang lægges 5 % til de rene regningsbeløb. Salærdelen for sådanne regningsbeløb bortfalder i tilfælde, hvor den enkelte deltager i et konsortium udfører regningsarbejder som underentreprenør for konsortiet. Ad 14, stk. 5 Såfremt der er aftalt enhedspriser, anvendes post for post metoden, jf. ad 14, stk. 3. Ad 15 Ad 15, stk. 2 Ad 17 Ad 17, stk. 1 Ad 17, stk. 3 Ad 17, stk. 4 Ad 18 Ad 18, stk. 1 Uklarheder, hindringer eller lignende forhold Bestemmelsen fritager ikke entreprenøren for dennes ansvar for selvstændigt at tilrettelægge og udføre arbejdet, ligesom entreprenøren er ansvarlig for alle udførelsesmæssige valg, der er nødvendige for at følge bygherrens anvisninger. Bygherrens tilsyn Bygherrens tilsyn varetages af Sweco. Bygherren kan standse arbejdet såfremt foranstaltninger mod trafikken eller naboer ikke er som foreskrevet, og der vil ikke blive givet tidsfristforlængelse af den grund. Bygherrens gennemgang af entreprenørens tegninger, beregninger, leverancer, miljøforanstaltninger og udførte arbejder fritager ikke entreprenøren for nogen del af ansvaret for eventuelle fejl og mangler. Entreprenørens arbejdsledelse I forbindelse med arbejdets overdragelse til entreprenøren, meddeler denne bygherren, hvem der på entreprenørens vegne leder og tilser arbejdet. Medarbejderne skal være kvalificerede til de i art og omfang hermed forbundne opgaver. Krav til kvalifikationer fremgår af respektive arbejdsbeskrivelser. Udskiftning af nøglepersoner må ikke ske uden bygherrens samtykke.

16 16 af 67 SB HYLK-LEJE Såfremt bygherren berettiget finder, at en funktion er utilstrækkeligt bemandet, skal den pågældende funktion suppleres med fornødent kvalificeret personale. Arbejdsklausuler Entreprenøren er i overensstemmelse med ILO-konvention nr. 94 om arbejdsklausuler i offentlige kontrakter forpligtet til at sikre, at lønarbejdere og eventuelle underleverandørers lønarbejdere tilsikres løn (herunder særlige ydelser), arbejdstid og andre arbejdsvilkår, som ikke er mindre gunstige end dem, der gælder for arbejde af samme art i henhold til en kollektiv overenskomst indgået af de inden for det pågældende faglige område mest repræsentative arbejdsmarkedsparter i Danmark, og som gælder på hele det danske område. Dette kan anses for overholdt, hvis arbejdet er omfattet af en kollektiv dansk overenskomst og denne overenskomst overholdes. Det skal af disse overenskomster med den fornødne klarhed fremgå hvilken løn, der efter overenskomsten skal betales. Entreprenøren forpligter sig til at sikre medarbejdere, herunder også underleverandørers medarbejdere, der er beskæftiget i Danmark med opgavens udførelse, løn- og ansættelsesvilkår som nævnt ovenfor, og er forpligtet til at orientere medarbejderne om de gældende arbejdsvilkår. Bygherren kan til enhver tid udbede sig relevant dokumentation for, at løn- og arbejdsvilkår for arbejdstagerne lever op til den forpligtelse, som arbejdsklausulen fastsætter. Såfremt entreprenøren tilsidesætter sin forpligtelse til at fremskaffe den af bygherren krævede dokumentation inden en angiven frist, kan bygherren pålægge entreprenøren en dagbod på kr. pr. arbejdsdag, til den krævede dokumentation behørigt er fremskaffet til bygherren. Overholder entreprenøren ikke de ovennævnte krav, og medfører dette et berettiget krav på yderligere løn fra de ansatte, kan bygherren foretage tilbageholdelse i betalingerne til entreprenøren med henblik på at sikre de ansattes vilkår. Det påhviler entreprenøren at sikre, at nærværende entreprise herunder leverancer gennemføres i overensstemmelse med internationale konventioner, som Danmark har tilsluttet sig, herunder FN s konvention om barnets rettigheder, børnekonventionen. Entreprenøren skal løbende redegøre for, hvorvidt han har modtaget dokumentation fra udenlandske underentreprenører, som er engageret af entreprenøren, for at disse har foretaget anmeldelse til Registeret for Udenlandske Tjenesteydere (RUT) i overensstemmelse med bekendtgørelsen herom. Ad 19 Ad 19, stk. 1 Byggemøder De i SAB Styring og samarbejde anførte møder med projektgennemgang er at sidestille med byggemøder. Byggemødereferatet betragtes som godkendt, såfremt indsigelse ikke er gjort på det efterfølgende byggemøde.

17 17 af 67 SB HYLK-LEJE Afhængigt af udsendelsestidspunktet for byggemødereferatet samt byggemødehyppigheden kan der dog træffes anden aftale om indsigelsesfrist. Entreprenøren skal på hvert byggemøde redegøre for og bekræfte, at betingelserne for overholdelse af de i ad 18, stk. 1, nævnte krav vedrørende sikring af lønarbejderes vilkår er opfyldt for såvel egne som underentreprenørers lønarbejdere. Ad 20 Samvirke med andre entreprenører Vedrørende arbejder, der udføres for bygherren samtidig med denne entreprise, og som har eller kan få indflydelse på denne, henvises til SAB - Arbejdsplads. Entreprenørens medvirken og samarbejde vedrørende sikkerheds- og sundhedsarbejdet skal ske efter retningslinjer beskrevet i SAB - Styring og samarbejde. D. Bygherrens betalingsforpligtelse Ad 22 Ad 22, stk. 1 Betaling Der skal udarbejdes aconto-begæringer månedsvis, og de skal opgøres så de følger kalendermåneden. Aconto-begæringer skal udformes ved hjælp af bygherrens entrepriseafregningssystem. Systemet administreres af bygherren. Entreprenøren skal uden udgift for bygherren anvende entrepriseafregningssystemet, som indebærer, at entreprenøren skal inddatere sit tilbud og alle klarmeldinger af udførte mængder med den tilhørende dokumentation. Bygherren afholder kursusafgift til entreprenørens deltagelse i et ½-dagskursus i anvendelse af entrepriseafregningssystemet. Ingen udbetaling kan finde sted, uden at der for det omhandlede arbejde eller delarbejde foreligger en godkendt klarmelding. Dette gælder både for kontraktarbejder og for ekstraarbejder. Klarmeldinger skal inddateres i takt med arbejdets udførelse. Såfremt dette overholdes, kan det retningsgivende oplyses, at aconto-begæringer kan forventes godkendt af bygherren senest 3 arbejdsdage efter, at den sidste klarmelding i en aconto-periode er inddateret. Bygherren afregner entreprisen som selvfakturerende. Betaling vil ske automatisk efter godkendelsesprocedure i entrepriseafregningssystemet på et af entreprenøren opgivet kontonummer, og der vil blive fremsendt et afregningsbilag til en af entreprenøren opgivet mailadresse. Den i AB stk. 1 omtalte 15 arbejdsdages frist regnes fra den dag, den aktuelle lukkede aconto-begæring er accepteret af entreprenørens debitorbogholder i entrepriseafregningssystemet.

18 18 af 67 SB HYLK-LEJE Ad 22, stk. 5 Ad 22, stk. 6 Ekstraarbejde skal endeligt afregnes umiddelbart efter dettes færdiggørelse. Den faste pris reguleres i tilfælde af statslige indgreb, som er gennemført efter tilbuddets afgivelse, og som har ført til ikke uvæsentlige mer- eller mindreudgifter ved arbejdets udførelse, og som ikke er dækket af anden regulering. Reguleringen sker i henhold til meddelelser fra en statslig styrelse. Bestemmelsen omfatter ikke ændringer, der skyldes valutakurser eller lovmæssige løsninger af arbejdsmarkedets overenskomstforhold. I fastprisperioden gælder For den del af entreprisen, der udføres inden for fastprisperioden på 12 måneder, ydes der entreprenøren godtgørelse for ekstraordinære prisstigninger på et materiale, som det i færdig form eller på sædvanlig måde indgår i arbejdet, eller på brændstof, der direkte benyttes til arbejdet. Prisstigningen skal være indtrådt efter tilbudsdagen, og inden aftalt prisregulering er trådt i kraft. Priser og prisstigninger, der indgår som grundlag for godtgørelse, skal være generelt forekommende. De skal fremgå af officielt prismateriale eller i mangel heraf kunne dokumenteres på anden måde. Godtgørelsen omfatter den prisstigning, der overstiger 10 % af prisen på det pågældende materiale på tilbudsdagen. Til denne procentsats lægges 0,50 for hver hele måned, der er forløbet mellem tilbudsdagen og indkøbstidspunktet. Prisstigning, der indtræder efter det tidspunkt, hvor materialet eller brændstoffet efter aftale eller sædvane skal indkøbes, kan ikke medregnes. Det er en betingelse for at kunne opnå godtgørelse, at summen af de beregnede godtgørelsesbeløb udgør mindst 0,50 % af entreprisesummen. Er entreprenøren i henhold til sin aftale med en underentreprenør forpligtet til at yde godtgørelse til denne efter foranstående regler, kan tilsvarende godtgørelse ydes entreprenøren af bygherren, uanset reglen i forrige stykke om godtgørelsesbeløbets størrelse i forhold til entreprisesummen. Ad 22, stk. 7 Ad 22, stk. 10 Endelig og fuldstændig opgørelse udformes efter bygherrens anvisning. Slutopgørelse Betaling vil ske efter de samme retningslinjer som beskrevet for aconto-betalinger, se ad 22 stk. 1. Bygherren tilbageholder i betalingerne ved entreprisens afslutning et beløb på 2 % af entreprisesummen, der først forfalder til udbetaling, når al dokumentation for det udførte anlæg er afleveret til bygherren og godkendt, og projektet er overdraget til drift. Bygherren skal senest 15 arbejdsdage efter modtagelse af dokumentationen meddele sin afgørelse om dokumentationens godkendelse. Ad 22, stk. 11 Såfremt bygherren måtte få et tilgodehavende, forrentes dette efter tilsvarende regler.

19 19 af 67 SB HYLK-LEJE E. Tidsfristforlængelse og forsinkelse Ad 24 Ad 24, stk. 1 Entreprenørens ret til tidsfristforlængelser Forholdene påberåbt i henhold til 24, stk. 1 berettiger kun til tidsfristforlængelse i det omfang, de i tidsmæssig henseende har forsinkende indflydelse på kritiske aktiviteter i arbejdsplanen. Dersom arbejdets omfang øges ud over det omfang, som fremgår af aftalegrundlaget, og dette vil medføre forsinkelser, skal forsinkelsen primært imødegås ved indsættelse af supplerende mandskabs- og materielressourcer, som betales i henhold til gældende regler. Såfremt dette ikke er muligt, gives tidsfristforlængelse. Ad 24, stk. 1, nr. 4 Til dokumentation for vejrlig skal entreprenøren opsætte målestation på arbejdspladsen, som registrerer temperatur, vind og nedbør. Alternativt kan anvendes den nærmeste permanente målestation, ejet af Danmarks Meteorologiske Institut (DMI), Vejdirektoratet eller andre. En spilddag som følge af vejrlig defineres som en arbejdsdag, hvor en aktivitet, som skulle finde sted i henhold til arbejdsplanen, ikke kan udføres som følge af vejrliget (nedbør, temperatur, vind m.m.), og den aktivitet, der er belastet af vejrliget, er kritisk. Spilddage som følge af vejrlig registreres på byggepladsen og opgøres ved hvert byggemøde. Spilddage som følge af vejrlig giver kun ret til tidsfristforlængelse, når vejrlig forekommer i væsentligt større omfang, end det er sædvanligt for den pågældende årstid og egn. Ad 24, stk. 1, nr. 5 Arbejdstilsynets påbud opfattes ikke som offentligt påbud. Ad 24, stk. 3 Ad 25 Ad 25, stk. 2 Entreprenøren skal snarest muligt, efter at krav om tidsfristforlængelse er varslet, over for bygherren skriftligt meddele udstrækningen af de tidsmæssige konsekvenser. Entreprenørens hæftelse ved forsinkelse Entreprenøren skal betale en bod for overskridelse af gældende tidsfrister. Boden tilbageholdes i betalingen (fratrukket inden momsberegningen) eller kræves udbetalt fra sikkerhedsstillelsen. Bodsstørrelserne er pr. påbegyndt uge, som følger: For igangsætningsfristen kr For færdiggørelsesfristen kr For slutdokumentation og aflevering kr

20 20 af 67 SB HYLK-LEJE Ad 27 Ad 27, stk. 1 Ad 27, stk. 2 Bygherrens hæftelse ved forsinkelse Eventuelt krav om erstatning i forbindelse med forsinkelse skal entreprenøren fremsætte skriftligt samtidigt med den i 24, stk. 3, omtalte påberåbelse af ret til tidsfristforlængelse, og erstatningsbeløbets størrelse skal meddeles bygherren snarest muligt. Eventuelt krav om godtgørelse i forbindelse med forsinkelse skal entreprenøren fremsætte skriftligt samtidig med den i 24, stk. 3, omtalte påberåbelse af ret til tidsfristforlængelse, og erstatningsbeløbets størrelse skal meddeles bygherren snarest muligt. F. Arbejdets aflevering Ad 28 Ad 28, stk. 1 Afleveringsforretningen Entreprisen skal afleveres i sin helhed. For de arealer og private fællesveje, som har været berørt af entreprenørens arbejder i forbindelse med entreprisens gennemførelse, og som ikke er stillet til rådighed af bygherren, skal entreprenøren, forinden aflevering finder sted, fremskaffe en underskrevet tilfredshedserklæring fra berørte lodsejere. I erklæringen bekræftes, at lodsejerne ikke har noget krav på entreprenøren eller bygherren i anledning af entreprisen. Ad 28, stk. 2 En mangel anses for væsentlig, såfremt den hindrer ibrugtagning af arbejdet. Et stort antal mangler kan tilsammen statuere væsentlighed. G. Mangler ved arbejdet Ad 30 Ad 30, stk. 4 Ad 31 Ad 31, stk. 1 Mangelbegrebet Mangler konstateret ved hel eller delvis ibrugtagning jf. 12 stk. 4, registreres ved afleveringen, i det omfang disse ikke er afhjulpet forinden. Mangler påvist ved afleveringen Entreprenøren skal tilrettelægge mangeludbedringen således, at anvendelsen af anlægget generes mindst muligt, f.eks. ved at udføre udbedring af mangler på tidspunkter med lav trafikbelastning. Bygherren kan således kræve, at udførelse af udbedringsarbejder finder sted om natten eller i weekender. Entreprenøren kan ikke rejse krav mod bygherren i anledning af sådanne krav.

21 21 af 67 SB HYLK-LEJE Ad 32 Ad 32, stk. 1 Ad 34 Ad 34, stk. 1 Ad 36 Ad 36, stk. 1 Ad 36, stk. 3 Mangler påvist efter afleveringen Entreprenøren skal tilrettelægge mangeludbedringen således, at anvendelsen af anlægget generes mindst muligt, f.eks. ved at udføre udbedring af mangler på tidspunkter med lav trafikbelastning. Bygherren kan således kræve, at udførelse af udbedringsarbejder finder sted om natten eller i weekender. Entreprenøren kan ikke rejse krav mod bygherren i anledning af sådanne krav. Bygherrens ret til afslag i entreprisesummen Bygherren er i situationer, hvor en afhjælpning vil påføre bygherren et betydeligt tab eller i øvrigt er til stor gene for trafikafviklingen, berettiget til at nægte entreprenøren ret til afhjælpning og i stedet at kræve et afslag i entreprisesummen. Mangelsansvarets ophør For entreprisen gælder 5 års mangelsansvar. Bestemmelsen er ikke gældende for entreprisen. I. Særligt om ophævelse Ad 42 Konkurs, betalingsstandsning, tvangsakkord m.v. Ad 42, stk. 2 Hvis entreprenøren er kommet under rekonstruktionsbehandling og ikke inden 5 arbejdsdage, og med rekonstruktørens samtykke, tilkendegiver at ville videreføre entrepriseaftalen, kan bygherren hæve aftalen. Ad 42, stk. 3 Hvis entreprenørens økonomiske forhold i øvrigt viser sig at være således, at han må antages at være ude af stand til at opfylde entrepriseaftalen, kan bygherren hæve aftalen. Hæveretten er betinget af, at entreprenøren ikke har stillet eller på bygherrens opfordring ikke straks, og med kurators samtykke, stiller betryggende sikkerhed for aftalens opfyldelse. J. Tvister Ad 47 Ad 47, stk. 1 Voldgift Uoverensstemmelser Uoverensstemmelser med tredjemand Uoverensstemmelser skal altid søges løst, hvor de opstår. Kan dette ikke lade sig gøre, anvendes fremgangsmåden beskrevet i SAB Styring og samarbejde afsnit 10. Adcitation ved tredjemands erstatningskrav Ved tredjemands sagsanlæg ved domstolene mod bygherren med krav om erstatning

22 22 af 67 SB HYLK-LEJE for skade påført i forbindelse med arbejdets udførelse, accepterer entreprenøren, at bygherren kan adcitere entreprenøren under retssagen. Entreprenøren accepterer endvidere at bygherren kan anlægge regressag ved domstolene mod entreprenøren, såfremt bygherren har udbetalt erstatning til tredjemand for skade påført i forbindelse med arbejdets udførelse.

23 SÆRLIGE ARBEJDSBESKRIVELSER (SAB) Styring og samarbejde 1. Alment SIDE 23 af 67 SAB Styring og samarbejde HYLK-LEJE SAB - Styring og samarbejde er supplerende bestemmelser til AAB - Styring og samarbejde. 1.1 Principper for samarbejdet 2. Møder 2.1 Generelt Entreprenør og bygherre forpligter sig til at samarbejde om entreprisen, hvor den bærende idé er: At bidrage aktivt til et positivt, konstruktivt og løsningsorienteret samarbejdsklima for alle involverede parter, og at sikre en efterlevelse af de aftalte tekniske, tidsmæssige og økonomiske mål, At sikre optimal integration mellem projektering, udførelse og den efterfølgende drift, At projektet optimeres inden for udbuddets krav, At gennemføre en løbende evaluering med henblik på at vurdere, om de opstillede mål nås, At opretholde og udbygge en høj grad af samarbejdsånd hos begge parter baseret på åbenhed, ærlighed og gensidig respekt Samarbejde mellem entreprenør og bygherre sker løbende, blandt andet gennem møderne beskrevet i afsnit 2. Entreprenøren skal påregne følgende typer af møder sammen med bygherren: Projektgennemgangsmøde ved projektets start (inkl. overdragelse af arbejdsmiljøkoordinering) Byggemøder Møder med politi, beredskab og vejmyndighed vedrørende trafikafvikling og beredskab Entreprenøren skal deltage i alle de af bygherren påkrævede møder i projektforløbet. Møderne skal foregå i en åben og konstruktiv dialog mellem parterne med det formål at skabe det bedste samarbejde om gennemførelse af projektet. Bygherren udarbejder referat fra møderne med angivelse af konklusioner, beslutninger, deadlines og aktionsholder. Referater udsendes senest 5 arbejdsdage efter mødets afholdelse. Referater udsendes direkte til alle mødedeltagere.

24 24 af 67 SAB Styring og samarbejde HYLK-LEJE Referater skal kommenteres af parterne ved det efterfølgende møde, dog senest 10 arbejdsdage efter modtagelse af referatet. 2.2 Projektgennemgangsmøde 2.3 Byggemøder Senest 15 arbejdsdage efter kontraktindgåelse foranstalter bygherren afholdelse af projektgennemgangsmøde med deltagelse af entreprenøren og de projekterende. Gennem hele udførelsesperioden og frem til aflevering af anlægget skal der afholdes byggemøder med 14 dages intervaller. På byggemøderne deltager bygherren ved sin entrepriseleder og/eller andre repræsentanter samt entreprenøren ved sin projektleder og andre relevante repræsentanter. Forud for hvert byggemøde (kl. 12 én arbejdsdag før byggemødet) skal entreprenøren skriftligt aflevere oplysninger til bygherren om: Arbejder udført i perioden Planlagte aktiviteter frem til næste byggemøde Arbejdets stade Anvendt materiel og arbejdsstyrke Vejrforhold og spilddage Afvigelser (oversigt og status) Tillægsarbejder (oversigt og status over aftalesedler). Økonomioversigt Dagsorden for byggemøderne fremgår af bygherrens paradigme, der findes på Leverandørportalen Kvalitetsledelsessystem Indkøb: Entreprisestyring Møder i Anlægsfasen. 2.4 Arbejdsmiljøkoordinering Koordinering af arbejdsmiljøindsatsen skal ske i overensstemmelse med bestemmelserne i afsnit 7. Bygherren indkalder ved projektets start entreprenøren og arbejdsmiljøkoordinatoren (- erne) til møde om arbejdsmiljøkoordinering på entreprisen med følgende formål: At præsentere bygherrens foreliggende indledende arbejdsmiljøkoordineringsmateriale At præsentere og gennemgå bygherrens paradigmer på arbejdsmiljøområdet At overdrage koordineringsopgaven til entreprenøren 3. Arbejdsplan m.v. 3.1 Generelt Udover det i AAB anførte henvises til Bilag 3, Udbudstidsplan. Udbudstidsplanen viser overordnede arbejder og viser derfor ikke fyldestgørende alle arbejder som skal udføres under entreprisen.

25 25 af 67 SAB Styring og samarbejde HYLK-LEJE Entreprenørens arbejdsplan skal udarbejdes i overensstemmelse med stavdiagrammetoden eller tilsvarende. Arbejdsplanen skal afleveres senest 4 uger efter kontraktindgåelsen. Arbejdsplanen skal dække hele arbejdsperioden og skal have en detaljeringsgrad mindst svarende til dagsniveau. For selve broløftene skal detaljeringsgraden mindst være på timeniveau. Arbejdsplanen skal være så detaljeret, at det på ethvert tidspunkt kan vurderes, hvorvidt tidsplanen overholdes. Entreprenøren skal revidere arbejdsplanen, når det virkelige stade af arbejdet på væsentlige punkter afviger fra den senest udarbejdede arbejdsplan. Ud over det i AAB anførte skal arbejdsplanen indeholde oplysninger om: Kritisk vej og bindinger/sammenhæng mellem tidskritiske aktiviteter Anmeldelser til myndigheder og myndighedsgodkendelser Trafikomlægninger Hvornår de enkelte entreprenører/underentreprenører arbejder på pladsen Hvor og hvornår der udføres arbejder, som medfører særlig fare Foranstaltninger af hensyn til miljø, arbejdsmiljø og trafiksikkerhed og afvikling Oversigt over månedlige udbetalingers forventede størrelse Tidspunkter for weekendarbejde mv. samt fremvisning af dispensation for arbejder udenfor normal arbejdstid Planlægnings-, produktions-, lager- og leveringsaktiviteter hos leverandør af lejer Udover de i SB ad 2 stk. 2 nævnte overdragelsestidspunkter og de i SB ad 2 stk. 3 nævnte tidsfrister skal entreprenøren i arbejdsplanen og i sit tilbud som minimum tage hensyn til bl.a.: Særlige trafikale bestemmelser Vejmyndigheden har for nærværende projekt meddelt følgende vilkår for entreprisens arbejder af hensyn til trafikafviklingen og sikkerheden for trafikanter: at at at at trafikken på motorvejen i spærretiderne skal opretholdes med uændret hastighed og antal spor i hver retning der kan spærres for særtransporter uden for spærretider der inden igangsætning af færdselsregulerende foranstaltninger foreligger rådighedstilladelse arbejder - der ønskes udført med lånt spor eller reduceret hastighed skal udføres uden for spærretiden

26 26 af 67 SAB Styring og samarbejde HYLK-LEJE Særlige bestemmelser omkring broer/bygværker at der skal afsættes mindst 5 arbejdsdage til godkendelsesprocedurer for arbejdsplatform og evt. stilladser at at at at at der i tilfælde af maskinuheld og lignende skal være inkluderet sikring af tidsplanens overholdelse. Der skal forefindes reservemateriel, -materialer og mandskab. arbejder, der influerer på trafikafviklingen på motorvejen og Hylkedalvej, aftales i god tid. arbejdet skal standses i perioder, hvor vejrforholdene vil umuliggøre udførelse af konditionsmæssigt arbejde. der ikke må være trafik i nødspor og vognbane 1 under broløft særtransporter formenes kørsel under broløft Særlige øvrige forhold at at at at entreprenør skal udføre en tætning af fugebånd i S. I forbindelse med dette arbejde skal der udføres trafikafmærkning iht. M0254. tætningen af fugebåndet skal ske efter lejerne i lejelinje A er udskiftet. kropafstivninger skal være påsvejst i tvær- og kantdragere i lejelinien, inden der udføres løft af denne, opstilling af afmærkning iht. HYLK-LEJE-201, broløft, fjernelse af eksisterende lejer og nedsænkning af brodæk til endelig/oprindelig position og nedtagning/fjernelse af afmærkning iht. HYLK-LEJE-201 skal ske i løbet af én spærring. Dvs. at donkrafte efterfølgende skal bruges som midlertidige understøtninger, sammen med midlertidige opklodsninger af kantdragere over mellemunderstøtningerne 3.2 Plan for Vinterforanstaltninger 4. Kontrol Der henvises til SAB -Arbejdsplads. 4.1 Entreprenørens egenkontrol For ikke rutinemæssig prøveudtagning og prøvning skal entreprenøren varsle bygherren mindst 5 arbejdsdage, inden prøveudtagning/prøvning skal finde sted.

27 27 af 67 SAB Styring og samarbejde HYLK-LEJE 4.2 Bygherrens kontrol Bygherren skal have min. 1 arbejdsdag til at gennemgå kontrolafsnit med tilhørende dokumentation inden entreprenøren må fortsætte arbejdet. Bygherren skal varsles min. 2 arbejdsdage før. 5. Dokumentation Arbejdstegninger skal udleveres til bygherren i 2 eksemplarer, samt på digital form (dwg eller dgn-format). Al dokumentation for kontroller og registreringer skal være afleveret senest 10 arbejdsdage før aflevering. Materialet afleveres i elektronisk format, såsom i originalt format og pdf-format. Entreprenøren skal i sin planlægning påregne nødvendig tid til bygherrens behandling af ovennævnte dokumenter samt tid til indarbejdelse af bygherrens eventuelle kommentarer og gentagen fremlæggelse for bygherrens behandling. Ved genfremsendelse af reviderede dokumenter vil bygherren behandle dette indenfor 5 arbejdsdage. Som udført tegninger skal afleveres senest d. 15. januar 2018 ifm. slutdokumentationen. I de tilfælde, hvor entreprenøren får specialfremstillet udstyrsdele, skal entreprenøren levere alle de arbejdstegninger og specifikationer, som er nødvendige, for at bygherren på et senere tidspunkt kan fremstille tilsvarende dele. Materialer dokumenteres således at alle materialernes funktioner er beskrevet. Leverandørens standarddokumentation kan benyttes, evt. suppleret med uddybende beskrivelse af funktionalitet. 6. Kvalitets- og miljøledelse 6.1 Alment Entreprenørens kvalitets- og miljøplan skal omfatte følgende forhold: Procedurer og arbejdsprocedurer (jf. AAB 6.2.1) Ansvar, beføjelser og kommunikation (jf. AAB 6.2.2) Kontrolplaner (jf. AAB 6.2.3) Opfølgning af projektgennemgang (jf. AAB 6.2.4) Styring af projektering Styring af dokumenter og registreringer Uddannelse og instruktion Styring af underentreprenører og leverandører Styring af inspektions-, prøvnings- og måleudstyr Styring af ændringer Styring af afvigelser og korrigerende handlinger

28 28 af 67 SAB Styring og samarbejde HYLK-LEJE Entreprenørens kvalitets- og miljøplan skal fremsendes til bygherrens kommentering senest 20 arbejdsdage efter indgåelse af entrepriseaftale. Kvalitets- og miljøplan skal være færdigkommenteret af bygherren senest 40 arbejdsdage efter indgåelse af entrepriseaftale. Ved revision af plan og tilhørende bilag skal ændringer forelægges bygherren. Entreprenøren skal påregne 10 arbejdsdage til bygherrens kommentering. Ved genfremsendelse af reviderede dokumenter vil bygherren behandle dette indenfor 5 arbejdsdage. 6.2 Krav til entreprenørens kvalitets- og miljøplan Procedurer og arbejdsprocedurer Det skal af kvalitets- og miljøplanen fremgå, hvilke procedurer og arbejdsprocedurer entreprenøren skal udarbejde. Ingen arbejder må påbegyndes før arbejdsprocedurer er færdigkommenteret af bygherren. Entreprenøren skal påregne 10 arbejdsdage til bygherrens kommentering Ansvar, beføjelser og kommunikation Entreprenørens organisationsplan skal vedlægges kvalitets- og miljøplanen Kontrolplaner Paradigme for udbudskontrolplaner kan ses på Vejdirektoratet.dk > Leverandørportal > kvalitetsledelsessystem > indkøb > udbud og kontrahering > udbudshåndbog - udbudsmateriale > udbudskontrolplaner (UKP) Styring af projektering Entreprenøren skal udarbejde og vedligeholde procedurer for planlægning, gennemførelse, kontrolaktiviteter, dokumentation, myndighedsbehandling, ændringsbehandling og godkendelse af projekteringsopgaver. Procedurer skal omfatte projektering af interimskonstruktioner Styring af dokumenter og registreringer På denne entreprise anvendes elektronisk udveksling af dokumenter mellem bygherre og entreprenør. Det føres til referat ved hvert byggemøde, hvilke dokumenter der er fremsendt af hhv. bygherre og entreprenør Uddannelse og instruktion Særlige krav til kurser ud over lovgivningen: Vejen som arbejdsplads

29 29 af 67 SAB Styring og samarbejde HYLK-LEJE Arbejdet med hydraulisk mekanisk anlæg til broløft skal udføres af faguddannede medarbejdere eller medarbejdere med en dokumenteret erfaring inden for faget. Entreprenørens medlemmer af arbejdsmiljøgruppen (arbejdsmiljøledere og arbejdsmiljø repræsentanter), skal have gennemført Arbejdsmiljøuddannelsen. For alle nævnte kurser gælder, at beviser på deltagelse i andre kurser med tilsvarende indhold og kvalitet vil blive accepteret. Entreprenøren skal fremlægge dokumentation i form af ajourførte referencer/cv/kursusbeviser for nøglepersoner jf. ovenstående samt medarbejdere, hvortil der stilles særlige krav til uddannelse/erfaring Styring af underentreprenører og leverandører Entreprenøren skal redegøre for styring af underentreprenører og leverandører samt eventuelle konsulenter/projekterende med væsentlig indflydelse på entreprisens kvalitetsog miljøforhold, herunder hvorledes det sikres, at indkøbte dele og arbejdsydelser er i overensstemmelse med specificerede krav (modtagekontrol). Underentreprenører, leverandører samt eventuelle konsulenter/projekterende skal være omfattet af en kvalitets- og miljøplan eller lignende, der lever op til kravene i kontraktmaterialet. Entreprenøren skal udarbejde og vedligeholde en oversigt med tilknyttede underentreprenører, leverandører og eventuelle konsulenter/projekterende Styring af inspektions-, prøvnings,- og måleudstyr Entreprenøren skal på forlangende redegøre for vedligeholdelse, anvendelse, kalibrering mv. af inspektions-, prøvnings- og måleudstyr Styring af ændringer Entreprenøren skal udarbejde og vedligeholde en procedure for styring af ændringer. Proceduren skal redegøre for vurdering af ændringer og deres konsekvenser i relation til kvalitet, miljø, arbejdsmiljø og økonomi, godkendelse af ændringer samt registrering og kommunikation af ændringer til berørte parter Styring af afvigelser og korrigerende handlinger Entreprenøren skal udarbejde og vedligeholde en procedure for behandling af konstaterede afvigelser fra specificerede krav. Proceduren skal redegøre for handlinger, der iværksættes til afhjælpning af konstaterede afvigelser, herunder kassation, genbearbejdning eller dispensation, orientering til og involvering af bygherren, begrænsning af konsekvenser, sikring mod gentagelser mv. Entreprenøren skal udarbejde og vedligeholde en procedure for forbedringer samt korrigerende og forebyggende handlinger. Proceduren skal redegøre for handlinger, der iværksættes til fjernelse af årsager til potentielle og konstaterede afvigelser.

30 7. Styring af sikkerhed og sundhed i arbejdsområderne SIDE 30 af 67 SAB Styring og samarbejde HYLK-LEJE Terminologi: De i AAB anvendte betegnelser sikkerhedskoordinator og koordinerende sikkerhedsmøder erstattes med betegnelserne arbejdsmiljøkoordinator og koordinerende arbejdsmiljømøder. Terminologi: Den i branchen tidligere anvendte betegnelse sikkerhedsrepræsentant erstattes med arbejdsmiljørepræsentant. 7.1 Alment Entreprenøren skal inden entreprisens start gennemgå og følge op på bygherrens kortlægning af særlige farlige arbejder med henblik på en vurdering af særlige risici og problemer i relation til sikkerhed og sundhed. Entreprenøren skal forelægge resultatet af sin vurdering af særlige risici for bygherren til kommentering. Arbejdsmiljøkoordinatoren indarbejder efterfølgende det i plan for sikkerhed og sundhed Koordinering Koordinering af sikkerheden skal ske på koordinerende arbejdsmiljømøder/byggemøder mindst hver 14. dag og ekstraordinære møder ved ulykker og nærved ulykker. Alle entreprenører/leverandører, der er beskæftigede i en kortere eller længere perioden, i en kommende 14 dages periode på pladsen, skal deltage Tidsplan Entreprenøren skal aflevere en 4 ugers tidsplan med markering af de særlige farlige arbejder og oplysninger om bemanding inden det koordinerende arbejdsmiljømøde. Dette kan løbende indarbejdes i entreprenørens detaljerede tidsplan. 7.2 Organisering af sikkerheds- og sundhedsarbejdet i fællesområder Afgrænsning Entreprenøren skal forestå etablering, drift, vedligehold og fjernelse af nødvendige sikkerheds- og velfærds foranstaltninger for egne og underleverandørers mandskab på arbejdspladsen. Afgrænsning af og ansvar i fællesområderne fremgår yderligere af PSS, bilag Plan for sikkerhed og sundhed (PSS) Paradigme for PSS er vedlagt i bilag 2. Entreprenøren skal sikre sig, at alle beskæftigede på entreprisen er bekendt med PSS en. Den ajourførte PSS skal foreligge som et selvstændigt dokument inden entreprisearbejdet kan påbegyndes samt i forbindelse med ændringer.

31 31 af 67 SAB Styring og samarbejde HYLK-LEJE 7.3 Beredskabsplan Entreprenørens beredskabsplan skal omhandle følgende forhold : Personskade Tingskade Nedfald af materialer Udslip af forurenet vand, materiale eller kemikalie til kloak eller anden recipient Spild af brændstof og kemikalier Brand Støv Støj Vibrationer Trafikuheld i forbindelse med arbejdets udførelse. Entreprenøren skal oplyse, hvem der på entreprisen har førstehjælpskursus. Derudover skal nærmeste akutmodtagelse/traumecenter anføres. 8. Trafiksikkerhed og afvikling 8.2 Arbejder ved eller på veje i drift Tekst i AAB udgår og erstattes af tekst under pkt og 8.2.2: Alment Vejmyndighed ved arbejder på statsveje med trafik er Vejdirektoratet Teglgårdsparken 102, 5500 Middelfart. Vejmyndighed ved arbejder på kommuneveje med trafik er Kolding Kommune. Entreprenøren skal indhente rådighedstilladelse før arbejdets start, jf. afsnit 3.1. Entreprenørens medarbejdere, leverandører, underentreprenører mv. der er beskæftiget med vejarbejder ved eller på veje i drift, skal opfylde uddannelseskravene i Instruks for råden over vejareal, Vejdirektoratet, i gældende udgave. Entreprenøren skal underrette bygherren ved alle trafiksikkerhedsmæssigt risikable situationer, herunder de arbejder indenfor arbejdsområdet, som kræver særlig beskyttelse af vejtrafikken jf. Vejregler for opsætning af vejautoværn og påkørselsdæmpere eller hvor der er risiko for at genstande fra arbejdsområdet kommer ud i trafikområdet Afmærkningsplaner for trafikafvikling Bygherren har indhentet forhåndsgodkendelse hos vejmyndigheden for tegning HYLK- LEJE-201. Entreprenørens oplæg til evt. trafikafviklingsplaner skal for bygherrens kommentering som minimum omfatte følgende oplysninger:

32 32 af 67 SAB Styring og samarbejde HYLK-LEJE Tegning visende arbejdsområdets afgrænsninger under hensyntagen til trafikområde og arbejdsområde. Arbejdsplan for arbejdsområdet med angivelse af den forudgående og efterfølgende aktivitet. Start og sluttidspunkt for dels rådighed over ansøgte arbejdsområde og dels det konkrete arbejdsområdes forskellige afmærkningsplaner for trafikafvikling. Placering af ind- og udkørsler til arbejdsområdet. Beskrivelse af hvilket arbejde der udføres bag afspærringen. Plan for arbejdsområdets indretning, jr. Bekendtgørelse om bygge- og anlægsarbejder. Yderligere skal entreprenøren udarbejde procedure for, hvorledes selve trafikomlægningen påtænkes gennemført i marken. Myndighedernes meddelte bestemmelser vedr. bl.a. perioder for etablering af trafikforanstaltninger for et arbejdsareal og varighed af samme skal overholdes. Givne perioder må ikke overskrides uden forudgående skriftlig aftale herom med vejmyndigheden. Senest 5 arbejdsdage inden en trafikomlægning ønskes påbegyndt, udarbejder og fremsender entreprenøren en overordnet plan for gennemførelsen inkl. tidspunktet for påbegyndelse og forventet afslutning til bygherren. Entreprenøren skal til denne plan vedlægge de nødvendige godkendelser til rådighed over vejareal. 9. Styring af forhold til myndigheder, herunder ledningsejere 9.1 Alment Tilladelser og godkendelser af betydning for entreprisens gennemførelse fremgår af udbudsgrundlaget jf. SB ad 2 stk Erstatningskrav fra tredjemand mod bygherren Når tredjemand rejser et erstatningskrav mod bygherren for skade, som tredjemand har fået påført i forbindelse med arbejdets udførelse, skal følgende procedure følges: Bygherren videresender skadelidtes erstatningskrav til entreprenøren til videre foranstaltning. Skadelidte orienteres samtidig herom af bygherren. Entreprenøren er forpligtet til at svare skadelidte med kopi til bygherren inden 3 uger. Svaret skal indeholde en opsummering af sagsforløbet, og entreprenørens konklusion vedr. ansvarsplacering og det krævede erstatningsbeløb. Såfremt bygherren ikke finder, at entreprenøren har svaret skadelidte tilfredsstillende vedr. erstatningsansvaret, og dette ikke hurtigt løses, indkalder bygherren entreprenøren til et møde. Såfremt der efter afholdelse af møde fortsat er uenighed om erstatningsansvaret, kan bygherren såfremt bygherren finder, at betingelserne herfor er til stede udbetale erstatning til skadelidte og efterfølgende anlægge regressag ved domstolene mod entreprenøren.

33 Side 33 af 67 SAB - Arbejdsplads HYLK-LEJE Arbejdsplads SAB - Arbejdsplads er supplerende bestemmelser til AAB - Arbejdsplads 1 Situationen ved arbejdets start og under arbejdets udførelse Entrepriseområdet for denne entreprise er vist på projekttegningerne. Området henligger ved arbejdets start hovedsagelig som eksisterende vej/broarealer samt som græsmarker. 1.1 Igangværende entrepriser og arbejder Der er ingen igangværende arbejder i arbejdsområdet. 1.2 Kommende entrepriser og arbejder Der er ingen kommende entrepriser og arbejder i arbejdsområdet. 1.3 Registrering af arealer og naboejendomme Forinden arbejdsområder og adgangsveje tages i brug, skal entreprenøren i samarbejde med bygherren og vejmyndighed og eventuelle lodsejere udføre en fotoregistrering af berørte arealer og naboejendomme. 2. Afsætning Bygherren udarbejder et referat med tilhørende fotoregistrering fra besigtigelsen af berørte arealer, adgangsveje og tilstødende arealer, bygninger mv. med registrering af tilstand. Ved afsætningspunkter benævnt i det følgende forstås et midlertidigt etableret fikspunkt, der anvendes til afsætning. 2.1 Bygherrens afsætning Bygherren foretager ingen afsætning, idet den nødvendige hovedafsætning er givet ved det eksisterende bygværk. 3. Arbejdsområde, anstillingsplads og adgangsveje 3.1 Arbejdsområder Som arbejdsområder kan benyttes: Arealer under broen inden for VD s matrikel Areal bag afspærring M0254 ifm. tætning af fugebånd i S Se desuden tegning HYLK-LEJE-110. Arbejdsområder overtages, som de foreligger.

34 Side 34 af 67 SAB - Arbejdsplads HYLK-LEJE I syd skal der være passagemulighed for gående m.v. forbi arbejdsområde/anstillingspladsen i forbindelse med stien. Passagen skal have en fri bredde på min. 1,5 m og en fri højde på min. 2,5 m. Entreprenørens adgang til arbejdsområde/anstillingspladsen skal uden for arbejdstiden være effektivt afspærret. Orienterings- og arbejdsbelysning på arbejdsområderne afskærmes og orienteres, så trafik og naboer ikke generes. Endvidere slukkes denne belysning dagligt ved arbejdets ophør. 3.2 Anstillingsplads Som anstillingsplads kan benyttes: Arealer under broen inden for VD s matrikel Areal bag afspærring M0254 ifm. tætning af fugebånd i S Se desuden tegning HYLK-LEJE-110. Entreprenøren sørger selv for de nødvendige mandskabsvogne, skure, containere mv. til materiel, materialer og personale med de velfærdsfaciliteter og det udstyr, som kræves iht. de af offentlige myndigheder - herunder Arbejdstilsynet - stillede krav, overenskomster med organisationer og ansættelsesaftaler i øvrigt. Entreprenøren skal sørge for alle nødvendige myndighedstilladelser, herunder byggetilladelser i forbindelse med etablering af alle midlertidige installationer og faciliteter samt for afmelding, fjernelse og retablering af alle installationer og områder efter endt brug - senest ved afslutningen af entreprisen. Entreprenøren sørger for, at områder, der er stillet til entreprenørens rådighed under hele entreprisens gennemførelse, holdes i ryddelig stand og renholdes. Affald, emballage og lign. må ikke henligge på arbejdsområdet, men opbevares og fjernes af entreprenøren. Orienteringsbelysning på anstillingspladsen afskærmes og orienteres, så omgivelserne ikke generes, og slukkes dagligt ved arbejdets ophør. For teknisk forebyggelse af kriminalitet på byggepladser henvises der til DS 476 "Norm for teknisk forebyggelse af kriminalitet på byggepladser". Entreprenøren træffer selv foranstaltninger til modvirkning af tyveri og hærværk, herunder opsætning af hegn. Evt. tyveri, skader og hærværk af enhver art er bygherren uvedkommende. Der skal udvises stort hensyn til servicestationerne og bilisterne ved disse og anvendelse af arealer på rastepladserne, må kun ske efter aftale med forpagteren. Entreprenøren skal sikre sig, at alt materiel og alle materialer ikke kan løsrive sig i blæsevejr. Entreprenøren skal i forbindelse med etablering af anstillingsplads stille følgende til rådighed for bygherren: Mødelokale: Entreprenøren skal stille et aflåseligt mødelokale til rådighed for bygherrens møder, herunder byggemøder. Mødelokalet skal være møbleret med mødefaciliteter (mødeborde og stole) til 10 personer.

35 Side 35 af 67 SAB - Arbejdsplads HYLK-LEJE Der skal være 20 Mbit trådløs internetforbindelse i mødelokalet. Parkering: Entreprenøren skal sørge for parkeringspladser på kørefast underlag til bygherrens personale samt gæster foruden entreprenørens egne medarbejdere. Drift af kontor, parkering mv.: Entreprenøren skal stå for indretning, ugentlig rengøring, månedlig vinduespolering, snerydning, drift, vedligeholdelse og afrigning af kontor og parkeringspladser i hele anlægsperioden regnet fra arbejdets start til efter arbejdets aflevering, dog minimum så længe entreprenøren opretholder sin anstillingsplads. Entreprenøren afholder alle faste driftsudgifter som f.eks. el, vand, varme, renovation, tømning af septiktank, offentlige udgifter, skadedyrsbekæmpelse, måtteservice, vagt, rengøringsartikler/- forbrugsvarer til daglig brug. 3.3 Adgangsveje Entreprenøren kan etablere adgangsveje fra Hylkedalvej til arbejdsområde/anstillingsplads hhv. vest for broen via grusstien og øst for broen direkte via Hylkedalvej. Se desuden tegning HYLK-LEJE-110. Adgangsveje er vist over nabomatrikler (bygherre har haft en indledende dialog med disse). Entreprenøren skal selv projektere, udføre og vedligeholde adgangsveje, således at de er farbare i hele udførelsesperioden. Bemærk at der kan være meget vådt i perioder. Generelt skal adgangsveje holdes afspærrede, så uvedkommende færdsel hindres. Forskrifter fra den pågældende vejmyndighed og politi skal nøje overholdes. De i BEK om bygge- og anlægsarbejde, 8, nævnte skilte skal opsættes med angivelse af: Byggeplads Adgang forbudt. 4. Færdselsregulerende foranstaltninger Arbejdet omfatter: Afmærkning iht. tegning HYLK-LEJE-201 ifm. broløft (skal opstilles i begge retninger samtidigt) Afmærkning iht. M0254 (ifm. tætning af fugebånd i S) Informationsskilte 4.1 Alment Bestemmelserne i Instruktion for råden over vejareal, Vejdirektoratet i gældende udgave, er gældende for entreprisen.

36 Side 36 af 67 SAB - Arbejdsplads HYLK-LEJE Entreprenøren skal ved planlægning og gennemførelse af arbejderne respektere den etablerede afspærring og afmærkning. Ved færdselsregulerende foranstaltninger forstås de foranstaltninger, der af entreprenøren udføres på vejarealer for den almindelige trafikafvikling, herunder foranstaltninger for trafiksikkerhed og markering af grænse eller længdeafspærring mellem arbejdsområder og trafikområder. Eventuelle supplerende arbejdsmiljømæssige foranstaltninger til ovennævnte bl.a. beskyttelsesmodul begrundet i entreprenørens metodevalg skal vælges og placeres på en sådan måde at trafiksikkerheden for vejtrafikken ikke forringes. Trafikområder administreres af pågældende vejmyndighed Vejdirektoratet eller kommunen der også forestår den almindelige drift og vedligehold inklusive beredskabsopgaver og vinterforanstaltninger i forbindelse med den offentlige trafik. Nærværende entreprenør forestår den almindelige drift og vedligehold af de trafikforanstaltninger, der etableres i entreprisen. Entreprenøren skal overholde de, for entreprisen, af vejmyndigheden til enhver tid fastsatte spærretider for vejarbejder og trafikomlægninger som er: Spærretider for E45 motorvejen: Mandag torsdag: Kl. 06:00 til 18:00 Fredag: Kl. 06:00 til 19:00 Lørdag: Kl. 08:00 til 18:00 Søn- og helligdage: Kl. 08:00 til 20:00 Rejsedage: Kl. 08:00 til 20:00 Trafikken skal opretholdes i uændret antal spor i den her fastsatte spærretid. 4.2 Adgangsåbninger 5. Ledninger Alene ved til- og frakørsel mellem motorvej og arbejdsområde anvendes gult blinkende lys, der er tydeligt synlig fra alle retninger. Bygherren har kendskab til følgende ledninger: Ledning ophængt i autoværn i broens østlige side. Entreprenøren skal indhente oplysninger om eksisterende ledninger i arbejdsområdet, før arbejdet påbegyndes. Såfremt de indhentede oplysninger ikke er tilstrækkelige for genfinding af ledningerne, skal ledningsejerne anmodes om at påvise deres ledninger og kabler. Opmærksomheden henledes på, at oplysninger fra LER kun er gældende i en meget begrænset periode, hvorfor der kan være behov for, at entreprenøren indhenter oplysninger flere gange.

37 Side 37 af 67 SAB - Arbejdsplads HYLK-LEJE Såfremt der sker skade på ledninger, vil betalingsspørgsmålet skulle afklares mellem entreprenør og ledningsejer. 5.1 Verifikation af eksisterende ledninger Når entreprenøren har lokaliseret ledningen eller ledningsejeren har påvist ledningen, blotlægger entreprenøren ved håndgravning alle eksisterende ledninger og kabler, som berøres af arbejdet og som bevares under arbejdets gennemførelse, inden der maskingraves på stedet. De af ledningsejerne opstillede betingelser for at arbejde i nærheden af ledningerne overholdes. Såfremt eksisterende ledninger ikke findes i forbindelse med frigravningen, underrettes bygherrens tilsyn og ledningsejerne, og entreprenøren fortsætter arbejdet efter ledningsejernes anvisninger. Såfremt der under gravning findes ledninger eller kabler, som ikke fremgår af de indhentede oplysninger, underrettes ledningsejerne og bygherrens tilsyn. Disse ledninger registreres og indmåles (x, y, z) hvorefter entreprenøren fortsætter arbejdet efter ledningsejernes anvisninger. 5.2 Sikring Entreprenøren udarbejder arbejdstegninger for interimskonstruktioner eller -foranstaltninger, som skal sikre, at ledninger og kabler ikke lider overlast. Det vurderes at ledningen ophængt i autoværn i broens østlige side kan tåle et broløft på max. 10 mm, men ledningen skal holdes under observation under broløft i lejelinje A og F. 6. Laboratoriefaciliteter Der kræves ved denne entreprise ikke oprettelse af et stationært laboratorium. Det påhviler entreprenøren at lade udføre prøvning ved specielle prøvningslaboratorier som angivet i SAB samt AAB. Umiddelbart efter prøvningernes udførelse skal prøvningsresultaterne afleveres til tilsynet og gøres tilgængelige for bygherren. 9 Vinterforanstaltninger 9.1 Alment Foranstaltninger, der udføres for at gennemføre arbejdet i vinterperioden 1. november 31. marts, omfatter både vejrligsbestemte og årstidsbestemte vinterforanstaltninger. Ved de årstidsbestemte vinterforanstaltninger forstås de foranstaltninger, som er nødvendige at iværksætte uafhængig af det aktuelle vejrlig.

38 Side 38 af 67 SAB - Arbejdsplads HYLK-LEJE Ved de vejrligsbestemte vinterforanstaltninger forstås de foranstaltninger, der iværksættes i vinterperioden, så det aktuelle vejrlig ikke volder skade på materialer og konstruktioner før, under og efter arbejdets udførelse. For betonarbejder skelnes mellem de foranstaltninger, der ved betonstøbninger iværksættes hele året til hindring af skadelige temperaturforskelle og dem der iværksættes i vinterperioden grundet det aktuelle vejrlig. Ved andre arbejder skelnes mellem de foranstaltninger, der udføres grundet aktuelle vejrlig i vinter- og sommerperioden.

39 39 af 67 SAB Afvanding HYLK-LEJE Afvanding Supplerende bestemmelser til AAB- Afvanding. 1 Alment Arbejdet omfatter: Udskiftning af eksisterende, indstøbte afløbsskåle i toppen af søjleåg på mellemunderstøtninger Fra- og tilkobling af eksisterende afvandingssystem inkl. midlertidig afvandingssystem for afvanding af brodæk Eksisterende afløbsskåle dimensioner fremgår af eksisterende tegning 9. Nedenstående billeder giver en indikation af de indstøbte afløbsskåle i top af søjleåg. Billederne kan alene betragtes som vejledende. Indstøbt afløbsskål i top af søjleåg (1). 2 Materialer Indstøbt afløbsskål i top af søjleåg (2). Dimensioner skal vælges så de er kompatible med det eksisterende afløbssystem. Afløbsskåle skal udføres i støbejern.

40 40 af 67 SAB Afvanding HYLK-LEJE 3 Udførelse Afløbsskålen og nedløbsrøret fra overbygningen skal have et overlap på 50 mm. Mellem nedløbsrøret fra overbygningen og indsnævringen i afløbsskålen skal der være 80 mm. Evt. forlængelse af rør udføres i dimensioner som eksisterende rør. Entreprenøren skal etablere et interimistisk afløbssystem, således at overfladevand fra brodæk til enhver tid i anlægsperioden ledes bort uden erosionsfare for skråninger og vandopstuvning på arbejdsplatform mv. Efter udskiftning af afløbsskåle skal der foretages en oprensning af nedløbsrør i søjler.

41 41 af 67 SAB Slap armering HYLK-LEJE Stillads og form Supplerende bestemmelser til AAB- Stillads og form. 1 Alment Arbejdet omfatter: Arbejdsplatform(e) Broløft og nedsænkning, herunder løftearrangement Evt. form for understopning af nye bærelejer Evt. form for betonreparationer på søjleåg Adgangsveje er beskrevet under SAB - Arbejdsplads. 1.1 Arbejdsplatform(e) Generelt Arbejdsplatform(e) skal benyttes til selve broløftet, hvor det skal påregnes at der arbejdes ved et søjleåg af gangen. Forberedende arbejder, såsom påsvejsning og overfladebehandling af kropsafstivninger, betonreparationer af søjleåg og udskiftning af afløbsskåle i top af søjleåg, tillades udført fra mobil lift. Entreprenøren skal designe, konstruere, levere, montere, flytte og vedligeholde arbejdsplatform(e). Entreprenøren skal fremsende beregninger og tegninger for arbejdsplatformen til godkendelse inden konstruktionen af denne opstartes. Tilsynet skal have min. 5 arbejdsdage til godkendelsen Belastninger Arbejdsplatform(e) skal som minimum dimensioneres ud fra stilladsklasse 3 og en breddeklasse W15. Entreprenøren fastsætter den endelige belastning ud fra den aktuelle arbejdsbelastning. Der skal kunne arbejdes fra platform(e) ved vindhastigheder op til 15 m/s Funktionskrav Arbejdsplatform(e) skal udformes, så alle arbejder ifm. broløftet, skal kunne udføres fra denne. Arbejdsplatform(e) skal monteres nedenfra. Arbejdsplatform(e) skal kunne gribe alt, hvad der kan tabes. Vægge og gulve på arbejdsplatformen skal udformes med maksimale åbninger på 15 mm x 15 mm. Arbejdsplatform(e) skal kunne anvendes ved alle understøtninger. Entreprenøren skal således ved selvsyn opmåle variationer på eksisterende konstruktioner inden fabrikation af arbejdsplatform(e).

42 42 af 67 SAB Slap armering HYLK-LEJE Arbejdsplatform(e) skal være monteret med bløde mellemlæg, hvor arbejdsplatformen har direkte kontakt med søjler/søjleåg. Arbejdsplatform(e) må fastgøres med ankre ind i den enkelte søjle. Entreprenøren skal udbedre huller for fjernet fastgørelse. Fastgørelsen med ankre i den enkelte søjle skal gøres under hensyntagen til spændarmeringen mv. iht. de eksisterende tegninger. Entreprenøren skal udbedre eventuelle skader på eksisterende konstruktion forårsaget i forbindelse med montering og anvendelse af arbejdsplatform(e) samt eventuelle ophejsning af arbejdsplatform(e) Afskærmning Der skal udføres afdækning på arbejdsplatform(e) som skal have bund, sider, ender og tag, således at støv fra stålafrensning og betonstykker fra nedbrydning mv. kan opsamles. Kvaliteten af afskærmningen skal være således at den kan modstå vejrpåvirkninger i hele udførelsesperioden. Det påhviler entreprenøren løbende at vedligeholde, supplere og eventuelt udskifte afskærmningen. 1.2 Broløft og nedsænkning Generelt Der skal udarbejdes en detaljeret plan for, hvordan broløftet og nedsænkningen planlægges udført i detaljer. Herunder skal bl.a. redegøres for: varighed af operation donkraftenes antal, kapacitet, dimensioner, placering, opstabling og sidestyr sikring af donkrafte mod excentricitet hvordan sikres central lastnedføring fra underside dragere, gennem donkrafte og ned til søjleåg styrings- og sikringsforanstaltninger sikkerhedsudstyr hvordan tolerancekrav overholdes hvordan tolerancekrav løbende kontrolleres og hvorledes der evt. kan korrigeres undervejs afslutning af broløft og nedsænkning vurdering af risici i forbindelse med broløft og nedsænkningen og forslag til afhjælpning af de væsentligste I forbindelse med vurdering af risici skal bl.a. følgende tages i betragtning: at konstruktionsdele og materiel under hele forløbet overholder krav til geometriske krav at arbejdet ikke indebærer risiko for nedstyrtning at adgangsforhold er sikre at genstande ikke kan løsne sig og falde ned at der ikke er risiko for udløb og dryp fra væsker

43 43 af 67 SAB Slap armering HYLK-LEJE at der foreligger procedurer, som effektivt sikrer, at løfte- og nedsænkningsarrangementet forbliver tilstrækkelig stabilt i tilfælde af, at der sker et brud på en hydraulikslange, en donkraft sætter ud eller lignende at det ikke forekommer skævløft og for stort et tryk på en af donkraftene Laster Laster fremgår af tegning HYLK-LEJE-120. De angivne laster er karakteristiske laster. Der skal påregnes en variation på op til +/- 5 % pga. variationer i egenvægt og temperaturer. 1.3 Form Entreprenøren projekterer samtlige stillads- og formkonstruktioner, herunder fastgørelse, sikkerhedsværn og afskærmninger. Det skal sikres, at der ved støbearbejder ikke forekommer spild af støbevande etc. til underført åløb, f.eks. ved etablering af plastfolie under formen. 2 Materialer 2.2 Broløft og nedsænkning Løftearrangement Maskiner og udstyr til broløftet og nedsænkningen skal overholde relevante krav i maskindirektivet, jf. Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 612 af 25. juni 2008 Indretning af tekniske hjælpemidler. 2.3 Form Formmaterialer skal vælges, så synlige overflader kommer til at ligne eksisterende tilbageblevne overflader. 3 Udførelse 3.2 Broløft og nedsænkning Generelt Broløft og nedsænkning af broen skal ske i understøtningslinjerne iht. tegning HYLK- LEJE-120. Broløft og nedsænkning i forbindelse med fjernelse af eksisterende lejer skal udføres successivt lejelinje for lejelinje. Overbygningen må maksimalt løftes 10 mm. Under selve broløftet (for fjernelse af de eksisterende lejer) og nedsænkningen skal nødsporet og vognbane 1 afspærres i begge retninger og broen spærres for særtransporter iht. tegning HYLK-LEJE-201. Dvs. broløftet og nedsænkningen skal udføres i løbet af én aften/nat-spærring uden for spærretiderne.

44 44 af 67 SAB Slap armering HYLK-LEJE Låste donkrafte anvendes derfor som midlertidige understøtninger for lejeudskiftningen. Brodækket må ikke løftes i forbindelse med fjernelse af donkrafte. Desuden suppleres med justerbare opklodsninger under kantdragere over mellemunderstøtninger. Kapacitet for disse er angivet på tegning HYLK-LEJE-120. Der gøres opmærksom på, at der skal kunne redegøres for overførsel af de vandrette kræfter i løfte- og nedsænkningssituationen Løftearrangement Specielt for donkraftene skal følgende opfyldes: donkraftene skal afprøves inden broløft og nedsænkning stemplerne skal være forsynet med sikringsmøtrik, eller der skal på anden måde sikres, at der ikke sker pludselige sætninger som følge af tab af olietryk donkraften skal kunne låses i enhver position returnering af stempel skal kunne foregå hurtigt tryk i cylindre skal kunne måles enkeltvis og arrangementet være udformet således at der kan korrigeres på hver enkelt understøtningspunkt hvis understøtninger løftes i grupper skal kraftfordelingen til hver understøtning fordels ligeligt, f.eks. gennem hydraulisk koblede cylindre løftefunktionen skal foregå via el-drevne styrestationer el. lign. løftet skal kunne overvåges vha. elektroniske bevægelsesmålere tilsluttet en central PC, hvorfra også styring af donkrafte foregår Under hele broløftet og nedsænkningen skal kræfterne i donkraftene registreres, således at kraftfordelingen mellem de enkelte donkrafte overvåges. Endvidere skal entreprenøren løbende kontrollere olietryk i donkrafte og vandring af stempler Tolerancer Det ideelle broløft og nedsænkning af overbygningen er, hvor alle punkter i lejelinjen hæves/sænkes lige meget på samme tid. Det ideelle broløft og nedsænkning skal tilstræbes. Der må på intet tidspunkt under broløftet og nedsænkningen forekomme differensafvigelser større end angivet nedenunder: uens broløft/nedsænkning på tværs af broen: +/- 1 mm (mellem to vilkårlige målepunkter i lejelinjen) Såfremt denne tolerance overskrides, skal broløftet/nedsænkningen stoppes, og der skal i nødvendigt omfang ske en korrektion i forhold til positionen ved broløftets/nedsænkningens begyndelse. Entreprenøren skal under broløftet og nedsænkningen dokumentere, at ovennævnte krav til differenssætninger er overholdt. Det skal sikres, at differenssætninger ved svigt af en donkraft ikke overskrider de ovenstående værdier, f.eks. ved mekaniske låseringe eller lignende.

45 45 af 67 SAB Slap armering HYLK-LEJE Efter nedsænkningen skal følgende tolerancer overholdes: på tværs af broen: +/- 1 mm (mellem to vilkårlige målepunkter i lejelinjen og globalt for hele brodækket i forhold til oprindelig placering) Måleprogram Entreprenøren skal udarbejde et måleprogram med det formål, at det let kan konstateres at brodækket kommer i korrekt position uden at lide skade. Måleprogrammet skal forelægges tilsynet senest 5 arbejdsdage, inden broløftet og nedsænkningen igangsættes. Måleprogrammet skal udføres dels for den overordnede placering af brodæk, underbygning og eksisterende lejer og dels for de enkelte lejelinjer. Et måleprogram baseret på følgende elementer vil kunne accepteres. Overordnet placering før 1. broløft og efter permanent nedsænkning Kontrolmåling af eksisterende lejer, brodæk og søjleåg. Kontrolmålingen skal være absolut (dvs. i forhold til fikspunkt uden for broen). Målepunkter skal placeres således, at disse er sammenfaldende ved alle målinger. Kontrolmåling af lejer, brodæk og søjleåg efter lejeudskiftning og permanent nedsænkning af brodæk på hvert søjleåg. Løftning og nedsænkning af brodæk i lejelinjer: På hver side af hvert løftepunkt i hver understøtningslinje måles afstanden fra underkant tværdrager til overside lejehylde/søjleåg inden hævning af brodækket På hver side af hvert løftepunkt i hver understøtningslinje måles afstanden fra underkant tværdrager til overside lejehylde/søjleåg under broløftet På hver side af hvert løftepunkt i hver understøtningslinje på tværdragernes underside nivelleres inden nedsænkning af brodækket På hver side af hvert løftepunkt i hver understøtningslinje måles afstanden fra underkant tværdrager til overside lejehylde/søjleåg under nedsænkning På hver side af hvert løftepunkt i hver understøtningslinje på tværdragernes underside nivelleres efter afslutning af nedsænkning Måledata skal forelægges tilsynet løbende og indgå som en del af den samlede KS. 4 Kontrol Målinger og styringen af løftet skal baseres på mindst 2 uafhængige systemer. 4.2 Broløft og nedsænkning Der skal føres journal over broløftets- og nedsænkningsoperationerne. Vertikale og horisontale flytninger samt donkrafttryk skal løbende registreres under hele forløbet, ligesom alle særlige indgreb, der måtte foretages skal fremgå. Forslag til registrering, herunder formularudkast, angivelse af registreringsmåde og -steder, intervaller m.v. skal leveres til tilsynet til accept samtidig med plan for broløft- og nedsænkningsarbejdet. Journalen skal indgå i entreprenørens KS-journal.

46 46 af 67 SAB Slap armering HYLK-LEJE Slap armering Supplerende bestemmelser til AAB- Slap armering. 1 Alment 2 Materialer 3 Udførelse Arbejdet omfatter: Evt. armering i forbindelse med betonreparationer på søjleåg. Evt. armering i understopning for lejer Klassifikation af armeringsstål anvendt i projektet er anført i generalnoten, HYLK-LEJE Lejeunderstopning hvor h 50 mm, skal armeres iht. tegning HYLK-LEJE-130. Supplerende armering ilægges, hvor tværsnitsreduktionen på den eksisterende armering pga. korrosion fordrer dette. Omfang af supplerende armering udføres i henhold til tilsynets anvisninger.

47 47 af 67 SAB Betonreparation HYLK-LEJE Betonreparation 1 Alment Supplerende bestemmelser til AAB- Betonreparation. Arbejdet omfatter: Reparationer på søjleåg Reparation af faldforhold på overside lejehylde på endevederlag Indstøbning af nye afløbsskåle i top af søjleåg Omfanget af reparationer på søjleåg samt udførelse af faldforhold på lejehylder efter montage af lejer aftales med tilsynet, evt. efter at der er foretaget orienterende nedbrydnings- og behugningsarbejder. 2 Materialer Krav til materialer fremgår af DS/EN Klassifikation af betontyper opdelt på de enkelte konstruktionsdele for reparationsprincip 3, metode 3.1 iht. DS/EN er angivet i generalnoten, HYLK-LEJE-101 og på tegning HYLK-LEJE Udførelse Krav til udførelse fremgår af DS/EN Reparationsmaterialet skal så vidt muligt anbringes lagvis vådt i vådt og i overensstemmelse med leverandørens anvisninger. Reparationsstedet skal være udfyldt fuldstændigt med reparationsmørtel. Svindrevner må ikke forekomme og komprimeringen skal være tilfredsstillende. Blandesatsens størrelsen må ikke være større end, at den under de aktuelle temperaturforhold kan anbringes på reparationsstedet før afbindingen begynder. Reparationsarbejder der ikke afsluttes mod formsatte sider, skal afsluttes med en filtset overflade. Reparationsmørtelen skal afrettes i plan med den tilstødende betonoverflade (uden mørtelspild på denne). Efterbehandling udføres i henhold til leverandørens anvisninger. Betonoverfladetemperaturen skal ligge inden for det af leverandøren krævede interval. Cementbaseret mørtel og beton skal blandes i tvangsblander af hele portioner af komponenterne, således som de leveres. Reparationsmateriale, der ikke er anvendt før afbindingen indtræder, må ikke genopblandes, men skal kasseres.

48 48 af 67 SAB Betonreparation HYLK-LEJE Reparationsarbejdet må ikke udføres før bygherres godkendelse af de enkelte reparationstyper foreligger. Reparationerne udføres ved enten flydestøbning og håndudsætning, afhængig af skadens størrelse. Alle reparationer over 1 m2 blødstøbes eller flydestøbes. Ved håndudsætning opbygges skaden efter mørtelleverandørens foreskrifter. Ved opbygning af flere lag, påføres svummer mellem hvert lag, for at sikre vedhæftningen. Svummen skal kunne arbejde sammen med reparationsmørtlen. Reparation ved flydestøbning udføres ved indpumpning i hulrummet. 4 Kontrol Krav til kvalitetskontrol fremgår af DS/EN , DS/EN , DS/EN og DS/EN

49 49 af 67 SAB Lejer HYLK-LEJE Lejer 1 Alment Supplerende bestemmelser til AAB- Lejer. Arbejdet omfatter. Levering og montering af elastomer lejer, type B Lejerne skal dimensioneres for kræfter, deformationer og rotationer som angivet i generalnote, afsnit Lejespecifikationer. Fabrikat og type skal forelægges tilsynet før ordreafgivelse. Entreprenøren skal levere en manual for inspektion, vedligehold og udskiftning af lejerne på dansk. En fremtidig udskiftning af lejerne skal kunne udføres uden at skulle forstærke brokonstruktionen yderligere end det der bliver gjort i dette projekt. Ved udtagning af leje(r) til udskiftning må overbygningen maksimalt løftes 10 mm. 2 Materialer Udførelse af broløft er beskrevet i SAB - Stillads og form. Lejer skal være elastomerlejer, type B. 3 Udførelse Det kræves generelt, at lejer som type og fabrikat er afprøvet af et offentligt anerkendt kontrolinstitut, og af myndighederne i fremstillingslandet er godkendt til anvendelse i broer under tilsvarende forhold. Der gøres opmærksom på at brooverbygningen ikke er indbygget parallelt med søjleågets overside. Lejerne skal placeres med center samme sted som de eksisterende lejer er i dag. Lejerne må ikke være større end de eksisterende lejer. Monteringen af lejerne skal udføres i nøje overensstemmelse med leverandørens anvisninger. Hvis leverandøren finder det nødvendigt kan der ilægges en stålplade mellem understopning og lejet. Der skal udføres en prøvestøbning for understopningen. Prøvestøbningen kan evt. bruges som understopning for donkrafte.

50 50 af 67 SAB Lejer HYLK-LEJE 4 Kontrol Opmåling af endelig lejeplacering efter endt montage af nye bærelejer, dels i hver bærelinje og efter alle lejer er monteret. Lejer skal kontrolleres vedrørende materiale og funktion inden leverancen. Entreprenøren skal selv foranstalte denne kontrol og registrere lejernes identifikationsnumre. Ved leverancer fra udlandet kan kontrollen efter tilsynets godkendelse ske ved anerkendt udenlandsk prøveanstalt. Godkendte attester fra denne prøvning skal tilstilles tilsynet.

51 51 af 67 SAB Overfladebehandling af stål HYLK-LEJE Stålarbejde 1 Alment Supplerende bestemmelser til AAB- Stålarbejde. Arbejdet omfatter: Kropsafstivninger for kant- og tværdragere Mht. overfladebehandling henvises til SAB - Overfladebehandling af stål. Konstruktionerne henhører under executions class 2 (EXC2). 2 Materialer Inden noget arbejde påbegyndes på værksted skal entreprenøren foretage kontrolmålinger af eksisterende forhold. Entreprenøren har alene ansvaret for, at alle i projektet foreskrevne mål mv. er overholdt i det færdige arbejde. Produktegenskaber, typer, kvaliteter mv. er anført i Generalnoten jf. tegningsfortegnelsen. Anvendelse af ikke beroliget stål tillades ikke. Stål leveres med certifikat 3.1 efter DS/EN A1. Materialernes mål og vægt skal overholde kravene anført i DS/EN for de pågældende produkter Dokumentation skal indeholde oplysninger om kemisk sammensætning, styrke og slagsejhed efter DS/EN Udførelse Kropafstivningerne skal tildannes således, at de uden tvang kan anbringes i korrekt indbyrdes stilling og med tilstrækkelig nøjagtighed til at opnå den nødvendige kvalitet på den valgte samlingsmetode. Tildannelsen skal endvidere tage fornødent hensyn til de forandringer i form af deformationer, krympninger mv. som den pågældende samlingsmetode erfaringsmæssigt vil medføre. Svejsning Svejsearbejde skal udføres af svejsere, som er certificeret i henhold til EN Kvalitetskravene til svejsning anført i AAB tillades slækket fra kravene anført i DS/EN til kravene anført i DS/EN Certificeringen skal være foretaget af godkendt instans.

52 52 af 67 SAB Overfladebehandling af stål HYLK-LEJE Svejsearbejdet skal foregå i henhold til svejsespecifikationer og -procedurer, og der skal foreligge svejseplaner. Både specifikationer, procedurer og planer skal udarbejdes i henhold til gældende danske standarder, og skal forelægges tilsynet for godkendelse. Svejsearbejder skal foretages ved temperaturer i intervallet (5-20 C), medmindre tilsynets accept i hvert enkelt tilfælde foreligger, og fornøden opvarmning og beskyttelse finder sted. Foruden manuel svejsning kan anvendes semimanuelle svejseprocesser under forudsætning af, at svejseproceduren, det anvendte materiale og det benyttede tilsatsmateriale med mere kan accepteres af tilsynet. Tilsynet skal forinden svejsningen påbegyndes, ved rettidig advisering gives mulighed for at kontrollere tilpasning af konstruktionen eller konstruktionselementer. Ovennævnte kontrolmulighed fratager ikke entreprenøren for nogen del af ansvaret for konstruktionen som helhed. Svejsespændinger og svejsedeformationer skal begrænses mest muligt, blandt andet ved valg af passende svejserækkefølge. Der skal drages omsorg for, at svejsningerne i hvert enkelt tilfælde udføres i den gunstigste stilling og rækkefølge.

53 53 af 67 SAB Overfladebehandling af stål HYLK-LEJE Overfladebehandling af stål 1 Alment Supplerende bestemmelser til AAB Overfladebehandling for stålbroer. Arbejdet omfatter: Overfladebehandling af eksisterende lejeoverplader Overfladebehandling af kropsafstivninger til kant- og tværdragere Størstedelen af overfladebehandling af kropsafstivninger for kant- og tværdrager forventes udført på værksted, men pga. montage med svejsning skal der også udføres overfladebehandling af disse elementer på stedet, ligesom eventuelle transport- eller udførelsesskader mv. skal repareres på stedet. Derudover skal de eksisterende lejeoverplader overfladebehandles på stedet. Entreprenøren skal påse, at alle sikkerheds-, sundheds- og miljømæssige forhold, herunder krav fra arbejdstilsynet, bliver tilgodeset under arbejdets udførelse. Alle til arbejdernes gennemførelse nødvendige arbejdstilladelser skal indhentes af entreprenøren. Det understreges, at eksisterende lejeoverplader fra 1972 kan forventes at være overfladebehandlet med stoffer, som kræver at entreprenøren skal udvise ekstra agtpågivenhed, så det ydre miljø omkring arbejdsområdet tilgodeses ved behørig afdækning og opsamling. 2 Materialer Arbejdsplatform er beskrevet i SAB Stillads og form. Der anvendes følgende malersystem til overfladebehandlingen: Afrensning til ren og fedtfri overflade. Mekanisk forbehandling til ST 2,5 (eller hvis der kan sandblæses til Sa 2,5) Grunder; Zink-epoxy eller zink-silikat grunding, 40 µm Vandig acrylmaling; 2 lag, samlet tykkelse 120 µm Dækmaling, farve og glans som eksisterende De enkelte lag af overfladebehandlingen skal have en tydelig farveforskel. Anførte tykkelser er krav til minimums lagtykkelser. 3 Udførelse Specifikation for behandlingssystem herunder rensningsmidler mm., skal forelægges bygherren. I forbindelse med forbehandling til og udførelse af korrosionsbeskyttelsen skal entreprenøren følge de anvisninger, som hører til det valgte produkt, ligesom entreprenøren har

54 54 af 67 SAB Overfladebehandling af stål HYLK-LEJE ansvaret for, at arbejdet udføres af kvalificerede personer under lovlige og hensigtsmæssige forhold. Entreprenøren skal udarbejde en arbejdsspecifikation (behandlingsspecifikation) med en detaljeringsgrad, der svarer til anvisningerne i DS/EN ISO Specifikationen skal bl.a. indeholde oplysninger om påføringssted, forbehandling, metode klimakriterier, sikkerhed, reparation osv., herunder anvisninger for det valgte produkt. Arbejdsspecifikationen skal forelægges tilsynet til kommentering. Nærværende beskrivelse giver ikke en detaljere anvisning af krav til udførelsen, men det kan f.eks. nævnes at de enkelte lag af overfladebehandlingen skal have en tydelig farveforskel, at skrabning og børstning ikke accepteres som forbehandling, at håndtering først må foretages når behandlingen er tilstrækkelig tør og hård, at der ved pladsarbejder skal foretages omhyggelig afdækning af tilstødende konstruktioner, at den eksisterende overfladebehandling skal bevares i størst muligt omfang, at de enkelte påføringer skal udføres jævnt svarende til de krævede tykkelser, og de færdige overflader skal stå glatte uden penselstrøg, fede kanter og nedløb mv. Lejeoverplader skal ikke males på kontaktfladen til elastomerlejer 4 Kontrol I samråd med tilsyn foretages en prøvereparation, som danner standard for de efterfølgende arbejder. Entreprenøren skal under arbejdets udførelse løbende føre kontrol med, at arbejdet udføres i henhold til arbejdsspecifikationen. Kontrolarbejdet skal løbende dokumenteres i form af kontroljournaler og det færdigkontrollerede arbejde skal dokumenteres i kontrolrapporter i henhold til anvisningerne i DS/EN

55 55 af 67 SAB Andre arbejder HYLK-LEJE Andre arbejder Andre arbejder omfatter følgende hovedafsnit: 11 Nedbrydnings-, behugnings- og afrensningsarbejder 15 Reparation af fugebånd 11 Nedbrydnings-, behugnings- og afrensningsarbejder 11.1 Alment Arbejdet omfatter: Behugninger af skadet beton på søjleåg Fjernelse af indstøbte afløbsskåle i top af søjleåg for mellemunderstøtninger Fjernelse af påstøbning på lejehylde ved endevederlag Fjernelse af eksisterende bærelejer (elastomer lejer, type B) Fjernelse af eksisterende understopninger fore bærelejer inkl. stålplader Afrensning af eksisterende lejeoverplader er behandlet i SAB - Overfladebehandling af stål. Omfang fremgår af vedlagte tegninger eller fastsættes af tilsynet i samråd med entreprenøren på stedet. Nedenstående billeder giver en indikation af standard skadestyperne på søjleåg. Billederne kan alene betragtes som vejledende. Revner i søjleåg ved påstøbning for tværgående spændkabler.

56 56 af 67 SAB Andre arbejder HYLK-LEJE Afskalning med synlig rusten armering på søjleåg. Nedenstående billede giver en indikation af de indstøbte afløbsskåle i top af søjleåg. Billedet kan alene betragtes som vejledende. Indstøbt afløbsskål i top af søjleåg. Nedenstående billede giver en indikation af påstøbningen på lejehylderne ved endevederlag. Billedet kan alene betragtes som vejledende. Ujævn påstøbning på lejehylde ved sydligt endevederlag. Nedenstående billede giver en indikation af eksisterende bærelejer inkl. understopning og stålplader. Billedet kan alene betragtes som vejledende.

57 57 af 67 SAB Andre arbejder HYLK-LEJE Eksisterende bærelejer ved hoveddrager på mellemunderstøtning. Entreprenøren skal inden nedbrydningsarbejdet påbegyndes udarbejde arbejdsprocedure. Indeholdende beskrivelse af håndtering af miljø, sikkerhed og sundhed, kvalitetskontrol samt oplysninger om bortskaffelse af materiale Materialer Entreprenøren skal i planlægningen og udførelsen af nedbrydningsarbejdet tage hensyn til de relevante bestemmelser for nedrivnings- og nedbrydningsarbejder, herunder bl.a.: Nedbrydning. AT-vejledning D.2.15 (februar 2005) SBI-anvisning 171 om nedrivning af bygninger og anlægskonstruktioner Nedbrydningsbranchens Miljøkontrolordning 1996 (NMK 96) Kvalitetssikring for nedbrydere (KSN 96) Planlægningsguide, Forebyggelse af ulykker ved nedbrydningsarbejde, oktober 2003, Dansk byggeri Tjekliste til opførelse og nedrivning af byggeri, Arbejdstilsynet Der kan anvendes: Traditionel behugning med tryklufts- og hydraulisk værktøj Højtryksspuling Højtryksspuling skal udføres af entreprenør med dokumenteret erfaring med denne type arbejde. Arbejdet skal udføres med materiel, der kan yde et tryk på ca bar. Det endelige trykniveau fastsættes på stedet i samarbejde med tilsynet og afhænger bl.a. af betonens kvalitet og nedbrydningsdybden. Entreprenøren skal sikre, at det anvendte udstyr har tilstrækkelig kapacitet Udførelse Entreprenøren skal fremlægge udførlig beskrivelse af udstyr og arbejdsprocedurer for tilsynet, før arbejdet må påbegyndes. Behugning af skadet beton samt fjernelse af eksisterende bærelejer og understopninger samt fjernelse af indstøbte afløbsskåle skal ske i én lejelinje ad gangen se også SAB -