Særlige betingelser og beskrivelser (SBB)

Transkript

1 Særlige betingelser og beskrivelser (SBB) Omisolering GLIL Pilot Broarbejder Gl. Lillebæltsbro April 2016

2 2 af 96 Indhold GLIL-REIS INDHOLDSFORTEGNELSE BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD (BUT) Alment Orientering Udbud Spørgsmål til udbudsmaterialet Tilbud Dokumenter der skal vedlægges tilbuddet...6 SÆRLIGE BETINGELSER (SB)... 8 A. Aftalegrundlaget...8 B. Sikkerhedsstillelse og forsikring C. Entreprisens udførelse D. Bygherrens betalingsforpligtelse E. Tidsfristforlængelse og forsinkelse F. Arbejdets aflevering G. Mangler ved arbejdet I. Særligt om ophævelse J. Tvister Klausul om beskæftigelse af praktikanter SÆRLIGE ARBEJDSBESKRIVELSER (SAB) STYRING OG SAMARBEJDE ARBEJDSPLADS SLAP ARMERING BETON BETONREPARATION BROBELÆGNING ANDRE ARBEJDER TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG (TAG) A Tilbudsarbejder (T) Arbejdsplads Slap armering Beton Brobelægninger Andre arbejder Færdselsregulerende foranstaltninger B. Regningsarbejder (R)... 89

3 3 af 96 BUT GLIL-REIS BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD (BUT) 1. Alment Bestemmelser om udbud og tilbud (BUT) indeholder dels orienterende oplysninger om det udbudte projekt, og dels bindende bestemmelser for udbud og tilbud. BUT er gældende frem til indgåelse af kontrakt, hvorefter BUT bortfalder. 2. Orientering Denne entreprise benævnt GLIL-REIS omfatter omisolering af brobelægningen på Den gamle Lillebæltsbro. Entreprisen er beliggende på rute 161 mellem Snoghøj og Middelfart og underfører Lillebælt. Entreprisen er benævnt GLIL-REIS Omisolering af Gl. Lillebæltsbroen og den omfatter i hovedtræk omisolering af en ca. 345 m strækning af det sydgående kørespor ved Jylland-siden udført over to etaper. Entreprisen er et forudgående projekt for en større omisolerings- og reparationsprojekt af vejdelen af Gl. Lillebæltsbroen. Entrepriser, son udføres sideløbende med nærværende entreprise, fremgår af SAB Arbejdsplads. Der henvises til SB ad 2, stk. 2, for en beskrivelse af entreprisens omfang. Entreprisen skal udføres være udført inden 7. august Udførelsesperioden er 35 dage. 3. Udbud 3.1 Udbudsform Arbejdet udbydes i offentlig licitation i henhold til tilbudsloven. Tilbud skal afgives på dansk. 3.2 Kontraktform Arbejdet udbydes i en hovedentreprise. 3.3 Udbudsmateriale Udbudsmaterialet omfatter: Nærværende BUT Dokumenter nævnt i Særlige Betingelser (SB), ad 2, stk. 2, fra og med pkt. C.

4 4 af 96 BUT GLIL-REIS Kontraktparadigme Tilbudsliste 3.4 Bedømmelsens faser Bedømmelsen sker i 2 faser: Der sker en udvælgelse, hvor ukonditionsmæssige tilbud og tilbud, som ikke opfylder mindstekrav, jf. afsnit 3.5, forkastes. Der sker en bedømmelse af prisen. Meddelelse om tildeling af kontrakt udsendes til de bydende. 3.5 Udvælgelse Serviceattest Den tilbudsgiver, med hvem bygherren agter at indgå kontrakt, skal på forlangende - forinden kontraktindgåelse - fremlægge serviceattest fra Erhvervsstyrelsen eller tilsvarende dokumentation, jf. artikel 45, stk. 3 i udbudsdirektivet. Serviceattesten skal foreligge senest 3 uger efter anmodning og må højst være 6 måneder gammel Kriterier for udvælgelse Krav til tilbudsgiverens økonomiske kapacitet: Nettoomsætningen for seneste regnskabsår skal være mindst 15 mio. kr. 3.6 Tildeling Generelt Krav til tilbudsgiverens tekniske kapacitet: Tilbudsgiveren skal have erfaring med udførelse af entrepriser indeholdende betonreparationer og kunststofbelægninger. Entreprenøren for kunststofbelægninger skal have min. 5 års erfaring indenfor de sidste 8 år med kunststofbelægninger for vej. Kriterium for tildeling er økonomisk mest fordelagtige tilbud, baseret på kriteriet pris. 3.7 Oplysninger om skatter, miljøbeskyttelse, arbejdsmiljø mv. Tilbudsgiver kan indhente de for opgaven relevante oplysninger om nationale forpligtelser vedrørende ovenstående via følgende links: Skatter og afgifter Miljøbeskyttelse Beskyttelse på arbejdspladsen og arbejdsforhold i øvrigt

5 5 af 96 BUT GLIL-REIS 4. Spørgsmål til udbudsmaterialet Såfremt noget i udbudsgrundlaget giver anledning til afklarende spørgsmål, kan den bydende fremsende sådanne spørgsmål til bygherren senest 10 kalenderdage før tilbudsfristens udløb. Spørgsmål, der modtages efter ovennævnte tidspunkt, vil kun blive besvaret, såfremt det er muligt at besvare dem senest 6 kalenderdage inden tilbudsfristens udløb. Alle henvendelser skal ske skriftligt via til udbud@vd.dk med kopi til cbh@vd.dk. Bygherren vil foranledige spørgsmål og tilhørende besvarelse offentliggjort på > Leverandørportalen > Aktuelle udbud senest 6 kalenderdage før tilbudsfristens udløb. Det vil ikke af besvarelsen fremgå, hvem der har stillet de pågældende spørgsmål. Bygherren forbeholder sig ret til at offentliggøre supplerende meddelelser i form af rettelsesblade, der erstatter eller supplerer dele af udbudsmaterialet, indtil 6 kalenderdage før tilbudsfristens udløb. Supplerende meddelelser offentliggøres på bygherrens eget initiativ eller som følge af afklarende spørgsmål rejst af de bydende. 5. Tilbud Udbudsnummeret skal indgå i begyndelsen af mailens emnebeskrivelse: GLIL-REIS Spørgsmål vedr. 5.1 Alternative tilbud 5.2 Forbehold Der modtages ikke alternative tilbud. Opmærksomheden henledes på, at udbyder vil være forpligtet til at afvise tilbud, der indeholder forbehold overfor grundlæggende elementer i udbudsmaterialet, og at udbyder vil være berettiget til at afvise tilbud, der indeholder forbehold overfor ikkegrundlæggende elementer i udbudsmaterialet. Forbehold overfor ikke-grundlæggende elementer i udbudsmaterialet vil blive kapitaliseret, såfremt det er muligt, idet der benyttes en konservativ kapitalisering. Såfremt forbeholdene ikke kan kapitaliseres, vil tilbuddet blive afvist. Tilbudsgiverne opfordres derfor til at søge eventuelle uklarheder og usikkerheder i udbudsmaterialet afklaret ved at stille spørgsmål i tilbudsfasen, således at forbehold i videst muligt omfang undgås.

6 6 af 96 BUT GLIL-REIS 5.3 Aflevering og åbning af tilbuddet Tilbud afleveres i lukket kuvert/pakke mærket GLIL-REIS Omisolering af Gl. Lillebæltsbroen. Mærkat til påklæbning er vedlagt tilbudslisten. Kuverten/pakken påføres afsendernavn, adresse, adresse og telefonnummer. Se i øvrigt afsnit 6. Tilbud skal afleveres i 1 eksemplar. Tilbud afleveres endvidere på elektronisk form (CD-rom, USB-stik eller andet), både som pdf med underskrift og som Excel. Alle bilag skal være mærket med tilbudsgiverens navn. Tilbud skal være modtaget hos Vejdirektoratet, receptionen Thomas Helsteds Vej Skanderborg Senest på tidspunktet anført på Vejdirektoratet.dk > Leverandørportalen > Aktuelle udbud. Tilbud modtaget efter dette tidspunkt vil blive afvist. Tilbud åbnes i overværelse af de bydende, der måtte ønske at være til stede. Tilbudssummer og eventuelle forbehold vil blive oplæst ved åbning af tilbud. 5.4 Vedståelse af tilbud Tilbudsgiver skal vedstå sit tilbud i minimum 28 kalenderdage fra tilbudsfristen. 6. Dokumenter der skal vedlægges tilbuddet Følgende dokumenter skal vedlægges tilbuddet. Udfyldt og underskrevet tilbudsliste Bemyndigelsesdokumentation, hvis flere i forening afgiver tilbud Bilag vedr. udvælgelse: Oplysninger om virksomhedens nettoomsætning for de seneste 3 regnskabsår (revisorpåtegnet eller kopi af årsregnskab). o For virksomheder, der har været etableret i mindre end 3 år, fremsendes oplysningerne for så lang en periode som muligt. o Hvis tilbudsgiver er en sammenslutning af virksomheder, skal oplysningerne gives for hver enkelt virksomhed, idet summen af virksomhedernes nettoomsætning skal opfylde mindstekravet o Hvis tilbudsgiver baserer sig på andre enheders formåen (fx underleverandører eller andre enheder i koncernen), skal tilbudsgiver godtgøre, at tilbudsgiver råder over de nødvendige ressourcer hos disse enheder.

7 7 af 96 BUT GLIL-REIS Dette skal ske ved at fremlægge tilsagn fra disse enheder i form af en erklæring om solidarisk hæftelse. Referenceliste med omisoleringsprojekter indenfor de seneste 8 år. Referencelisten bør indeholde oplysninger om projektnavn, kontraktform, ordregiver, kontraktsum, udførelsestidspunkt samt beskrivelse af projektet. o Hvis tilbudsgiver er en sammenslutning af virksomheder, skal der fremsendes referenceliste for hver virksomhed, idet virksomhedernes samlede referencer skal opfylde mindstekravet. o Hvis tilbudsgiver baserer sig på andre enheders formåen (fx underleverandører eller andre enheder i koncernen), skal tilbudsgiver godtgøre, at tilbudsgiver råder over de nødvendige ressourcer hos disse enheder.

8 8 af 96 SB GLIL-REIS SÆRLIGE BETINGELSER (SB) A. Aftalegrundlaget Ad 1 Ad 1, stk. 1 Almindelige bestemmelser Denne SB indeholder supplerende, særlige betingelser til AB 92 for entreprisen. De enkelte - og stk.-numre refererer til AB 92. Ad 1, stk. 2 Bygherren og entreprenøren skal oplyse om, hvem der er bemyndiget til at indgå aftaler på parternes vegne. Ad 1, stk. 3 Bestemmelserne i Særlige Betingelser og udbudsmaterialet er gældende forud for AB 92. Ad 1, stk. 5 Ved helligdage forstås danske helligdage samt 1. maj, 5. juni, 24. december og 31. december. Ad 1, stk. 6 Kontrakt- og arbejdssproget er dansk, og der skal altid under udførelsen være en dansktalende repræsentant for entreprenøren på arbejdsstedet. Ad 2 Ad 2, stk. 2 Bygherrens udbud Arbejdet udføres til fast pris og tid med en fastprisperiode på 12 måneder fra tilbudsdagen. Cirkulære om pris og tid på bygge- og anlægsarbejder mv. er gældende for denne entreprise med de ad 22 stk. 6 anførte præciseringer. Entreprisen omfatter de i udbudsmaterialet beskrevne arbejder. Entreprisen omfatter i hovedtræk: Ophugning/fræsning af eksisterende brobelægning i sydgående kørespor Supplerende behugninger på overside af brodæk Støbning af nyt armeret betonlag som underlag for ny kunststofbelægning på kørespor i retning mod Fyn Ny kunststofbelægning på sydgående kørespor Udskiftning af dilatationsfuger inden for arbejdsområdet Betonreparationer på underside brodæk Entreprisen udføres i mellem vertikal 37 og vertikal 64 på Gl. Lillebæltsbroen. Entreprisen indeholder blandt andet følgende hovedmængder: Ophugning/fræsning af ca m² brobelægning Støbning af armeret profileringslag, ca. 120 m³. Etablering af ny kunststofbelægning, ca m². Armering leveret og indbygget i betonlag svarende til ca. 12 tons.

9 9 af 96 SB GLIL-REIS Iboring af 3900 ankre ved 4 ankre pr. m² For entreprisen gælder nedennævnte i prioriteret rækkefølge: A. Entrepriseaftalen B. Entreprenørens tilbud. C. Eventuelle rettelsesblade og supplerende meddelelser. D. Tilbuds- og afregningsgrundlag (TAG) af 18. april E. Særlige betingelser (SB) af 18. april F. Særlige arbejdsbeskrivelser (SAB) af 18. april G. Tegninger i henhold til tegningsliste af 18. april H. Kystdirektoratets godkendelse af anlæg på søterritoriet (endnu ikke modtaget) I. Screening/vurdering af sejladssikkerhed ved arbejder til søs, (fremsendt til Søfartsstyrelsen) J. Plan for sikkerhed og sundhed (PSS), 18. april K. Udbudskontrolplan (UKP) L. Almindelige arbejdsbeskrivelser (AAB): AAB - Styring og samarbejde, februar 2011 AAB - Arbejdsplads, november 2007 AAB - Betonbro. Stillads og form, august 2012 AAB - Betonbro. Slap armering, august 2012 AAB - Betonbro. Beton, august 2012 AAB Betonreparation, august 2012 AAB Betonbroer, 11. Brobelægninger, revisionshæfte, februar 2009 ( ), brobelægninger november 2006 ( ), brobelægninger november 2004 AAB Bilag, Betonbroen, Brobelægninger, juni 2015 AAB Betonbroer, Overfladebehandling af betonoverflader, november 2010 AAB Kørebaneafmærkninger, juni 2010 M. AB 92 N. Standarder (DS og DS/EN) som findes på europæiske tekniske godkendelser (ETA), fælles tekniske specifikationer, forskrifter, vejledninger, anvisninger og betingelser, alt i det omfang, der i AAB, SB og SAB er henvist til disse og med senest anførte ændringer, rettelser og fortolkninger. For alle standarder/anvisninger gælder seneste udgave. Skæringsdato er 5 arbejdsdage før fristen for aflevering af tilbud.

10 10 af 96 SB GLIL-REIS O. Håndbøger og instrukser for afmærkning af vejarbejder m. m.: Instruks for Råden over vejareal, Vejdirektoratet, juli 2014 Håndbog. Afmærkning af vejarbejder m.m. Anlæg og drift. Oktober 2013 Håndbog. Tegninger for afmærkning af vejarbejder i åbent land. Anlæg og drift. Oktober 2013 Håndbog. Midlertidig vejafmærkning. Anlæg og drift. Maj 2013 Tillæg til afmærkning af vejarbejder, juni 2015 P. Øvrige forskrifter Tilsynshåndbog for betonbroer. Tilsynshåndbog for fugtisolering og brobelægning Tilsynshåndbog for kørebaneafmærkning Det under punktnumrene C K nævnte materiale kan hentes på Udbud > Leverandørportalen > Aktuelle udbud. Almindelige arbejdsbeskrivelser (AAB), Vejregler og vejregelforslag samt monteringsvejledninger kan hentes på Oversigt over forkortelser kan ses på Vejdirektoratet.dk > Leverandørportal > Nyttige genveje > Forkortelseslister. Ad 2, stk. 3 Arbejdet kan påregnes overdraget 3 uger efter afgivelse af tilbud og kan påregnes tilladt igangsat i marken d. 3. juli Igangsætningsfrist Arbejdet skal være påbegyndt senest 3. juli Færdiggørelsesfrist Arbejdet skal være fuldført og klar til aflevering senest 5 kalenderuger efter igangsætningen. Tidsfrist for som udført dokumentation 1 måned efter færdiggørelsesfristen. Ad 2, stk. 6 Ved afgivelse af tilbud skal tilbudslisten udfyldes i sin helhed. I tilbudslistens mængder indgår Tillægsarbejder/Fiktive arbejder, som tages i anvendelse, såfremt forholdene kræver det. Tillægsarbejderne indgår i tilbudssummen, men de vil ikke indgå i kontraktsummen. Ad 3 Ad 3, stk. 1 Entreprenørens tilbud Hvor flere i forening står for entreprisen, skal entreprenøren oplyse, hvem der er bemyndiget til at indgå aftaler, fakturere og modtage betaling på entreprenørens vegne, idet kun én og samme kan fakturere og modtage betaling.

11 11 af 96 SB GLIL-REIS Ad 3, stk. 3 Ad 3, stk. 4 Eventuelle regnefejl i tilbudslisten kan korrigeres ved rettelse i tilbudslistens enhedspriser på en måde, som kan godkendes af bygherren, og således at tilbudssummen fastholdes uændret. Den bydende skal have gjort sig bekendt med forholdene på stedet, herunder adgangsforhold. Ad 4 Ad 4, stk. 1 Entrepriseaftalen I det omfang, en ydelse ikke måtte være nærmere specificeret i entrepriseaftalen, men er en nødvendig og naturlig del af entreprisen, forpligter entreprenøren sig til at levere denne ydelse i en standard svarende til entreprenørens øvrige ydelser efter entrepriseaftalen. Entrepriseaftalen består af bygherrens udbudsmateriale, entreprenørens tilbud og de bestemmelser, der aftales ved bygherrens accept/parternes kontrakt. Entreprenøren kan ikke påberåbe sig, at hans tilbud fører til, at krav i udbudsmaterialet ikke opfyldes, med mindre dette fremgår af bygherrens accept/parternes kontrakt. Ad 5 Ad 5, stk. 1 Overdragelse af rettigheder og forpligtelser m.v. Alle involverede skal iagttage ubetinget tavshed med hensyn til oplysninger vedrørende bygherrens eller andres forhold, som de får kendskab til i forbindelse med opfyldelsen af denne kontrakt. Entreprenøren må benytte bygherren som reference, men må ikke uden bygherrens forudgående, skriftlige tilladelse udsende offentlig meddelelse om kontrakten eller offentliggøre noget om kontraktens indhold. Enhver publikation, udstilling eller oplysning til offentligheden vedrørende projektet f.eks. gennem presse, fagpresse, radio eller TV skal ske gennem bygherren eller efter forudgående skriftlig aftale med bygherren. Ad 5, stk. 2 Der vil kun kunne noteres én transport på entreprenørens tilgodehavende, og det skal ske til anerkendt pengeinstitut. Transportdokumentet skal udformes, som angivet i Standardformular for transportdokument. Standardformularen kan findes på Vejdirektoratet.dk > Leverandørportal > Retningslinjer og paradigmer > Indkøb/Udbud og kontrahering > Entreprisekontrakt. Ad 5, stk. 4 Hvor entreprenøren anvender underentreprenører, skal entreprenøren i god tid inden igangsætning af de pågældende underentrepriser meddele bygherren navn på de pågældende entreprenører. Bygherren forbeholder sig ret til ikke at acceptere underentreprenører efter de udelukkelsesgrunde, som fremgår af EU s Udbudsdirektiv.

12 12 af 96 SB GLIL-REIS B. Sikkerhedsstillelse og forsikring Ad 6 Ad 6, stk. 1 Entreprenørens sikkerhedsstillelse Sikkerhedsstillelsen skal udformes som angivet i Standardformular for sikkerhedsstillelse. Standardformularen kan findes på > Leverandørportal > Retningslinjer og paradigmer > Indkøb/Udbud og kontrahering > Entreprisekontrakt. Intet arbejde må påbegyndes, før sikkerhedsstillelsen er stillet og godkendt af bygherren. Der skal stilles sikkerhed af en tredjepart (garanten), der ikke er koncernforbundet med entreprenøren, og en moderselskabssikkerhedsstillelse accepteres derfor ikke. Ad 6, stk. 2 Sikkerhedsstillelsens sum udregnes på baggrund af kontraktsummen. Efter aflevering skal sikkerheden svare til 10% af entreprisesummen, inkl. tillægs- og fradragsarbejder. Ad 6, stk. 6 Sikkerhedsstillelsen nedskrives ikke ved delaflevering eller ibrugtagning af anlægget før endelig aflevering. Ad 8 Ad 8, stk. 2 Ad 8, stk. 3 Forsikring Bygherren er selvforsikret. Den i AB 92 8 stk. 1 nævnte dækning af entreprenøren og eventuelle underentreprenører er omfattet af selvforsikringen. Entreprenørens ansvarsforsikring skal have følgende minimumsdækning: For tingsskade: 15 mio. kr. For personskade: 12,5 mio. kr. Inden arbejdet påbegyndes, skal entreprenøren dokumentere, at ansvarsforsikringen er tegnet og præmien betalt. Entreprenøren skal straks underrette bygherren, såfremt præmien for ansvarsforsikringen ikke betales, eller forsikringsselskabet opsiger forsikringen. C. Entreprisens udførelse Ad 9 Ad 9, stk. 1 Ad 9, stk. 2 Arbejdsplan og afsætning Krav til entreprenørens arbejdsplan, herunder anmeldelser til myndigheder, fremgår af AAB og SAB - Styring og samarbejde. Bygherrens afsætning er nærmere beskrevet i SAB - Arbejdsplads.

13 13 af 96 SB GLIL-REIS Ad 10 Ad 10, stk. 1 Entreprenørens ydelse Entreprenøren skal udarbejde alle nødvendige arbejdstegninger samt tegninger og beregninger etc. til bedømmelse af interimskonstruktioner, stilladser, særlige udførelsesmetoder mv. De gældende tegninger, tabeller og beskrivelser mv. skal altid forefindes på entreprenørens kontor på arbejdspladsen, og bygherren/tilsynet skal have adgang til disse. Bygherren kan kræve dokumentation for arbejdsmetoders og materialers egnethed. Færdselsregulerende foranstaltninger Såfremt bygherren konstaterer, at entreprenøren ikke har påbegyndt afhjælpningen inden for 1 time, efter at én eller flere af nedenstående fejl og mangler skriftligt er påtalt af bygherren, politi, vejmyndighed eller Arbejdstilsynet, ifalder der entreprenøren en bod på kr., ekskl. moms, pr. påtale: Afmærkning i forbindelse med arbejdet ikke er opsat i henhold til den godkendte afmærkningsplan Der er fejl og mangler på afmærkningen umiddelbart efter entreprenørens kontrol, og at entreprenøren ikke har iværksat afhjælpning Hvis påtalen ikke efterkommes inden for den fastsatte tidsfrist, kan bygherren foranstalte afhjælpning, som vil ske for entreprenørens regning. En tilsvarende bod ifalder entreprenøren for hvert tilfælde, hvor det konstateres, at spærretider ikke overholdes, og/eller der arbejdes uden rådighedstilladelse. Ad 10, stk. 2 Afgifter, gebyrer mv. vedr. entreprisens gennemførelse Forbrugsafgifter til el (byggestrøm), afløb, fjernvarme, vand og lignende udgifter i forbindelse med arbejdets udførelse, samt tilslutningsafgifter for eventuelle midlertidige anlæg, betales af entreprenøren. Endvidere afholder entreprenøren affaldsgebyrer, miljø- og deponeringsafgifter samt andre afgifter, der skal betales iht. gældende love, regulativer, vedtægter mv., fx. råstofafgift ved indvinding af råstoffer. Afgifter, gebyrer mv. vedr. permanente anlæg Gebyrer, tilslutningsafgifter, investeringsbidrag og lignende for el, vand, gas, kloak, fjernvarme mv. til permanente konstruktioner samt attester, ibrugtagningstilladelse mv. afregnes direkte af bygherren. Ad 10, stk. 4 Ad 10, stk. 5 Entreprenøren skal på forlangende dokumentere, at vilkårene er overholdt for hver leverance. Den i 10, stk. 5, sidste punktum anførte meddelelse skal afgives umiddelbart efter, at entreprenøren er blevet bekendt med, at leveranceklausulen ikke kan opfyldes. På forlangende skal entreprenøren dokumentere, at betingelserne for at undlade at levere med leveranceklausul er opfyldt.

14 14 af 96 SB GLIL-REIS Ad 11 Ad 11, stk. 1 Projektgennemgang, dokumentation og prøver Forhold vedrørende projektgennemgang er angivet i SAB - Styring og samarbejde, afsnit 2. Det påhviler entreprenøren løbende at fremskaffe dokumentation for kvaliteten af materialer og arbejdsydelser i forbindelse med entreprisens gennemførelse, herunder den krævede CE-mærkning. Art og omfang er nærmere angivet i kontraktmaterialet. Fastlæggelse af procedurer m.v. for aflevering af dokumentationen i forbindelse med kontrollen skal ske i samarbejde med bygherren, såfremt det ikke på anden måde er fastsat i kontraktmaterialet. Krav til laboratorier på byggepladsen samt prøvninger, der kan udføres på byggepladsen, fremgår af SAB. Entreprenøren skal uden vederlag afgive materialeprøver for bygherrens stikprøvekontrol. Art og omfang er nærmere angivet i kontraktmaterialet. Ad 11, stk. 2 Ad 11, stk. 3 Manglende dokumentation, herunder dokumentation af kvalitetskontrol, under anlægsforløbet vil blive betragtet som manglende kontraktmæssig ydelse og vil medføre at bygherren foretager tilbagehold i udbetaling af entreprisesummen. Bygherren skal have mulighed for at overvære al prøveudtagning og materialeprøvning på entreprenørens arbejdsplads, laboratorium eller andet sted. For ikke-rutinemæssig prøveudtagning og materialeprøvning skal entreprenøren varsle bygherren. Ad 12 Ad 12, stk. 4 Arbejdets forringelse m.v. Vedligeholdelse Før hel eller delvis ibrugtagning af noget af arbejdet skal omfanget af arbejdet, som skal ibrugtages, fastlægges, og arbejdet skal gennemgås for mangler. Ibrugtagning dokumenteres ved en ibrugtagningsprotokol, hvori der noteres mangler samt aftaler om afhjælpning. Protokollen underskrives af bygherren og entreprenøren. Ad 13 Ad 13, stk. 1 Ad 13, stk. 2 Forhold til myndigheder Vedrørende forhold til myndigheder er art og omfang som angivet i SAB - Styring og samarbejde. Såfremt en leverance er leveret på arbejdspladsen med overlæs (bagatelgrænse på 0,1t), betales overskridelsen ikke. Bygherren er berettiget til at nægte køretøjer med overlæs adgang til arbejdspladsen. Til brug for bygherrens kontrol af, hvorvidt der ved en leverance er tale om kørsel med overlæs, påhviler det entreprenøren at sørge for, at alle vejesedler også påføres oplys-

15 15 af 96 SB GLIL-REIS ninger om såvel køretøjets indregistreringsnummer som den for det pågældende køretøj gældende maksimale nyttelast og maksimale totalvægt. Eventuelle reduktioner i betalingen som følge af overlæs foretages senest ved slutafregningen, idet tilbudslistens enhedspriser, omregnet til pris pr. ton for den pågældende leverance, anvendes som reduktionsgrundlag. Ad 14 Ad 14, stk. 2 Ad 14, stk. 3 Ændringer i arbejdet Ingen ændringsarbejder eller mindrearbejder må effektueres uden bygherrens skriftlige accept. Foreligger en sådan aftale ikke, kan bygherren afvise at betale eventuelle ekstraarbejder henholdsvis acceptere eventuelle mindrearbejder. Tilbudslisten er opdelt i hovedpost, post og underpost. Underposter angives som sumposter eller poster med mængder og enhedspriser. Ved mængdeændringer anvendes den såkaldte post for post metode, som er beskrevet nedenfor. For hver underpost gælder en variationsgrænse på ±15 % af hele kontraktsummen, dog maksimalt ±100 % af underposten. Variationsgrænsen er gældende for hver enkelt underpost, og der sker således ingen sammenlægning af ændringer, uanset om der er tale om merarbejder eller mindrearbejder. Indenfor variationsgrænsen er entreprenøren forpligtet til at levere det pågældende arbejde til den tilbudte enhedspris. Hvis variationsgrænsen for underposten overskrides, er entreprenøren som udgangspunkt bundet af den tilbudte enhedspris, medmindre enten bygherren eller entreprenøren påviser, at forudsætningerne for anvendelsen af de pågældende priser ikke er til stede. Såfremt entreprenøren påviser, at forudsætningerne for anvendelse af de pågældende priser ikke er til stede, skal entreprenøren senest 25 arbejdsdage efter arbejdets udførelse dokumentere dette samt skriftligt fremkomme med tilbud på ændrede enhedspriser for den del af afvigelsen, som overstiger variationsgrænsen. Bygherren skal inden 10 arbejdsdage tage stilling til tilbuddet. Såfremt bygherren påviser, at forudsætningerne for anvendelse af de pågældende priser ikke er til stede, skal entreprenøren inden 10 arbejdsdage efter bygherrens anmodning skriftligt fremkomme med tilbud på ændrede enhedspriser for den del af afvigelsen, som overstiger variationsgrænsen. Bygherren skal inden 10 arbejdsdage tage stilling til tilbuddet. Ad 14, stk. 4 For mindre arbejder gælder følgende. Bygherren kan ud over de i 14, stk. 3 nævnte reguleringer forlange ændringsarbejder i tilslutning til entreprisen udført som regningsarbejde efter nedenstående retningslinjer.

16 16 af 96 SB GLIL-REIS Entreprenøren skal dokumentere udgifter over for bygherren med regnskab og bilag. Før ændringer i arbejdet iværksættes som regningsarbejder, skal entreprenøren, såfremt bygherren finder det nødvendigt, udarbejde et overslag. Under udførelsen af regningsarbejder skal entreprenøren udfærdige og aflevere dagrapporter med angivelse af forbrug af materiel, materialer og mandskab, samt hvad der er udført. A. Arbejdsløn Medgåede timer afregnes efter timesatser anført i TBL. Underentreprenører, der udfører arbejder som en del af entreprisen, er ved udførelsen af regningsarbejder omfattet af bestemmelserne i nærværende pkt. A. B. Materialer Entreprenøren kan medregne beløb, som han har betalt for materialer, der indgår blivende i bygværker, eller som i øvrigt er nødvendige for arbejdets udførelse, herunder forbrugsgods i det omfang, det forbruges ved arbejdet. Genindvundne materialer modregnes entreprenørens tilgodehavender. Materialer, forbrugsgods etc. forudsættes indkøbt bedst muligt af entreprenøren i fornødent samråd med bygherren og debiteres arbejdet med fakturapriser. Eventuelle rabatter på prislistepriser tilfalder bygherren, medens kontantrabatter, årsbonus og cementbonus tilfalder entreprenøren. Entreprenørens udgifter til kørsel, fragt, bugsering og andre transporter til og fra arbejdsstedet skal inkluderes. Til de således beregnede udgifter til materialer, forbrugsgods, transport m.v. lægges 5 % til administration mv. C. Materiel Leje af entreprenørens materiel, der har en indkøbsværdi pr. enhed, som er mindre end ,00 kr., skal være indeholdt i entreprenørens enhedspriser og timesatser. Leje af øvrigt materiel skal aftales mellem bygherren og entreprenøren forud for anvendelsen. Til sådan lejebetaling lægges intet honorar.

17 17 af 96 SB GLIL-REIS D. Underentreprenører Til de rene regningsbeløb lægges 5 %. Salærdelen for sådanne regningsbeløb bortfalder i tilfælde, hvor den enkelte deltager i konsortium udfører regningsarbejder som underentreprenør for konsortiet. Ad 14, stk. 5 Såfremt der er aftalt enhedspriser, anvendes post for post metoden, jf. ad 14, stk. 3, forudsat at mindrearbejderne ikke har karakter af afbestilling eller projektændringer. Såfremt mindrearbejderne har karakter af afbestilling eller projektændringer, og den samlede entreprisesum ved slutopgørelsen er formindsket med mere end 15 % af kontraktsummen, skal entreprenøren for mindrearbejder ud over 15 % af kontraktsummen godskrive bygherren de udgifter, som spares eller burde have været sparet. Mindrearbejder op til 15 % af kontraktsummen reguleres efter ad 14, stk. 3. Ad 15 Ad 15, stk. 2 Ad 17 Ad 17, stk. 1 Ad 17, stk. 3 Ad 17, stk. 4 Ad 18 Ad 18, stk. 1 Uklarheder, hindringer eller lignende forhold Bestemmelsen fritager ikke entreprenøren for dennes ansvar for selvstændigt at tilrettelægge og udføre arbejdet, ligesom entreprenøren er ansvarlig for alle udførelsesmæssige valg, der er nødvendige for at følge bygherrens anvisninger. Bygherrens tilsyn Bygherrens tilsyn varetages af Vejdirektoratet assisteret af COWI. Bygherren kan standse arbejdet såfremt foranstaltninger mod trafikken eller naboer ikke er som foreskrevet, og der vil ikke blive givet tidsfristforlængelse af den grund. Bygherrens gennemgang af entreprenørens tegninger, beregninger, leverancer, miljøforanstaltninger og udførte arbejder fritager ikke entreprenøren for nogen del af ansvaret for eventuelle fejl og mangler. Entreprenørens arbejdsledelse Arbejdsledelse og arbejdsklausuler I forbindelse med arbejdets overdragelse til entreprenøren, meddeler denne bygherren, hvem der på entreprenørens vegne leder og tilser arbejdet. Medarbejderne skal være kvalificerede til de i art og omfang hermed forbundne opgaver. Krav til kvalifikationer fremgår af respektive arbejdsbeskrivelser. Udskiftning af nøglepersoner må ikke ske uden bygherrens samtykke. Såfremt bygherren berettiget finder, at en funktion er utilstrækkeligt bemandet, skal den pågældende funktion suppleres med fornødent kvalificeret personale. Arbejdsklausuler Entreprenøren er i overensstemmelse med ILO-konvention nr. 94 om arbejdsklausuler i offentlige kontrakter forpligtet til at sikre, at lønarbejdere og eventuelle underentreprenø-

18 18 af 96 SB GLIL-REIS rers lønarbejdere tilsikres løn (herunder særlige ydelser), arbejdstid og andre arbejdsvilkår, som ikke er mindre gunstige end dem, der gælder for arbejde af samme art i henhold til en kollektiv overenskomst indgået af de inden for det pågældende faglige område mest repræsentative arbejdsmarkedsparter i Danmark, og som gælder på hele det danske område. Dette kan anses for overholdt, hvis arbejdet er omfattet af en kollektiv dansk overenskomst og denne overenskomst overholdes. Der skal henvises til kollektive overenskomster indgået af de mest repræsentative arbejdsmarkedsparter i Danmark, og som gælder på hele det danske område. Det skal af disse overenskomster med den fornødne klarhed fremgå hvilken løn, der efter overenskomsten skal betales. Entreprenøren forpligter sig til at sikre medarbejdere, herunder også underleverandørers medarbejdere, der er beskæftiget i Danmark med opgavens udførelse, løn- og ansættelsesvilkår som nævnt ovenfor, og er forpligtet til at orientere medarbejderne om de gældende arbejdsvilkår. Overholder entreprenøren ikke de ovennævnte krav, og medfører dette et berettiget krav på yderligere løn fra de ansatte, kan bygherren foretage tilbageholdelse i betalingerne til entreprenøren med henblik på at sikre de ansattes vilkår. Det påhviler entreprenøren at sikre, at nærværende entreprise herunder leverancer gennemføres i overensstemmelse med internationale konventioner, som Danmark har tilsluttet sig, herunder FN s konvention om barnets rettigheder, børnekonventionen. Entreprenøren er i tilfælde af, at han beskæftiger udenlandsk arbejdskraft, forpligtet til at lade sig tilmelde RUT (Register for Udenlandske Tjenesteydere). Entreprenøren skal løbende redegøre for, hvorvidt han har modtaget dokumentation fra udenlandske underentreprenører, som er engageret af entreprenøren, for at disse har foretaget anmeldelse til Registeret for Udenlandske Tjenesteydere (RUT) i overensstemmelse med bekendtgørelsen herom. Praktikantklausul Entreprenøren skal sikre, at der anvendes praktikanter til opfyldelse af aftalen. Ved praktikant forstås en arbejdstager (elev), som entreprenøren indgår uddannelsesaftale med i henhold til lov om erhvervsuddannelser, eller som er omfattet af en lignende uddannelsesordning i et andet EU-land. Omfanget af entreprenørens forpligtelse og de nærmere vilkår herfor fremgår af Klausul om beskæftigelse af praktikanter (Bilag til SB).

19 19 af 96 SB GLIL-REIS Ad 19 Ad 19, stk. 1 Byggemøder De i SAB Styring og samarbejde anførte møder med projektgennemgang er at sidestille med byggemøder. Byggemødereferatet betragtes som godkendt, såfremt indsigelse ikke er gjort på det efterfølgende byggemøde. Afhængigt af udsendelsestidspunktet for byggemødereferatet samt byggemødehyppigheden kan der dog træffes anden aftale om indsigelsesfrist. Entreprenøren skal på hvert byggemøde redegøre for og bekræfte, at betingelserne for overholdelse af de i ad 18, stk. 1, nævnte krav vedrørende sikring af lønarbejderes vilkår er opfyldt for såvel egne som underentreprenørers lønarbejdere. Entreprenøren skal oplyse antallet af aktuelt beskæftigede praktikanter som en særskilt del af den samlede bemanding. Ad 20 Samvirke med andre entreprenører Vedrørende arbejder, der udføres for bygherren samtidig med denne entreprise, og som har eller kan få indflydelse på denne, henvises til SAB - Arbejdsplads. Entreprenørens medvirken og samarbejde vedrørende sikkerheds- og sundhedsarbejdet skal ske efter retningslinjer beskrevet i SAB - Styring og samarbejde. D. Bygherrens betalingsforpligtelse Ad 22 Ad 22, stk. 1 Betaling Der skal udarbejdes aconto-begæringer månedsvis, og de skal opgøres så de følger kalendermåneden. Aconto-begæringer skal udformes ved hjælp af bygherrens web-baserede entrepriseafregningssystem JobManager. Systemet administreres af bygherren. Entreprenøren skal uden udgift for bygherren anvende JobManager, som indebærer, at entreprenøren skal inddatere alle klarmeldinger af udførte mængder med den tilhørende dokumentation. Bygherren afholder kursusafgift til entreprenørens deltagelse i et ½-dagskursus i anvendelse af Jobmanager. Ingen udbetaling kan finde sted, uden at der for det omhandlede arbejde eller delarbejde foreligger en godkendt klarmelding. Dette gælder både for kontraktarbejder og for ekstraarbejder. Klarmeldinger skal inddateres i takt med arbejdets udførelse. Såfremt dette overholdes, kan det retningsgivende oplyses, at aconto-begæringer kan forventes godkendt af bygherren senest 3 arbejdsdage efter, at den sidste klarmelding i en aconto-periode er inddateret.

20 20 af 96 SB GLIL-REIS Bygherren afregner entreprisen som selvfakturerende. Betaling vil ske automatisk efter godkendelsesprocedure i JobManager på et af entreprenøren opgivet kontonummer, og der vil blive fremsendt et afregningsbilag til en af entreprenøren opgivet mailadresse. Den i AB stk. 1 omtalte 15 arbejdsdages frist regnes fra den dag, den aktuelle lukkede aconto-begæring er accepteret af entreprenørens debitorbogholder i entrepriseafregningssystemet. Ad 22, stk. 5 Ad 22, stk. 6 Ekstraarbejde skal endeligt afregnes umiddelbart efter dettes færdiggørelse. Den faste pris reguleres i tilfælde af statslige indgreb, som er gennemført efter tilbuddets afgivelse, og som har ført til ikke uvæsentlige mer- eller mindreudgifter ved arbejdets udførelse, og som ikke er dækket af anden regulering. Reguleringen sker i henhold til meddelelser fra en statslig styrelse. Bestemmelsen omfatter ikke ændringer, der skyldes valutakurser eller lovmæssige løsninger af arbejdsmarkedets overenskomstforhold. I fastprisperioden gælder For den del af entreprisen, der udføres inden for fastprisperioden på 12 måneder, ydes der entreprenøren godtgørelse for ekstraordinære prisstigninger på et materiale, som det i færdig form eller på sædvanlig måde indgår i arbejdet, eller på brændstof, der direkte benyttes til arbejdet. Prisstigningen skal være indtrådt efter tilbudsdagen, og inden aftalt prisregulering er trådt i kraft. Priser og prisstigninger, der indgår som grundlag for godtgørelse, skal være generelt forekommende. De skal fremgå af officielt prismateriale eller i mangel heraf kunne dokumenteres på anden måde. Godtgørelsen omfatter den prisstigning, der overstiger 10 % af prisen på det pågældende materiale på tilbudsdagen. Til denne procentsats lægges 0,50 for hver hele måned, der er forløbet mellem tilbudsdagen og indkøbstidspunktet. Prisstigning, der indtræder efter det tidspunkt, hvor materialet eller brændstoffet efter aftale eller sædvane skal indkøbes, kan ikke medregnes. Det er en betingelse for at kunne opnå godtgørelse, at summen af de beregnede godtgørelsesbeløb udgør mindst 0,50 % af entreprisesummen. Er entreprenøren i henhold til sin aftale med en underentreprenør forpligtet til at yde godtgørelse til denne efter foranstående regler, kan tilsvarende godtgørelse ydes entreprenøren af bygherren, uanset reglen i forrige stykke om godtgørelsesbeløbets størrelse i forhold til entreprisesummen. Ad 22, stk. 7 Ad 22, stk. 10 Endelig og fuldstændig opgørelse udformes efter bygherrens anvisning. Slutopgørelse Betaling vil ske efter de samme retningslinjer som beskrevet for aconto-betalinger, se ad 22 stk. 1.

21 21 af 96 SB GLIL-REIS Bygherren tilbageholder i betalingerne ved entreprisens afslutning et beløb på 2 % af entreprisesummen, der først forfalder til udbetaling, når al dokumentation for det udførte anlæg er afleveret til bygherren og godkendt, og projektet er overdraget til drift. Bygherren skal senest 15 arbejdsdage efter modtagelse af dokumentationen meddele sin afgørelse om dokumentationens godkendelse. Ad 22, stk. 11 Såfremt bygherren måtte få et tilgodehavende, forrentes dette efter tilsvarende regler. E. Tidsfristforlængelse og forsinkelse Ad 24 Ad 24, stk. 1 Entreprenørens ret til tidsfristforlængelser Forholdene påberåbt i henhold til 24, stk. 1 berettiger kun til tidsfristforlængelse i det omfang, de i tidsmæssig henseende har forsinkende indflydelse på kritiske aktiviteter i arbejdsplanen og dermed forsinker arbejdet. Dersom arbejdets omfang øges ud over det omfang, som fremgår af aftalegrundlaget, og dette vil medføre forsinkelser, skal forsinkelsen primært imødegås ved indsættelse af supplerende mandskabs- og materielressourcer, som betales i henhold til gældende regler. Såfremt dette ikke er muligt, gives tidsfristforlængelse. Ad 24, stk. 1, nr. 4 Til dokumentation for vejrlig skal entreprenøren opsætte målestation på arbejdspladsen, som registrerer temperatur, vind og nedbør. Alternativt kan anvendes den nærmeste af Danmarks Meteorologiske Instituts (DMI s) målestationer En spilddag som følge af vejrlig defineres som en arbejdsdag, hvor: en aktivitet, som skulle finde sted iht. arbejdsplanen, ikke kan udføres som følge af vejrliget (nedbør, temperatur, vind m.m.), og den aktivitet, der er belastet af vejrliget, er kritisk. I entreprenørens tidsplan skal indregnes følgende antal spilddage som følge af vejrlig: Jan. Feb. Mar. Apr. Maj Jun Jul. Aug. Sept. Okt. Nov. Dec Spilddage som følge af vejrlig registreres på byggepladsen og opgøres ved hvert byggemøde. Ad 24, stk. 1, nr. 5 Arbejdstilsynets påbud opfattes ikke som offentligt påbud. Ad 24, stk. 3 Entreprenøren skal snarest muligt, efter at krav om tidsfristforlængelse er varslet, over for bygherren skriftligt meddele udstrækningen af de tidsmæssige konsekvenser.

22 22 af 96 SB GLIL-REIS Ad 25 Ad 25, stk. 2 Entreprenørens hæftelse ved forsinkelse Entreprenøren skal betale en bod for overskridelse af gældende tidsfrister. Boden tilbageholdes i betalingen (fratrukket inden momsberegningen) eller kræves udbetalt fra sikkerhedsstillelsen. Bodsstørrelserne er - pr. påbegyndt uge - som følger: For igangsætningsfristen kr For færdiggørelsesfristen kr Entreprenørens hæftelse ved overskridelse af tidsfrister angående modtagelse af som udført dokumentation sker i henhold til 22, stk. 11. Ad 27 Ad 27, stk. 1 Ad 27, stk. 2 Bygherrens hæftelse ved forsinkelse Eventuelt krav om erstatning i forbindelse med forsinkelse skal entreprenøren fremsætte skriftligt samtidigt med den i 24, stk. 3, omtalte påberåbelse af ret til tidsfristforlængelse, og erstatningsbeløbets størrelse skal meddeles bygherren snarest muligt. Eventuelt krav om godtgørelse i forbindelse med forsinkelse skal entreprenøren fremsætte skriftligt samtidig med den i 24, stk. 3, omtalte påberåbelse af ret til tidsfristforlængelse, og erstatningsbeløbets størrelse skal meddeles bygherren snarest muligt. F. Arbejdets aflevering Ad 28 Ad 28, stk. 1 Afleveringsforretningen Entreprisen skal afleveres i sin helhed. For de arealer og private fællesveje, som har været berørt af entreprenørens arbejder i forbindelse med entreprisens gennemførelse, og som ikke er stillet til rådighed af bygherren, skal entreprenøren, og forinden aflevering finder sted, fremskaffe en underskrevet tilfredshedserklæring fra berørte lodsejere. I erklæringen bekræftes, at lodsejerne ikke har noget krav på entreprenøren eller bygherren i anledning af entreprisen. Ad 28, stk. 2 En mangel anses for væsentlig, såfremt den hindrer ibrugtagning af arbejdet. Et stort antal mangler kan tilsammen statuere væsentlighed.

23 23 af 96 SB GLIL-REIS G. Mangler ved arbejdet Ad 31 Ad 31, stk. 1 Mangler påvist ved afleveringen Entreprenøren skal tilrettelægge mangeludbedringen således, at anvendelsen af anlægget generes mindst muligt, f.eks. ved at udføre udbedring af mangler på tidspunkter med lav trafikbelastning. Bygherren kan således kræve, at udførelse af udbedringsarbejder finder sted om natten eller i weekender. Entreprenøren kan ikke rejse krav mod bygherren i anledning af sådanne krav. Entreprenøren skal indhente nødvendige rådighedstilladelser fra myndigheder i forbindelse med selve mangeludbedringen samt i forbindelse med tilsynets kontrol af denne, herunder Vejmyndighed mv. Miljøforanstaltninger og myndighedsgodkendelser i forbindelse med mangeludbedringen påhviler alene entreprenøren. Ad 32 Ad 32, stk. 1 Ad 34 Ad 34, stk. 1 Ad 36 Ad 36, stk. 1 Mangler påvist efter afleveringen Entreprenøren skal tilrettelægge mangeludbedringen således, at anvendelsen af anlægget generes mindst muligt, f.eks. ved at udføre udbedring af mangler på tidspunkter med lav trafikbelastning. Bygherren kan således kræve, at udførelse af udbedringsarbejder finder sted om natten eller i weekender. Entreprenøren kan ikke rejse krav mod bygherren i anledning af sådanne krav. Bygherrens ret til afslag i entreprisesummen Bygherren er, i situationer, hvor en afhjælpning vil påføre bygherren et betydeligt tab eller i øvrigt er til stor gene for trafikafviklingen, berettiget til at nægte entreprenøren ret til afhjælpning og i stedet at kræve et afslag i entreprisesummen. Mangelansvarets ophør For entreprisen gælder 5 års mangelsansvar med nedennævnte undtagelser. Særlige forhold for kørebaneafmærkning

24 24 af 96 SB GLIL-REIS For kørebaneafmærkning fastlægges mangelsansvarsperioden til følgende: Kørebaneafmærkning, som normalt ikke overkøres *) Anden kørebaneafmærkning på steder med ÅrsDøgnTrafik pr. kørespor: ÅDT < <ÅDT< <ÅDT< ÅDT > Kørebaneafmærkning med lang holdbarhed (ekskl. gul for midlertidig regulering) Kørebaneafmærkning med kort holdbarhed (ekskl. gul for midlertidig regulering) 4 år 1 år 4 år 3 år 2 år 1 år Ingen Gul kørebaneafmærkning for midlertidig regulering Funktionstid, dog maks. ½ år *) kontinuerte kantlinjer, dobbelte spærrelinjer og spærreflader undtagen linjer i kryds og i skarpe kurver, hvor det kan konstateres, at trafikanterne kører på linjerne. Disse behandles som anden kørebaneafmærkning. ÅDT på Gl. Lillebæltsbroen er ca køretøjer. Umiddelbart inden ophør af mangelsansvarsperioden for arbejdet kan der aftales besigtigelse, forinden evt. sikkerhed frigives. For arbejder, hvor mangelsansvarsperioden udløber i et givet kalenderår, foretages forretning normalt ultimo september. Eventuelle kontrolmålinger kan foretages fra 1. april 1. august. Ad 36, stk. 3 Bestemmelsen er ikke gældende for entreprisen. I. Særligt om ophævelse Ad 42 Konkurs, betalingsstandsning, tvangsakkord m.v. Ad 42, stk. 3 Hvis entreprenøren er kommet under rekonstruktionsbehandling og ikke inden 5 arbejdsdage, og med rekonstruktørens samtykke, tilkendegiver at ville videreføre entrepriseaftalen, kan bygherren hæve aftalen. Hvis entreprenørens økonomiske forhold i øvrigt viser sig at være således, at han må antages at være ude af stand til at opfylde entrepriseaftalen, kan bygherren hæve aftalen. Hæveretten er betinget af, at entreprenøren ikke har stillet eller på bygherrens opfordring ikke straks, og med rekonstruktørens samtykke, stiller betryggende sikkerhed for aftalens opfyldelse.

25 25 af 96 SB GLIL-REIS J. Tvister Ad 47 Ad 47, stk. 1 Voldgift Uoverensstemmelser Uoverensstemmelser med tredjemand Uoverensstemmelser skal altid søges løst, hvor de opstår. Kan dette ikke lade sig gøre, anvendes fremgangsmåden beskrevet i SAB Styring og samarbejde afsnit 10. Adcitation ved tredjemands erstatningskrav Ved tredjemands sagsanlæg ved domstolene mod bygherren med krav om erstatning for skade påført i forbindelse med arbejdets udførelse, accepterer entreprenøren, at bygherren kan adcitere entreprenøren under retssagen. Entreprenøren accepterer endvidere, at bygherren kan anlægge regressag ved domstolene mod entreprenøren, såfremt bygherren har udbetalt erstatning til tredjemand for skade påført i forbindelse med arbejdets udførelse.

26 26 af 96 SB GLIL-REIS Bilag til SB (Ad 18) Klausul om beskæftigelse af praktikanter 1. Entreprenøren skal sikre, at mindst 1 af de årsværk (svarende til 1924 arbejdstimer pr. årsværk, inkl. ferie, sygdom, skoleophold mv.), der anvendes til at opfylde entrepriseaftalen ( aftalen ), besættes med en eller flere praktikanter. En praktikant er en arbejdstager, med hvem entreprenøren indgår eller har indgået en uddannelsesaftale i henhold til lov om erhvervsuddannelser eller som er omfattet af en lignende uddannelsesordning i et andet EU-land. Entreprenøren kan vælge at beskæftige en eller flere praktikanter i en kortere periode, forudsat at det samlede antal arbejdstimer inkl. skoleophold, som udføres af praktikanter, svarer til beskæftigelse af det fastsatte antal årsværk praktikant(er) i aftalens løbetid. Entreprenøren kan opfylde sin forpligtelse til at beskæftige det fastsatte antal praktikant(er) ved at overføre en (eller flere) praktikant(er), som ved aftalens indgåelse er ansat hos entreprenøren til det arbejde, som aftalen omhandler. Såfremt opgavens omfang efter aftalens indgåelse nedsættes betydeligt, reguleres det krævede antal årsværk praktikanter tilsvarende. 2. Forpligtelsen til at beskæftige det fastsatte antal årsværk praktikant(er) bortfalder, hvis entreprenøren ikke er i stand til at finde en praktikant (eller praktikanter), som ønsker at indgå i en uddannelsesaftale med entreprenøren. Forpligtelsen bortfalder dog kun, hvis entreprenøren kan dokumentere, 1) at der i rimeligt omfang er annonceret efter praktikanter på eller foretaget en passende annoncering i et andet EUland, og 2) at en teknisk skole eller tilsvarende skole eller anden relevant myndighed i et andet EU-land efter konkret henvendelse fra entreprenøren ikke har set sig i stand til at formidle en praktikant til ansættelse. 3. Hvis entreprenøren ikke kan godkendes som praktikvirksomhed på grund af forhold, der ikke kan afhjælpes uden væsentlig ulempe for entreprenøren, kan entreprenøren efter samtykke fra bygherren vælge at opfylde kravet om beskæftigelse af det fastsatte antal årsværk praktikant(er) ved at besætte stillingen med et tilsvarende antal ledige, der skal i virksomhedspraktik som led i afklaring eller opkvalificering, eller som er omfattet af en lignende ordning for ledige i et andet EU-land (herefter også benævnt praktikant ). Såfremt den relevante myndighed efter konkret henvendelse fra entreprenøren ikke har set sig i stand til at formidle en eller flere praktikanter til ansættelse, bortfalder entreprenørens forpligtelse til at beskæftige det fastsatte antal årsværk praktikant(er). 4. Entreprenøren skal på bygherrens anmodning dokumentere, at kravet om beskæftigelse af det fastsatte antal årsværk praktikant(er) er opfyldt. 5. Hvis der opstår uenighed om, hvorvidt entreprenørens manglende beskæftigelse af en eller flere praktikanter er berettiget, kan bygherren forlange en uddybende redegørelse fra entreprenøren. Hvis bygherren herefter fortsat finder entreprenørens handling uberettiget, kan bygherren meddele entreprenøren, at den manglende beskæftigelse af en eller flere praktikanter vil blive betragtet som misligholdelse af aftalen. Sker der herefter fortsat misligholdelse af kontrakten, er bygherren berettiget til efter påkrav at kræve en bod på DKK pr. påbegyndt uge pr. årsværk praktikant, som entreprenøren er forpligtet til at beskæftige, indtil entreprenøren har afleveret behørig dokumentation, jf. pkt. 2 og 3.

27 27 af 96 SB GLIL-REIS 6. Hvis entreprenøren ikke opfylder sin pligt til at give meddelelse om manglende beskæftigelse af en eller flere praktikanter eller til at dokumentere, at kravet om beskæftigelse af det fastsatte antal årsværk praktikant(er) er opfyldt, kan bygherren meddele entreprenøren, at dette betragtes som misligholdelse af aftalen. Sker der herefter fortsat misligholdelse af kontrakten, er bygherren berettiget til efter påkrav at kræve en bod på DKK pr. påbegyndt uge pr. årsværk praktikant, som leverandøren efter nærværende aftale er forpligtet til at beskæftige, indtil leverandøren har afleveret behørig dokumentation, jf. pkt. 2 og Såfremt det ved aflevering af opgaven kan konstateres at entreprenøren ikke fuldt ud har beskæftiget det krævede antal årsværk praktikant(er), pålægges entreprenøren en bod svarende til DKK pr. manglende årsværk praktikant.

28 28 af 96 SÆRLIGE ARBEJDSBESKRIVELSER (SAB) SAB.GLIL-REIS 1 Alment STYRING OG SAMARBEJDE Særlig Arbejdsbeskrivelse for Styring og samarbejde er supplerende, særlig beskrivelse til AAB Styring og samarbejde, februar Kommunikation, organisation og samarbejde Bygherrens repræsentant Som altovervejende hovedregel vil Vejdirektoratets repræsentant i alle forhold repræsentere bygherren. Kommunikationen føres derfor i hovedreglen altid mellem Vejdirektoratets repræsentant og entreprenøren, begge veje med cc til bygherren, såfremt korrespondancen vedrører væsentlige forhold og i øvrigt efter aftale. Enhver betydende korrespondance skal forankres skriftligt. I den forbindelse peges på brugen af , dog hvor digitale administrationsværktøjer tjener formålet benyttes de frem for e- mails. Vejdirektoratets repræsentant betegner den part, som bygherren har tilknyttet til at varetage sine interesser i entreprisen og betegnes efterfølgende tilsynet eller bygherrens tilsyn. Orienteringspligt Entreprenøren skal uden unødigt ophold underrette bygherren eller tilsynet, såfremt der opstår eller konstateres ekstraordinære eller kritiske situationer relateret til: De af entreprisen berørte bygværker. Arbejdsulykker eller nærved ulykkessituationer på byggeplads og arbejdsområder Betingelser og beskrivelser Hvor der konstateres væsentlige uoverensstemmelser imellem grundlaget for et forhold og tingenes faktiske tilstand f.eks. i spørgsmål om afspærringsforhold Naboer Entreprenørens orientering bør om muligt indeholde hans forslag til at rette op på forholdene og forebygge lignende hændelser fremover. Byggemøder Bygherrens tilsyn forestår afholdelsen af byggemøder, der afholdes med entreprenøren mindst hver 14. dag fra kontraktunderskrift til projektet er afsluttet. Referater udfærdiges af bygherrens tilsyn i henhold til Vejdirektoratets paradigme. Entreprenøren stiller mødefaciliteter til rådighed, jf. SAB Arbejdsplads afsnit 3.2. Entreprenøren skal repræsenteres af den entrepriseansvarlige samt relevant ledende personale, herunder efter aftale repræsentanter for væsentlige underentreprenører.

29 29 af 96 SAB.GLIL-REIS Sikkerhedsmøder Arbejdsmiljøkoordinator skal forestå de lovkrævede sikkerhedsmøder. Referater fra møderne skal tilsendes bygherren og tilsynet ikke senere end 3 dage efter mødets afholdelse, jf. SAB Styring og Samarbejde afsnit 7. 2 Projektgennemgang Ved entreprisens opstart afholdes der i forbindelse med projektoverdragelse et eller flere projektgennemgangsmøder. Bygherren indkalder til mødet, som afholdes senest 2 uger efter projektoverdragelsen. I relevant omfang deltager politi, vejmyndigheder, brofoged, underentreprenører mv. i projektgennemgangsmøder. På projektgennemgangsmøde skal følgende tekniske emner behandles: Overordnet tidsplan. Entreprenøren fremlægger tidsplan for arbejdets udførelse. Plan for arbejdsplads. Transport af materialer til arbejdsområder, vand og elektricitet, håndtering/transport af affald og bortskaffelse af samme. Myndighedskoordinering i forhold til kommuner, miljømyndigheder, Arbejdstilsynet, Søfartsstyrelsen mv. For opstartsmødet gælder følgende: I projektgennemgangen deltager bygherre, projekterende og entreprenør/underentreprenør med nøglepersoner. Projektgennemgangen er en detaljeret gennemgang af projektet med henblik på at sikre en fælles forståelse for kontraktens bestemmelser og rammerne for udførelsen. Projektgennemgangen skal bl.a. fokusere på de udførelsesmæssige aspekter, interimskonstruktioner og entreprenørens etapeopdeling. Parterne skal i forbindelse med projektgennemgangen identificere (kortlægge) særlige forhold, der kan have betydning for arbejdets gennemførelse i henhold til kontraktens bestemmelser, herunder forhold vedrørende tidsplan, den tekniske gennemførelse og kvalitet, miljø, arbejdsmiljø samt myndighedsbehandling. Entreprenøren skal redegøre for, hvorledes det sikres, at aftaler og informationer, der foreligger som resultat af projektgennemgangen, formidles og implementeres i entreprenørens organisation. Resultatet af kortlægningen skal gennemgås med henblik på i fællesskab at beslutte foranstaltninger, der kan imødegå de registrerede forhold. Nøglepersoner forudsættes forinden projektgennemgangen af have erhvervet sig godt kendskab til projektet. Entreprenøren skal redegøre for, hvorledes denne sikrer, at støjkravene behandlet i støjnotatet overholdes (støjnotat er vedlagt i bilag D). Dette skal indarbejdes i samtlige relevante arbejdsprocedure. 3 Arbejdsplan 3.1 Generelt Arbejdsplanen skal udarbejdes i overensstemmelse med stavdiagrammetoden eller tilsvarende. Arbejdsplanen skal afleveres senest 3 uger efter kontraktindgåelsen.

30 30 af 96 SAB.GLIL-REIS Arbejdsplanen skal udarbejdes og vedligeholdes i MS-Project version 2002 eller senere version og fremsendes i elektronisk form i originalt format (native format).mpp. Arbejdsplanen skal dække hele arbejdsperioden. Arbejdsplanen skal være så detaljeret, at det på ethvert tidspunkt kan vurderes, hvorvidt tidsplanen overholdes. Entreprenøren skal revidere arbejdsplanen, når det virkelige stade af arbejdet på væsentlige punkter afviger fra den senest udarbejdede arbejdsplan. Udover de i SB ad 2 stk. 2 nævnte overdragelsestidspunkter og de i SB ad 2 stk. 3 nævnte tidsfrister skal entreprenøren i arbejdsplanen og i sit tilbud som minimum tage hensyn til bl.a.: Tidspunkter for anmeldelser til myndigheder Hvornår myndighedsgodkendelser skal foreligge Hvornår de enkelte entreprenører/underentreprenører arbejder på pladsen Hvornår der udføres arbejder, som medfører særlig fare, jf. PSS Oplysninger om den forventede indsats af materiel og mandskab (antal, kategori, krav til kompetence mv.) Foranstaltninger af hensyn til miljø og arbejdsmiljø, herunder angivelse af perioder med støjende og støvende aktiviteter Oversigt over månedlige aconto udbetalingers forventede størrelse Tidspunkter for skifteholdsarbejde, weekendarbejde mv. Hvornår ydelser leveret af bygherren skal være færdiggjorte, herunder forlægninger af eksisterende kabler og ledninger, jf. SAB Styring og samarbejde afsnit 5 Ud over de i SB 2 stk. 3 nævnte tidsfrister skal entreprenøren i arbejdsplanen tage hensyn til bl.a.: at der skal indregnes de i SB ad 24 stk. 1 nr. 4 anførte antal spilddage som følge af vejrlig. det i SAB Arbejdsplads afsnit 1 anførte vedrørende arbejdsplads og adgangsveje, ledninger og kabler samt særlige forhold. det i SAB Styring og samarbejde afsnit 6 anførte vedrørende projektmøder, forundersøgelser, kvalitetssikring og miljøledelse, beredskabsplan, arbejdsprocedurer vedrørende miljø samt plan for sikkerhed og sundhed. at der skal indregnes 5 arbejdsdage til gennemgang af entreprenørens kontrolplaner at der skal indregnes 5 arbejdsdage til tilsynets gennemgang af entreprenørens kvalitetsdokumentation, PSS mv. at trafikafviklingsplan og ansøgning om tilladelse til vejarbejde hos vejmyndigheder skal fremsendes til bygherren for bemærkninger senest 10 arbejdsdage før planlagt fremsendelse til vejmyndigheden, at arbejderne er underlagt krav om begrænsning af støj og vibrationer som anført i SAB Arbejdsplads, afsnit 7 Der henvises i øvrigt til udbudstidsplan givet i bilag A.

31 31 af 96 SAB.GLIL-REIS 4 Kontrol 4.1 Entreprenørens egenkontrol Tilsynet skal altid have mulighed for at deltage ved gennemførelse entreprenørens egenkontrol. Centrale tidspunkter i forstærkningsforløbet, hvor bygherrens tilsyn skal have mulighed for at besigtige arbejderne skal aftales i forvejen. Advisering af bygherren skal ske minimum 24 timer (ved advisering på fredage dog 72 timer) før den planlagte aktivitet. Bygherrens tilsyn meddeler deltagelse ved kontrollen senest 4 timer før adviseret gennemførelse af en aktivitet. Ændringer af tidsplaner må ikke finde sted mindre end 4 timer før planlagt aktivitet, og da kun med tilsynets accept. Koordineringen af inspektionerne skal ske på et overordnet niveau på byggemøderne. Detailkoordinering med bygherren kan forventes på dag til dag basis. Såfremt der inden for et kontrolafsnit konstateres fejl og mangler, betragtes det pågældende arbejde eller den pågældende leverance hørende til kontrolafsnittet for ikke accepteret. For ikke rutinemæssig prøveudtagning og prøvning skal entreprenøren varsle bygherren mindst 5 arbejdsdage, inden prøveudtagning/prøvning skal finde sted. Til anvendelse ved planlægning og styring af egenkontrollen og den tilhørende dokumentation skal entreprenøren udarbejde kontrolplaner og -skemaer. 4.4 Afhjælpning af fejl og mangler Udbedring af fejl og mangler samt forebyggelse af gentagelser skal ske i henhold til retningslinjer aftalt med tilsynet. 5 Dokumentation Al dokumentation for kontroller og registreringer skal være afleveret senest 10 arbejdsdage før aflevering. Entreprenørens kontrol kan eksempelvis dokumenteres på skemaer. Herpå noteres om hvert forekommende element opfylder de angivne kvalitetskrav/acceptkriterier. Eventuelle fejl og mangler noteres og uddybes/specificeres. Aktivitet for udbedring noteres, og det noteres, når kontrollanten konstaterer, at den anførte mangel er udbedret. Der kvitteres med kontrollantens initialer og dato. Materialet afleveres i elektronisk format, såsom i originalt format og pdf-format. Entreprisespecifikke plandokumenter skal forelægges bygherren i henhold til tidsfristerne anført i kontraktmaterialet. Konstruktioner må ikke påbegyndes, før bygherren har godkendt entreprenørens entreprisespecifikke kvalitetsplan, miljøplan og beredskabsplan.

32 32 af 96 SAB.GLIL-REIS Eventuelle ændringer til entreprenørens entreprisespecifikke kvalitetsplan, miljøplan og beredskabsplan, som entreprenøren påtænker at gennemføre i entrepriseforløbet, skal forelægges bygherren til godkendelse senest 10 arbejdsdage før ændringer effektueres. Entreprenøren skal i forbindelse med afleveringen til bygherren levere et komplet sæt af "som udført" tegninger. "Som udført" tegning skal omfatte et komplet sæt af bygherrens projektmateriale og entreprenørens arbejdstegninger med rettelser skrevet ind med tydelige og læsbare røde markeringer. Eventuelle skitser, andre supplerende tegninger og arbejdstegninger skal lige indgå i "Som udført". 6 Kvalitets- og miljøledelse 6.1 Alment Entreprenøren skal udarbejde, implementere og vedligeholde en entreprisespecifik kvalitetsog miljøplan, der opfylder kravene i AAB Styring og samarbejde, afsnit 6.2 samt SAB Styring og Samarbejde afsnit 6.2. Kvalitets- og miljøplaner skal være i overensstemmelse med kravene i ISO 9001:2000 og ISO 14001:2004. Følgende punkter skal være indeholdt i kvalitets- og miljøplanen: En beskrivelse af entreprenørens kvalitets-, miljø- og arbejdsmiljøpolitik Organisationsdiagram Oversigt med underentreprenører og -leverandører med væsentlig indflydelse på entreprisens kvalitets- og miljøforhold Kvalitets- og miljøprocedurer Procedurer og arbejdsprocedurer (jf. AAB 6.2.1) Ansvar, beføjelser og kommunikation (jf. AAB 6.2.2) Kontrolplaner (jf. AAB 6.2.3) Opfølgning af projektgennemgang (jf. AAB 6.2.4) Styring af dokumenter og registreringer Uddannelse og instruktion Styring af underentreprenører og leverandører Styring af inspektions-, prøvnings- og måleudstyr Styring af ændringer Styring af afvigelser og korrigerende handlinger Ingen arbejder må igangsættes, før arbejdsprocedurer, kontrolplaner og kontrolskemaer er accepteret af bygherren. Entreprenøren skal i sin planlægning påregne 5 arbejdsdage til bygherrens gennemgang af de krævede dokumenter. 6.2 Krav til entreprenørens kvalitets- og miljøplan Procedurer og arbejdsprocedurer Procedurer og arbejdsprocedurer fra eksisterende kvalitets- eller miljøledelsessystemer kan anvendes i det omfang, de opfylder de stillede krav.

33 33 af 96 SAB.GLIL-REIS I tillæg til de emner, der er nævnt i AAB skal procedurer og arbejdsprocedurer på operationelt niveau redegøre for blandt andet: Resultater af aktiviteter Kontrolmetoder og -omfang Form og omfang af dokumentation Hvem der udarbejder, kontrollerer og godkender tilhørende dokumentation Entreprenøren skal som minimum udarbejde følgende arbejdsprocedurer: Styring af ændringer (SAB Styring og Samarbejde afsnit ) Styring af afvigelser og korrigerende handlinger (SAB Styring og Samarbejde afsnit ) Myndighedsbehandling mv. (SAB Styring og Samarbejde afsnit 9) Håndtering og midlertidig forlægning af ledninger og kabler (jf. SAB Arbejdsplads afsnit 5) Forebyggelse af støjgener (SAB Arbejdsplads afsnit 7.2) Forebyggelse af vibrationsskader og gener (SAB Arbejdsplads afsnit 7.3) Afværgeforanstaltninger til forhindring af forurening (SAB Arbejdsplads afsnit 7.8) Affaldshåndtering og bortskaffelse (SAB Arbejdsplads afsnit 7.9) Slap armering Procedure for opbevaring af materialer og produkter samt kontrol mv. (AAB Betonbroer, 6.4) Støbeprocedure (AAB Betonbroer, 8.3.3, og ) Procedure for opbevaring af materialer og produkter samt kontrol m.v. (AAB Betonbroer 6.4) Drejebog for kunststofbelægning Drejebog for trafikomlægning Ansvar, beføjelser og kommunikation Entreprenøren skal sikre, at entrepriseleder og formænd har mindst tilsvarende erfaring som de referencer, der er vedlagt entreprenørens tilbud Kontrolplaner Hvor der i SAB er anført afvigende krav eller terminer for fremsendelse af dokumentation, er de i SAB gældende terminer gældende frem for krav i respektive AAB. For arbejder, hvortil foreligger tilsynshåndbøger (jf. skal retningslinjer anført i tilsynshåndbøgerne anvendes. Kontrolplaner for de pågældende arbejder kan da udelades Styring af dokumenter og registreringer I denne entreprise kan anvendes elektronisk udveksling af dokumenter ( mv.) mellem bygherre og entreprenør. Styring af dokumenter omfatter: Kvalitets- og miljøplanen Dokumenter, der indeholder registreringer og dokumentation for kontrol jf. kravene i udbudsmaterialet Indgående og udgående dokumenter/post/prøver mv.

34 34 af 96 SAB.GLIL-REIS Registreringer vedr. kvalitet af produkter og ydelser samt registreringer vedrørende miljø- og arbejdsmiljøforhold. Projektdokumenter udarbejdet af entreprenøren (tegninger, beregninger mv.) Plan for sikkerhed og sundhed Beredskabsplaner Myndighedsgodkendelser Entreprenøren skal redegøre for styring af dokumenter, jf. ovenstående. Der skal udarbejdes en dokumentstyringsplan eller lignende dokument, der for hver dokumenttype redegør for, hvem der udarbejder, kontrollerer og godkender dokumenter, samt til hvem de fordeles. Ethvert dokument skal som minimum indeholde følgende oplysninger: Entreprisenavn, dokumenttitel der beskriver indholdet, versionsnummer, dato samt hvem der har udarbejdet, kontrolleret og godkendt det pågældende dokument. En ajourført oversigt over gældende entreprisedokumenter skal til stadighed være tilgængelig hos entreprenøren og være tilgængelig for bygherren. Oversigten gennemgås ved hvert byggemøde Uddannelse og instruktion Alle medarbejdere skal have gennemgået introduktion til Plan for Sikkerhed og Sundhed. Entreprenøren skal redegøre for identifikation for behov for samt gennemførelse af uddannelse og træning af personale, der udfører aktiviteter, som kan have indflydelse på den tekniske kvalitet, miljø, arbejdsmiljø samt trafiksikkerhed og afvikling. Entreprenøren skal føre en journal over planlagt og afholdt uddannelse og træning for dette personale Styring af underentreprenører og leverandører Entreprenøren skal redegøre for styring af underentreprenører og leverandører samt eventuelle konsulenter/projekterende med væsentlig indflydelse på entreprisens kvalitets- og miljøforhold, herunder hvorledes det sikres, at indkøbte dele og arbejdsydelser er i overensstemmelse med specificerede krav (modtagekontrol). Underentreprenører, leverandører samt eventuelle konsulenter/projekterende skal være omfattet af en kvalitets- og miljøplan eller lignende, der lever op til kravene i udbudsmaterialet. Entreprenøren skal udarbejde og vedligeholde en oversigt med tilknyttede underentreprenører, leverandører og eventuelle konsulenter/projekterende Styring af inspektions-, prøvnings- og måleudstyr Entreprenøren skal på forlangende redegøre for vedligeholdelse, anvendelse, kalibrering m.v. af inspektions-, prøvnings- og måleudstyr.

35 35 af 96 SAB.GLIL-REIS Styring af ændringer Entreprenøren skal udarbejde og vedligeholde en procedure for styring af ændringer. Proceduren skal redegøre for vurdering af ændringer og deres konsekvenser i relation til kvalitet, miljø, arbejdsmiljø og økonomi, godkendelse af ændringer samt registrering og kommunikation af ændringer til berørte parter Styring af afvigelser og korrigerende handlinger Entreprenøren skal udarbejde og vedligeholde en procedure for behandling af konstaterede afvigelser fra specificerede krav. Proceduren skal redegøre for handlinger, der iværksættes til afhjælpning af konstaterede afvigelser, herunder kassation, genbearbejdning eller dispensation, orientering til og involvering af bygherren, begrænsning af konsekvenser, sikring mod gentagelser mv. Entreprenøren skal udarbejde og vedligeholde en procedure for forbedringer samt korrigerende og forebyggende handlinger. Proceduren skal redegøre for handlinger, der iværksættes til fjernelse af årsager til potentielle og konstaterede afvigelser. 7 Styring af sikkerhed og sundhed i arbejdsområderne Terminologi: De i AAB anvendte betegnelser sikkerhedskoordinator og koordinerende sikkerhedsmøder erstattes med betegnelserne arbejdsmiljøkoordinator og koordinerende arbejdsmiljømøder. Terminologi: Den i branchen tidligere anvendte betegnelse sikkerhedsrepræsentant erstattes med arbejdsmiljørepræsentant. 7.1 Alment Arbejder på land Entreprenøren skal deltage i samarbejde med bygherren samt andre entreprenører og leverandører om sikkerhed og sundhed i arbejdsområderne, herunder deltage i koordinerende sikkerhedsmøder og samarbejde om afgrænsning, koordinering og planlægning af sikkerhedsog sundhedsarbejdet. Der henvises til Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 117 vedr. bygherrens pligter (BEK om bygherrens pligter), 5. februar 2013 samt til Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr om bygge- og anlægsarbejde, 21. december Bygherren skal orienteres om og have adgang til koordinerende sikkerhedsmøder samt sikkerhedsmøder hos de enkelte entreprenører. Referater af koordinerende sikkerhedsmøder og sikkerhedsmøder hos de enkelte entreprenører skal tilgå sikkerhedskoordinator og bygherre. Alle arbejdsgivere på arbejdspladsen (entreprenøren samt dennes underentreprenører og leverandører) er forpligtede til at orientere sikkerhedskoordinator og bygherre om ulykker samt anmeldelser af ulykker.

36 36 af 96 SAB.GLIL-REIS Entreprenøren skal ved projektets start gennemgå (kortlægge) alle aktiviteter i entreprisen med henblik på en vurdering af særlige risici og problemer i relation til sikkerhed og sundhed. Resultatet af kortlægningen skal forelægges bygherren til kommentering og efterfølgende indarbejdes i plan for sikkerhed og sundhed Tidsplan Entreprenøren skal aflevere en 4 ugers tidsplan med markering af de særlige farlige arbejder og oplysninger om bemanding inden det koordinerende arbejdsmiljømøde. Dette kan løbende indarbejdes i entreprenørens detaljerede tidsplan. 7.2 Organisering af sikkerheds- og sundhedsarbejdet i fællesområder Alment Bygherren har udpeget en sikkerhedskoordinator, hvis navn oplyses senest ved byggepladsens etablering. Sikkerhedskoordinator under udførelse, efterfølgende betegnet sikkerhedskoordinatoren, varetager på bygherrens vegne koordinering for sikkerhed og sundhed under udførelsen i henhold til BEK vedrørende Bygherrens pligter. Entreprenøren skal foretage anmeldelse af arbejdet til Arbejdstilsynet Afgrænsning Entreprenøren skal forestå etablering og vedligeholdelse samt fjernelse af følgende: Fælles skurby på arbejdspladsen Fælles foranstaltninger i forbindelse med vinterarbejde, belysning, renhold, snerydning og ryddelighed for fælles skurby/anstillingsplads Byggepladsbelysning Plan for sikkerhed og sundhed (PSS) Kravet om udarbejdelse af PSS opretholdes uanset antal medarbejdere og arbejdsgivere, der samtidigt arbejder på pladsen. Bygherren har derfor i forbindelse med projekteringen udarbejdet PSS, der skal ajourføres af sikkerhedskoordinatoren. PSS er vedlagt i udbudsmaterialet (Udbudseksemplar). Den tilrettede PSS skal foreligge sammen med entreprisen inden arbejdet igangsættes, så den kan indgå i grundlaget for samarbejdet om sikkerhed og sundhed på arbejdsarealet. Entreprenøren skal senest 10 arbejdsdage før arbejdets påbegyndelse forsyne bygherren med input til bilag i PSS for entreprisen, hvorefter bygherrens arbejdsmiljøkoordinator ajourfører PSS en. Arbejdsmiljøkoordinator sikrer, at der til stadighed er overensstemmelse mellem de faktiske forhold på arbejdspladsen og beskrivelsen i PSS. Principper for fordeling af PSS fastlægges af arbejdsmiljøkoordinator og beskrives i PSS.

37 37 af 96 SAB.GLIL-REIS Entreprenøren og dennes underentreprenører er ansvarlig for fordeling af PSS inden for egen organisation, herunder fordeling til egne medarbejdere. Entreprenøren skal sikre sig, at alle beskæftigede på entreprisen er bekendt med PSS en Journal for særlige forhold vedrørende sikkerhed og sundhed ved fremtidige arbejder Sikkerhedskoordinatoren foretager i nødvendigt omfang tilpasning af journalen jf. BEK om bygherrens pligter. Alle arbejdsgivere på byggepladsen er forpligtede til at levere nødvendige bidrag hertil. Journalen er vedlagt som bilag i PSS. 7.3 Beredskabsplan Entreprenørens beredskabsplan skal omhandle følgende forhold: Personskade Tingskade Nedfald af materiel og materialer Udslip af forurenet vand, materiale eller kemikalie til kloak eller Lillebælt Spild af brændstof og kemikalier Brand Brud på forsyningsledninger Brud eller skader på andre ledninger inden for entreprenørens arbejdsområde Støj Vibrationer Svigt i trafikregulerende foranstaltninger, midlertidig belysning, lysregulering, farvandsafmærkning mv. Særlige forhold ved arbejder ved ledninger Hærværk Trafikuheld i forbindelse med arbejdets udførelse Beredskabsplanen skal for nedennævnte miljøforhold indeholde en fortegnelse over, hvem der er udpeget til at handle på entreprenørens vegne, og hvorledes de pågældende til enhver tid kan kontaktes i tilfælde af klager over: Støj Støv Forurening af Lillebælt Beredskabsplanen skal ligeledes indeholde en fortegnelse over ansvarlige for følgende samt angive, hvorledes de pågældende kan kontaktes: Nødsituationer generelt, herunder trafikuheld Ajourføring af arbejdsprocedurer for miljømæssige forhold Myndighedskontakt og opfølgning Entreprenøren skal oplyse, hvem der på entreprisen har førstehjælpskursus. Beredskabsplanen skal koordineres med broens personale, og den skal fremsendes til bygherrens tilsyn samt broens personale til godkendelse.

38 38 af 96 SAB.GLIL-REIS 8 Trafiksikkerhed og- afvikling Terminologi: Den i AAB anvendte betegnelse afmærkningsplan erstattes med betegnelsen afmærkningsplan for trafikafvikling. 8.2 Arbejder ved eller på Veje i drift Tekst i AAB udgår og erstattes af tekst under pkt og 8.2.2: Arbejder ved eller på Veje i drift Vejmyndighed ved arbejder på statsveje med trafik er Vejdirektoratet, region Syddanmark. Entreprenøren skal indhente rådighedstilladelse før arbejdets, jf. afsnit 3.1. Entreprenørens medarbejdere, leverandører, underentreprenører mv. der er beskæftiget med vejarbejder ved eller på veje i drift, skal opfylde uddannelseskravene i Instruks for råden over vejareal, Vejdirektoratet, i gældende udgave. Entreprenøren skal til bygherren fremkomme med en detailtidsplan for arbejderne vedr. færdselsregulerende foranstaltninger, herunder en plan for de enkelte deletaper. Som bilag til planen vedlægges en telefon- og adresseliste for kontaktpersoner fra entreprenøren og bygherren. Entreprenøren skal underrette bygherren ved alle trafiksikkerhedsmæssigt risikable situationer, herunder de arbejder inden for arbejdsområdet, som kræver særlig beskyttelse af vejtrafikken jfr. Vejregler for opsætning af vejautoværn og påkørselsdæmpere eller hvor der er risiko for at genstande fra arbejdsområdet kommer ud i trafikområdet Afmærkningsplaner for trafikafvikling Entreprenøren skal på grundlag af beskrivelsen af krav til trafikafviklingen givet i SAB Arbejdsplads afsnit 4 udarbejde afmærkningsplaner. Myndighedernes meddelte bestemmelser vedr. bl.a. perioder for etablering af trafikforanstaltninger for et arbejdsareal og varighed af samme skal overholdes. Givne perioder må ikke overskrides uden forudgående skriftlig aftale herom med vejmyndigheden. Senest 3 arbejdsdage inden en trafikomlægning ønskes påbegyndt, udarbejder og fremsender entreprenøren en overordnet plan for gennemførelsen inkl. tidspunktet for påbegyndelse og forventet afslutning til bygherren. Entreprenøren skal til denne plan vedlægge de nødvendige godkendelser til rådighed over vejareal. 9 Styring af forhold til myndigheder, herunder ledningsejere 9.1 Alment Bygherren har kontaktet de nødvendige myndigheder for afklaring af vilkår og rammer for arbejdets gennemførelse, og dette er indarbejdet i projektmaterialet.

39 39 af 96 SAB.GLIL-REIS Tilladelser og godkendelser af betydning for entreprisens gennemførelse er som følger: Godkendelse af de trafikregulerende foranstaltninger (ansøgning sendes af entreprenøren til Vejdirektoratet i overensstemmelse med SAB Arbejdsplads afsnit 4) Godkendelse af støvende og støjende aktiviteter hos Natur- og Miljøafdelingen hos Fredericia Kommune. Det påhviler entreprenøren at indhente alle nødvendige tilladelser i forbindelse med råden over vejarealet. Entreprenøren skal i sin planlægning påregne 5 arbejdsdage til bygherrens gennemgang af de krævede dokumenter. Entreprenøren forestår anmeldelse af arbejdet til Fredericia Kommune i henhold til Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 639 af 13. juni 2012 om miljøregulering af visse aktiviteter. Vedrørende affaldshåndtering i Fredericia Kommune henvises til erhvervsregulativer som findes på følgende hjemmesider: Entreprenøren skal i forbindelse med byggemøder redegøre for planlagt og igangværende myndighedsbehandling Miljø- og Udledningstilladelse Bygherren har indhentet en principiel forhåndsgodkendelse af støjende og støvende aktiviteter, jf. SAB Arbejdsplads afsnit 7. Entreprenøren skal inden arbejdets opstart søge om en godkendelse hos Fredericia Kommune. Der skal påregnes afsat 1-4 uger til Kommunernes udarbejdelse af tilladelsen efter modtagelse af oplysninger. 9.2 Forhold til ledningsejere Bygherren har kendskab til de i SAB Arbejdsplads afsnit 5 angivne ledninger placeret på og omkring arbejdsområdet. Entreprenøren er dog under alle omstændigheder pligtig til at søge oplysninger om eksisterende ledningers og installationers placeringer hos myndigheder, forsyningsselskaber og andre ledningsejere, uanset om disse helt eller delvist er angivet i udbudsmaterialet. Vedrørende ledningsejere henvises til Ledningsejerregistret ( Entreprenøren skal gøre sig bekendt med og nøje overholde ledningsejeres forskrifter for at arbejde i nærheden af ledninger. Det pålægges entreprenøren at udvise den største forsigtighed overfor eksisterende installationer på og ved byggepladsen.

40 40 af 96 SAB.GLIL-REIS Det påhviler entreprenøren at kontakte ledningsejerne for påvisning samt at sikre opmærkning af ledninger, kabler mv. i arbejdsområdet. I god tid skal entreprenøren hos ejere af eksisterende ledninger indhente oplysninger om den detaljerede beliggenhed af ledninger m.v. inden for arbejdsområdet. Entreprenøren skal udvise stor opmærksomhed ved opgravning/opbrydning. Ved beskadigelse af kabler skal dette straks meddeles tilsynet og de pågældende ledningsejere. Evt. udgifter er bygherren uvedkommende. Eventuelle midlertidige forlægninger og tilbagelægninger aftales mellem entreprenør og ledningsejer. Eventuel afpropning, tildækning af rør mv. skal ligeledes koordineres med ledningsejerne. Entreprenøren skal uden ekstrabetaling tåle, at ledningsejerne foretager arbejder på entreprenørens arbejdsområde i forbindelse med eventuelle ledningsomlægninger. Entreprenøren skal varetage al nødvendig koordinering med ledningsejerne. 10 Erstatningssager uden for kontraktforhold Ved tredjemands krav mod bygherren for skade påført i forbindelse med arbejdets udførelse følges følgende procedure: Bygherren anmoder om entreprenørens skriftlige bemærkninger til erstatningskravet med en svarfrist på 3 uger. Skadelidte orienteres samtidig herom. Entreprenøren sender svaret til bygherren med kopi til skadelidte inden udløbet af fristen. Svaret skal indeholde bemærkninger vedrørende sagsforløb, ansvarsplacering og det krævede erstatningsbeløb. Såfremt resultatet af høringen viser uenighed om sagsforløb, ansvarsvurdering eller erstatningsbeløb, og denne uenighed ikke umiddelbart kan afklares, eller såfremt entreprenøren ikke overholder den fastsatte høringsfrist, afholdes møde om sagen mellem bygherren og entreprenøren. Mødet afholdes hos bygherren. Såfremt der, efter afholdelse af møde, fortsat er uenighed om erstatningsansvaret, kan bygherren såfremt denne finder, at betingelserne herfor er til stede udbetale erstatning til skadelidte og efterfølgende anlægge regressag ved domstolene mod entreprenøren.

41 41 af 96 SAB.GLIL-REIS ARBEJDSPLADS "Særlige Arbejdsbeskrivelse for Arbejdsplads" er supplerende, særlige beskrivelse til AAB Arbejdsplads af november Situationen ved arbejdets start og under arbejdets udførelse Der kan i entrepriseperioden blive udført løbende service-, drifts- og vedligeholdelsesopgaver på broen af andre entreprenører. Entreprenøren vil ved arbejdets opstart få udleveret Banedanmarks PSS for broen. (vedlagt som bilag til PSS). Arbejdskørsel på eksisterende belægninger må kun ske efter de bestemmelser (vægtbegrænsninger), der er gældende for offentlige veje. Entreprenøren skal undgå alle former for skader på eksisterende kørebaner og adgangsveje. Entrepriseområdet for nærværende entreprise er vist på tegning REPAR- Omisolering_REIS-TEG-001. Bygværket overtages, som det henligger ved arbejdets start. Entreprisen udføres i 2016 og omfatter følgende arbejder: Omisolering af ca. 345 m. kørespor jf. tegning REPAR-Omisolering_REIS- TEG-001. Omisoleringen omfatter: Ophugning/fræsning af eksisterende brobelægning i sydgående kørespor Supplerende behugninger/affræsning på overside brodæk Udskiftning af dilatationsfuger Støbning af nyt armeret betonlag som underlag for ny kunststofbelægning Etablering af ny kunststofbelægning Betonreparationer på underside brodæk Omisoleringen opdeles i to etaper: Etape 1: Fra vertikal 37 til 50. Strækningen har en totallængde på ca. 179 m og indeholder 3 tværgående fuger (1. stk. Transflexfuge og 2 stk. tværgående bitumenfuger). Etape 2: Fra vertikal 50 til 64. Strækningen har en totallængde på ca. 165 m og indeholder 4 tværgående fuger (1 stk. slæbepladefuge, 1 stk. Transflexfuge og 2 tværgående bitumenfuger). Arbejderne er tænkt udført med lysregulering af trafikken i flerholdskift alle ugens 7 dage. Der kan være behov for totalspærringer af vejbro i forbindelse med opsætning af trafikregulering.

42 42 af 96 SAB.GLIL-REIS Bemærk, at det er fastlagt at totalspærringer skal foregå mellem kl og at der heri skal indregnes mulighed for passage 2 gange i løbet af natten, ligesom der skal kunne lukkes redningskøretøjer over til hver en tid. Tilsynet skal orienteres omkring eventuelle ændringer senest 10 arbejdsdage inden opstart. Ovenstående forudsætter tillige at trafikplanerne er blevet godkendt. Fortov/cykelsti må ikke anvendes til arbejdskørsel. Entreprenøren skal undgå alle former for skader på eksisterende fortov/cykelsti, kørebaner samt adgangsveje. Fodgængere og cyklister skal have mulighed for at passere broen i hele døgnet. 1.1 Eksisterende forhold Konstruktioner: Broen er en nord-syd orienteret vej- og sporbærende bro, som blev indviet i Broen er en del af rute 161 mellem Kolding og Middelfart og danner forbindelse mellem Jylland og Fyn. Broen med tilhørende buefag på land har en samlet længde på 1180 m og består fra nord mod syd af fem tilslutningsfag i beton, fem gitterfag i stål og tre tilslutningsfag i beton. I landfagene er vejbroen understøttet af en række betonsøjler, der er forbundet med tværgående betonbjælker. I stålbroen er vejbroen understøttet af sekundære tværdragere af stål under kørebanen og et langsgående stålprofil (UNP-profil) under fortovspladen. I gitterfagene kan underside brodæk tilgås ved serviceplatforme. Broens tværsnit består af 2 kørespor med en samlet bredde på 5,6 m og fortov/cykelsti med en bredde på 3,15 m i gitterfagene og 2,15 m i tilslutningsfagene. Fortov/cykelsti har en effektiv bredde på 2,0 m. Jernbanedelen består af en dobbeltsporet jernbane med en samlet bredde på ca. 9,1 m. Broen er en fællesbro. Overbygningen består af Vejdirektoratets vejbro og Banedanmarks jernbanebro. Mod vest er der et kantstensopspring på ca. 20 cm mellem kørebane og fortov/cykelsti. I årene blev kantstensopspringet udskiftet med en in-situ støbt nyt kantstensopspring iht. til vedlagte eksisterende tegninger. Kantbjælken mod øst adskiller køre- og jernbane og forankrer rækværket. Kantbjælken har et scramboard med stålforkant. Isolerings- og belægningsopbygning i kørebanearealer: OB på hele kørebanen Ca. 120 mm. armeret vakuumbeton med granittilslag Bitumenplader med juteindlæg Indenfor entrepriseområdet er der følgende dilatationsfuger:

43 43 af 96 SAB.GLIL-REIS 4 stk. tværgående bitumenfuger 2 stk. Transflexfuge 1 stk. mekanisk slæbepladefuge Overført passage: Trafikken på den overførte passage er fordelt på 1 kørespor i hver retning. Den skiltede hastighed er 60 km/t. Samlet ÅDT er ca køretøjer. Underført passage: Den underførte passage er Lillebælt, hvor skibe kan passere ved åbninger under gitterfagene. 1.2 Igangværende entrepriser og arbejder I tidsrummet for entreprisen udfører Banedanmark malerarbejde af broens stålkonstruktioner. Malerarbejdet ligger uden for entreprise afgrænsningen. Banedanmark kontaktes inden entreprisen igangsættes for oplysninger om andre igangværende entrepriser under arbejdets udførelse. 1.3 Registrering af arealer og naboejendomme Forinden arbejdsområder og adgangsveje tages i brug, skal entreprenøren i samarbejde med tilsyn, vejmyndighed og Banedanmark og eventuelle lodsejere foretage en fotoregistrering af berørte arealer og naboejendomme. 1.4 Forurenede arealer Bygherren har ikke kendskab til, at der inden for arbejdsområdet er forurenede arealer. 1.5 Beskyttede sten- og jorddiger, fredede arealer, hegn og fortidsminder Bygherren har ikke kendskab til, at der inden for arbejdsområdet er hegn eller fortidsminder. 1.6 Skærpet tilsyn Entreprisen er en partiel omisolering. Omisolering af den øvrige del af broen udbydes senere, hvor erfaringen fra dette projekt indarbejdes. Derfor skal entreprenøren indregne ekstra tid i sin tidsplan til tilsyn. Entreprenøren skal min. 12 timer forinden at det pågældende arbejde tænkes færdiggjort indkalde tilsynet til gennemgang af det pågældende. Der skal som min. indkaldes til tilsyn efter afslutning af følgende arbejder: Opbrydning og fræsning af eksisterende armeret betonlag (forventet varighed 8 timer) Nedbrydning ind under stålkant på kantstensopspring Nedbrydning af Transflexfuge Klargøring af ståloverflader på bitumenfuger, inden påsvejsning af forhøjning, jf. projekt tegninger Armeringsarbejder inden støbning Armeringsarbejder i forbindelse med støbning

44 44 af 96 SAB.GLIL-REIS Mekanisk afrensning inden udlægning af kunststofbelægning Betonreparationer på underside brodæk 2 Afsætning Entreprenøren skal i sin tidsplan planlægge, at hvert syn tager op til 3 timer medmindre andet er angivet og skal planlægges i tidsrummet 7:00 til 19:00, aftaler herudover skal aftales med tilsynet. 2.1 Bygherrens afsætning Bygherren foretager ingen afsætninger, idet den nødvendige hovedafsætning er givet ved de eksisterende anlæg. Eventuelle nivellementsbolte, som det viser sig nødvendigt at fjerne i forbindelse med arbejderne, skal erstattes med nye. Tilsynet skal altid underrettes herom. Nivellement før demontering og efter retablering udføres af bygherren. 2.2 Entreprenørens afsætning Entreprenøren skal på følgende tidspunkter udføre opmåling og nivellement og om nødvendigt efter aftale med bygherren korrigere nye koter og belægningstykkelser: Inden opbrydning af eksisterende brobelægninger på overside brodæk, herunder registrering og opmåling af eksisterende afmærkning på broen. Efter frilægning af konstruktionsbeton på overside brodæk. Efter støbning af profileringslag Ved tilslutning ved broender når entreprisen er afsluttet. Følgende tæthed af nivellement skal påregnes: I længderetningen: Pr. 5 m samt ved alle dilatationsfuger og afløbsskåle. På vej uden for bro, ved broender i længderetningen pr. 1 m til belægningsudskiftningsgrænsen. Mellem denne grænse og entreprisegrænser, dog min 100 m, på vej skal tætheden mindst være pr. 5 m. I tværretningen: Langs knæk- og kantlinjer samt ved etapegrænser. Overside af kantbjælker skal tillige nivelleres. Dog nivelleres pr. 1 m i tværretningen i de områder uden for broen, hvor belægningen reguleres. Alle dilatationsfuger Nivellementspunkter skal placeres således, at disse er eksakt sammenfaldende ved alle nivellementer og der skal anvendes udstyr, der sikrer muligheden for dette. Inden opbrydning af belægninger skal eksisterende afstribning på kørebane registreres. Al afsætning påhviler entreprenøren.

45 45 af 96 SAB.GLIL-REIS 3 Arbejdsområde, arbejdsplads og adgangsveje I nærværende SAB benyttes nedenstående definerede begreber: Arbejdsområde: Et område med definerede grænser til vejarbejdet, som entreprenøren har råderet over og ansvar for. Området inkluderer afspærring/afmærkning mod trafikområdet, naboarealer og arbejdsstedet. Arbejdssted: Det sted i arbejdsområdet, hvor der aktuelt udføres arbejde og hvor konflikt mellem de der arbejder og trafik kan opstå. Færdsel inden for arbejdsområdet opfattes ikke som arbejdssted i denne sammenhæng. Anstillingsplads: Område der kan anvendes til skurplads, oplagsplads, materialeoplag, stationære arbejdssteder mv. Adgangsvej: Vej som entreprenøren har ansvaret for mellem det offentligt tilgængeligt vejnet og arbejdsområdet/anstillingspladsen. 3.1 Arbejdsområder Som arbejdsområder kan benyttes: Arealet inden for afspærringen på broen kan benyttes som arbejdsområde. Materiel må ikke opstilles i dette effektive fortov/cykelstiareal. Arealet inden for indhegning under tilslutningsfagene på Jylland-siden, jf. tegning REPAR-Omisolering_REIS-TEG-010-Byggepladsplan. Under arbejdets udførelse skal entreprenøren træffe alle nødvendige forholdsregler for at sikre, at der ikke sker beskadigelse af eller tilsmudsning af brokonstruktioner, elinstallationer, maskineri mv samt forhindre nedfald på underført passage Lillebælt samt sporarealet. Arbejdet på broen skal tilrettelægges på en sådan måde, at der aldrig lægges hindringer for vejtrafik og togtrafik forbi arbejdspladsen. Trafikanterne må på ingen måde udsættes for risiko, skade, forurening eller andre ulemper som følge af arbejdets udførelse. Aftaler mellem entreprenøren og lodsejere om benyttelse af private arealer og private veje ud over de af bygherren nævnte/anviste skal straks meddeles bygherren. Sådanne aftaler skal foreligge skriftligt, og det skal fremgå, at de er bygherren uvedkommende. Entreprenørens fremføring af egne rør og kabler må kun føres på tværs af kørebanen såfremt det sker hævet over kørebanen vha. portal og kun efter godkendelse fra bygherren og vejmyndigheden. Fastgørelse af rør og kabler på rækværker o.l. skal godkendes af tilsynet. Arbejdspladsen afskærmes imod kørebane med trafikværn påmonteret afskærmning i mindst 1,2 m højde over kørebane, jf. SAB-Arbejdsplads afsnit 4. Arbejdspladssen afskærmes imod fortov/cykelsti med tæt skærm, jf. SAB-Arbejdsplads afsnit 4.

46 46 af 96 SAB.GLIL-REIS Entreprenøren skal inden overtagelse af arbejdsområder beliggende på eller ved statsveje opnå nødvendige rådighedstilladelser fra vejmyndigheden, jf. SAB-SOS afsnit Arbejdsplads Til arbejdsplads kan entreprenøren disponere over arealer inden for arbejdsområdet jf. SAB- Arbejdsplads afsnit 3.1. Bygherren stiller ikke yderligere arealer til rådighed til arbejdsplads. Entreprenøren skal selv arrangere yderligere arbejdsplads efter aftale med lodsejere, herunder evt. parkeringsarealer til mandskab. Aftaler mellem entreprenøren og lodsejere om benyttelse af private arealer og private veje udover de af bygherren nævnte/anviste skal straks meddeles bygherren. Sådanne aftaler skal foreligge skriftligt, og det skal fremgå, at de er bygherren uvedkommende. Til kommentering hos bygherren skal entreprenøren umiddelbart efter entreprisens overdragelse udarbejde en plan, der viser omfang og indretning af arbejdspladsen, jf. PSS. Arbejdspladsen må ikke anvendes til overnatning. Entreprenøren er selv ansvarlig for fremskaffelse af vand og elektricitet til arbejdspladsen. Gl. Lillebæltsbroens vandforsyning kan anvendes efter nærmere aftale med bropersonalet. Der er mulighed for adgang til byggestrøm fra pilletoppe efter nærmere aftale med bropersonalet. Entreprenøren betaler selv for vand og el. Der er adgang til byggestrøm på anstillingspladsen samt vandforsyning i sommerhalvåret efter aftale med bropersonalet. Entreprenøren er selv ansvarlig for udledning af spildevand fra anstillingspladsen. Entreprenøren skal stille fornødne rum - inklusive opvarmning, belysning, rengøring mv. - til rådighed for byggemøder. Henstilling af materialer og materiel m.v. skal ske inden for områder afmærket i henhold til Vejregler for afmærkning af vejarbejder i gældende udgave. Materialer og materiel skal tilføres eller fjernes i takt med arbejdets udførelse således, at unødig oplagring undgås. Spild og affald skal løbende fjernes. Entreprenøren skal sikre sig, at alt materiel og alle materialer ikke kan løsrive sig i blæsevejr. For at forebygge hærværk i ubemandede perioder skal alle materialer og al materiel være forsvarligt låst inde bag byggepladshegn, på stillads eller i containere. Indhegning og afmærkning skal vedligeholdes således, at arbejdsplads og arbejdsområder også udenfor arbejdstiden - er effektivt afspærret. Indhegning og afmærkning skal genetableres efter hver ind- og udkørsel således, at uønsket trafik på arbejdsområdet undgås.

47 47 af 96 SAB.GLIL-REIS Materialer og materiel, herunder skure, der henstilles i perioder, hvor der ikke foregår arbejder, skal placeres således, at det ikke indebærer fare for trafikanterne. For henstilling af materiel og materialer, herunder skure, gælder: Opstilling må kun finde sted inden for arbejdsområde begrænset mod trafik af trafikværn. 3.3 Adgangsveje Adgang til arbejdsområdet fra land skal ske ad rute 161 fra både nord og sydsiden. På broen kan ligeledes køres ind i arbejdsområdet ved åbninger i trafikværn. Adgang til anstillingsområdet under broen kan ske via Gl. Færgevej. Fra anstillingspladsen under broen er der adgang til broen via en betontrappe på landskråning, jf REPAR-Omisolering_REIS-TEG-010-Byggepladsplan. For adgangsveje gælder følgende: Parkering må kun finde sted inden for anstillingspladsen inden for indhegning under broen på Jylland-siden. Materiel- og materialekørsel til og fra arbejdsområdet skal ske under anvendelse af gult, roterende blink på køretøjerne og i øvrigt tilrettelægges, så det ikke spærrer for afvikling af trafikken. Til- og frakørsel skal altid ske i den gældende færdselsretning. Bakning må kun ske bag afmærkningen ved ankomst til arbejdspladsen. Åbninger for til- og frakørsel skal placeres som angivet på trafikafviklings- og afmærkningsplan, eller som specifikt aftalt med tilsynet og vejmyndigheden. Entreprenørens adgangsveje til arbejdsområdet skal uden for arbejdstid være effektivt afspærret. Generelt skal arbejdsområderne holdes afspærrede, så uvedkommende færdsel hindres. Forskrifter og påbud fra vejbestyrelse og politi skal nøje overholdes. Ved etablering af ind- og udkørsel til offentlig vej skal forskrifter fra den pågældende vejmyndighed og politi nøje overholdes. Hvor der foretages reparationer, f.eks. hvor armeringsjern frilægges, skal der tages hensyn til, at bæreevnen nedsættes yderligere. Fællessti må kun benyttes som adgangsvej for gående personel. Personellet skal drage særligt hensyn til civil cykel/gang trafik. Følgende skal have adgang til/kan benytte entreprenørens adgangsveje uden vedligeholdspligt: Tilsynet og bygherre Banedanmark Ledningsejere og deres entreprenører efter aftale med entreprenøren

48 48 af 96 SAB.GLIL-REIS Nødvendig etablering, vedligeholdelse og forstærkning af arbejdsvejen(e) til opretholdelse af dens/deres farbarhed påhviler entreprenøren. 3.4 Aflevering af arbejdsområder og adgangsveje Entreprenøren skal ved arbejdets afslutning vederlagsfrit udbedre forvoldte skader. 4 Færdselsregulerende foranstaltninger 4.1 Generelt Bestemmelserne i Instruks for råden over vejareal, Vejdirektoratet, i gældende udgave, er gældende for entreprisen. Arbejdet omfatter levering, opstilling, flytning, kontrol, drift, vedligehold og fjernelse af afspærringer og afmærkning. Materialer og materiel til afspærring og afmærkning skal opfylde krav i Vejregler for afmærkning af vejarbejder mm. i gældende udgave Tegning REPAR-Omisolering_REIS-TEG-011 viser den principielle trafikafvikling af arbejdet. Entreprenøren skal selv tilpasse trafikforanstaltningerne efter de viste principper. Entreprisen gennemføres i 2 etaper. Hastigheden forbi arbejdsområdet nedsættes til 30 km/t. Trafikpassage skal foregå vha. lysregulering. Signalet skal korrespondere med eks. spoler i vej eller radar således at grøntid i videst muligt omfang "tømmer" hele den opstuvede trafikkø hver gang. Arbejdet omfatter: Etablering, drift og vedligehold af færdselsregulerende foranstaltninger på vejarealer iht. vedlagte projekttegninger Tildækning og senere genetablering af bestående skiltning i det omfang, de ikke vil være gældende i byggeperioden. Afsluttende arbejder: genopsætning af skiltning mv. Bestemmelserne i Afmærkning af vejarbejder på statsveje, instruks og tegninger, Vejdirektoratet, i gældende udgave, er gældende for entreprisen. Afspærrings- og afmærkningsmateriel leveres af entreprenøren, herunder også orienteringstavler. Trafikale foranstaltninger, der indebærer trafikale gener fx afvikling af trafik i én kørebane - må først etableres umiddelbart før arbejdet går i gang. Dette indebærer, at afspærrede arealer, hvor der ikke foregår arbejder, generelt ikke tolereres, se også bodsbestemmelser i SB Ad 10.

49 49 af 96 SAB.GLIL-REIS Eksisterende skilte og tavler dækkes helt eller fjernes, hvor det er relevant og i henhold til trafikreguleringsplanerne. Tape, klammer og sorte sække eller andet, der kan skade skiltene, eller som ikke dækker dem tilstrækkeligt, accepteres ikke. Ved etablering, vedligehold samt eftersyn af afmærkning af vejarbejder skal den/de, som er ansvarlige for afmærkningen, være til stede på arbejdspladsen. Ved etablering af trafikomlægning skal det visuelle helhedsindtryk, trafikanter modtager, være tilfredsstillende. Det vil således blive krævet, at skilte placeres lige over for hinanden, og at tavler opstilles lodrette. Det tillades ikke, at trafikafmærkninger, stolper, skærme og lignende udnyttes reklamemæssigt, dog skal materiellet mærkes tydeligt entreprisespecifikt med telefonnummer på ansvarlig vagt evt. i form af labels. Strøm til midlertidig lysregulering i forbindelse med passage af arbejdsområde i én kørebane skal forsynes fra eget anlæg uafhængigt af arbejdspladsstrøm, således at udfald af arbejdspladsstrømmen ikke medfører udfald af lysreguleringssignalanlæg. Lysreguleringssignalanlæg opstilles principielt som angivet på trafikreguleringsplaner. Entreprenøren leverer signalanlægget og opstiller, vedligeholder, flytter mv. Entreprenøren skal ved planlægning og gennemførelse af arbejderne respektere den etablerede afspærring og afmærkning. Opmærksomheden henledes på, at alt afmærkningsmateriel og afmærkning i øvrigt nøje skal opfylde kravene i "vejregler for afmærkning af vejarbejder m.m." Det gælder såvel geometri f.eks. bredde af striber på afmærkning, refleksion, farver mv. Enhver konstateret afvigelse selv mindre afvigelser må påregnes at medføre, at afmærkningen kasseres. Forsinkelse af arbejdet som følge af sådanne forhold vil ikke berettige entreprenøren til tidsfristforlængelse. Udstyr, der opstilles på kørebanen skal placeres således, at anbringelse og flytning af udstyret kræver kortest mulig spærretid. Afspærring og trafikværn skal fjernes snarrest muligt af entreprenøren efter endt brug. Informationer til offentligheden om trafikomlægninger via pressen og Vejdirektoratets Trafik- InformationsCenter TC forestås af bygherren, men entreprenøren skal bidrage med nødvendige oplysninger. Planlægning: Entreprenøren skal udarbejde detailtidsplan for opstilling af trafikafmærkning, hvor udbudsmaterialets tegninger er orienterende og angiver de principløsninger, som myndighederne på lignende arbejder har kunnet godkende. Første udkast til denne detailplan skal foreligge forud for projektgennemgangsmødet, jf. SAB Styring og samarbejde afsnit 3.

50 50 af 96 SAB.GLIL-REIS Som en del af arbejdet skal entreprenøren i hele perioden anvise en ansvarlig for drift og vedligehold af trafikforanstaltninger samt en stedfortræder. En af disse skal kunne kontaktes på alle dage og i alle døgnets timer. Beredskab/varsling: Entreprenørens beredskab i forhold til de trafikregulerende foranstaltninger skal omfatte det nødvendige beredskab i forhold til at kunne opretholde lysreguleringens funktion, herunder nødvendig nødprocedure. Entreprenøren skal etablere et beredskab, der uden for normal arbejdstid øjeblikkelig kan træde i funktion. Der må højst forløbe 1 time fra vagten bliver opkaldt til der foretages indsats på pladsen. Beredskabet skal som minimum bestå af 2 kontaktpersoner, der ved hjælp af intern telefonkædeordning kan tilkalde nødvendig og øjeblikkelig assistance. Ved opstartsmøderne, jf. SAB Styring og samarbejde afsnit 2, skal entreprenøren redegøre for sine beredskabsmæssige forhold (mandskab, materiel mv.). Det skal tillige sikres at bropersonalet underrettes i tilfælde af beredskabets aktivering. Ved nedbrud af anlæg - strømsvigt, påkørsel mv. - uden for normal arbejdstid vil situationen ofte være den, at Vejdirektoratets Trafikinformationscenter (TC) får indbragt situationen fra politi, vagthavende broinspektør (Banedanmark), vejtilsyn o.lign. Entreprenøren vil således typisk få meldinger direkte fra dette center. Entreprenøren skal før fjernelse af afspærring indhente bygherrens accept. Det vil ikke blive accepteret, at der efterfølgende udføres arbejde i trafikerede områder. Ved totalspærring af broen skal entreprenøren opretholde et beredskab således, at han kan rømme arbejdsområdet og give plads for udrykningskøretøjer, lægevagt mv. med højst 10 minutters varsel. Beredskabet skal sikre, at akutte transporter, udrykninger ved Politi, ambulance mv. kan foregå selvom broen er spærret, også om natten, når arbejdsområdet ikke er bemandet. Spærring af broen for tunge/brede særtransporter skal varsles til TC. 4.2 Udførelse Generelt Senest 15 arbejdsdage før en trafikomlægning påbegyndes, skal entreprenøren udarbejde og fremsende en overordnet plan for gennemførelsen inkl. tidspunktet for påbegyndelse og forventet afslutning til tilsynet. Trafikomlægningen må ikke påbegyndes, førend denne plan og de tilhørende tilladelser til rådighed over vejareal er godkendt af myndighederne, jf. SAB-SOS, afsnit 8.2. Før trafikomlægning påbegyndes skal entreprenøren vha. opmåling kontrollere, og fået accepteret af tilsynet, at de på tegningerne forudsatte mål på midlertidige kørebanearealer og

51 51 af 96 SAB.GLIL-REIS overlap mellem de enkelte lag vil være til rådighed med de typer af trafikværn og permanent vejudstyr. Opmålingen skal dokumenteres efter opstilling af midlertidige trafikværn, inden opbrydning påbegyndes. Sammen med den overordnede plan udarbejder og fremsender entreprenøren en drejebog, som i detaljer angiver, hvad der skal laves, hvem der er på stedet og hvem, der kan kontaktes, hvis noget uforudset skulle indtræffe. Eventuelle ændringer i forhold til detailtidsplanen og vagtliste skal meddeles TC og kan tidligst tillades iværksat 1 uge efter meddelelsen. Inden en trafikomlægning afsluttes og trafikken frigives til omlagt situation, indhentes tilsynets accept hertil. Umiddelbart efter afslutning indmelder entreprenøren dette til TC. Når en trafikomlægning er påbegyndt, kan den normalt ikke standses i andet end slutsituationen, alternativt startsituationen. Ved fare for ikke at kunne nå at gennemføre en påbegyndt trafikomlægning, eventuelt på grund af vejrforhold, tilkaldes tilsynet straks, så nødvendige ændringer kan aftales, iværksættes og meddeles. Ved etablering, vedligehold samt eftersyn af afmærkning af vejarbejder skal den/de som er ansvarlige for afmærkningen være til stede på arbejdspladsen. I mørke og usigtbart vejr må der ikke foregå nogen form for arbejdsaktiviteter på trafikerede arealer. Undtaget er dog aktiviteter nødvendige for at sikre trafikanterne. Ved etablering af trafikomlægning skal det visuelle helhedsindtryk, trafikanter modtager, være tilfredsstillende. Det vil således blive krævet, at skilte placeres lige over for hinanden, og at skilte opstilles lodrette. Entreprenøren skal på planlægningsmøde forud for iværksættelse af trafikregulering forelægge: Timeplan for omlægninger Stykplan Ressourceplan Bemanding Og i denne forbindelse sandsynliggøre, at en påbegyndt regulering i fuldt omfang kan gennemføres inden for en arbejdsdag eller uden for spærretiden. Strøm til signalanlæg og belysning af trafikforanstaltninger skal tilsluttes eget sikrings- og forsyningsanlæg uafhængigt af arbejdspladsstrøm, således at udfald her ikke medfører udfald af trafikafmærkningen. Udstyr der opstilles på kørebanen skal placeres således, at anbringelse og flytning af udstyret kræver kortest mulig spærretid.

52 52 af 96 SAB.GLIL-REIS Orienteringstavler Ved placering af orienteringstavler henvises til REPAR-Omisolering_REIS- TEG-012. Tavlerne skal monteres på et egnet stativ i vejrabatten i mindst 2 m højde over terræn. Tavlerne skal udføres iht. standardtegningerne M0600, L0600 og B0600. Det skal sikres at orienteringstavlerne til alle tider er forsvarligt ophængt således, at de ikke risikerer at vælte pga. vind og vejr. I forbindelse med totalspærringer af broen skal der senest 2 uger inden spærringen begynder opstilles informationsskilte, se trafikplan. Der skal opsættes i alt 2 informationsskilte. Placeringen fremgår af trafikplan. Bogstavhøjden skal være iht. Vejdirektoratets forskrifter. Bygherren foretager fornøden orientering igennem pressemeddelelser. Entreprenøren foretager rådighedsansøgning. Uheldsrapportering Færdselsuheld i forbindelse med afmærkning af vejarbejder på statsvejnettet med skade til følge på det opsatte afmærkningsmateriel skal indberettes ved hjælp af særligt skema jf. SAB bilag B. Det udfyldte skema afleveres til bygherren, som sørger for fremsendelse til Vejcenter. Inddækningsnet/tæt skærm Generelt gælder, at der ved sandblæsning, højtryksspuling, og nedbrydning af brodæk skal etableres tæt skærm mod trafikken + lette trafikanter samt til sikring af søfarende mod nedfaldende materialer eller materiel. Trafikværn på kørebane skal forsynes med netafskærmning med 10x10 mm maskevidde og skal udføres i egnet materiale. Nettet monteres på træstolper fastgjort på trafikværn. Afskærmning skal effektivt forhindre, at arbejdsredskaber og personer uforvarende kommer ud i kørebanearealet. Overkanten af inddækningsnet skal være mindst 1,2 m over kørebanens belægningsoverside. Ved højtryksspuling, sandblæsning, opbrydnings- og nedbrydningsarbejder samt andre støvende og forurenende arbejder skal entreprenøren etablere en tæt skærm mod trafikken lokalt omkring arbejdsområdet. 4.3 Krav til kontrol og rapportering af afmærkning Kontrol og vedligeholdelse af afmærkning Entreprenøren skal sikre, at afmærkningen er opstillet i overensstemmelse med rådighedstilladelsens afmærkningsplan og fungere fejlfrit. Det påhviler entreprenøren straks at reagere i tilfælde af mangelfuld afmærkning. Konstaterede fejl og mangler skal udbedres omgående. I den forbindelse bemærkes, at entreprenøren vil blive gjort ansvarlig for færdselsuheld opstået som følge af mangelfuld afmærkning.

53 53 af 96 SAB.GLIL-REIS Entreprenøren skal kontrollere al afmærkning mindst 2 gange dagligt på hverdage og på øvrige dage skal anlægget gennemgås minimum 1 gang samt rette eventuelle opståede fejl. Alle kontroller dokumenteres med logbog. På hverdage udføres 1. kontrol mellem kl. 05:00 og 6:30 og 2. kontrol mellem kl. 13:00 og 14:00. På øvrige dage udføres kontrollen i tidsrummet 7:00 og 18:00. Kontrollen fremgår af logbogen. Ved tilkald fra tilsynet eller T.I.C. vedr. fejl eller mangler ved udførte foranstaltninger (eksempelvis manglende strøm til signalanlæg eller løbende lys), har entreprenøren en mobiliseringstid i døgnets 24 timer på højst 30 min. fra tilkald og til aktion i marken er påbegyndt. Tidsfristen omfatter dog ikke materiel, der er påkørt af trafikken Logbog Entreprenøren skal føre en daglig elektronisk logbog, der som minimum har følgende informationer: Vedr. daglig gennemgang: Hvem har forestået eftersynet og hvornår? Hvilke observationer er der gjort? Er der konstateret fejl/afvigelser? Sted (kilometrering, retning, GPS-koordinater). Hvad er rettet og hvornår. Er der foretaget andre foranstaltninger (f.eks. indberetning af uhensigtsmæssige forhold)? Hvert tilsyn skal dokumenteres med det fornødne antal digitale billeder. Entreprenøren skal give bygherren og tilsynet adgang til den elektroniske logbog. 4.4 Arbejdets omfang Arbejdet omfatter: Etablering af trafikregulerende foranstaltninger i forbindelse med etablering af arbejdsområde på brodæk De trafikregulerende foranstaltninger gennemføres iht. gældende Vejregler. Entreprenøren er ansvarlig for udarbejdelse af trafikafmærkningsplaner og deres godkendelse ved Vejdirektoratet. 4.5 Grænse mod arbejdsområder Afgrænsning af arbejdsområdet fortages med trafikværn. Trafikværn Der kan kun anvendes trafikværn som er optaget på Vejdirektoratets liste over godkendte trafikværn til vejarbejder. Monteringsvejledning udstedt af fabrikanten af trafikværnet skal forefindes på arbejdspladsen.

54 54 af 96 SAB.GLIL-REIS Trafikværn skal være i klasse T1/W1, bredde på trafikværn må max være 300 mm. Der skal være monteret reflekser på den side af trafikværnene, som vender mod trafikken. 4.6 Adgangsåbninger 5 Ledninger 5.1 Alment Entreprenøren må etablere 2-3 åbninger i trafikværnet, der kan flyttes efter behov. Åbningerne skal afmærkes efter gældende vejregler, og placering af åbninger skal godkendes af tilsynet inden etablering. Der må ikke arbejdes i umiddelbart nærhed af åbningerne. Entreprenøren bærer det fulde ansvar for skader, han måtte påføre ledninger eller kabler, som er eller med rimelighed burde være identificeret inden arbejdets igangsættelse. Eventuelle beskadigelser af kabler og ledninger skal straks meddeles bygherre og ledningsejer. Arbejde i nærheden af eksisterende ledninger og kabler på broen skal foregå med stor forsigtighed således at broens drift ikke forstyrres. Bygherren har kendskab til følgende eksisterende ledninger inden- og uden for arbejdsområdet: Vejafvanding: I gitterfagene er afløbskassen indbygget i kantstensopspring. I landfagene er afløbsristene placeret i vejbanen. Alle ændringer på eksisterende installationer, kabler, ledninger mv. skal ske som bygherreleverance ved broens faste elektriker og i tæt koordinering med brofogeden. Inden arbejdets igangsætning skal omfanget af forlægninger, afbrydelser, mv. aftales med bygherren, som derefter lader dette arbejde udføre ved broens faste elektriker. Entreprenøren skal foretage beskyttelse og inddækning af alle forlagte kabler, ledninger og alle installationer, samlebokse, bomanlæg, signalanlæg mv. inden for arbejdsområdet. 6 Laboratoriefaciliteter Vedrørende de prøver og målinger der skal gennemføres i entreprisen henvises til de relevante SAB afsnit. Der er ikke krav om laboratoriefaciliteter på byggepladsen. Prøvning af beton mv. skal foregå vha. mobil laboratorievogn. Der skal på arbejdspladsen kunne gennemføres følgende kontroller af beton: Den friske betons konsistens bestemt ved sætmål Den friske betons luftindhold bestemt ved Pressurmetermetoden Udstøbning af betonprøvecylindere (d = 150 mm, h = 300 mm) Den friske betons temperatur

55 55 af 96 SAB.GLIL-REIS 7 Miljøforhold 7.1 Alment Entreprenøren skal i god tid før iværksættelse af arbejder, der trods iværksatte foranstaltninger kan give anledning til gener i form af støj, vibrationer, støv, lugt mv., advisere naboer, der forventes berørt af generne. 7.2 Støjgener Entreprenøren skal i en arbejdsprocedure og tidsplan beskrive forebyggelse af støjgener, herunder evt. planlagt etablering af støjafskærmende foranstaltninger. Vejdirektoratet og Fredericia Kommune skal altid orienteret og dokumentation herfor skal fremsendes til begge parter. Særligt støjende arbejde skal udføres mellem kl. 7 og 18 på hverdage og 7-14 om lørdage. Arbejdet bør udføres med materiel, der generer omgivelserne mindst muligt. Maskiner skal være forsynet med et CE mærke, og en angivelse af støjniveauet. For nærværende entreprise gælder følgende grænseværdier for støjbelastning, Lr, og maksimalværdien, Lp,max, i bolignære områder og andre støjfølsomme områder: Mandag - fredag, kl : Lr = 70 db Uden for dette tidsrum: Lr = 40 db Maksimalværdier (nat kl ) Lp,max = 55 db Grænserne for støjbelastningen og støjens maksimalværdi er angivet henholdsvis som det ækvivalente, korrigerede støjniveau, og den maksimale øjebliksværdi med tidsvægtningen "fast", og gælder ved de omkringliggende boliger og andre støjfølsomme arealer. For støjbelastningen gælder, at grænseværdien skal være overholdt for den mest støjende 8 timers periode i tidsrummet mandag - fredag, kl For natperioden, kl , gælder, at grænseværdien skal være overholdt i den mest støjende ½ time. Uden for disse tidsrum skal grænseværdien være overholdt i den mest støjende 1/1 time. For maksimalværdien gælder det, at støjen ikke må overskride grænseværdien for natperioden, kl Hvis entreprenøren forventer, at arbejderne ikke kan gennemføres under hensyntagen til ovenfor anførte grænser skal entreprenøren indgå aftale med kommunen om særlig tilladelse til arbejderne på baggrund af entreprenørens detaljerede tidsplan for arbejderne. Entreprenøren skal følge eventuelle krav kommunen måtte stille. Aftale med kommunen skal indgås i så god tid at kommunen kan informere berørte naboer. Hvis entreprenøren, f.eks. ved nat- og weekend-arbejde, forventer at overskride støjgrænserne, skal der forinden, ved velbegrundet ansøgning, opnås dispensation fra støjgrænserne fra Fredericia Kommune. Dispensationen skal findes på arbejdspladsen på de pågældende tidspunkter, og kopi skal på forhånd være fremsendt til tilsynet. Entreprenøren skal ikke forvente, at der vil blive udstedt en generel tilladelse, til at overskride de anførte grænseværdier, gældende for alle arbejdsdage og alle tidspunkter. Der kan,

56 56 af 96 SAB.GLIL-REIS hvis det kan dokumenteres, at det er nødvendigt, blive givet tilladelse til at overskride grænserne på velspecificerede tidspunkter på få givne datoer. Ovenstående støjgrænser er forhåndsgodkendt hos Fredericia Kommune. 7.3 Vibrationsskader og vibrationsgener Entreprenøren skal i en arbejdsprocedure beskrive forebyggelse af vibrationsskader og - gener, herunder etablering af vibrationsdæmpende foranstaltninger for kritiske arbejder samt metoder og udstyr for måling af vibrationer. 7.4 Støvgener Entreprenøren skal gennem sin arbejdstilrettelæggelse forebygge støvgener. Entreprenøren skal i en arbejdsprocedure redegøre for, hvorledes støvgener forebygges. Entreprenøren skal beskrive støvende arbejdsprocessor og udstyr, samt de arbejdsprocedurer og metoder, der planlægges anvendt til bekæmpelse af støvgener. Dette skal inkludere overvejelser omkring max. tilladelige vindhastigheder under visse arbejder. 7.6 Forurening på tilstødende veje Entreprenøren skal i en arbejdsprocedure redegøre for, hvilke metoder og udstyr der påtænkes anvendt ved rengøring af køretøjer og ved renholdelse af eksisterende og nye vejarealer samt vejudstyr, samt ved bekæmpelse af støvgener. 7.8 Afværgeforanstaltninger til forhindring af forurening Følgende recipienter skal beskyttes: Lillebælt Entreprenøren skal sikre at nedbrydningsaffald fjernes og bortskaffes/deponeres således at der ikke er risiko for at det blæser eller skylles i Lillebælt. Broens afvanding ledes ud i Lillebælt, hvorfor denne IKKE må anvendes til ovenstående. Entreprenøren skal i en arbejdsprocedure redegøre for, hvilke tiltag der iværksættes til sikring af recipienter. Arbejdsproceduren skal redegøre for materiel og metoder, samt den overvågning og opfølgning, der vil finde sted. Hvis der sker driftsforstyrrelser eller uheld, der medfører forurening af Lillebælt, skal Fredericias Kommunes miljøsekretariat omgående have besked. Uden for normal arbejdstid kontaktes alarmcentralen omgående på 112, der orienterer miljøvagten. Oliespild og lignende forurening fra pumper og andet materiel skal undgås ved, at disse placeres på bakker.

57 57 af 96 SAB.GLIL-REIS 7.9 Affaldshåndtering og bortskaffelse I forbindelse med gennemførelse af entreprisen vil der forekomme produktion af affald. Håndtering af affald herunder anmeldelse - skal ske i overensstemmelse med respektive kommuners affaldsregulativ. Entreprenøren skal ved en arbejdsprocedure angive: 10 Særlige forhold 10.1 Alment Hvilke affaldstyper og nedbrydningsmaterialer, der forventes frembragt under entreprisens gennemførelse. Hvordan der holdes orden og ryddeligt på arbejdsområdet og på arbejdspladsen såvel på land som på brodækket. Kildesortering af affald og nedbrydningsmaterialer i overensstemmelse med gældende affaldsregulativ. Containeres placering, herunder til- og frakørselsforhold. Oprydning og rengøring ved de forskellige etapers afslutning. Entreprenøren skal oplyse affaldsmængder og oplysninger om bortskaffelse. Entreprenøren skal på forlangende aflevere kopi af køre- vejesedler fra transportør samt kvitteringer fra modtager erlægges. Entreprenørens affaldshåndtering vil være et fast punkt på dagsordenen for byggemøder. Det skal gennem afskærmning, arbejdets tilrettelæggelse og udførelse, valg af metoder mv. sikres, at trafikanter ikke udsættes for gener fra arbejderne, herunder støv, tilsmudsning mv. Tilstødende konstruktionsdele, der forurenes, skal straks rengøres. Eventuelle skader skal straks meddeles tilsynet og udbedres efter tilsynets anvisning uden udgift for bygherren. Inden aflevering finder sted, skal der ske en omhyggelig rengøring af samtlige berørte konstruktioner mv. Bygherren indestår ikke for, at tegninger af eksisterende anlæg i alle henseender er i overensstemmelse med de virkelige forhold. Entreprenøren skal sikre sig, at alt materiel og alle materialer er forsvarligt fastgjort og ikke kan løsrive sig i blæsevejr Forceret arbejde Arbejdet skal i nødvendigt omfang udføres som forceret arbejde. Dvs. at entreprenøren skal forvente at skulle arbejde 7 dage om ugen i alle døgnets timer. Entreprenøren skal i god tid ansøge Fredericia - og Middelfart Kommune om at udføre støjende arbejder.

58 58 af 96 SAB.GLIL-REIS SLAP ARMERING SAB for Slap armering er supplerende, særlige beskrivelser til AAB for Slap Armering, august Kontrol og kvalitetssikring af slap armering skal udføres med metoder og brug af formularer og tilhørende vejledningstekster beskrevet i: 1 Alment "Tilsynshåndbog for betonbroer, Kvalitetssystem for bygherretilsyn og entreprenørkontrol, Aktivitetsområder: Formarbejder, slap armering, spænd armering og betonarbejder, august 2010". Arbejdet omfatter: Iboring af strittere i eksisterende brodæk Etablering af armering i nyt betonlag 1.2 Dokumentation 2 Materialer 2.1 Armeringsstål Alt stål leveres og indbygges som nyt stål med kun uvæsentlige rustangreb, dvs. maksimalt rustgrad B iht. ISO :2007. Specifikationer iht. DS/INF 165:2011 Armeringsstål til betonkonstruktioner. Identifikation og klassificering iht. til EN og EN Identifikation Flydespænding fyk (MPa) Klasse Duktilitet εuk > (%) (ft/fy)k > Minimum forankring K 550 B 5,0 1,08 0,040 for 8 d 12 mm 0,056 for d 12 mm fr 2.5 Materiale for faststøbning af ankre Faststøbning af ankre i eksisterende beton udføres med en færdigmørtel egnet for faststøbning af stritte. Inden arbejdet igangsættes fremsender entreprenøren produktbladet for tilsynets accept. Entreprenøren skal ligeledes inden igangsætningen udarbejde en arbejdsprocedure. Der tillades ikke anvendt trykluft til rengøring af de borede huller.

59 59 af 96 SAB.GLIL-REIS 2.6 Afstandsholdere Afstandsholdere skal være af beton og skal opfylde de krav til miljøklasse og trykstyrke som modsvarer den beton de anvendes i. 3 Udførelse 3.1 Generelt Betonafstandsholdere forelægges tilsynet til gennemsyn. Sikkerhed mod faldulykker skal etableres, f.eks. ved afdækning af udragende armeringsstænger og/eller ved afspærring. Al armering skal transporteres og opbevares, således at det i mindst muligt omfang udsættes for saltvand eller sprøjt af saltvand. Armering, der er blevet udsat for saltvand, skal spules med ferskvand. Ved i boring af armering skal der drages omsorg for, at ankerhullets diameter mv. nøje svarer til den forskrevne armeringsdiameter, jf. leverandørens anvisninger, der i øvrigt nøje skal følges. 3.3 Dæklag og armeringsafstande 4 Kontrol Dæklaget for armeringen skal opfylde de på projekttegningerne angivne værdier. Entreprenøren skal kontrollere, at hver enkelt leverance er påført korrekt overensstemmelsesmærke og anføre dette i kontroljournaler. Inden støbning af opspringsbjælke, kantbjælke, fortov omkring fugekonstruktion, kørebane omkring fugekonstruktion og scramboard skal entreprenøren dokumentere dæklag ved mindst 3 målinger pr. støbesektion. I tvivlstilfælde kan tilsynet forlange måling vha. covermeter efter hærdning. De første 10 ankre udføres med lige ankrejern. Efter hærdning af mørtlen udføres trækforsøg til en kraft som krævet i AAB Slap armering. Der må ikke ske brud under trækforsøgene.

60 60 af 96 SAB.GLIL-REIS BETON Supplerende bestemmelser til AAB Beton af august Kontrol og kvalitetssikring af betonarbejdet skal udføres med metoder og brug af formularer og tilhørende vejledningstekster beskrevet i: Tilsynshåndbog for betonbroer, Kvalitetssystem for bygherretilsyn og entreprenørkontrol, Aktivitetsområder: Formarbejder, slap armering, spændarmering og betonarbejder, august Alment Arbejdet omfatter: Armeret profileringslag som underlag for ny kunststofbelægning. Entreprenøren proportionerer og dokumenterer betonen iht. de krav, der i øvrigt er stillet i SAB og AAB. 1.2 Dokumentation Betonen til de på brostedet støbte betonkonstruktioner skal leveres fra en betonfabrik, som er certificeret iht. DS/EN og DS 2426, og dermed er 3. parts overvåget af godkendt certificeringsorgan. Fabrikken skal tillade, at byggeledelsen/tilsynet aflægger uanmeldt besøg, når leverancer finder sted. Byggeledelsen/tilsynet skal have adgang til kontrolresultater fra mindst seks måneders betonproduktion forud for arbejdets påbegyndelse. 2 Materialer Klassifikation af betontyper opdelt på konstruktionsdele er anført nedenfor: Konstruktionsdele Miljøklasse Minimum styrkeklasse MPa Kontrolklasse Maks. stenstørrelse mm Max. Clklasse % Profileringsbeton E 40 skærpet 16 Cl 0,10 3 Udførelse 3.2 Udførelse Tolerancer for udsparringer, indstøbninger mv. skal fastsættes i overensstemmelse med deres anvendelse.

61 61 af 96 SAB.GLIL-REIS 3.3 Støbeprogram Metode for støbning og vibrering af betonen, reservemateriel og placering af dette, samt den valgte afretnings- og profileringsmetode skal beskrives i entreprenørens støbeprogram og forelægges bygherren til godkendelse som anført i AAB Beton. 3.4 Støbeskel Entreprenøren kan ikke påregne at udføre andre støbeskel end vist på tegningsmaterialet. Afrensning kan udføres ved højtryksspuling, våd sandblæsning, vandblæsning eller kombination heraf. Rensningen må ikke udføres ved behugning med betonhammer, mejsler eller tilsvarende. Til våd sandblæsning anvendes skarpt lerfrit natursand bestående af stærke uforvitrede korn. Vandblæsning udføres som trykspuling med et tryk på minimum 40 MPa. Til afrensning af overflader, imod hvilke der skal støbes, må trykluft kun anvendes, hvis luften er renset, så der ikke sætter sig oliefilm på overfladen. Støbeskel skal før støbning af den efterfølgende konstruktionsdel være opfugtet, så betonen er vandmættet, men overfladetør på støbetidspunktet. Før udførelse af våd sandblæsning og højtryksspuling skal der være foretaget en afskærmning og afdækning i fornødent omfang til beskyttelse af trafikanter, entreprenørens ansatte, der arbejder i området, maskindele mv. og af hensyn til sikring mod forurening af omgivelserne. Tilstødende konstruktionsdele, der forurenes, skal straks rengøres. Eventuelle skader på tilstødende konstruktioner skal straks meddeles tilsynet og udbedres efter tilsynets anvisninger uden udgifter for bygherren. Støbeskel skal placeres som angivet på tegningerne. Støbeskel skal renses omhyggeligt ved sandblæsning og efterfølgende rensning med spuling med trykvand eller ved højtryksspuling ( bar) til overfladen er kompakt og stærk. Et støbeskel anses for ru, når ruheden forekommer over hele overfladen, og dybden i ruheden er større end 3 mm. Rensning af støbeskel i miljøklasse E og A skal foretages, så stentilslaget er frilagt til en dybde på mindst 3 mm.

62 62 af 96 SAB.GLIL-REIS 3.8 Efterbehandling Krav Ved sammenstøbninger må forskellen mellem middeltemperaturen i ny betondel og eksisterende betondel ikke overstige 15 o C, med mindre det ved beregning dokumenteres, at 80 % af betonens aktuelle spaltetrækstyrke ikke overskrides. Entreprenørens dokumentation for sikring af de krævede hærdebetingelser skal foreligge i form af beregninger af de forventede temperatur- og evt. spændingsforhold samt en procedure for registrering af temperaturudviklingen og beregning af middeltemperaturer. Proceduren skal accepteres af tilsynet, før arbejdet udføres. Udover ovennævnte krav stilles der ikke absolut krav til forskellen mellem middeltemperaturen af tidligere støbte og af tilstødende, nystøbte betondele. Nystøbninger skal afdækkes effektivt med plastfolie, så hurtigt det kan lade sig gøre uden at beskadige den udførte beton, dvs. senest når de første tørre pletter vist sig på overfladen. Plastfolie skal sikres på betryggende vis, for eksempel ved afdækning med PVCpresenninger fastholdt af lægter Foranstaltninger For at overholde de stillede krav til forskellen mellem middeltemperaturen af tidligere støbte og af tilstødende, nystøbte betondele skal entreprenøren iværksætte de nødvendige foranstaltninger som nævnt i DS/EN 13670, afsnit 8.A.3.9 A. Hvis disse ikke er tilstrækkelige til at garantere, at de stillede krav kan overholdes med tilstrækkelig sikkerhed, skal støbningen udsættes til gunstigere vejrforhold Hærdnet beton, overflader 4 Kontrol Afrevne overflader Der må ikke forekomme pytdannelse på brodækket. Etablering af manglende fald skal ske ved slibning eller behugning. Eventuelle områder af brodækkets betonoverflade (lunker), fra hvilke vandafledning ikke er mulig, skal repareres ved slibning eller behugning. Krav til kvalitetskontrol fremgår af DS/EN og DS/EN Følgende anvendelser skal anses for særlige jf. DS/EN : 4.1 Alment Betonrecepter skal fremsendes til godkendelse af tilsynet. Alle betonstøbninger klassificeres som betydende bygningsdele. 4.3 Prøvestøbning Prøvestøbning kan helt erstattes af resultater fra tidligere udført prøvning med samme betontype i samme konstruktionstype.

63 63 af 96 SAB.GLIL-REIS 4.4 Produktionsprøvning af materialer og udstyr I forbindelse med betonstøbning skal følgende kontrol foretages ved hvert leveret læs beton: Den friske betons konsistens ved sætmål Den friske betons luftindhold bestemt ved Pressurmetermetoden Den friske betons temperatur Ved brug af betonpumpe evt. med slanger skal prøver udtages efter pumpen/slangerne.

64 64 af 96 SAB.GLIL-REIS 1 Alment BETONREPARATION SAB for beton er supplerende, særlige arbejdsbeskrivelser til AAB for betonreparationer, august Kontrol og kvalitetssikring af betonreparationer skal udføres med metoder og brug af formularer og tilhørende vejledningstekster beskrevet i "Tilsynshåndbog for betonbroer, Kvalitetssystem for bygherretilsyn og entreprenørkontrol, Aktivitetsområder: Formarbejder, slap armering, spændarmering og betonarbejder", august Reparationsarbejder omfatter: Gennemgang af undersiden med tilsynet/byggeledelsen inden opstart af reparationsarbejdet. Lokale betonreparationer af u.s. brodæk Betonreparationer ved topside af tværdragere Afrensning af hvide udfældninger på u.s. brodæk Betonreparationer udføres med én af følgende reparationstyper: Almindelig beton Sprøjtebeton Kunststofmodificeret cementmørtel Omfanget af reparationsarbejder på de enkelte konstruktionsdele aftales med tilsynet efter en detaljeret gennemgang på betonkonstruktionerne. Valg af reparationsmetode, herunder største stenstørrelse og udførelsesmetode skal tilpasses den aktuelle reparation. Omfang af reparationer på undersiden af brodækkes fastlægges ved banketeknik og reparationsmetode aftales efterfølgende med tilsynet. Materialer og udførelsesmetoder skal forelægges tilsynet for godkendelse senest 5 arbejdsdage før arbejdet iværksættes inklusiv datablade, evt. forprøvning og arbejdsprocedure. Entreprenøren proportionerer og dokumenterer betonen iht. de krav, der i øvrigt er stillet i SAB og AAB. 2 Materialer Forprøvning og prøvestøbning for betoner der anvendes i denne entreprise kan undlades hvis fabriksbetonproducent kan fremvise tilsvarende dokumentation for prøvning fra lignende entreprise udført inden for de seneste 6 måneder med betonleverance fra samme betonværk. Krav til materialer fremgår af DS/EN , klasse Rx. Særlige funktionskrav ud over de i DS/EN anførte er følgende:

65 65 af 96 SAB.GLIL-REIS 2.2 Produkternes sammensætning Sprøjtebeton: I miljøklasse A og E må enkeltresultater for v/c-forholdet maksimalt være hhv. 0,45 og 0,40 bestemt ved mikroanalyse af tyndslib i henhold til DS Styrken bestemt på udborede kerner skal opfylde de SAB-Beton afsnit 1.2 stillede krav. Cementbaseret mørtel med kunststoftilsætning: Mørtelens styrkeparametre må ikke være ringere end underlaget (konstruktionsbetonen) og skal indgå i en varig og holdbar forbindelse med underlaget. 2.7 Blanding Cementbaseret mørtel med kunststoftilsætning: Satsen skal blandes af hele portioner af komponenterne, således som de leveres. Satsen må ikke være større end at den med de aktuelle temperaturforhold kan anbringes på reparationsstedet, før afbindingen begynder. Reparationsmateriale, der ikke er anvendt før afbindingen indtræder, må ikke genopblandes, men skal kasseres Andre delmaterialer Cementbaseret mørtel med kunststoftilsætning: Kunststoftilsætningen skal være: Alkalibestandig Volumenbestandig Bitumenbestandig Vandbestandig Ældningsbestandig Modstandsdygtig over for frost/tø og saltpåvirkning. 3 Udførelse Kunststoftilsætningen skal have stor modstand mod vandgennemtrængning. Kunststoftilsætningen må ikke befordre korrosion. Krav til udførelse fremgår af DS/EN Krav til udførelse af sprøjtebetonarbejder, fremgår af DS/EN Cementbaseret mørtel med kunststoftilsætning: Der afsluttes med en filtset overflade. Reparationsmørtelen skal afrettes i plan med den tilstødende betonoverflade (uden mørtelspild på denne).

66 66 af 96 SAB.GLIL-REIS 3.3 Afskærmning Før udførelse af sandblæsning, højtryksspuling og sprøjtearbejde skal der være foretaget afskærmning og afdækning i nødvendigt omfang til beskyttelse af trafikanter, skibstrafikken, maskindele m.v. og af hensyn til forurening af omgivelser, herunder også Lillebælt. Tilstødende konstruktionsdele, der forurenes, skal straks rengøres. Eventuelle skader på tilstødende konstruktioner skal straks meddeles tilsynet og udbedres efter tilsynets anvisning uden udgift for bygherren. 4 Kontrol Krav til kvalitetskontrol fremgår af DS/EN og DS/EN Følgende anvendelser skal anses for særlige jf. DS/EN : 4.1 Alment Kvalitetskontrol af reparationsprodukter og reparationer med disse er angivet i DS/EN , DS/EN , DS/ENV og DS/EN Kvalitetskontrol af sprøjtebeton og -støbning er angivet i DS/EN og DS/EN , idet inspection category for det aktuelle arbejde er Forprøvning af materialer Kontrol udføres i henhold til DS/EN med tilhørende annekser samt DS 2426 mht. alkalireaktivitet af tilslag Produkternes sammensætning Krav til substrat og ydeevne af reparationer er angivet i DS/EN , DS/ENV og DS/EN samt for sprøjtebetonreparationer i DS/EN og DS/EN Blanding Der skal udføres forprøvning til bestemmelse af en blandeprocedure, der sikrer fuld dispergering af fibermaterialerne, hvis der anvendes fibertilsætning. 4.4 Udførelseskontrol For overflader, der skal overfladebehandles, fugtisoleres eller belægges med kunststofbelægning skal vedhæftning af såvel underlaget som reparationer udført af mørtler overholde følgende krav ved prøvning i henhold til DS/EN 1542: Der skal for hvert kontrolafsnit - dog mindst for hver påbegyndt 100 m 2 - overflade udføres 5 prøvninger

67 67 af 96 SAB.GLIL-REIS Hvis trækstyrken af eksisterende beton er mindre end 1,5 N/mm 2, kan bygherren træffe beslutning om særlige foranstaltninger. Gennemsnitsværdien af reparationsmørtelens vedhæftningsstyrke for 5 efter hinanden opnåede enkeltværdier skal være mindst 1,0 N/mm 2, eller bruddet skal ske i den underliggende beton.

68 68 af 96 SAB.GLIL-REIS BROBELÆGNING SAB brobelægninger er supplerende, særlige beskrivelser til AAB for Brobelægninger: pkt , november 2006 pkt. 11.7, 11.8 og 11.10, begge november 2004 Revisionshæfte, februar 2009 Kontrol og kvalitetssikring af brobelægning skal udføres med metoder og brug af formularer og tilhørende vejledningstekster beskrevet i "Tilsynshåndbog for fugtisolering og brobelægning", oktober Alment Beskrivelsen omfatter følgende arbejder: Etablering af kunststofbelægning på kørebane 8 Kunststofbelægning 8.1 Alment Arbejdet omfatter: Levering og udførelse af kunststofbelægning på kørebane på overside af profileringslag Efter anmodning skal entreprenøren senest 5 dage efter licitationen fremkomme med forslag til belægningsopbygning baseret på nedennævnte arbejdsbeskrivelse. Der skal anvendes typegodkendt kunststofbelægning til det foreliggende anvendelsesområde. Underlaget hvorpå kunststofbelægningen skal etableres består af beton. Forventet årsdøgnstrafik på broen er ca køretøjer. Reparationer og eftersyn af kunststofbelægningen foretages efter et år, hvor en inspektion af kunststofbelægningen i samråd med tilsynet afgør hvilke skader, der skal repareres Typegodkendelse Entreprenøren skal anvende et system, der er typegodkendt til et betonunderlag. Om nødvendig skal entreprenøren sørge for at de systemer han påtænker anvendt, bliver godkendt. Omkostninger hertil skal indregnes i tilbuddet. Belægningsopbygningen skal som minimum indeholde en grunder, et membranlag samt et slidlag. Kravene til lagene i opbygningen skal være i overensstemmelse med AAB 11 afs.

69 69 af 96 SAB.GLIL-REIS 8.1. På kørebanen skal der anvendes en belægningsopbygning, der er i overensstemmelse med den forventede trafikbelastning Funktionskrav Dimensioneringshastighed er < 60 km/t. Friktion Friktionsmåling udføres som anført i AAB 11 afs med anvendelse af samme acceptkriterier. Hvor måling med ROAR ikke er praktisk gennemførlig skal følgende vikarierende acceptkriterier for friktion være opfyldt: Teksturdybden af færdig belægningsoverflade skal overholde: Middelværdi: > 0,7 mm Mindsteværdi: > 0,5 mm Bestemt efter DS/EN Der skal måles ved min. 6 positioner tilfældigt fordelt. Den færdige belægningsoverflade skal tillige overholde følgende kriterier for friktion: Middelværdi 45 Mindsteværdi 40 Målt med pendulruhedsmåler iht. DS/EN Der skal måles ved min. 6 positioner tilfældigt fordelt. Jævnhed og profil Det i AAB anførte krav til maksimale afvigelser på ± 4 mm udgår og erstattes af jævnhedskrav som anført i AAB for brobelægninger pkt for slidlag med ønsket hastighed < 60 km/t. De i AAB anførte krav til maksimale pytdannelse gælder uændrede. 8.2 Materialer Lagtykkelse i belægningsopbygningen måles fra laggrænse til gennemsnitlig overflade af friktionsmaterialet. Entreprenøren skal med sit tilbud vedlægge: Oplysninger om egnethed til det foreliggende projekt. Referencer fra tilsvarende projekter Tekniske datablade, arbejdshygiejniske brugsanvisninger og reparationsforskrifter godkendt af Arbejdstilsynet. Entreprenøren skal fremsende sit forslag til tilsynet for accept.

70 70 af 96 SAB.GLIL-REIS 8.3 Udførelse Leverandørens arbejdsbeskrivelse angivet i typegodkendelsesdokumentet skal følges, idet arbejdsinstruks og arbejdsplan m.v. skal meddeles tilsynet inden arbejdets påbegyndelse. Entreprenøren skal ved sin arbejdstilrettelæggelse og Plan for sikkerhed og sundhed være opmærksom på: At der til kunststofbelægning anvendes MAL-kodede produkter evt. sikkerhedsforanstaltninger nævnt i sikkerhedsdatablade for kunststofbelægningsprodukter På frie og lodrette kanter tillades efter aftale, at materialerne thixotroperes Klargøring af underlag Ved klargøring af overflader for kunststofbelægning skal der drages omsorg for tilstødende konstruktionsdele ikke beskadiges. Ved ujævnheder og lunker større end 1,5 mm skal det aftales med tilsynet hvorledes der oprettes. Ved ujævnheder og lunker mindre end 1,5 mm kan opretning ske i kunststofbelægningen. Entreprenøren er pligtig til at udbedre skader der påføres andre konstruktionsdele. 8.4 Kontrol Vedhæftning af kunststofbelægning Vedhæftningsstyrken af kunststofbelægningen kontrolleres ved minimum 3 målinger i henhold til DS/EN 1542 hver arbejdsdag.

71 71 af 96 SAB.GLIL-REIS 12 Kørebaneafmærkning SAB for afmærkning på broen er supplerende særlig beskrivelse til AAB for Kørebaneafmærkning, juni 2010 Kontrol og kvalitetssikring af kørebaneafmærkning skal udføres med metoder og brug af formularer og tilhørende vejledningstekster beskrevet i Tilsynshåndbog for kørebaneafmærkning, juni Alment Arbejdet omfatter udførelse af permanent afmærkning på kørebanens midte som eksisterende. Der er tale om nymarkering. Arbejdet omfatter endvidere udførelse af midlertidig afmærkning (stopstriber) som hvid markering med kort holdbarhed samt fuldstændig fjernelse efter etapernes afslutning. Al permanent kørebaneafmærkning udføres med lang holdbarhed. Forud for opbrydning af eksisterende belægninger skal entreprenøren indmåle og registrere den eksisterende afmærkning jf. SAB-Arbejdsplads afsnit Materialer Senest 10 arbejdsdage før produktionens påbegyndelse skal der forelægges materialespecifikationer til tilsynet med oplysninger om fabrikat, refleksperler, udlægningstemperatur og udlægningsmængder i kg/m Lystekniske egenskaber Reflektionsegenskaberne for permanent afmærkning skal opfylde krav til klasse Q3/R3 i AAB figur 1. For midlertidig afmærkning er kravet klasse Q3/R Udførelse Ved fjernelse af den midlertidige afmærkning skal arbejdet udføres på en sådan måde, at overfladen bagefter fremstår intakt og uden markante spor, riller eller lignende ar i belægningen. Opmærkning af vejmidte skal udføres som "maskinopmærkning" Kontrol Generelt Det påhviler entreprenøren at sikre, at den udførte kørebaneafmærkning overholder funktionskravene som angivet i AAB.

72 72 af 96 SAB.GLIL-REIS Gældende krav i mangelansvarsperioden Afmærkningen skal være uden mangler i form af afskalninger og bortslidning i hele mangelansvarsperioden. På en vilkårlig strækning i hele broens længde må det afskallede/bortslidte areal ikke overstige 5 %.

73 73 af 96 SAB.GLIL-REIS ANDRE ARBEJDER 2 Fugekonstruktioner 2.1 Alment Beskrivelsen omfatter følgende arbejder: Udskiftning af Transflexfuger. Forhøjning af tværgående bitumenfuger. Sandblæsning af slæbepladefuge på lodret kant ind mod arbejdsområdet. Der skal ved arbejder omkring fugekonstruktionerne drages omsorg for at de blivende konstruktionsdele ikke beskadiges. Herudover skal entreprenøren genbruge den eksisterende armering i det omfang, at det måtte være nødvendigt for den valgte fugeløsning Udskiftning af Transflexfuger Total nedbrydning og fjernelse af eksisterende dilatationsfuge inkl. fastgørelser Levering og montering af ny mekanisk dilatationsfuge iht. det på projekttegningerne viste princip Følgende funktionskrav skal overholdes: Fugen skal være vandtæt. Fugens levetid skal være min. 35 år. Fugebånd skal være i ét stykke, samlinger ved vulkanisering i denne accepteres ikke. Profilet skal løbe ubrudt fra brokant til brokant Fugen skal være støjsvag Entreprenøren skal fremsende erklæring på at fugen er egnet til indbygning i de givne forhold og kan fungere tilfredsstillende. Dilatationsfugeløsningen inkl. dokumentation skal forelægges tilsynets accept seneste 2 uger inden bestilling af materialer Forhøjning af tværgående bitumenfuger Arbejdet omfatter følgende: Frihugning, fjernelse og bortskaffelse af eksisterende fugekonstruktion ned til eksisterende forankringskonstruktion (vinkeljern i stål). Levering og montering af ståldele på eksisterende forankringskonstruktion, jf. tegningerne. Mekanisk afrensning til Sa 2½ samt påføring af ny overfladebehandling i form af zinkholdigt maling på eksisterende og nye ståldele. Hvor type-a fuge udlægges overbehandles ikke. Ilægning af bagstop og udlægning af bitumenfuger (type-a) Følgende funktionskrav skal overholdes: Fugen skal være vandtæt. Stålet og svejsesamlingerne skal min. have en levetid på 35 år. Fugen skal løbe ubrudt fra brokant til etapeskel.

74 74 af 96 SAB.GLIL-REIS 2.2 Materialer Udskiftning af Transflexfuger Ny mekanisk dilatationsfuge skal udføres iht. projekttegninger eller ligestillede. Entreprenøren skal ved afvigelse af tilbud vedlægge forslag til ny mekanisk dilatationsfuge. Forhøjning af tværgående bitumenfuger Bitumenfuger skal være typegodkendte. 2.3 Udførelse Udskiftning af Transflexfuger Nye mekaniske fuger indbygges jf. leverandørens anvisninger. Endelige detaljer, omkring de nye fuger, udarbejdes efter modtagelse af entreprenørens forslag til fugetype og efter frilægning af eksisterende fugekonstruktion. Entreprenøren skal ved fjernelse af eksisterende fugekonstruktion, bevare den eksisterende armering. Indbygning skal ske under hensyntagen til evt. sætninger, forskydninger og vinkeldrejninger af det eksisterende brodæk. Det nye profil skal overholde broens tvær- og længdeprofil. Indmåling af profilplacering skal fremsendes til tilsynet inden endelig indbygning. Indbygning af mekanisk dilatationsfuge skal ske med specialværktøj og personel, der er rutineret i at udføre sådanne operationer. Montage på pladsen skal ske under ledelse og overvågning af fugeproducenten. Fuge skal monteres under hensyntagen til igangværende arbejder på broen, vedlagte tidsplan er vejledende og arbejdet skal løbende koordineres med øvrige entrepriser. Samtlige dele af fugekonstruktionen skal som samlet konstruktion være testet og godkendt til indbygning på trafikbelastede arealer. Testen skal som minimum dokumentere vandtæthed, modstandsevne og styrke samt holdbarhed. Forhøjning af bitumenfuger Fjernelse af eksisterende overdel ned til de indstøbte L-profiler skal ske således, at de sidste min. 2 mm ned til grundmaterialet, der skal bevares, skal ske ved slibning. Svejsearbejder såvel længde- som tværstød skal udføres af certificerede svejsere. Det skal dokumenteres ved kontrol, at svejsningerne overholder kvalitetskrav til EXC 3, jf. DS/EN pkt Ligeledes skal dokumenteres ved magnetofluxkontrol at fjernelse af eksisterende overdel ikke har medført revnedannelse i grundmaterialet. Ved overfladebehandling af bitumenfuger, skal ståldele i kontakt med bitumenfugen ikke påføres overfladebehandling. Der udføres stadig afrensning til min. Sa 2½. Afrensning af slæbepladefuge Afrensning til min. Sa 2½ på lodrette kanter.

75 75 af 96 SAB.GLIL-REIS 2.4 Kontrol Entreprenøren skal foretage kontrol af færdigt stål- og svejsearbejde. 10 Opbrydningsarbejder 10.1 Alment Arbejdet omfatter følgende arbejder på brodækket: Opbrydning af brobelægning ned til fugtisolering inkl. bortskaffelse Opbrydning af fugtisolering inkl. bortskaffelse, som vist på eksisterende tegninger Skæring af belægning med diamantskive Alle opbrudte materialer fjernes ved entreprenørens foranstaltning. Materialer, som bygherren ikke ønsker at benytte, tilfalder entreprenøren og skal fjernes af denne. Entreprenøren skal, inden nedbrydningsarbejdet påbegyndes, udarbejde arbejdsprocedure, indeholdende beskrivelse af håndtering af miljø, sikkerhed og sundhed, kvalitetskontrol samt oplysning om sortering og bortskaffelse af materialer. Inden opbrydningsarbejdet igangsættes samt under og efter det, skal de i SAB-Arbejdsplads under SAB afsnit Arbejdsplads afsnit 2.2 anførte målinger være udført. Inden opbrydningsarbejdet igangsættes samt under og efter det, skal de i SAB-Arbejdsplads beskrevne beskyttelsesforanstaltninger være etableret og vedligeholdt. I henhold til oprindelig beskrivelse/tegninger består den eksisterende belægning og fugtisolering af lagene beskrevet i SAB Arbejdsplads afsnit Udførelse Det konkrete omfang af opbrydningsarbejdet skal fastlæges i samråd med tilsynet. Ved opbrydningen skal der drages omsorg for, at områder og/eller lag, der skal bevares, ikke beskadiges. Der skal drages omsorg for at især eksisterende beton bagved kantstensopspring ikke beskadiges unødigt. Såfremt områder og konstruktionsdele beskadiges utilsigtet skal disse repareres uden omkostning for bygherre. Det konkrete omfang af opbrydning og metoder skal fastlægges i samråd med tilsynet. Generelt skal alle betonoverflader efter afrensning have en sund overflade med stor vedhæftningsstyrke. 11 Nedbrydnings-, behugnings- og afrensningsarbejder 11.1 Alment Arbejdet omfatter følgende arbejder på brodækket: Affræsning af o.s. brodæk, tykkelse ca. 20 mm

76 76 af 96 SAB.GLIL-REIS Supplerende behugninger af forvitret og revnet beton i lokale områder på eksisterende overside af brodæk Behugning af beton ind under stålkant på kantstenopspring, jf. projekttegninger Nedbrydning af forvitrede og revnet beton på lokale områder på underside brodæk Efter opbrydning af eksisterende brobelægning inklusiv fugtisolering på brodækkets overside, jf. SAB Andre arbejder afsnit 10, udføres fræsning, der i nødvendigt omfang skal afsluttes med fræsning af overfladen med en fintandet fræser og lokal nedbrydning af betonoverfladen for at fjerne skadet beton. Entreprenøren skal, inden nedbrydningsarbejdet påbegyndes, udarbejde en arbejdsprocedure for nedbrydningen, hvor fremgangsmåde, rækkefølge, materiel og bemanding, beskyttelse af omkringlæggende konstruktioner, håndtering af miljø, sikkerhed og sundhed, kvalitetskontrol samt forhold vedrørende trafikafvikling, bortskaffelse af materialer mv. er beskrevet. Entreprenøren skal gennem sin arbejdstilrettelæggelse udføre en effektiv vådtågebekæmpelse samt sikre, at der ikke sker en større belastning af det omkringliggende miljø, end accepteret af myndigheder, jf. SAB Arbejdsplads. Såfremt der på trods heraf opstår støvgener, skal entreprenøren i samarbejde med bygherren finde frem til metoder for bekæmpelse af disse. Specielt skal entreprenøren være opmærksom på følgende risici: Forhåndsregler til at imødegå forurening ned nedbrydningsmaterialer igennem broafløb, jf. SAB 1.7. Opsamling/bortledning af vand fra brodæk, når broafløb og fuger opbrydes. Udlægning af armering og støbning må ikke gennemføres inden overfladen er godkendt af tilsynet Materialer / Metoder Entreprenøren skal fremlægge udførlig beskrivelse af udstyr og arbejdsprocedurer for tilsynet, før arbejdet må påbegyndes Udførelse Nedbrydningsarbejder skal udføres meget omhyggeligt, således at konstruktionsdele, der skal bevares, ikke beskadiges. Før fræsning af brodæk iværksættes, skal aktuelle dæklag bestemmes ved lokale ophugninger og/eller dæklagsmålinger. Betonoverflade skal fremstå som ru støbeskel efter fræsning. Før udførelse af nedbrydningsarbejder og sandblæsning skal der foretages afskærmning og afdækning i nødvendigt omfang til beskyttelse af trafikanter, maskindele mv. og af hensyn til forurening af omgivelser, herunder Lillebælt. Afskærmning mellem arbejdsområde, fortov, broklappen (maskineri) og på underside brodæk skal påregnes at udføres som et flytbart telt eller lignende, idet afskærmning langs trafikværn ikke kan udføres helt tæt, jf. SAB-5. Nedbrydningen skal ske i nøje overensstemmelse med beskrivelse og tegninger samt i øvrigt efter tilsynets anvisninger. Dette er også gældende for underside af brodæk.

77 77 af 96 SAB.GLIL-REIS Sunde konstruktionsdele, der ved uagtsomhed nedbrydes eller beskadiges i større omfang end bestemt af tilsynet og accepteret af entreprenøren, skal entreprenøren retablere vederlagsfrit. Betonflader, imod hvilke der skal støbes, skal opfylde kravene til støbeskel, jf. AAB Tilstødende konstruktioner og trafikerede arealer skal renses for sandblæsningssand mindst en gang dagligt og altid ved arbejdstidens ophør. I nødvendigt omfang og senest ved arbejdets afslutning skal entreprenøren rense tilstødende konstruktioner m.v. for nedbrudte materialer og sandblæsningssand Kontrol Tilsynet skal have lejlighed til at gennemgå/syne nedbrydnings- og behugningsarbejdet løbende, før det videre arbejde påbegyndes 12 Annullering af dryprør 12.1 Alment Arbejdet omfatter: 12.3 Udførelse Annullering af eksisterende dryprør samt reparation af huller, hvor dryprør sløjfes, jf. projekttegninger Entreprenøren skal fjerne alle eksisterende dryprør. Hullerne skal udsættes med en egnet reparationsmørtel. Entreprenøren skal fremsende datablad for reparationsmørtel til accept hos tilsynet. Beskadigelse af armering skal undgås.

78 78 af 96 TAG.GLIL-REIS TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG (TAG) Arbejdet betales dels efter tilbud og dels efter regning. (Ved betaling efter regning anvendes dog tilbudte timelønninger og materiellejepriser). I det følgende er arbejderne henført til de to kategorier med betegnelserne (T) henholdsvis (R). De behandles i efterfølgende afsnit. A. Tilbudsarbejder (T) B. Regningsarbejder (R) A Tilbudsarbejder (T) 0.1 Generelt Tilbuds- og afregningsgrundlaget (TAG) angiver generelle forudsætninger for fastsættelse af mængder i tilbudslisten (TBL) samt almindelige og specielle bestemmelser vedrørende omfanget af ydelser under de enkelte hovedposter, poster og underposter. Alle mængder er fastsat som teoretiske geometriske mængder (fast mål uden spild) i henhold til beskrivelser og tegninger, medmindre andet er defineret under den enkelte post henholdsvis underpost. Mængdeændringer jf. AB 92 ad 14 og SB ad 14 bestemmes efter de samme principper, som er anvendt ved udregning af tilbudslistens mængder. Priserne under de enkelte poster henholdsvis underposter skal omfatte samtlige ydelser til det pågældende arbejde, herunder de i SAB og AAB foreskrevne prøver, kontrolmålinger og dokumentationer, beregninger m.v. samt spild og eventuelle mermængder udover de teoretiske, samt alle for entreprisens gennemførelse nødvendige biydelser, herunder eventuelle tillæg for udførelse udenfor normal arbejdstid samt årstidsbestemte foranstaltninger. 0.2 Mængdefastsættelse og afregningsmængder Hvor ydelsen fastsættes ved en mængde, skal afregningsmængden fastsættes ved opmåling af det faktisk udførte arbejde i forbindelse med arbejdets udførelse. Såfremt dokumentationsgrundlaget for fastsættelse af afregningsmængden fjernes under udførelsen af arbejdet, skal mængden fastsættes af såvel entreprenøren som tilsynet før arbejdet igangsættes. I modsat fald fastsætter tilsynet alene grundlaget. Tilsvarende gælder for arbejder, der tildækkes og ikke er synlige i det færdige anlæg. 0.3 Tilbudslistens poster Nedenfor angives specielle bestemmelser vedrørende mængdefastsættelser og ydelsesomfang for tilbudslistens enkelte poster, henholdsvis underposter. De nedenfor angivne numre refererer til tilbudslistens post-/underpostbetegnelser.

79 79 af 96 TAG.GLIL-REIS De endelige mængder for ovennævnte poster/underposter bestemmes som beskrevet i hvert enkelt tilfælde. 1.0 Arbejdsplads Beløbet under nedennævnte underpost 1.1 til 1.12 vil blive udbetalt med 50 % efter etablering og 50 % efter rømning Indretning og rømning af arbejdsplads Tilbudslistens faste sum skal inkludere alle udgifter ved etablering, drift, omlægning, ryddeligholdelse og fjernelse af arbejdsplads med tilhørende stationært materiel og installationer, til adgangs- og arbejdsveje m.v. samt til nødvendige generelle interimsforanstaltninger, herunder indhegning af arbejdsplads, der ikke afregnes under hovedpost 18, samt nødvendig afvanding og belysning af broareal og arbejdsplads. Derudover skal den faste tilbudssum også inkludere retablering af arbejdsområdet efter arbejdets afslutning. De faciliteter, der etableres under denne post, skal uden ekstrabetaling være til rådighed for regningsarbejder (R). Den faste sum skal endvidere inkludere alle udgifter til afsætning, laboratoriefaciliteter, vinterforanstaltninger og faciliteter for byggemøder samt alle udgifter til vejrligs- og årstidsbestemte foranstaltninger, som er nødvendige for gennemførelse af konditionsmæssigt arbejde. Tørholdelse af arbejdspladsen i hele anlægsperioden skal være indeholdt i den faste sum. Evt. nødvendig befæstelse på adgangsveje internt i arbejdsområdet skal være inkluderet med mindre disse udtrykkeligt er anført i en nedenstående post. Blandt interimsforanstaltningerne er dog undtaget de trafikforanstaltninger, der er medtaget under hovedpost 18 eller særskilte ydelser anført under de enkelte arbejder. Den faste sum må ikke overstige 10 % af den samlede tilbudssum Tillæg til drift af arbejdsplads Forlænges driftsperioden for arbejdspladsen på grund af ekstraarbejder, for hvilke der indrømmes tidsfristforlængelse, betales dette pr. arbejdsdag med enhedsprisen. I enhedsprisen er indeholdt tillæg til drift og vedligehold af de færdselsregulerende foranstaltninger som er anført under hovedpost 18.

80 80 af 96 TAG.GLIL-REIS 1.3 Laboratoriefaciliteter Laboratoriefaciliteter Ydelsesomfanget fremgår af beskrivelsen og betales med en fast sum. 1.5 Kabler og ledninger Kabler og ledninger Den faste sum skal inkludere udgifter til gener i forbindelse med, at kablerne forlægges eller henligger i arbejdsområdet Kvalitetssikring og miljøledelse Plan for sikkerhed og sundhed Den faste sum skal inkludere alle udgifter til fremskaffelse af nødvendigt materiale til bygherres sikkerhedskoordinator Beredskabsplan for miljø og arbejdsmiljø Den faste sum skal indeholde ydelserne, hvilket omfang fremgår af SAB Styring og Samarbejde afsnit 5 og 6 samt afsnit 7 i SAB Arbejdsplads Arbejdsprocedurer Den faste sum skal indeholde alle udgifter til opstilling og ajourføring af alle relevante arbejdsprocedurer samt de i SABen angivne procedurer Som udført-tegninger og endelig kvalitetsdokumentation 1.14 Andet Den faste sum skal indeholde ydelserne, hvilket omfang fremgår af SAB Styring og Samarbejde afsnit 5 og 6 samt afsnit 7 i SAB Arbejdsplads. Ydelserne omfatter de tiltag, der vurderes nødvendige for at overholde de i SB angivne tidsfrister. Det må som udgangspunkt påregnes, at alle nævnte tiltag i et vist omfang vil være nødvendige for at overholde tidsfristerne Omkostninger ved arbejde i flerholdsskift Den faste sum skal inkludere alle udgifter til at etablere og gennemføre hele eller dele af entreprisen ved arbejde 7 dage om ugen i alle døgnets timer. Den faste sum skal indeholde alle udgifter til løntillæg, øgede arbejdspladsomkostninger, øget ledelse og administration mv. forbundet med at etablere og drive arbejderne 7 dage om ugen i alle døgnets timer.

81 81 af 96 TAG.GLIL-REIS Den faste sum skal indeholde alle udgifter til løntillæg, øgede arbejdspladsomkostninger, øget materiel, øget ledelse og administration mv. forbundet med at etablere og drive arbejderne i flerholdsskift. 6 Slap armering Mængderne fastsættes som den teoretiske vægt af den på projekttegningerne angivne armering med tillæg for de på tegningerne viste stød og kabelstole for spændarmering, men uden tillæg for ikke viste stød samt montage og afstandsholdere, overdimensioner, bindetråd og lignende. Enhedsprisen skal omfatte alle udgifter i forbindelse med levering, bukning, ilægning og fastholdelse af armeringen for så vidt dette ikke betales særskilt under andre poster eller udtrykkeligt er undtaget. Enhedsprisen omfatter ikke supplering af mangelfuld armering; det afregnes som ændringsarbejder. 6.4 Ribbestål B Ribbestål B 550 i broplade Enhedsprisen skal omfatte alle udgifter i forbindelse med levering, bukning, ilægning og fastholdelse af armeringen for så vidt dette ikke betales særskilt under andre poster eller udtrykkeligt er undtaget. 6.5 Montering af ankre Montering af ankre, ø 12 mm, monteret oven ned 8 Beton Ydelsen skal indeholde alle udgifter ved hulboring, klæbemasse og levering og montering af ankre. Enhedsprisen skal omfatte alle udgifter i forbindelse med planlægning, levering, udstøbning, klargøring af evt. støbeskel, bearbejdning og afretning samt kontrol Enhedspriserne skal inkludere alle udgifter til efterbehandling jf. AAB og SAB Beton afsnit 3.8, idet entreprenøren på basis af temperaturberegninger skal påregne, at det i hærdeforløbet er nødvendigt enten enkeltvis eller i kombination at anvende beton med styret udstøbningstemperatur, isolering af udstøbt beton ved anbringelse af tildækning eller isolering på formdele og/eller betonoverflader, isolering af tidligere udstøbt beton, forlænget formperiode ud over, hvad der er nødvendigt af hensyn til styrkekrav ved afformning samt vind- og solafskærmning af støbeområder. Mængderne er beregnet ud fra tegningerne som det teoretiske betonvolumen, idet volumen af armering dog ikke er fratrukket.

82 82 af 96 TAG.GLIL-REIS 8.7 Profileringsbeton Profileringsbeton på o. s. brodæk, E40, variabel tykkelse, t= mm Enhedsprisen skal omfatte alle udgifter i forbindelse med udførelsen ekskl. armering og dorne. Enhedsprisen skal tillige inkludere alle ydelser til støbeskel, der ikke fremgår af tegningerne. Herunder påføring af vedhæftningssvumme i behugningen under fællessti, jf. tegningsmaterialet. 8.8 Sprøjtebeton Mængden er fastsat som det teoretiske volumen efter opmåling under hensyntagen til den variable tykkelse Anstilling til arbejder på underside brodæk Enhedsprisen skal omfatte alle udgifter i forbindelse med anstilling, herunder stillads, tæt skærm mv., til arbejder på underside brodæk gældende for hele entreprisen. Enhedsprisen skal ydermere inkludere alle udgifter til placering og flytning. Det forventes, at arbejderne hovedsageligt er lokale arbejder inden for entreprise afgrænsningen. Beløbet udbetales med 75 %, når sprøjtebetonarbejderne er påbegyndt, og 25 % når de er afsluttede Sprøjtebeton på u.s. brodæk Enhedspriserne skal omfatte alle udgifter til levering af beton, påsprøjtning, eventuel form ved hjørner af konstruktioner m.m., efterbehandling og afdækning m.v. (bortset fra anstillingsomkostninger, der afregnes under underpost 8.8.1). Nedbrydning og rengøring af betonoverflader afregnes efter post Arealer opmåles ved opdeling i mindre delarealer, hvor hvert delareal opmåles som arealet af det mindste rektangel - dog minimum sidelængde 100 mm - som omskriver reparationen. Ved kanter opmåles arealer som de udfoldede arealer. Tykkelsen findes som middeltal af 5 målinger jævnt fordelt over reparationsarealet, dog mindst én måling pr. m Kunststofmodificeret cementmørtel Specialmørtelreparation på u.s. brodæk Enhedsprisen skal omfatte alle udgifter i forbindelse med levering, opbevaring og blanding af specialmørtel til reparationer inkl. udsætning i angivet interval.

83 83 af 96 TAG.GLIL-REIS Nedbrydning og rengøring af betonoverflader afregnes efter post Arealer opmåles ved opdeling i mindre delarealer, hvor hvert delareal opmåles som arealet af det mindste rektangel - dog minimum sidelængde 100 mm - som omskriver reparationen. Ved kanter opmåles arealer som de udfoldede arealer Understopning over tværdrager Enhedsprisen skal indeholde samtlige omkostninger i forbindelse med levering, opbevaring og blanding af specialmørtler til understopning over tværdrager på underside brodæk. Enhedsprisen afregnes i lbm understopning. 11 Brobelægninger 11.9 Kunststofbelægning Kunststofbelægning på kørebaneareal med underlag af beton Enhedsprisen skal indeholde alle ydelser til levering og udførelse af kunststofbelægning. Herunder også omkostningerne til mekanisk afrensning af overfladerne inden udlægning af kunststofbelægning. Ved mængdefastsættelsen for belægningen regnes med de teoretiske mængder svarende til de på tegningerne viste arealer. Omkostningerne for levering og udførelse af de på projekttegningerne viste detaljer langs alle de tværgående fuger og etapeskel skal ligeledes være indeholdt i enhedsprisen, herunder nødvendig fræsning i eksisterende belægning langs etapeskel Afmærkning med termoplast Afmærkning med termoplast, b=0,1 m Enhedsprisen skal omfatte alle udgifter i forbindelse med afmærkning, herunder nødvendig rengøring og tørring af underlaget. Enhedsprisen skal indeholde alle udgifter til opmåling og registrering af eksisterende kørebaneafmærkning. Enhedspriserne skal inkludere alle udgifter til levering og etablering af afmærkning så den er lig den eksisterende kørebaneafmærkning.

84 84 af 96 TAG.GLIL-REIS 13 Andre arbejder 13.2 Fugekonstruktioner Frihugning og bortskaffelse af dilatationsfugekonstruktion, Transflexfuge Enhedsprisen skal omfatte alle udgifter i forbindelse med frihugning, nødvendig bortskæring og bortskaffelse af eksisterende dilatationsfugekonstruktion vist på projekttegninger inkl. fugebånd, afdækningsplader mv. Enhedsprisen skal ligeledes indeholde samtlige omkostninger til tilstrækkelige fjernelse af betonplint under eksisterende Transflexfuge ift. fugeløsningen i post Levering og montering af dilatationsfugedele, ny mekanisk dilatationsfuge Enhedsprisen omfatter samtlige ydelser og kontroller i forbindelse med produktion, levering, indbygning, samling, svejsning og fastholdelse af dilatationsfugedele i fuger i kørebane i henhold til tegningsmateriale og fugeleverandørens anvisninger Levering og montering af dilatationsfugedele, bitumenfuge Enhedsprisen omfatter samtlige ydelser og kontroller i forbindelse med produktion, levering, indbygning, samling, svejsning og fastholdelse af dilatationsfugedele i fuger i kørebane i henhold til tegningsmateriale, herunder også levering og indbygning af den på projekttegningerne viste type A fuge. Herudover skal enhedsprisen dække alle omkostninger til afrensning og overfladebehandling, som beskrevet i SAB afsnit 13. Enhedsprisen skal ligeledes omfatte omkostningerne forbundet med fjernelse og bortskaffelse af eksisterende bitumenfuge, inkl. bly- og kobberplade iht. eksisterende tegninger Særlige installationer Afrensning af tilbageblivende slæbepladefuge Enhedsprisen omfatter alle udgifter til afrensning af eksisterende dilatationsfugekonstruktion iht. beskrivelsen i SAB afsnit Opbrydningsarbejder Enhedspriserne skal inkludere samtlige udgifter til adgangsforhold. Beskyttelse af samtlige tilstødende konstruktioner, herunder også belægninger, skal endvidere være indeholdt i enhedspriserne.

85 85 af 96 TAG.GLIL-REIS Opbrydning af brobelægning ned til fugtisolering inkl. bortskaffelse Enhedsprisen skal omfatte alle udgifter til opbrydning af belægning ved affræsning og bortskaffelse af opbrudte materialer, herunder transport- og deponeringsudgifter. Entreprenøren skal forvente en belægningsopbygning ned til fugtisoleringen på op til ca. 120 mm Opbrydning af fugtisolering inkl. bortskaffelse Enhedsprisen skal omfatte alle udgifter til opbrydning og fuldstændig fjernelse af opbrudte materialer, herunder transport- og deponeringsudgifter m.v. samt henlæggelse i depot af genanvendelige materialer. Eventuel beskyttelsesbeton henregnes i denne forbindelse til brobelægningen Skæring af belægning med diamantskive Enhedsprisen omfatter skæring af armeret beton, t = og skal indeholde alle udgifter til anstilling Nedbrydnings-, behugnings- og afrensningsarbejder Enhedspriserne skal inkludere samtlige udgifter til adgangsforhold. Enhedspriserne skal ligeledes omfatte alt afskærmning og afdækning jf. SAB Andre arbejder afsnit 11. Beskyttelse af samtlige tilstødende konstruktioner, herunder også belægninger, skal endvidere være indeholdt i enhedsprisen Nedbrydning af u.s. brodæk Enhedsprisen skal omfatte alle udgifter til nedbrydning, rengøring af betonoverflader og fuldstændig fjernelse af nedbrudt materiale m.v., herunder transport- og deponeringsudgifter m.v. samt henlæggelse i depot af genanvendelige materialer. Arealer opmåles ved opdeling i mindre delarealer, hvor hvert delareal opmåles som arealet af det mindste rektangel - dog minimum sidelængde 100 mm -, som omskriver det behuggede areal, dog min. 0,25 m2. Ved kanter opmåles arealerne som de udfoldede arealer. Dybden findes som middeltal af 5 målinger jævnt fordelt over det behuggede areal, dog mindst én måling pr. m2. Ved et areal benyttes kun én af underposterne. F.eks. er det kun post , der kommer til udbetaling ved nedbrydning af et areal med en middeldybde på 80 mm. Arbejdet skal udføres ved højtryksspuling.

86 86 af 96 TAG.GLIL-REIS Fjernelse af understopning over tværdragere Enhedsprisen skal omfatte alle udgifter til nedbrydning, rengøring af betonoverflader og fuldstændigt fjernelse af nedbrudt materiale m.v., herunder transport og deponeringsudgifter Nedbrydning af o.s. brodæk Enhedsprisen skal omfatte alle udgifter til nedbrydning, rengøring af betonoverflader og fuldstændig fjernelse af nedbrudt materiale m.v., herunder transport- og deponeringsudgifter m.v. samt henlæggelse i depot af genanvendelige materialer. Arealer opmåles ved opdeling i mindre delarealer, hvor hvert delareal opmåles som arealet af det mindste rektangel - dog minimum sidelængde 100 mm -, som omskriver det behuggede areal, dog min. 0,25 m2. Ved kanter opmåles arealerne som de udfoldede arealer. Dybden findes som middeltal af 5 målinger jævnt fordelt over det behuggede areal, dog mindst én måling pr. m2. Ved et areal benyttes kun én af underposterne. F.eks. er det kun post , der kommer til udbetaling ved nedbrydning af et areal med en middeldybde på 80 mm Nedbrydning under stålkant ved kantstensopspring, t= mm Enhedsprisen skal omfatte alle udgifter til nedbrydning, rengøring af betonoverflader og fuldstændig fjernelse af nedbrudte materialer herunder også fugtisolering, jf. det på projekttegningerne viste snit Affræsning af o.s. brodæk, t= mm Ydelsen skal indeholde samtlige udgifter til fræsning af overside brodæk, t=10-20 mm, herunder også nødvendig ekstra afskærmning, som ikke dækkes af de i hovedpost 18 angivne poster Etablering af dryprør Annullering af dryprør i eksisterende bro Enhedsprisen for annullering af dryprør skal være inkl. alle omkostninger til optagning og bortskaffelse af eksisterende dryprør. Ligeledes skal prisen til reparationsmørtel og nødvendig forskalling på underside brodæk være indeholdt.

87 87 af 96 TAG.GLIL-REIS 18 Færdselsregulerende foranstaltninger Afmærkning iht. specifikt projekt Afmærkning iht. specifikt projekt Enhedspriserne skal dække samtlige ydelser, herunder inspektion og drift, som påhviler entreprenøren i henhold til SB, ad 2, stk. 2 og SAB-Arbejdsplads afsnit 4 i forbindelse med færdselsregulerende foranstaltninger til etablering og fjernelse af afmærkning. Afmærkning skal generelt udføres i henhold til "Instruks for råden over vejareal" dateret juni 2014 inkl. tilhørende tegningsbilag. Alle de på ovennævnte tegningsbilag viste tavler, påkørselsdæmpere, skiltevogne, TMA er og øvrigt udstyr skal være indeholdt i den faste sum. Den faste sum skal tillige inkludere mindre ændringer i forhold til det på standardtegningerne viste f.eks. tavleplacering eller -antal, idet summen skal inkludere op til i alt 5 ekstra skilte af en type, som i forvejen er anført på tegninger. Langsgående trafikafmærkning herunder, tæt skærm, autoværn, afstribninger m.v. betales dog særskilt, jf. nedenfor. Tillæg til drift og vedligehold af afmærkning betales også særskilt, jf. post Tillæg til drift og vedligeholdsarbejder ved indrømmet tidsfristforlængelse på grund af ekstraarbejder betales under underpost Beløbet udbetales med 50 % efter etablering, 25 % efter etapeskift og 25 % efter nedtagning Afmærkning af vejarbejder, længdeafmærkning, leveret af entreprenør Midlertidige trafikværn autoværnsklasse T1, arbejdsbredde klasse W1 Prisen skal omfatte samtlige udgifter i forbindelse med levering, etablering, leje, vedligehold og nedtagning. Mængden bestemmes som antal meter leveret afspærring iht. afmærkningsplanen. Ønsker entreprenøren mere plads til materialeoplag m.v., end den viste på afmærkningsplanen, sker forlængelsen af arbejdspladsområdet på entreprenørens egen regning. Beløbet udbetales med 50% efter etablering og 50% efter nedtagning Tillæg for afmærkning med trafikværn med tæt skærm Prisen skal omfatte samtlige tillægsudgifter i forbindelse med levering, etablering, vedligehold og nedtagning af tæt skærm monteret på eller langs trafikværn. Herunder også nødvendig afspærring ifm. opsætning, drift og nedtagning. Der afregnes kun for tæt skærm hvor dette er krævet af sikkerhedsmæssige årsager for afviklingen af trafikken. Eventuelle tillæg betinget af materialeoplæg m.m. på vejareal skal være inkluderet i post

88 88 af 96 TAG.GLIL-REIS Den henvises tillige til de generelle bestemmelser anført ovenfor under underpost Tæt skærm mod dobbeltrettet fællessti Prisen skal omfatte samtlige tillægsudgifter i forbindelse med levering, etablering, vedligehold og nedtagning af tæt skærm opsat mod dobbeltrettet fællessti. Herunder også nødvendig afspærring ifm. opsætning, drift og nedtagning. Der afregnes kun for tæt skærm hvor dette er krævet af sikkerhedsmæssige årsager for afviklingen af trafikken. Eventuelle tillæg betinget af materialeoplæg m.m. på vejareal skal være inkluderet i post Den henvises tillige til de generelle bestemmelser anført ovenfor under underpost Midlertidig afmærkning på kørebane Stoplinje Enhedsprisen skal omfatte alle udgifter i forbindelse med afmærkning, herunder nødvendig rengøring og tørring af underlaget, vedligehold, gentagen retablering samt fjernelse inden omlægning af trafikken. Mængden fastsættes som længden af udlagt afmærkning (ekskl. overlapsstød og mellemrum), areal eller stykantal Supplerende afmærkningsmateriel Underposterne kommer kun til udførelse på Vejdirektoratets foranledning og i et begrænset omfang. Nødvendig afmærkningsmateriel iht. afmærkningsplanen, skal være indeholdt i underpost Advarsels-, vigepligts-, forbuds- eller påbudstavle og undertavle Enhedsprisen skal dække alle omkostninger i forbindelse med levering, etablering samt nedtagning Tavlevogn Enhedsprisen skal dække alle omkostninger i forbindelse med levering, etablering og nedtagning af en tavlevogn ud over dem der måtte være vist på standardtegningerne Orienterings- og omkørselstavler Enhedsprisen skal dække alle omkostninger i forbindelse med levering, etablering samt nedtagning.

89 89 af 96 TAG.GLIL-REIS Drift og vedligehold af afmærkning Daglig rutinedrift inkl. strømforsyning I denne post skal alle normale rutiner ved at opretholde afmærkningen i den omlagte periode være indeholdt inkl., afrensning og snerydning af skilte. Således skal strømforbrug til drift af signalanlæg være indeholdt. Ved udskiftning af skilte efter påkørsel mv., som kan finde sted inden for normal arbejdstid, skal disse ydelser være indeholdt. Beløbet vil blive udbetalt forholdsvis pr. måned Beredskab Samtlige ydelser ved at oprette og vedligeholde beredskab skal være indeholdt i ydelsen. Beløbet vil blive udbetalt forholdsvis pr. måned Udrykning for specialarbejder og elektriker Timesatserne skal indeholde alle udgifter inkl. nat- og weekendtillæg i forbindelse med udrykning. B. Regningsarbejder (R) 0.1 Generelt For delarbejder, der betales efter regning gælder nedenanførte betalingsbetingelser: Det antal arbejdstimer og de materielmængder, der indgår i tilbudslisten (TBL), er skønnede værdier for denne entreprise. Ved udregning af betalingen mængdereguleres til det faktiske forbrug Arbejdsløn Denne godtgøres med det i entreprenørens tilbud angivne timebeløb for formænd og specialarbejdere, samt faglærte arbejdere. Heraf afholdes lønudbetaling, de i AB 14, stk. 4, nævnte sociale udgifter, entreprenørens administration, tilsyn, fortjeneste m.v., alle opholds- og befordringsudgifter samt udgifter, der ikke dækkes af de i nærværende afsnit under pkt nævnte godtgørelser. Medarbejderne skal have de nødvendige kurser/certifikater for arbejdets gennemførelse. Endvidere skal ydelsen inkludere anskaffelse og anvendelse af håndværktøj og nødvendigt mindre materiel, hvor anskaffelsessummen på mindre materiel er mindre end pr stk.

90 90 af 96 TAG.GLIL-REIS Krav til mandskab Formand skal have minimum 5 års erfaring med udførelse af de i TBL anførte arbejder, ligesom han skal være: En god arbejdsleder Kunne udføre administrative opgaver Specialarbejder skal have en særlig uddannelse inden for det aktuelle arbejdsområde og min. 2 års erfaring. Forbrugsgods direkte relateret til arbejdsløn skal ligeledes være inkluderet herunder personlige værnemidler. Såfremt en formand leder såvel regningsarbejder som tilbudsarbejder, godtgøres kun den på regningsarbejdet faldende del af formandslønnen. Ved fordelingen af formandslønnen lægges antallet af de ved de to arbejder beskæftigede folk til grund Materialer og forbrugsgods Dette godtgøres som angivet i SB, ad AB 14, stk. 4, afsnit b) Lejegodtgørelse for materiel Dette godtgøres med de i entreprenørens tilbud angivne enhedspriser, jf. TBL. Driftsmidler afregnes som forbrugsgods. Materiel, som ikke indgår i tilbuddet, jf. TBL, betales med en godtgørelse, som aftales forud for arbejdets udførelse under hensyn til normale markedspriser. Lejepris-maskiner skal være inkl. alle nødvendige omkostninger og ydelser for drift i 1 døgn. Prisen skal indeholde transport til og fra arbejdsstedet, dog bortset fra materiel, som skal transporteres til og fra arbejdsstedet på blokvogn. Hvor prisen er inkl. fører, skal denne deltage i arbejdet. Alle maskinpriser er inkl. afmærkning af vejarbejde, M0101, M0102, M0103, L0101 og B0101 Ved behov for yderligere afmærkning af vejarbejde, afregnes dette særskilt Regningsbeløb Dette godtgøres som angivet i SB, ad AB 14, stk. 4, afsnit d) og e). Underentreprenører, der udfører de arbejder, der er listet på omstående side under "Tilbudslistens poster (R)" er i øvrigt underkastet de foranstående bestemmelser og efterfølgende

91 91 af 96 TAG.GLIL-REIS Dokumentation Tilsynet skal under udførelsen af regningsarbejder have lejlighed til at føre løbende kontrol med samtlige medgående arbejdstimer og materialer m.v. Entreprenøren skal hver måned fremsende specificeret regning over udført regningsarbejde med tilhørende bilag til dokumentation for de afholdte udgifter. 0.2 Tilbudslistens poster Nedenfor er angivet hvilke arbejder, der afregnes som regningsarbejder: Arbejdsløn ved regningsarbejder Betales med en enhedspris pr. time, jf. TAG, afsnit B, pkt , Arbejdsløn. Antallet af timer opgøres som de effektive timer personalet er på arbejdsstedet.

92

93 Bilag A: Udbudstidsplan

94 ID Task Mode Task Name Duration Start 1 Udbudsdato 1 day Mon Omisolering af Den gamle Lillebæltsbro - Pilotprojekt - Udbudstidsplan 18 Apr '16 25 Apr '16 02 May '16 09 May '16 16 May '16 23 May '16 30 May '16 06 Jun '16 13 Jun '16 20 Jun '16 27 Jun '16 04 Jul '16 11 Jul '16 18 Jul '16 25 Jul '16 01 Aug '16 M T W T F S S M T W T F S S M T W T F S S M T W T F S S M T W T F S S M T W T F S S M T W T F S S M T W T F S S M T W T F S S M T W T F S S M T W T F S S M T W T F S S M T W T F S S M T W T F S S M T W T F S S M T W T F S S M 2 Spørgefrist for den bydende 1 day Mon Svarfrist 1 day Wed Licitation 1 day Mon Etape 1 14 days Sun Trafikomlægning til etape 1 1 day Sun Etablering af byggeplads 1 day Mon Fjernelse af brobelægning 1 day Mon Fjernelse af fugtisolering 1 day Tue Grovfræsning af brodæk 1 day Tue Fjernelse af transflexfuge 1 day Tue Bygherre tilsyn med brodæk og dilatationsfuger 1 day Wed Iboring af ankre og armering brodæk 5 days Wed Nedbrydning af beton under stålkant 2 days Wed Arbejder med stål på tværgående bitumenfuger og afrensning af slæbebanefuger 2 days Wed Støbning af beton 1 day Mon Hærdetid beton 4 days Tue Udlægning af kunststofbelægning 1 day Sat Montering af dilatationsfuge 2 days Fri Udlægning af bitumenfuger på tværgående bitumenfuger 1 day Thu Etape 2 15 days Sun Trafikomlægning til etape 2 1 day Sun Etablering af byggeplads 1 day Mon Fjernelse af brobelægning 1 day Mon Fjernelse af fugtisolering 1 day Tue Grovfræsning af brodæk 1 day Tue Fjernelse af transflexfuge 1 day Tue Bygherre tilsyn med brodæk og dilatationsfuger 1 day Wed Iboring af ankre og armering brodæk 5 days Wed Nedbrydning af beton under stålkant 2 days Wed Arbejder med stål på tværgående bitumenfuger og afrensning af slæbebanefuger 2 days Wed Støbning af beton 1 day Mon Hærdetid beton 4 days Tue Udlægning af kunststofbelægning 1 day Sat Montering af dilatationsfuge 2 days Fri Udlægning af bitumenfuger på tværgående bitumenfuger 1 day Thu Normalisering af trafik 1 day Sun Vejrligs- og bufferdage 7 days Mon Project: GLIL_Udbudstidsplan Date: Thu Særligt farligt arbejde Bygherre tilsyn Arbejde Bygherre tilsyn Task Etapemarkering

95 Bilag B: Uheldsskema

96 Bro Oddesundbroen Omisolering 2014 SAB - Særlige Arbejdsbeskrivelser, Bilag 1-4 UHELDSSKEMA Udfyldes ved færdselsuheld i forbindelse med vejarbejde Sendes retur til Vejcenter Hovedstaden, faxnr Vejdirektoratet Uheldsdato: Uheldssted: Vejnavn: Uheldstidspunkt: Stednavn: Adm. vejnr: Kilometrering: Rutenr: Retning (n,s,ø,v): Hændelsesforløb (kort - evt. skitse vedlægges): Afmærkning i henhold til DRI-tegning nr.: eller specifikt godkendt afmærkning: Antal digitale foto vedlagt: Uheldsart: Skadevolder: Personskadeuheld: Materielskade: I Personbil: Hyrevogn: Varebil: Lastbil: I Lastbil m/hænger: Bus: Motorcykel: I Registreringsnummer: Vejtype: Hastighedsskøn: Kollisionspunkt: Vejudformning: Føret: Motorvej: Motortrafikvej: Rampe: I 2 sporet landevej: 3 sporet landevej: I Km/t: Tilladte hastighed: I Foran: Højre side: Venstre side: Bagud: I 4-benet kryds: 3-benet kryds: Kruds i øvrigt: I Rundkørsel: Kryds mellem vej og selvstændig sti: I Ud/omdkørsel: Flettestrækning: På bro: Kurve: Lige vej: Anden vejudformning: I Tørt: Vådt: Glat: I Sigtforhold: Sigtbart: Nedsat sigt: Lysforhold: Vejrforhold: Vejbelysning: Dagslys: Tusmørke: Mørke: I Ingen nedbør: Tegn: Tåge: Sne-slud-hagl: I Stærk blæst: I Findes ikke: Tændt: Ikke Tændt: I Underskrift Bilag_B_Uheldsskema.xls Side 1 af 1

97 Bilag C: Telefon og adresseliste

98 Bro Gl. Lillebæltsbro Omisolering 2016 SAB - Særlige Arbejdsbetingelser, Bilag 1-3 Entreprise Bro Gl. Lillebæltsbro Omisolering 2014 Bro nr Stationering Start Slut Vejdirektoratet Entreprenør Telefon- og adresseliste VD TIC Vagt Navn Adresse Telefon Mobiltelefon Privat Fax Entreprenør Pladsing. Pladsformand Vagt uden for arbejdstid Rådgiver Tilsyn Bilag_C_Telefon_og_adresseliste.xls Side 1 af 1

99 Bilag D: Støjnotat

100 VEJDIREKTORATET Beregning af vejstøj fra Gl. Lillebæltsbro (GLIL) ADRESSE COWI A/S Parallelvej Kongens Lyngby TLF FAX WWW cowi.dk TEKNISK NOTAT INDHOLD 1 Indledning 2 2 Beliggenhed og planforhold 2 3 Beregningsmetode 3 4 Støj fra vejtrafik Grænseværdier Forudsætninger 4 5 Resultater af støjberegning 4 6 Konklusion 5 Bilag A Støjkonturkort 6 PROJEKTNR. DOKUMENTNR. A A VERSION UDGIVELSESDATO BESKRIVELSE UDARBEJDET KONTROLLERET GODKENDT Vejstøj KAML JVM

101 2 BEREGNING AF VEJSTØJ FRA GL. LILLEBÆLTSBRO (GLIL) 1 Indledning I forbindelse med planlægning af anlægsarbejde på Gl. Lillebæltsbro har Vejdirektoratet bedt COWI udarbejde en støjredegørelse omfattende en beregning af støjbidrag fra vejtrafikken på Gl. Lillebæltsbro. I det følgende redegøres for resultaterne af støjberegningerne. 2 Beliggenhed og planforhold Området under den nordlige del af "Den gamle Lillebæltsbro" er udlagt som boligbebyggelse, jf. lokalplanerne for Fredericia Kommune, se figur 1. Dog er området nord for Gl. Færgevej og vest for broen udlagt til blandet bolig og erhvervsbebyggelse (LP94). Figur 1 Lokalplaner for områdets anvendelse (Miljøministeriet, Geodatastyrelsen) Situationsplan med veje og bebyggelse fremgår af figur 2.

102 BEREGNING AF VEJSTØJ FRA GL. LILLEBÆLTSBRO (GLIL) 3 Figur 2 Situationsplan 3 Beregningsmetode Alle beregninger er foretaget ved hjælp af SoundPLAN v. 7.3, update Der er i beregningerne af støj fra vejtrafik med NORD2000 anvendt 4 meteorologiske klasser, jf. Orientering fra Miljøstyrelsen nr. 39 Praktisk anvendelse af Nord2000 til støjberegninger. For at fastlægge støjudbredelseskonturerne er der udført beregninger af støjniveauet i et net af punkter (grid) med indbyrdes afstande på 5 x 5 meter. Mellem punkterne interpoleres resultaterne for fastlæggelse af støjudbredelseskonturerne. Beregningshøjden er sat til 1,5 meter over terræn, svarende til den højde, hvor de vejledende grænseværdier for udendørs opholdsarealer er gældende. 4 Støj fra vejtrafik Herunder beskrives grænseværdier, forudsætninger og resultater af støjberegningen. 4.1 Grænseværdier De vejledende grænseværdier for støj udtrykker en belastning, der efter Miljøstyrelsens vurdering er miljømæssigt og sundhedsmæssigt acceptabel.