Qarsoq Tegnestue ApS RAMBØLL A/S

Transkript

1 Qarsoq Tegnestue ApS RAMBØLL A/S

2 GrønlandsBANKEN, Energirenovering af bankfilial i Ilulissat SÆRLIGE BETINGELSER SIDE 2 AF ORIENTERING OM OPGAVEN Nærværende SB gælder for de i pkt. 0.4 afgrænsede entrepriser, der alle indgår i gennemførelsen af byggeopgaven: Energirenovering af bankfilial i Ilulissat. Bygherre er: GrønlandsBANKEN Postboks Nuuk tlf.: fax: AFTALEGRUNDLAG For entreprisen gælder foruden de indgåede kontrakter og nærværende SB: AP 95 Fælles betingelser for arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed i Grønland. Herunder de i AP 95 indsatte bilag nr Udbudstidsplan, bilag 1 til nærværende SB. Oplysninger om fordelingslisternes positioner, bilag 2 til nærværende SB. Udbudskontrolplaner dateret 11. februar 2013, bilag 3 til nærværende SB. Plan for sikkerhed og sundhed PSS, bilag 4 til nærværende SB. 0.3 ARBEJDSGRUNDLAG Bortset fra ændringer ved indgåede kontrakter og nærværende SB skal alt arbejde udføres i overensstemmelse med de beskrivelser og tegninger, der er anført i "SA - særlig arbejdsbeskrivelse" dateret 11.februar ENTREPRISERNES OMFANG Byggearbejderne er fordelt på nedennævnte fagentrepriser. Med mindre andet udtrykkeligt er nævnt i arbejdsgrundlaget, omfatter hver entreprise de arbejder, som henhører under de samtidig nævnte faglige afsnit af arbejdsbeskrivelsen, herunder også arbejde, der ikke er nævnt i selve beskrivelsen, men fremgår af det øvrige aftale- og arbejdsgrundlag.

3 GrønlandsBANKEN, Energirenovering af bankfilial i Ilulissat SÆRLIGE BETINGELSER SIDE 3 AF JORD-, BETON-, TØMRERENTREPRISEN Arbejder omfattet af entreprisen: Almindelige bestemmelser for alle fag; SA afsnit 1 Jordarbejder og terrænbefæstelser; SA afsnit 3 Beton- og jernbetonarbejdet; SA afsnit 7 Afspærring af byggeplads; SB pkt. B4, 1.3 Tømrerarbejdet; SA afsnit 9 Tagdækningsarbejdet; SA afsnit 10 Snedkerarbejdet; SA afsnit 11 Smedearbejdet; SA afsnit 14 Toiletforhold til byggeplads; SB pkt. B4, MURERENTREPRISEN Arbejder omfattet af entreprisen: Almindelige bestemmelser for alle fag; SA afsnit 1 Murerarbejdet; SA afsnit MALERENTREPRISEN Arbejder omfattet af entreprisen: Almindelige bestemmelser for alle fag; SA afsnit 1 Malerarbejdet; SA afsnit VVS-ENTREPRISEN Arbejder omfattet af entreprisen: Almindelige bestemmelser; SA afsnit 1 Indvendige spildevandsledninger; SA afsnit 18 Koldt- og varmtvandsinstallation samt sanitet; SA afsnit 19 Varmeanlæg, SA afsnit 20 Ventilationsanlæg; SA afsnit 21 Isolering af tekniske installationer; SA afsnit 23 Vandforsyning til arbejdspladsen; SB pkt. B4, 1.6 Varmeforsyning til og inkl. interimsopvarmning af arbejdspladsen; SB pkt. B4, EL-ENTREPRISEN Arbejder omfattet af entreprisen: Almindelige bestemmelser; SA afsnit 1 El-installationer; SA afsnit 26 Byggestrøm; SB pkt. B4, 1.5

4 GrønlandsBANKEN, Energirenovering af bankfilial i Ilulissat SÆRLIGE BETINGELSER SIDE 4 AF TERMINER OG TIDSFRISTER BYGGEPERIODE Byggearbejderne påbegyndes medio april 2013 og afsluttes 1. april TIDSPLAN Som bilag 1 til nærværende SB forefindes udbudstidsplan. Udbudstidsplanen er gældende for entreprenørens tilbud. Ved kontraktens indgåelse udarbejdes arbejdsplan. Entreprenøren er forpligtet til at samarbejde med øvrige entreprenører og bygherren om arbejdsplanens udarbejdelse jvf. AP MELLEMTERMIN 1 E1 og E2: Opgravning for fundamentisolering med puds, forøgelse af funderinger mv. skal fremmes så alle fundaments- og terrænarbejder samt betonarbejder er afsluttet senest 2. september E1: Nedrivnings- og udskiftningsarbejder skal fremmes så bygningen er lukket inkl. vinduer, udvendige døre, merisolering og vindspærre monteret og fuget senest 2. september E1: Udvidelserne af indgang og trapperum skal fremmes så alle konstruktioner under og over terræn inkl. beklædninger, døre og vinduer, beklædninger til og med vindspærre udvendigt og gips indvendigt samt tagpaparbejder er afsluttet senest 2. september E1: Udvendig beklædning skal fremmes, så det er udført inkl. inddækninger og afslutninger samt udhæng, stern mv. senest 1. november E1: Arbejdet skal fremmes så etablering af nye dæk, gulve, vægge, glasparter mv. er klar til malerarbejdet senest den 2. januar E3: Malerarbejdet skal fremmes så opstart af nedhængte lofter skal opstartes senest 17. februar E4: Etablering af nyt varmegenvindings- og ventilationssystem skal fremmes, så det er færdiginstalleret og funktionsdueligt senest 2. januar E4: Ændringer i afløbs- og brugsvandsinstallationerne skal fremmes så alle installationer er udført og funktionsduelige inkl. trykprøver senest den 2. januar E5: Elarbejderne skal planlægges og fremmes så kabelbakker, kabelkanaler samt installationsfremføringer inkl. kabeltræk og afsætning af dåser, opsætning af armaturer af enhver art ikke generer malers udførelse og tømrers udførelse af gulve og nedhængte lofter. E1, E2 og E3: Alle arbejder skal fremmes så indregulering af varme, brugsvand, ventilation og elautomatik kan ske uden væsentlige gener fra andre fag i bygningen fra den 3. marts Det er en forudsætning med et særligt omhyggeligt samarbejde mellem fagentreprenørerne, og i særlig grad vvs- og el-entreprenør for at få arbejderne i fyrrum til at fungere uden gener for hinanden AFLEVERINGSTERMIN Aflevering for alle entrepriser skal finde sted senest mandag den 31. marts 2014.

5 GrønlandsBANKEN, Energirenovering af bankfilial i Ilulissat SÆRLIGE BETINGELSER SIDE 5 AF DAGBOD For overskridelse af mellemtermin en fastsættes en dagbod på kr ,- pr. kalenderdag. Hver entreprenør betaler for den del af forsinkelsen,der kan lægges ham til last, idet arbejdets fremdrift sammenholdes med arbejdsplanen. Afleveringsterminen fastsættes en dagbod på kr ,- pr. kalenderdag. Hver entreprenør betaler for den del af forsinkelsen, der kan lægges ham til last, idet arbejdets fremdrift sammenholdes med arbejdsplanen. 0.7 TILFØJELSER OG ÆNDRINGER TIL AP 95 I det følgende meddeles tilføjelser og ændringer til Almindelige betingelser for arbejder i bygge- og anlægsvirksomhed i Grønland, AP95. Inddeling og nummerering er den samme som anvendt i AP95. A. AFTALEGRUNDLAGET 1 ALMINDELIGE BESTEMMELSER Intet at tilføje 2. BYGHERRENS UDBUD Udbud (ad AP 95 2, stk. 2) Licitationsannoncen er bygherrens opfordring til at fremkomme med tilbud. Udbudet er i fagentrepriser med mulighed for at give alternative tilbud i storentrepriser eller hovedentreprise. Bedømmelseskriteriet er laveste pris. De nærmere bestemmelser for afgivelse af tilbud, herunder tid og sted for licitationen, fremgår af Udbudsskrivelsen, US. Tidsplan (ad AP 95 2, stk. 3) Tidsplanen for byggeriet fremgår af SB pkt. 0.5 og bilag 1. Fortidsminder (ad AP 95 2, stk. 4) Der findes ikke, bygherren bekendt, fortidsminder indenfor arbejdsområdet. Tilbudets form (ad AP 95 2 stk. 6) Tilbudslisten og den tilhørende fordelingsliste skal benyttes og alle fordelingslistens positioner skal udfyldes. Såfremt den bydende kan give dekort ved overdragelse af flere entrepriser kan dette beskrives i et særskilt tilbudsbrev. Såfremt den bydende kan give et mere fordelagtigt tilbud, ved anvendelse af alternative materialer, konstruktioner eller udførelsesmåder kan sådanne alternativer beskrives i et særskilt tilbudsbrev, med angivelse af de foreslåede ændringer og de dertil knyttede dekorter i forhold til det ordinære tilbud. Specifikation af mængder

6 GrønlandsBANKEN, Energirenovering af bankfilial i Ilulissat SÆRLIGE BETINGELSER SIDE 6 AF 15 Specifikation og opmålingsregler for de enkelte positioner er indsat som bilag 2 til SB. Poster der i fordelingslisten er opført med mængde og enhedspris skal forudsættes afregnet med anvendelse af de tilbudte enhedspriser og de ved udførelsen opmålte mængder. Sammenligning af tilbud sker ved anvendelse af de i listerne angivne mængder og prissætninger. 3. ENTREPRENØRENS TILBUD Vedståelse (ad AP 95 3, stk. 5) AFVIGELSE: Entreprenøren skal vedstå sit tilbud i 40 arbejdsdage fra licitationstidspunktet. 4. ENTREPRISEAFTALEN Aftalen (ad AP 4, stk. 1) Entrepriseaftalen indgås ved et særligt dokument, en entreprisekontrakt. Ved kontraktens indgåelse bortfalder tilbud med eventuelle forbehold, således at kontrakten udgør det eneste aftaledokument. 5. OVERDRAGELSE AF RETTIGHEDER OG FORPLIGTELSER M.V. Intet at tilføje B SIKKERHEDSSTILLELSE OG FORSIKRING 6. ENTREPRENØRENS SIKKERHEDSSTILLELSE 7. BYGHERRENS SIKKERHEDSSTILLELSE Bygherren stiller ikke sikkerhed. 8. FORSIKRING Bygherren tegner sædvanlig brand- og stormskade-forsikring. C ENTREPRISENS UDFØRELSE 9. ARBEJDSPLAN OG AFSÆTNING 10 ENTREPRENØRENS YDELSE 11. PROJEKTGENNEMGANG, DOKUMENTATION OG PRØVER Projektgennemgang (ad AP 95 11, stk. 1) Entreprenøren er på forlangende, pligtig til at deltage i en projektgennemgang. Kvalitetssikring (ad AP 95 11, stk. 1) Udbudsmaterialet indeholder udbudskontrolplaner, der knytter sig til de enkelte fagarbejder. Udførelse af kvalitetssikring er en del af det samlede arbejde. Indtil kvalitetssikring for de enkelte arbejder og ydelser er udført i en form der kan godkendes, tilbageholdes 10% af værdien af det arbejde kvalitetssikringen omhandler.

7 GrønlandsBANKEN, Energirenovering af bankfilial i Ilulissat SÆRLIGE BETINGELSER SIDE 7 AF ARBEJDETS FORRINGELSE M.V. VEDLIGEHOLDELSE Entreprenøren bærer også risikoen, herunder for vedligeholdelse, ved arbejder der udføres som ændringsarbejder i regning, indtil entreprisens aflevering. 13. FORHOLD TIL MYNDIGHEDER 14. ÆNDRINGER I ARBEJDET I de tilfælde, det ikke er omfattet af AP 95 14, stk. 3, og såfremt aftale om fast pris for et ændringsarbejde ikke er truffet inden arbejdets påbegyndelse, afregnes som følger: For de effektive arbejdstimer, der medgår til arbejdets udførelse, og som præsteres af de af entreprenøren ansatte arbejdere og medarbejdende formænd, afregnes entreprenøren med faste timerater som anført i tilbudslisternes fordeling E. Der godtgøres endvidere entreprenøren afholdte udgifter med tillæg af et salær, på byggematerialer og forbrugsgods på 10 % og på materielleje, udlæg og regninger fra underentreprenør på 7 %. Under udførelsen af arbejdet skal entreprenøren dagligt udfærdige og aflevere dagrapport med angivelse af forbrug af mandskab, materialer og materiel m.m. Mandskabstimerne skal være navngivne og fagbestemte. Entreprenøren skal på bygherrens anmodning udarbejde et overslag over udgifterne til ændringsarbejderne før disse iværksættes. 15. UKLARHEDER, HINDRINGER ELLER LIGNENDE FORHOLD 16. FORTIDSMINDER 17. BYGHERRENS TILSYN 18. ENTREPRENØRENS ARBEJDSLEDELSE 19. BYGGEMØDER 20. SAMVIRKE MED ANDRE ENTREPRENØRER 21. TILKALDELSE AF BYGHERREN OG ENTREPRENØREN. PARTERNES OPHOLD I UDLANDET D. BYGHERRENS BETALINGSFORPLIGTELSE 22. BETALING Acontobetaling (ad AP 95 22, stk. 1) Uanset bestemmelser i AP 95 22, stk. 1, forbeholder bygherren sig en betalingsfrist på 30 kalenderdage. Opmåling og dokumentation ved mængdeafregnede ydelser

8 GrønlandsBANKEN, Energirenovering af bankfilial i Ilulissat SÆRLIGE BETINGELSER SIDE 8 AF 15 Opmåling og beregning af mængder foretages af entreprenørens repræsentant under tilsynets kontrol. Hertil hørende bilag skal attesteret af tilsynet være vedlagt entreprenørens regning for de pågældende mængder. Entreprenøren er ansvarlig for at de nødvendige opmålinger foretages medens det er muligt. Prisregulering (ad AP 95, pkt bilag 6 til AP 95) Prisen skal være fast, bortset fra de i bilag 6 til AP 95 anførte reguleringsmuligheder. 23. ENTREPRENØRENS RET TIL AT STANDSE ARBEJDET E. TIDSFRISTFORLÆNGELSE OG FORSINKELSE 24. ENTREPRENØRENS RET TIL TIDSFRISTFORLÆNGELSE 25. ENTREPRENØRENS HÆFTELSE VED FORSINKELSE Dagbod (ad AP 95, pkt. 25.2) For opgaven er fastsat dagbod jf. SB pkt BYGHERRENS RET TIL TIDSFRISTFORLÆNGELSE 27. BYGHERRENS HÆFTELSE VED FORSINKELSE F. ARBEJDETS AFLEVERING 28. AFLEVERINGSFORRETNINGEN 29. AFLEVERINGSPROTOKOL G. MANGLER VED ARBEJDET 30. MANGELBEGREBET 31. MANGLER PÅVIST VED AFLEVERINGEN 32. MANGLER PÅVIST EFTER AFLEVERINGEN 33. BORTFALD AF ENTREPRENØRENS AFHJÆLPNINGSPLIGT M.V. 34. BYGHERRENS RET TIL AFSLAG I ENTREPRISESUMMEN 35. ENTREPRENØRENS ANSVAR FOR FØLGESKADER

9 GrønlandsBANKEN, Energirenovering af bankfilial i Ilulissat SÆRLIGE BETINGELSER SIDE 9 AF MANGELANSVARETS OPHØR H. 1- OG 5-ÅRS EFTERSYN ÅRS EFTERSYN ÅRS EFTERSYN 39. FÆLLES REGLER FOR EFTERSYN I. SÆRLIGT OM OPHÆVELSE 40. BYGHERRENS HÆVERET 41. ENTREPRENØRENS HÆVERET 42. KONKURS, BETALINGSSTANDSNING, TVANGSAKKORD M.V. 43. EN PARTS DØD 44. FÆLLES REGLER FOR OPHÆVELSE J. TVISTER 45. SYN OG SKØN Med mindre parterne aftaler andet, begæres syn og skøn udmeldt af formanden for Voldgiftsretten i Grønland. 46. SAGKYNDIG BESLUTNING OM STILLET SIKKERHED M.V. Med mindre parterne aftaler andet, begæres formanden for Voldgiftsretten i Grønland om at udpege en sagkyndig. 47. VOLDGIFT Med mindre parterne aftaler andet, afgøres tvister ved Voldgiftsretten i Grønland. B1 B2 B3 BILAG 1 TIL AP 95 - SIKKERHEDSSTILLELSE BILAG 2 TIL AP 95 - SIKKERHEDSSTILLELSE BILAG 3 TIL AP 95 - SIKKERHEDSSTILLELSE

10 GrønlandsBANKEN, Energirenovering af bankfilial i Ilulissat SÆRLIGE BETINGELSER SIDE 10 AF 15 B4 BILAG 4 TIL AP 95 - ARBEJDSPLADSEN OG ARBEJDSFORHOLDENE 1. ARBEJDSPLADSEN Opmærksomheden henledes på at de omgivende bygninger vil være i brug i hele byggeperioden. Der er adgang fra offentlig vej/parkeringsplads, Kussangajaannguaq der samtidig er stiforbindelse til Kommunekontoret og havn, og fra parkeringsplads mellem center(b1340) og forsamlingshus(b211)/butikker(b1606 og B390). Arbejdspladsen vil derfor være ganske snæver og oplagring af materialer i større mængder kan ikke forventes. Opmærksomheden henledes på, at kundeboksanlægget IKKE vil blive fjernet fra banken under arbejdets gennemførelse, hvorfor der en gang om ugen skal være adgang for kundebesøg til boksanlægget under ledsagelse af bankpersonale. Fornøden sikring af adgangsforhold, støj, støv osv. skal være tilgodeset i forhold til gæstebesøg. Pengeautomater og døgnboks vil være fjernet under udførelsen. 1.1 ARBEJDSOMRÅDET 1.2 ARBEJDSVEJE OG STILLADSER 1.3 INDHEGNING, AFSPÆRRING, AFMÆRKNING M.V. I entreprise 1 Jord-, Beton- og Tømrerentreprisen - indgår følgende: Der opsættes afspærring mod byggeplads til alle sider. Der opsættes stabilt min. 2 meter højt trådhegn. Der skal etableres en låge hvorigennem entreprenørmaskiner og lastvogn med affaldscontainer kan passere. Lågen skal holdes lukket og aflåst uden for arbejdstiden. Hegns- og plankeværksstolper kan fastgøres til betonklodser oplagt på terræn og hegn kan kombineres med placering af materiale/mandskabscontainere ved byggepladsen. Afspærringen opstilles før udgravningsarbejderne indledes og hegnet nedtages, når det afsluttende terrænarbejde skal indledes. 1.4 ARBEJDSSKURE OG MATERIALOPLÆG I entreprise 1 Jord-, Beton- og Tømrerentreprisen - indgår følgende: Toiletvogn(fælles) anstilles ikke i hele perioden, da der vil være mulighed for at anvende toilet i bygningen i en del af perioden afhængig af planlægning af toiletrenoveringen. Rengøring af rummet ugentlig og

11 GrønlandsBANKEN, Energirenovering af bankfilial i Ilulissat SÆRLIGE BETINGELSER SIDE 11 AF 15 daglig oprydning, sikring af toiletpapir, sæbe håndklæde mv. er til stede hører under entreprise 1. Øvrige materialecontainere/-skure kan opstilles i begrænset omfang vest for bankfilialen på den nærmest del af parkeringspladsen (ude at spærre for adgang til butikker og center), - planlægningen skal ske i et samarbejde mellem entreprenørerne under kontraheringen. Se specielt i PSS angående de enkelte entreprisers forpligtelser i forbindelse med fælles adgangsvejes sikkerhed og farbarhed, transport og tømning af affaldscontainer, afspærring af huller mv.. Derudover intet at tilføje. 1.5 EL-FORSYNING TIL ARBEJDSPLADSEN Alle byggestrømsinstallationer udføres iht. Stærkstrømsbekendtgørelsen (SBG 6) kap. 704 samt notat fra Grønlands Elmyndighed nr. 04/2004. Fra bygningens hovedtavle/måler (ved udskiftning af hovedtavle etableres ny måler) fremføres tilledning til min. en byggestrømstavle på hver etage. Det påhviler den enkelte entreprenør at etablere og opretholde elforsyning til eget brug herunder arbejdsbelysning, indtil byggeriets overdragelse og ibrugtagning af bygherren. I entreprise nr. 5 - El-entreprisen - indgår følgende: El-entreprenøren udfører, tilslutter og vedligeholder min. 1 byggestrømstavle på hver etage, tilsluttet i bygningens hovedfordelingstavle/-måler samt orienteringsbelysning på hele byggepladsens adgangsveje udvendigt på pladsen som indvendig i bygningen, fra byggestart indtil aflevering af byggeriet. Byggepladslys skal kunne slukkes automatisk udenfor brugstiden og være med aktiveringsfølere. Belysning udføres med strømbesparende armaturer. Efter endt brug demonterer og bortkører el-entreprenøren alle byggestrømsinstallationer. Der etableres på hver etage min. 1 byggestrømstavle min. 1 stk. 32A/400V og 6 stk. 16A/230V stik tilsluttet bygningens nuværende forsyning i fyrrum. El-entreprenøren skal sørge for nødvendige tilmeldinger til Nukissiorfiit. Bygherren betaler elforbruget efter målerregning. 1.6 VANDFORSYNING TIL ARBEJDSPLADSEN I entreprise 4 - VVS-entreprisen - indgår følgende: Der etableres en midlertidig vandforsyning bestående af en eller to spulehaner med slangeforskruning de må ikke være en del af det nye projektarbejde og skal inden aflevering demonteres igen. Installationerne skal tilses dagligt, så vandspild undgås. Bløde plastslanger må ikke henligge under tryk når bygningen er ubemandet. Bygherren afholder udgifter for afregning af forbrugt vand. 1.7 VARMEFORSYNING TIL ARBEJDSPLADSEN I entreprise 4 - VVS-entreprisen - indgår følgende: Entreprenøren skal udføre interims opvarmning af bygningen så snart der er behov derfor.

12 GrønlandsBANKEN, Energirenovering af bankfilial i Ilulissat SÆRLIGE BETINGELSER SIDE 12 AF 15 Interimsopvarmningen udføres med varmeblæsere tilsluttet eksisterende kedelanlæg, som skal holdes i drift indtil nye kedelinstallationer er på plads og kan overtage forsyningen. Interimsopvarmningsmuligheden skal holdes intakt indtil det permanente varmeanlæg er idriftsat. Varmefordelingsrør/-slanger skal være behørig sikret og skal tilses dagligt mod lækage og lignende. Slanger må ikke være til fare for sikker færdsel på arbejdspladsen fuglereder af slanger skal straks udredes og slanger evt. ophænges. Entreprenøren demonteret og bortkører interims varmeanlægget, når det permanente varmeanlæg er idriftsat. Entreprenøren skal vedligeholde og drive interims varmeanlægget og der efter det permanente varmeanlægge indtil byggeriet bliver afleveret. Bygherren betaler olieforbrug efter regning. 2. BESKYTTELSESFORANSTALTNINGER OG VINTERARBEJDE 2.1 GENERELT 2.2 VINTERARBEJDE 2.3 UDGIFTSFORDELING B5 BILAG 5 TIL AP 95 - EVENTUELLE TILLÆGSYDELSER Eventuelle tillægsydelser fremgår af tilbuds- og fordelingslisten. B6 BILAG 6 TIL AP 95 - REGULERING AF ENTREPRISESUMMEN 1. REGULERING SOM FØLGE AF LØNÆNDRINGER 2. REGULERING SOM FØLGE AF VISSE PRISÆNDRINGER 3. REGULERING SOM FØLGE AF STIGNING I MATERIALPRISER 4. EKSTRAORDINÆRE PRISSTIGNINGER 5. OFFENTLIGE PÅLÆG Rambøll Grønland A/S

13 GrønlandsBANKEN, Energirenovering af bankfilial i Ilulissat Bilag 1 - UDBUDSTIDSPLAN 25. marts 2013 Licitation Indtil 4. april 2013 Indtil 8. april 2013 Kontrahering Bankfunktionen flyttes til andre lokaler 15. april 2013 Byggestart 2.september 2013 Fundaments- og terrænarbejder afsluttet 2. september 2013 Betonarbejder afsluttet 2. september 2013 Råhus lukket 2. januar 2014 Alle rum klar til maler 16. januar 2014 Ventilationsanlæg skal være funktionsklar 3. marts 2014 alle arbejder færdige klar til indregulering el / vvs. 31. marts 2014 Aflevering alle entrepriser

14 GrønlandsBANKEN, Energirenovering af bankfilial i Ilulissat BILAG 2 - TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG I det følgende meddeles supplerende oplysninger om fordelingslisternes enkelte positioner. ad Anstilling Positionerne omfatter samtlige udgifter, som ikke henhører under fordelingslistens øvrige positioner herunder specielt udgifter til indretning, drift og afrigning af arbejdspladsen samt forsikringer, I forbindelse med afregning af under udførelsen af arbejdet kan maksimalt påregnes betalt 25% som anstilling og 25% som afregning og de resterende 50% løbende udbetalt til drift af pladsen hen over hele entreprenørens tilstedeværelse på arbejdspladsen. ad pos A.02 Afrømning Positionen omfatter samtlige ydelser for forskriftsmæssig afrømning af muld- og vegetationslag, asfalt og andre gamle belægninger i lagtykkelser på max 0,2 m for bygning og for fremtidige udenomsarealer indgangsramper mv.. I prisen skal være indeholdt materialernes optagning og henlægning i depot inden for en afstand af max 500 m for genanvendelse. I prisen skal ligeledes være indregnet fjernelse og bortskaffelse af belægninger (f.eks. asfalt), som ikke kan genanvendes i de efterfølgende regulerings- og tilfyldningsarbejder. Ydelsen omfatter ligeledes fjernelse af løsjordslommer på fjeld som støder ind til bygning hvor der skal arbejdes ved f.eks. murer. Positionen afregnes med en fast pris. ad pos A.03 Udgravning for fundamenter og ledningsgrave mm. Denne position omfatter samtlige udgifter for udgravning af løsjord for fundamenter og terrændækkonstruktioner, stikledning, skråninger som er nødvendige for udførelse af den samlede opgave. Positionen afregnes med en fast pris. ad pos A.04 Udsprængning for fundamenter mv. Der forventes IKKE udsprængningsarbejder positionen er medtaget for det tilfælde der skulle blive brug for at bortsprænge mindre fjeldpartier. Positionen omfatter samtlige ydelser for udsprængingsarbejder. For afregning opmåles de faktiske mængder inden for projektets afgrænsninger fra afrenset fjeldoverflade til projekteret niveau, og med lodrette hældninger. I prisen er indeholdt optagning, sortering og henlægning i depot inden for en afstand af max 500 m, for senere genanvendelse til tilfyldningsarbejderne eller borttransport til Kommunalt depot. ad pos A.05 Tilfyldning for fundamenter ledningsgrave mv. Denne position omfatter samtlige ydelser for tilfyldning for fundamenter efter støbearbejder og fundamentsisoleringsarbejder er udført, og under terrændæk indtil underside skærvedrænlag ledningsgrav og skråninger.

15 GrønlandsBANKEN, Energirenovering af bankfilial i Ilulissat Tilbudsprisen skal være fast. ad pos A.06 Udførelse af skærvedrænlag Denne position omfatter samtlige ydelser for forskriftsmæssig udførelse af 25 cm skærvedrænlag i de bygningsudvidelse projektet indeholder, og hvor der er terrændæk. Positionen afregnes med en fast pris. ad pos A.07 Øvrige jordarbejder iht SAafs. 3 Positionen omfatter samtlige ydelser der ikke er medtaget under foranstående positioner som f.eks. store sten som værn v. skråninger. Positionen afregnes med en fast pris. ad pos B.02 Fundamentsvægge og dæk Positionen omfatter samtlige ydelser for støbning af fundamenter og dæk samt udstøbning af blændede vindueshuller i betonvægge jfr. projektmaterialet og inkl. fjeldankre og andre beskrevne forankringer og indstøbninger. Positionen afregnes med en fast pris. ad pos B.03 Skæring af hul i etagedæk Positionen omfatter skæring af hul i betondæk for ny trappeadgang mellem etagerne og den skal ske med diamantskæremaskine. Beskyttelse af øvrige bygningsdele og bygningsafsnit mod støv og beskadigelser samt fjernelse og bortskaffelse af de nedbrudte bygningsdele i henhold til de til enhver tid gældende affaldshåndteringsforskrifter i Kommunen, skal være indeholdt i prisen. Positionen afregnes til fast pris. ad pos B.04 Bortskæring af betonvægge Positionen omfatter skæring af huller i betonvægge, bortskæring af trappe mm. med diamantskæremaskine. Beskyttelse af øvrige bygningsdele og bygningsafsnit mod støv og beskadigelser samt fjernelse og bortskaffelse af de nedbrudte bygningsdele i henhold til de til enhver tid gældende affaldshåndteringsforskrifter i Kommunen, skal være indeholdt i prisen. Positionen afregnes til fast pris. ad pos B.05 Øvrige betonarbejder Positionen omfatter samtlige ydelser der ikke er medtaget under foranstående positioner. Positionen afregnes til fast pris.

16 Sag: Udgave nr.: Dato.... Kvalitetssikring samt miljø- og arbejdsmiljøstyring Sagsbestemt håndbog for mindre håndværksvirksomheder Byggesag: Bygherre: Entreprise: Firma:

17 SAGSBESTEMT KVALITETS- OG MILJØHÅNDBOG Dato:.. Byggesag: Firma: Side 2/5 1. SAGSIDENTIFIKATION 1.1 Bygherre: Byggesag: Byggeperiode: Afleveringsdato: 1.2 Arkitektfirma: Adresse: Telefonnr. Faxnr. Tilsynsførende arkitekt: 1.3 Ingeniørfirma: Adresse: Telefonnr. Faxnr. Tilsynsførende ingeniør: 1.4 Byggepladsleder firma: Adresse: Telefonnr. Faxnr. Byggepladsleder: 1.5 Total-/hovedentreprenør: Adresse: Konduktør: Telefonnr. Faxnr.

18 SAGSBESTEMT KVALITETS- OG MILJØHÅNDBOG Dato:.. Byggesag: Firma: Side 3/5 2. VIRKSOMHEDENS INTERNE BYGGESAGSORGANISATION. 2.1 Firma navn : Adresse: Telefon Telefax: Mester Stedfortrædende for mester: 2.2 Mester og evt. en medarbejder deltager i møder vedr. projektgennemgang: Mester deltager i byggemøder. Stedfortræder: 2.3 Mester fordeler tegninger og projektændringer internt i virksomheden. Mester er ansvarlig i kvalitetsrelevante spørgsmål. 2.4 Forestår modtagekontrol: Stedfortræder: 2.5 Forestår proceskontrol: Stedfortræder: 2.6 Forestår arbejdsmiljøkontrol: Stedfortræder: 2.7 Forestår miljøkontrol: Stedfortræder: 2.8 I virksomhedens interne slutkontrol deltager mester og medarbejderne på sagen. Mester deltager i AP 95 afleveringsforretningen. 2.9 Underentreprenør(e) Firma navn : Adresse: Mester Telefon Telefax:

19 SAGSBESTEMT KVALITETS- OG MILJØHÅNDBOG Dato:.. Byggesag: Firma: Side 4/5 3. Kvalitetssikring af sagen: Virksomhedens Kvalitets og miljøstyring. Virksomheden vil umiddelbart efter at entrepriseaftalen er indgået foretage en granskning af projektet. I granskningen vil indgå identifikation og vurdering af eventuelle udførelses- eller kvalitetsmæssige problemer derunder miljø- og sikkerheds problemer. Virksomhedens samlede indsats vil blive dokumenteret på dertil beregnede skemaer, som sammen med foreliggende håndbog udgør virksomhedens kvalitetssikringshåndbog for den konkrete sag. Ved sager hvor der samarbejdes med underentreprenører, sikrer virksomheden at disse udfører kvalitetssikringen efter nedenstående retningslinier. Den samlede indsats består af følgende aktiviteter 3.1 Styring af dokumenter Ændrede tegninger, byggemødereferater m.m. sendes til kontoradressen. Tegningerne fremsendes i eksemplarer. Kvalitetssikringsrelevante dokumenter opbevares på 3.2 Procesgranskning: Virksomheden foretager en planlægning af arbejdet inden dette påbegyndes, herunder en procesgranskning vedr.: udførelsesmetode og kvalitet arbejdsmiljø og sikkerhed miljøforhold, herunder bortskaffelse mv. Under forberedelsen planlægges det bl.a. hvilken kontrolindsats der skal foretages i sagen. Resultater af granskningen dokumenteres på dertil indrettede skemaer som grundlag for et projektgennemgangsmøde. Til orientering vedlægges ikke udfyldte skemaer til registrering af granskningen. 3.3 Projektgennemgangsmødet: Virksomheden forudsætter at der afholdes et projektgennemgangsmøde med rådgiverne og evt. bygherren. I mødet deltager mester og evt. en medarbejdere der skal arbejde med sagen På projektgennemgangsmødet vil virksomheden i overensstemmelse med projektmaterialet fremlægge en plan for den modtage- og proceskontrolindsats man vil gennemføre under sagen. Virksomheden vil yderligere fremlægge en plan for styring af sikkerhed og miljø på sagen. 3.4 Modtagekontrol: Når materialerne ankommer til byggepladsen kontrolleres det, at det leverede er i de rette mængder og kvalitet. Materialer kontrolleres for transportskader på havnen. Modtagekontrollen udføres af mester eller af en medarbejder på sagen jf. pkt Denne kontrol dokumenteres.

20 SAGSBESTEMT KVALITETS- OG MILJØHÅNDBOG Dato:.. Byggesag: Firma: Side 5/5 Såfremt det fremgår af projektet eller at firmaet finder det af betydning for kvaliteten af eget arbejde, foretages en udbygget modtagekontrol for enkelt materialer. Denne særlige kontrol vil fremgå af et modtagekontrolskema. Forhold af betydning for sikkerhed og miljø indgår i modtagekontrollen. Til orientering vedlægges et eksempel på et ikke udfyldt modtagekontrolskema. 3.5 Proceskontrol: Under arbejdet udfører mester eller en af ham udpeget person jf. pkt. 2.5 en kontrol af det udførte arbejde. Denne kontrol dokumenteres på et proceskontrolskema. Såfremt det fremgår af projektet eller at firmaet finder det af betydning, foretages en udbygget proceskontrol for enkelt specielle arbejdsprocesser. Denne særlige kontrol vil fremgå af et proceskontrolskema og kan ved særlige aftaler dokumenteres ved fotografier. Forhold af betydning for sikkerhed og miljø indgår i proceskontrollen Til orientering vedlægges et ikke udfyldt proceskontrolskema. 3.6 Slutkontrol: Når arbejdet eller afgrænsede dele heraf er afsluttet, foretager mester en slutkontrol af arbejdet. Denne slutkontrol er en intern aktivitet men dokumentation kan fremlægges. 3.7 Information: Inden arbejdet påbegyndes, informeres svende og evt. lærlinge om de aktuelle og særligt vanskelige arbejdsprocesser, herunder kvalitets-, sikkerheds- og miljøkrav, der er ved det pågældende arbejde. I særlige tilfælde kan deltagelse fra de projekterende teknikere, byggepladstilsyn eller leverandører være ønskelig, dette kan aftales under projektgennemgangsmøderne. 3.8 Dokumentation: Kopi af dokumentationen for den førte kvalitetssikring afleveres til bygherren eller dennes rådgivere efter nærmere aftale. Alle dokumenter inkl. dokumentation for den førte kvalitets- og miljøkontrol arkiveres i mindst 5 år efter sagens afslutning.

21 SB-bilag 3 Udbudskontrolplan Sag: GrønlandsBANKEN Renovering af filialen i Ilulissat Sags nr: Dok. nr./rev.: Arkiv: Side: 1 Af: 1 Område/lokalitet/identifikation: Entreprise/arbejde/bygningsdel: SA3 - Jordarbejder Ref.: Løbe Hvad skal kontrolleres Hvordan Omfang Hvornår Kriterier for Krav til Hvem/ Dato/ Nr.: Emne kontrolleres frekvens kontrolleres godkendelse Dokumentation ansvarlig Initialer Modtagekontrol, materialer Visuel og måling 25%+enkl prøver Ved modtagelse SA + tegninger Følgesedler Afsætning alle hjørner Måling 100% Før udgravning Mål på ark-tegn Nivellement før afrømning Nivellement efter afrømning Nivellement efter afgravning Nivellement efter tilfyldning Kontrolmålinger af lagtykkelsen på tilfyldningslagene. Komprimeringskontrol af tilfyldning. Kontrol, koter, fald mv. færdige terrænoverflader. Kontrol overfladers rethed, fald mv. Måling i min. 1*1m Måling i min. 1*1m Måling i min. 1*1m Måling i min. 1*1M Måling v. nivellering Måling / nivellement alle overkørsler Måling m. retskede Visuelt / nivellement 100% Før afrømning SA + tegninger 100% Før afgravning SA + tegninger 100% Før støbning / tilfyldning SA + tegninger 100% Efter tilfyldning SA + tegninger 25% - stikprøver Under udførelse SA + tegninger + rethedskrav 100% Under udførelse SA komprimeringskrav 25% af alle overfladetyper Før opfyldn. aflevering el. andre arb. SA rethedskrav 100% Før aflevering SA Dato: Udarbejdet af: hl/joha Dato: Set/godkendt af: Kopi til: Bilag. Ilulissat den Entreprenørens KS ansvarlige

22 SB-bilag 3 Udbudskontrolplan Sag: GrønlandsBANKEN Renovering af filialen i Ilulissat Sags nr: Dok. nr./rev.: Arkiv: Side: 1 Af: 1 Område/lokalitet/identifikation: Entreprise/arbejde/bygningsdel: SA7 - Betonarbejder Ref.: Løbe Hvad skal kontrolleres Hvordan Omfang Hvornår Kriterier for Krav til Hvem/ Dato/ Nr.: Emne kontrolleres frekvens kontrolleres godkendelse Dokumentation ansvarlig Initialer Modtagekontrol, materialer Visuel og måling 10% samt alle følgesedler Ved modtagelse SA + tegninger Følgesedler Afsætning Måling 10% Før opstart SA + Ark.tegninger Støbeform Måling 100% Før støbning SA + tegninger Indstøbningsbeslag / - bolte / armering / dæklag / isolering Udstøbt beton geometri Afsætning af huller som skæres i beton Understopning dæk til ny stålkonstruktion Måling 25% Før støbning SA + tegninger Måling 100% Efter udførelse SA + tegninger Måling 100% Før udskæring SA + Ark-tegninger Visuelt 100% Før tildækning Tegning 7.8 Oprydning Visuelt 100% Efter udførelsen/før aflevering SA Dato: Udarbejdet af: hl/joha Dato: Set/godkendt af: Kopi til: Bilag. Ilulissat den Entreprenørens KS ansvarlige

23 SB-bilag 3 Udbudskontrolplan Sag: GrønlandsBANKEN Renovering af filialen i Ilulissat Sags nr: Dok. nr./rev.: Arkiv: Side: 1 Af: 3 Område/lokalitet/identifikation: Entreprise/arbejde/bygningsdel: SA9-Tømrerarbejder Ref.: Løbe Hvad skal kontrolleres Hvordan Omfang Hvornår Kriterier for Krav til Hvem/ Dato/ Nr.: Emne kontrolleres frekvens kontrolleres godkendelse Dokumentation ansvarlig Initialer Modtagekontrol Modtagekontrol, materialer Opbevaring af materialer Kontrol afsætning fundamenter Visuel og måling Visuelt / beskyttet mod vejrliget Visuel og måling Proceskontrol Facader, tømmer Visuelt / måling Facader, Isolering, Visuelt / fuger og tæthed måling Facader, dampspærre, fuger og tæthed Facader, vindspærre, samlinger og tæthed Visuelt / måling Visuelt / Måling 100% Ved modtagelse og udpakning 100% ved Løbende henlægning / SA + tegninger Leverandør anvisning og SA afhentning 100% Før afbinding SA, projektmateriale 25% Under udførelse SA, projektmateriale 100% Under udførelse SA, projektmateriale, lev.anvisning 100% Under udførelse / før tildækning 50% Før facadebeklædning udføres SA, projektmateriale, lev.anvisning SA, projektmateriale, lev.anvisning Facader, fugearbejder Visuelt 100% Under udførelse SA, projektmateriale, lev.anvisning Facadebeklædning Visuelt 25% Under udførelse SA, projektmateriale, lev.anvisning Facadebeklædning, Visuelt 25% Under udførelse SA, projektmateriale, fuger lev.anvisning Facadebeklædning, overflader og tæthed Visuelt / Måling 100% Før aflevering SA, projektmateriale, lev.anvisning, 1,5 l/s pr. m2 Følgesedler + certifikater +foto +foto +foto / slutkontrol Dato: Udarbejdet af: CT/joha Dato: Set/godkendt af: Kopi til: Bilag. Ilulissat den Entreprenørens KS ansvarlige

24 SB-bilag 3 Udbudskontrolplan Sag: GrønlandsBANKEN Renovering af filialen i Ilulissat Sags nr: Dok. nr./rev.: Arkiv: Side: 2 Af: 3 Område/lokalitet/identifikation: Entreprise/arbejde/bygningsdel: SA9-Tømrerarbejder Ref.: Løbe Hvad skal kontrolleres Hvordan Omfang Hvornår Kriterier for Krav til Hvem/ Dato/ Nr.: Emne kontrolleres frekvens kontrolleres godkendelse Dokumentation Ansvarlig Initialer 9.11 Tagkonstruktionen Visuel og måling 9.12 Tagkonstr.: isolering, Visuel og fuger og tæthed måling Tagkonstr.: dampspærre, fuger og tæthed Visuel og måling Tagkonstr.: tagplader Visuelt / måling Tagkonstruktion: tæthed Lette indv. vægge: mål, type, geometri Lette indv. vægge: Isolering, tæthed overflade Lette indv. vægge: lydfuger Lofter: Mål, type og geometri Lofter: Dampspærre i tagetage Dampspærre, fuger, tæthed overflader 100% Før opskæring SA, projektmateriale 100% Ved modtagelse og SA, projektmateriale udpakning 100% ved henlægning / afhentning Løbende SA, projektmateriale 20% Under udførelse SA, projektmateriale Måling 100% Før aflevering SA, projektmateriale, lev.anvisning, 1,5 l/s pr. m2 Visuelt / måling 25% Under udførelse SA, projektmateriale Visuelt 25% Under udførelse SA, projektmateriale Visuelt 100% Under udførelse SA, projektmateriale Visuelt 25% Under udførelse SA, projektmateriale, lev. anvisning Visuelt / måling Visuelt / Måling 100% Før til dækning SA, projektmateriale, lev.anvisning 100% Før aflevering Projektmaterialet, 1,5 l/s pr. m2 +foto +foto / slutkontrol +foto / slutkontrol + gennemgang m tilsyn Dato: Udarbejdet af: CT/joha Dato: Set/godkendt af: Kopi til: Bilag. Ilulissat den Entreprenørens KS ansvarlige

25 SB-bilag 3 Udbudskontrolplan Sag: GrønlandsBANKEN Renovering af filialen i Ilulissat Sags nr: Dok. nr./rev.: Arkiv: Side: 3 Af: 3 Område/lokalitet/identifikation: Entreprise/arbejde/bygningsdel: SA9-Tømrerarbejder Ref.: Løbe Hvad skal kontrolleres Hvordan Omfang Hvornår Kriterier for Krav til Hvem/ Dato/ Nr.: Emne kontrolleres frekvens kontrolleres godkendelse Dokumentation ansvarlig Initialer Overflader lofter generelt Gulve: fugt i underlag og belægning Gulv: kontrol af underalg Gulv: Overfladebehandling Gulv: Overflader og finsh Visuelt 100% Inden aflevering Projektmateriale / tilsynets anvisning Måling 25% Før lægning SA, projektmateriale+lev.anvisning Visuel og måling 25% Før lægning / opstart SA, projektmateriale+lev.anvisning Visuelt 100% Under udførelse SA, projektmateriale+lev.anvisning Visuelt 100% Før aflevering SA, projektmateriale+lev.anvisning Mangeludbedring Visuelt 100% før aflevering Inden aflevering SA / tilsynets anvisning / mangelfri Følgesedler / mangelfri Dato: Udarbejdet af: CT/joha Dato: Set/godkendt af: Kopi til: Bilag. Ilulissat den Entreprenørens KS ansvarlige

26 SB-bilag 3 Udbudskontrolplan Sag: GrønlandsBANKEN Renovering af filialen i Ilulissat Sags nr: Dok. nr./rev.: Arkiv: Side: 1 Af: 1 Område/lokalitet/identifikation: Entreprise/arbejde/bygningsdel: SA10-Tagdækningsarbejder Ref.: Løbe Hvad skal kontrolleres Hvordan Omfang Hvornår Kriterier for Krav til Hvem/ Dato/ Nr.: Emne kontrolleres frekvens kontrolleres godkendelse Dokumentation ansvarlig Initialer Modtagekontrol Modtagekontrol, materialer Opbevaring af materialer Proceskontrol Visuel og måling Visuelt / beskyttet mod vejrliget 100% Ved modtagelse og udpakning 100% Løbende ved henlægning / afhentning SA + tegninger Leverandør anvisn. SA Tagdækning, strimling Visuel 25% Under udførelse SA, projektmateriale og lev. anvisning Tagdækning, Alutagkanter Tagdækning, - Inddækninger Tagdækning, - Overpap Overflader og tilslutninger Visuel 25% Under udførelse SA, projektmateriale og lev. anvisning Visuel 50% Under udførelse SA, projektmateriale og lev. anvisning Visuel 25% Under udførelse SA, projektmateriale og lev. anvisning Visuel 100% Før aflevering SA, projektmateriale og lev. anvisning Mangeludbedring Visuelt 100% Før aflevering SA / tilsynets anvisning Følgesedler Slutkontrolskema / mangelfri Dato: Udarbejdet af: CT/joha Dato: Set/godkendt af: Kopi til: Bilag. Ilulissat den Entreprenørens KS ansvarlige

27 SB-bilag 3 Udbudskontrolplan Sag: GrønlandsBANKEN Renovering af filialen i Ilulissat Sags nr: Dok. nr./rev.: Arkiv: Side: 1 Af: 2 Område/lokalitet/identifikation: Entreprise/arbejde/bygningsdel: SA11-Snedkerarbejder Ref.: Løbe Hvad skal kontrolleres Hvordan Omfang Hvornår Kriterier for Krav til Hvem/ Dato/ Nr.: Emne kontrolleres frekvens kontrolleres godkendelse Dokumentation ansvarlig Initialer Modtagekontrol Modtagekontrol, materialer (udv,/indv.. vinduer og døre, glas Opbevaring af materialer Kontrol af flader/huller mv. der arbejdes videre på Proceskontrol Udv. vinduer / døre: Mål, geometri, koter Udv. vinduer / døre: Indbygn., placering og montering Indv. døre: Måltagning og geometri Indv. døre: Forkiling, stopning Indv. døre: Fuger / brandstopning Indv. døre: Montage i lod Visuel og måling, dokumentation Visuelt / beskyttet mod vejrliget 100% Ved modtagelse og udpakning 100% Løbende+ved henlægninger og afhentning Visuel, måling 25% Under udførelse før arbejdsopstart Visuelt / Måling SA + tegninger Leverandør anvisn. +SA Forudsætning i projekt Følgesedler, certifikater 100% Inden opstart Projektet Visuelt 50% Under udførelse Projekt, leverandøranvisning Måling 100% Inden montagestart Projektet Visuelt 25% Under udførelse Projekt, leverandøranvisning Visuelt 50% Under udførelse Projekt, leverandøranvisning Visuelt / Måling 100% Efter montering Projekt, leverandøranvisning Dato: Udarbejdet af: CT/joha Dato: Set/godkendt af: Kopi til: Bilag. Ilulissat den Entreprenørens KS ansvarlige

28 SB-bilag 3 Udbudskontrolplan Sag: GrønlandsBANKEN Renovering af filialen i Ilulissat Sags nr: Dok. nr./rev.: Arkiv: Side: 2 Af: 2 Område/lokalitet/identifikation: Entreprise/arbejde/bygningsdel: SA11-snedkerarbejder Ref.: Løbe Hvad skal kontrolleres Hvordan Omfang Hvornår Kriterier for Krav til Hvem/ Dato/ Nr.: Emne kontrolleres frekvens kontrolleres Godkendelse Dokumentation Ansvarlig Initialer Glasvæg: mål og geometri Måling 100% Inden opstart Projektmaterialet Glasvæg: Fuger Visuelt 50% Under udførelsen Projekt, leverandøranvisning Glasvæg: Mongering i Visuelt, måling 50% Under/efter Projekt, leverandøranvisning lod udførelsen Stopning og fugning - Visuelt 50% Under/efter Projekt, leverandøranvisning alle udførelsen Komplettering, - overflader / samlinger Visuelt 25% Under/efter udførelsen Projekt, leverandøranvisning Fast inventar Visuelt 100% Efter udførelsen Projekt, leverandøranvisning Vinduer/døre: funktioner, greb låse mv Vinduer/døre: rudekontrol-tæthed Vinduer/døre: overflader Vinduer/døre: garantier Afprøvning 100% Før aflevering Projekt, leverandøranvisning Visuelt / dokumentation 100% Før aflevering Projekt, leverandøranvisning Visuelt 100% Før aflevering Projekt, leverandøranvisning / dokumentation for fuld funktion + dokumentationer Dokumentation 100% Før aflevering Projektmaterialet / dokumentation Mangeludbedring Visuelt 100% Før aflevering SA / tilsynets anvisning Slutkontrolskema / mangelfri Dato: Udarbejdet af: CT/joha Dato: Set/godkendt af: Kopi til: Bilag. Ilulissat den Entreprenørens KS ansvarlige

29 SB-bilag 3 Udbudskontrolplan Sag: GrønlandsBANKEN Renovering af filialen i Ilulissat Sags nr: Dok. nr./rev.: Arkiv: Side: 1 Af: 1 Område/lokalitet/identifikation: Entreprise/arbejde/bygningsdel: SA14-Stålarbejder Ref.: Løbe Hvad skal kontrolleres Hvordan Omfang Hvornår Kriterier for Krav til Hvem/ Dato/ Nr.: Emne kontrolleres frekvens kontrolleres godkendelse Dokumentation ansvarlig Initialer 14.0 Trappeproduktion Prod.tegninger 100% Før opskæring SA+Ark.tegninger Byggeledelse godk Modtagekontrol, materialer Opbevaring af materialer Visuel og måling Visuelt / beskyttet mod vejrliget Svejsesømme Visuelt / måling Overfladebehandling Visuelt / måling Montage Visuelt / måling Indv. trapper mål + geometri 100% Ved modtagelse og udpakning 100% ved henlægning / afhentning Løbende SA + tegninger Leverandør anvisn. SA Følgesedler 20% Under udførelse SA 10% Under udførelse SA 10% Under udførelse SA og tegninger Måling 100% Inden montagestart SA og tegninger Kontrol af evt. skader Visuelt 100% Inden og efter montering Konstruktion / fastgørelse Visuelt 100% Inden og efter montering SA SA Generel, overflader Visuelt 100% Efter montering SA Udvendige trinriste, tilslutninger - koter Visuelt / Måling Mangeludbedring Visuelt 100% før aflevering 100% Under / efter montering Inden aflevering Projektmaterialet / slutkontrol SA / tilsynets anvisning / mangelfri Dato: Udarbejdet af: CT/joha Dato: Set/godkendt af: Kopi til: Bilag. Ilulissat den Entreprenørens KS ansvarlige

30 SB-bilag 3 Udbudskontrolplan Sag: GrønlandsBANKEN Renovering af filialen i Ilulissat Sags nr: Dok. nr./rev.: Arkiv: Side: 1 Af: 1 Område/lokalitet/identifikation: Entreprise/arbejde/bygningsdel: SA08-Murerarbejder Ref.: Løbe Hvad skal kontrolleres Hvordan Omfang Hvornår Kriterier for Krav til Hvem/ Dato/ Nr.: Emne kontrolleres frekvens kontrolleres godkendelse Dokumentation ansvarlig Initialer 8.0 Modtagekontrol Visuelt 100% Ved modtagelse Projektmaterialet Følgeseddel kontrolskema 8.1 Opbevaring af Visuelt 100% Løbende Leverandøranvisning materialer og vejrlig Afretningslag (betonoverflade) Afretningslag, - planhed, fald, koter Gulvklinker - underlag Gulvklinker - prøvemontage Gulvklinker - fugearbejde Gulvklinker - vedhæftning Gulvklinker Visuelt 100% Løbende under udførelsen Måling / visuelt 100% Løbende under udførelsen Måling, fugt 100% Løbende under indhold udførelsen Visuelt / måling En prøve Inden lægning udføres Visuelt 20% Løbende under udførelsen Projektmateriale og leverandøranvisning Projektmateriale og leverandøranvisning Fugtindhold iht. leverandøranvisning Projektmateriale og leverandøranvisning Projektmateriale og leverandøranvisning Prøve SA efterkontrol Efterkontrol Projektmateriale og leverandøranvisning Slutkontrolskema Visuelt 100% Efterkontrol Projektmateriale og Slutkontrolskema leverandøranvisning Projektmateriale vandprøve overfalde Udstøbninger Visuelt 25% Løbende under udførelsen Udvendig facadepuds Visuelt 25% Løbende under udførelsen Mangeludbedring Visuelt 100% før aflevering Inden aflevering Projektmateriale og leverandøranvisning SA / tilsynets anvisninger Mangel fri afleveringsprotokol Dato: Udarbejdet af: CT/joha Dato: Set/godkendt af: Kopi til: Bilag. Ilulissat den Entreprenørens KS ansvarlige

31 SB-bilag 3 Udbudskontrolplan Sag: GrønlandsBANKEN Renovering af filialen i Ilulissat Sags nr: Dok. nr./rev.: Arkiv: Side: 1 Af: 2 Område/lokalitet/identifikation: Entreprise/arbejde/bygningsdel: SA16-Malerarbejder Ref.: Løbe Hvad skal kontrolleres Hvordan Omfang Hvornår Kriterier for Krav til Hvem/ Dato/ Nr.: Emne kontrolleres frekvens kontrolleres godkendelse Dokumentation ansvarlig Initialer Modtagekontrol Modtagekontrol, materialer Opbevaring af materialer Kontrol af overflader der arbejdes videre på Visuel og måling Visuelt / beskyttet mod 100% Ved modtagelse og udpakning 100% ved Løbende henlægning / vejrliget afhentning Visuel, måling 25% Under udførelse før arbejdsopstart SA + tegninger Leverandør anvisn. +SA Forudsætning i MBK Proceskontrol Grundbehandlinger Visuelt 10% Under udførelse Projekt, leverandør+mbk Vægge, beton inkl. søjler Visuelt 10% Under udførelse Projekt, leverandør+mbk Vægge af gips Måling 100% Inden montagestart Projekt, leverandør+mbk Faste gipslofter Visuelt 100% Inden og efter montering Færdige betongulve Visuelt 100% Inden og efter montering Færdig indv. snedkertræ Behandling af tekniske installationer Projekt, leverandør+mbk Projekt, leverandør+mbk Visuelt 100% Efter montering Projekt, leverandør+mbk Visuelt 100% Under / efter montering Projekt, leverandør+mbk Følgesedler Dato: Udarbejdet af: CT/joha Dato: Set/godkendt af: Kopi til: Bilag. Ilulissat den Entreprenørens KS ansvarlige

32 SB-bilag 3 Udbudskontrolplan Sag: GrønlandsBANKEN Renovering af filialen i Ilulissat Sags nr: Dok. nr./rev.: Arkiv: Side: 2 Af: 2 Område/lokalitet/identifikation: Entreprise/arbejde/bygningsdel: SA16-Malerarbejder Ref.: Løbe Hvad skal kontrolleres Hvordan Omfang Hvornår Kriterier for Krav til Hvem/ Dato/ Nr.: Emne kontrolleres frekvens kontrolleres godkendelse Dokumentation Ansvarlig Initialer Bygningsrengøring Visuelt 100% Før aflevering Projektmaterialet Overflader, farver og glans Visuelt 100% Før aflevering Projekt, leverandør+mbk Slutkontrolskema Mangeludbedring Visuelt 100% før aflevering Før aflevering SA / tilsynets anvisning Slutkontrolskema / mangelfri Dato: Udarbejdet af: CT/joha Dato: Set/godkendt af: Kopi til: Bilag. Ilulissat den Entreprenørens KS ansvarlige

33 SB-bilag 3 Udbudskontrolplan Sag: GrønlandsBANKEN Renovering af filialen i Ilulissat Sags nr: Dok. nr./rev.: Arkiv: Side: 1 Af: 1 Område/lokalitet/identifikation: Entreprise/arbejde/bygningsdel: Afløbsinstallationer Ref.: Løbe Hvad skal Hvordan Omfang Hvornår Kriterier for Krav til Hvem/ Dato/ Nr.: Emne kontrolleres frekvens kontrolleres godkendelse Dokumentation ansvarlig Initialer 18.1 Modtagerkontrol rør 18.2 Modtagerkontrol komponenter 18.3 Opbevaring af materialer 18.4 Opmærkning af huller Visuel Følgesedler Visuel Følgesedler 100 % Ved modtagelse af hver leverence Kvalitet og mængder 100 % Ved modtagelse Kvalitet og mængder Visuel Løbende Leverandør anvisninger og vejrlig Leverandør henvisninger Visuel/måling Løbende Inden udførelse Afstemt m. andre fag 18.5 Rørplacering Visuel 100 % Inden udførelse Samkøring m. øvrige fag 18.6 Placering af gulvafløb Visuel / måling 100 % Inden efterfølgende arbejder startes Modtagerens kvittering Modtagerens kvittering Fald mod afløbsrist faldmål angives 18.7 Bæringer Visuel/måling 100 % Inden tildækning SA 18.8 Ledningsfald og retningsændinger Visuel/måling 100 % Inden tildækning SA 18.9 Tæthedsprøvning Visuel 100 % Inden idriftsætning SA Rapport Gennemskylning af anlæg Visuel 100 % Inden aflevering SA Rengøring Visuel 100 % Inden aflevering SA Dato: Udarbejdet af: hl/joha Dato: Set/godkendt af: Kopi til: Bilag. Ilulissat den Entreprenørens KS ansvarlige

34 SB-bilag 3 Udbudskontrolplan Sag: GrønlandsBANKEN Renovering af filialen i Ilulissat Sags nr: Dok. nr./rev.: Arkiv: Side: 1 Af: 1 Område/lokalitet/identifikation: Entreprise/arbejde/bygningsdel: SA19 - Brugsvand og sanitetsarbejder Løbe Hvad skal kontrolleres Hvordan Omfang Hvornår Kriterier for Krav til Hvem/ Dato/ Nr.: Emne kontrolleres frekvens kontrolleres godkendelse Dokumentation ansvarlig Initialer Ref.: 19.1 Modtagerkontrol - materialer Visuel Følgesedler 100 % Ved modtagelse Kvalitet og mængder 19.2 Opbevaring af materialer Visuel 100 % Ved modtagelse Leverandør anvisninger og vejrlig 19.3 Opmærkning af huller Visuel/måling Løbende Før udførelse SA + Afstemmes m. øvrige fag 19.4 Rør- og Visuel 100 % Før udførelse / SA + Afstemmes bøsningsplacering tildækning m. øvrige fag Modtagerens kvittering 19.5 Bæringer Visuel/måling 100 % Før tildækning SA 19.6 Samling af præisolerede ledninger Visuel 100 % SA 19.7 Komponent placering Visuel 100 % Før installation / tilslutning SA og tegninger 19.8 Trykprøvning Målekontrol 100 % Før idriftsætning SA Rapport 19.9 Gennemskylning og idriftsætning 1. gangsproduktion Sanitets- og armaturmontage Visuel Før aflevering Visuel 100 % Efter første opsætning Før aflevering SA Tilsynets godkendelse Dato: Udarbejdet af: KRHE/joha Dato: Set/godkendt af: Kopi til: Bilag. Ilulissat den Entreprenørens KS ansvarlige