særlige betingelser og beskrivelser Entreprise 0410.001 Udbygning af Motorring 4 M4 >>> Taastrup - Frederikssundmotorvejen NOVEMBER 2011
Indholdsfortegnelse 0410.001 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD (BUT)... 3 SÆRLIGE BETINGELSER (SB)... 8 A. Aftalegrundlaget...8 B. Sikkerhedsstillelse og forsikring... 12 C. Entreprisens udførelse... 13 D. Bygherrens betalingsforpligtelse... 18 E. Tidsfristforlængelse og forsinkelse... 20 F. Arbejdets aflevering... 21 G. Mangler ved arbejdet... 21 SÆRLIGE ARBEJDSBESKRIVELSER (SAB)... 23 Projektering... 23 Styring og samarbejde... 42 Arbejdsplads... 52 Jordarbejder... 69 Kalkstabilisering... 77 Afvanding... 79 Bundsikring... 90 Bærelag... 92 Varmblandet asfalt... 94 Overfladebehandling... 99 Vejautoværn... 101 Brolægning... 103 Signalanlæg... 105 Kabelforberedende arbejder... 112 Hegnsarbejder... 116 Afmærkningsmateriel... 119 Kørebaneafmærkning... 123 Beplantning... 124 Stillads og form... 126 Slap armering... 128 Beton... 129 Broautoværn og rækværker... 133 Fugtisolering... 135 Brobelægninger... 136 Andre arbejder... 140 2
BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD (BUT) 1 Alment BUT 0410.001 2 Orientering Bestemmelser om udbud og tilbud (BUT) indeholder dels orienterende oplysninger om det udbudte projekt, dels bindende bestemmelser for udbud og tilbud. BUT er gældende frem til indgåelse af kontrakt, hvorefter BUT bortfalder. Denne totalentreprise omfatter 0410 Taastrup - Frederikssundmotorvejen, som udgør den sydlige del af motorvejen M4. Totalentreprisen er benævnt Entreprise 0410.001, Udbygning af Motorring 4 fra Taastrup til Frederikssundmotorvejen og omfatter projektering og udførelse af udbygningen af den ca. 4 km lange strækning af motorvej M4, mellem Motorvejskryds Taastrup og forbindelsesanlægget mellem M4 og Frederikssundmotorvejen, fra 4 til 6 spor. Der skal etableres kantopsamling i vejsiderne, og på kørebanen skal der udlægges støjreducerende asfalt. 6 broer for underførte stier skal omisoleres, og tre af dem skal sideudvides. Motorvejen er stationeret fra syd mod nord med udgangspunkt i st. 9.700 og sluttende i st. 14.120. St. 10.000 svarer til eksisterende driftskilometrering 1/0000. Entreprisen er beliggende i Region Hovedstaden og Albertslund Kommune. Entreprisen udbydes i totalentreprise og omfatter samtlige ydelser, fra den tilstand, hvori arealerne henligger på licitationsdagen, til det fuldt færdige og funktionsdygtige anlæg med endeligt retableret terræn, der opfylder kravene i udbudsmaterialet, jf. SB 2 stk. 2. Arbejderne skal foregå under hensyntagen til trafikafviklingen på motorvejen M4 og de skærende veje og stier samt de berørte lodsejere. Endvidere skal der under arbejdet vises stor hensyntagen til og respekt for det fredede område langs St. Vejleå. Følgende entrepriser, som er beliggende i totalentreprisens nærhed, udføres sideløbende med denne totalentreprise: 1210.26 Vejarbejder m.v. (M12 Frederikssundmotorvejen) 1210.40 Vejvisnings- og færdselstavler (M12 Frederikssundmotorvejen) 1210.52 Beplantning og hegn (M12 Frederikssundmotorvejen) 1220.001 Totalentreprise Frederikssundmotorvejen 1220.200 Jord-, bro- og belægningsarbejde Motorvejskryds Ballerup Ledningsarbejder Etablering af grundsystem for trafikledelse Totalentreprisen omfatter i hovedtræk projektering og udførelse af: Trafikafvikling Udbygning af M4 med et ekstra kørespor i hver retning, nyt afvandingssystem, forstærkning og støjreducerende slidlag samt forstærkede nødspor med kantopsamling Udlægning af slidlag på nordgående rampe fra M4 til M12 (slutter ved M4 km 5/0735 som er entreprisegrænse for 1210.26) 3
BUT 0410.001 Ombygning af eksisterende regnvandsbassin, etablering af to nye regnvandsbassiner og frilægning af offentligt vandløb Rogrøften Forlægning af kommuneveje Ballerupvej og Rovej Ombygning af 2 rampekryds med signalregulering i tilslutningsanlæg 4 (Albertslund N) Bro 0000004-0-021.00 OF af Ledøjevej-Vestskovvej. Ombygning af helleanlæg mv. Broen benævnes i det følgende bro 21. Bro 0000004-0-023.00 UF af gangsti, vest (Risbystien). Total omisolering og sideudvidelse. Broen benævnes i det følgende bro 23, Vestbro. Bro 0000004-0-023.10 UF af gangsti, øst (Risbystien). Total omisolering og sideudvidelse. Broen benævnes i det følgende bro 23, Østbro. Bro 0000004-0-025.00 UF af gangsti, vest (Risby Mosevej). Total omisolering og sideudvidelse. Broen benævnes i det følgende bro 25, Vestbro. Bro 0000004-0-025.10 UF af gangsti, øst (Risby Mosevej). Total omisolering og sideudvidelse. Broen benævnes i det følgende bro 25, Østbro. Bro 0000004-2-026.00 UF af gangsti, vest (Toftekærstien). Total omisolering og udskiftning af kantbjælker og autoværn. Broen benævnes i det følgende bro 26, Vestbro. Bro 0000004-1-026.10 UF af gangsti, øst (Toftekærstien). Total omisolering og udskiftning af kantbjælker og autoværn. Broen benævnes i det følgende bro 26, Østbro. Arbejdet skal udføres i perioden april 2012 til august 2014. Bygherren er: Vejdirektoratet, Anlægsdivisionen Projektkontor Øst Gladsaxe Ringvej 51 2730 Herlev Tlf. 7244 3700 3 Bestemmelser om udbud og tilbud Udbudsform Arbejdet udbydes i begrænset udbud i henhold til udbudsdirektivet. Udbudsmaterialet består af Særlige Betingelser (SB) samt de i SB ad 2, stk. 2, nævnte dokumenter. Alternative tilbud modtages ikke. Tildelingskriterium Tildelingen sker på basis af det tildelingskriteriet økonomisk mest fordelagtige tilbud. Underkriterierne og deres vægtning er følgende: Underkriterium Vægtning Samlet tilbudssum 70 % Anlægslogistik 30 % Tilbudsbedømmelse Kriteriet Samlet tilbudssum tildeles karakter efter følgende regler: 4
BUT 0410.001 Tilbuddet med laveste pris (samlet tilbudssum) gives karakteren 10. Et tænkt tilbud, hvor prisen (samlet tilbudssum) er 30 millioner kr. højere end den laveste pris, gives karakteren 0. Øvrige tilbud gives karakter ved interpolation og ekstrapolation. Negative karakterer kan forekomme. De Øvrige kriterier bedømmes efter følgende metode: Der karaktergives kun med hele tal, og alle tal mellem 0 og 10 kan anvendes. To eller flere tilbud kan opnå samme karakter. De ikke specifikt nævnte karakterer gives for besvarelser, der ligger mellem de nævnte point. Tilbuddene gives karakter i intervallet 0-10 ved en vurdering af tilbuddets oplysninger. Karakteren 0 gives til et netop acceptabelt tilbud, Karakteren 3 gives til et tilbud, der er under middel, Karakteren 5 gives til et tilbud, der er middel, Karakteren 8 gives til et tilbud, der er over middel Karakteren 10 gives til det bedst mulige tilbud, som ikke behøver at foreligge. De ikke specifikt nævnte karakterer gives for besvarelser, der ligger mellem de nævnte karakterer. Et tilbuds totalværdi findes ved summen af produkterne af vægte og karakterer for kriterierne. Det tilbud, som opnår den højeste totalværdi, er det økonomisk mest fordelagtige tilbud. Vejdirektoratet gennemfører dette udbud ved anvendelse af to-kuvert systemet. Tilbudsgiveren skal aflevere tilbuddet i to dele: Del 1 indeholdende den udfyldte Tilbudsliste, som afleveres i særskilt lukket kuvert med tydelig mærkning tilbudsliste. Del 2 indeholdende det øvrige tilbudsmateriale, som afleveres i særskilt lukket kuvert med tydelig mærkning øvrige tilbudsdokumenter. Efter modtagelse af tilbuddene vil Vejdirektoratet evaluere øvrige tilbudsdokumenter (del 2 af tilbudsmaterialet). Når meddelelse om resultatet af denne evaluering er tilgået de bydende, åbnes del 1 med Tilbudslisten. Åbning af pristilbuddene vil ske med mulighed for de bydendes tilstedeværelse efter forudgående indbydelse. Tilbud Tilbud mærket Entreprise 0410.001, Udbygning af Motorring 4 fra Taastrup til Frederikssundmotorvejen skal være bygherren i hænde torsdag den 23. februar 2012, kl. 14.00 på adressen Gladsaxe Ringvej 51, 2730 Herlev, på hvilket tidspunkt tilbuddet åbnes i overværelse af de bydende, der måtte indfinde sig. Udbudsmaterialets arbejdsbeskrivelser og standarder angivet i SB og SAB er udtryk for minimumskrav, som skal overholdes. 5
BUT 0410.001 Kuvert mærket tilbudsliste skal indeholde: Pris ved udfyldt tilbudsliste indeholdende tro- og loveerklæring vedr. ubetalt forfalden gæld til det offentlige Bemyndigelsesdokumentation, hvis flere i forening afgiver tilbud Kuvert mærket øvrige tilbudsdokumenter skal indeholde følgende beskrivelser og redegørelser og skal disponeres i nøje overensstemmelse med de efterfølgende punkter: Anlægslogistik - Anlægslogistikplan med beskrivelse, skitser og tegninger, der redegør for, hvordan arbejdet gennemføres under størst mulig hensyntagen til trafikafviklingen på motorvej M4 og de forlagte og skærende veje og stier. - Trafikafviklingsplan med beskrivelse, skitser og tegninger, der redegør for, hvor trafikken afvikles i angivne periode, hvor der er arbejdsområder og adgangsåbninger, hvor der er nødspor eller nødpladser, og hvilke trafikforanstaltninger, der skal være ved de omhandlede arbejdsområder i den fastlagte periode. - Ved vurdering af underkriteriet Anlægslogistik vil Vejdirektoratet lægge vægt på følgende: at anlægslogistikken, herunder jordarbejder tilrettelægges således, at der er mindst mulig ulempe for trafikken, bl.a. så gener fra transport til og fra arbejdsarealerne minimeres at anlægslogistikken underbygger, at entreprisen gennemføres inden for de anviste arbejdsarealer at jordhåndteringen tilgodeser genanvendelse af rabatjord, ler og vejkassematerialer at antallet af trafikomlægninger begrænses at trafikafviklingsplanen sikrer, at trafikken kan afvikles effektivt og sikkert i hele anlægsperioden at anlægslogistikken underbygger, at entreprisen vil være klar til ibrugtagning uden restriktioner for trafikken til fastsat færdiggørelsesfrist Vejdirektoratet vil lægge vægt på, at besvarelsen af underkriteriet Anlægslogistik ikke overskrider 10 skrevne A4 sider med tillæg af planer og tegninger mv. Tilbud skal afleveres i 2 papireksemplarer og på elektronisk medie f.eks. USB-nøgle eller en CD-Rom,Den elektroniske del med udfyldt Tilbudsliste i Excel format, i én selvstændig fil-mappe med Del 1 og én selvstændig fil-mappe med det øvrige tilbudsmateriale i Del 2. Mærkat til påklæbning på tilbudskuverten er indeholdt i tilbudslisten (TBL). En erklæring om, at rådgiveren ikke er udelukket fra at afgive tilbud i henhold til Rådets direktiv 92/50/EØF med senere ændringer, kan efter særskilt anmodning fra Vejdirektoratet blive krævet af det enkelte firma. 6
BUT 0410.001 Tilbudsgiveren kan finde oplysninger om Danmarks skatte- og afgiftsforhold på www.skat.dk, om miljøbeskyttelse på www.mst.dk og om sikkerhed på arbejdspladsen på www.at.dk. Elektroniske tilbud modtages ikke. Den bydende opfordres til inden afgivelse af tilbud at have gjort sig bekendt med forholdene på stedet, herunder adgangsforhold. Dersom noget i udbudsgrundlaget er den bydende uklart, skal vedkommende indhente nærmere oplysninger herom hos Vejdirektoratet. Der afholdes orienteringsmøde den 15. december 2011 kl. 13 hos Vejdirektoratet, Gladsaxe Ringvej 51, 2730 Herlev. På mødet vil Vejdirektoratet orientere om opgaven, og der vil være mulighed for at stille spørgsmål til udbudsmaterialet. Spørgsmål bedes så vidt muligt stillet ved mail inden mødet, og spørgsmål, som stilles på mødet, bedes efterfølgende fremsendt ved mail. Spørgsmål vedr. udbudsmaterialet kan senest 10 arbejdsdage før tilbudsafgivelse stilles pr. mail. Entreprisenummeret skal indgå i begyndelsen af mailens emnebeskrivelse: 0410.001 Spørgsmål vedr.. Spørgsmål modtaget efter dette tidspunkt vil blive besvaret i det omfang det er muligt at fremkomme med en besvarelse inden 6 kalenderdage før tilbudsafgivelse. Spørgsmål sendes til: udbud@vd.dk med kopi til svm@vd.dk og pbos@vd.dk Besvarelse af spørgsmål sker som rettelsesblade senest 6 kalenderdage før tilbudsafgivelse på www.vejdirektoratet.dk under Udbud. Bygherrens vederlag til tilbudsgiverne Vejdirektoratet betaler et beløb på kr. 600.000 ekskl. moms til hver tilbudsgiver som vederlag for et konditionsmæssigt tilbud. For vindende entreprenør fradrages vederlaget i entreprisesummen ved første udbetaling, jf. ABT 93 2, stk. 6. For dette vederlag tilhører anvendelses- og ejendomsretten Vejdirektoratet, og denne kan frit anvende indkomne idéer og forslag helt eller delvist til brug for gennemførelsen af projektet. Meddelelse om fakturering af dette vederlag gives i mail indeholdende samtidig underretning af tilbudsgiverne angående resultatet af tilbudsbedømmelsen. 7
SB 0410.001 SÆRLIGE BETINGELSER (SB) A. Aftalegrundlaget ad 1 ad 1 stk. 1 Almindelige bestemmelser Denne SB indeholder supplerende, særlige betingelser til ABT 93 for entreprisen. De enkelte - og stk.-numre refererer til ABT 93. ad 1 stk. 2 Bygherren og entreprenøren skal oplyse om, hvem der er bemyndiget til at indgå aftaler på parternes vegne. ad 2 ad 2 stk. 1 Bygherrens udbud Arbejdet udføres til fast pris og tid med en fastprisperiode på 12 måneder fra licitationsdagen. ad 2 stk. 2 For entreprisen gælder nedennævnte i prioriteret rækkefølge: a. Tilbudsliste (TBL). b. Rettelsesblade / Supplerende meddelelser. c. Særlige betingelser (SB). d. Særlige arbejdsbeskrivelser (SAB). e. Tegninger indhæftet i "Tegningsbilag, entreprise 0410, Udbygning af Motorring 4, Taastrup - Frederikssundmotorvejen, november 2011". f. Tekniske bestemmelser, november 2011, med tilhørende bilag. g. Ledningsprotokoller, udkast november 2011, med tilhørende tegninger. h. Vandsynsprotokol, udkast november 2011, med tilhørende tegninger. i. Tilladelser med tilhørende bilag: Tilladelse til dispensation fra fredningsbestemmelser til etablering af nyt regnvandsbassin indenfor fredet område, september 2011 Dispensation fra Naturbeskyttelseslovens 3 til udvidelse og ændring af regnvandsbassin ( 3 sø), nedlæggelse af et regnvandsbassin ( 3 sø) samt frilægning af del af rørlagt vandløb i fm. Udbygning af Motorring 4, september 2011. Godkendelse efter Naturbeskyttelseslovens 20 af udbygning af Motorring 4 fra Taastrup til Frederikssundmotorvejen, september 2011. Tilladelse til udledning af vejvand, september 2011 j. Miljørapporter med tilhørende bilag: Vurdering af behov for afværgeforanstaltninger for bilag IV padder ved udbygning af Motorring 4. Amphi Consult, september 2011. Vurdering af yngle- og rasteområder for flagermus i et område ved Motorring 4. Amphi Consult, september 2011. 8
SB 0410.001 Plan for håndtering af forurenet jord. Ejlskov, november 2011 k. Geotekniske undersøgelser, Datarapport 1 med tilhørende bilag, GEO, oktober 2011 l. Forureningsrapporter med tilhørende bilag: Miljøtekniske undersøgelser i form af rabatjordsundersøgelser, undersøgelser af sedimenter i regnvandsbassiner samt undersøgelser i fokusområder. Ejlskov, oktober 2011. m. Brotekniske rapporter med tilhørende bilag: Bro 18, OF af Herstedhøjevej, Bæreevneundersøgelse vedr. jordtransport, oktober 2011. Bro 18, 20 og 21, Undersøgelse af frihøjder, oktober 2011 Bro 21, OF af Ledøjevej-Vestskovvej, Bæreevneklassifisering, oktober 2011 Bro 23 og 25, Bæreevnevurdering af eksisterende sideudvidelser, november 2011 Bro 23 og 25, Bæreevnevurdering af planlagte sideudvidelser, november 2011 Bro 23, 25 og 26, Særeftersyn af brodæk og fugtisolering, november 2011 Bro 23, 25 og 26, Interimsbelægninger, september 2011 n. Notat om krydsudformning og funktion med tilhørende bilag, NC Trafik, maj 2011. o. Almindelige arbejdsbeskrivelser (AAB): Alle gældende Almindelige arbejdsbeskrivelser, som findes på www.vejregler.dk under udbudsforskrifter. p. Plan for sikkerhed og sundhed (PSS) Vejdirektoratets paradigme herfor findes på www.vd.dk under Udbud/ Vejdirektoratets paradigmer/standarder q. ABT 93. r. Standarder (DS og DS/EN), europæiske tekniske godkendelser (ETA), fælles tekniske specifikationer, forskrifter, vejledninger, anvisninger og betingelser, alt i det omfang, der i AAB, SB og SAB er henvist til disse og med senest anførte ændringer, rettelser og fortolkninger. s. Vejregler, vejregelforslag, instrukser, bestemmelser og lign.: Alle gældende vejregler (se www.vejregler.dk), vejregelforslag samt godkendte vejregelforberedende rapporter. t. Øvrige forskrifter Manual for trafikafviklingsplaner under motorvejsudvidelsesarbejder, Rapport 368, 2010. Tilsynshåndbog for asfaltarbejder. Udbudsforskrift, september 2005. Tilsynshåndbog for kørebaneafmærkning. Udbudsforskrift, juni 2010. Tilsynshåndbog for broentrepriser. Forebyggelse af stilladssvigt, december 2009. Tilsynshåndbog for betonbroer. Tilsynshåndbog for fugtisolering og 9
SB 0410.001 brobelægning. Udbudsforskrift, oktober 2010. Afmærkningsmateriel, Monterings- og tilsynsvejledning, november 2001. Specifikationer for bituminøse bindemidler til vejformål, Udbudsforskrift, februar 2011. Bundsikring af forbrændingsovnsslagger. Rapport 133, Vejteknisk Institut, 2004. Normer og vejledning for anlægsgartnerarbejde, Danske Anlægsgartnere 2010. Projektspecifikke dokumenter, herunder geoteknisk datarapport og brotekniske notater og rapporter kan hentes på www.vejdirektoratet.dk under Udbud. Supplerende grundlagsmateriale for bygværkerne inkl. Generaleftersynsrapporter, tegninger af eksisterende konstruktioner mm. kan hentes på DanbroWeb på følgende link: http://danbroweb.vd.dk/danbroweb/danbroweb.dll/start Almindelige arbejdsbeskrivelser (AAB), Vejregler og vejregelforslag samt monteringsvejledninger kan hentes på www.vejregler.dk. Instruktion, vejledning og paradigmer vedr. arbejdsmiljø i projekteringsfasen kan ses på www.vejdirektoratet.dk under Udbud. En oversigt over anvendte forkortelser i nærværende Særlige betingelser og beskrivelser kan findes på www.vejdirektoratet.dk > Udbud > Standarder og paradigmer > Til entrepriseudbud. Arbejdet kan påregnes overdraget senest 6 uger efter afgivelse af tilbud og kan igangsættes 2. april 2012 eller umiddelbart derefter. Eksproprierede arealer kan først påregnes taget i brug medio maj 2012. ad 2 stk. 3 Følgende tidsfrister skal overholdes: 1. Igangsætningsfrist Færdigt detailprojekt for de kommende tre måneders aktiviteter, jf. entreprenørens arbejdstidsplan, skal afleveres til bygherren senest 1. juni 2012. 2. Færdiggørelsesfrist Entreprisen skal i sin helhed være fuldført, klar til aflevering senest 29. august 2014. De i ad 25 nævnte bodsbestemmelser vedrørende ovennævnte frister knyttes til de ovenfor anførte datoer. ad 2 stk. 4 ad 3 Art og omfang m.v. af kendte fortidsminder er anført i SAB - Arbejdsplads. Entreprenørens tilbud Erhvervs- og Byggestyrelsens cirkulære (nr. 174 af 10/10/1991 ændret ved cirkulære nr. 9784 af 28/11/2003) om pris og tid på bygge- og anlægsarbejder, som er gældende for denne entreprise, er indarbejdet i udbudsmaterialet med de ad 22 stk. 6 anførte præciseringer. 10
SB 0410.001 Entreprenøren skal i sit tilbud indregne alle udgifter til vinterforanstaltninger, såvel årstidsbestemte som vejrligsbestemte, for gennemførelse af arbejderne i vinterperioden (1. november 31. marts). ad 3 stk. 1 ad 3 stk. 3 Ad 3 stk. 7 ad 4 ad 4 stk. 1 Hvor flere i forening står for entreprisen, skal entreprenøren oplyse, hvem der er bemyndiget til at indgå aftaler, fakturere og modtage betaling på entreprenørens vegne, idet kun én og samme kan fakturere og modtage betaling. Tilbudsmateriale tilbageleveres ikke til tilbudsgiver, selvom tilbud ikke antages. For alt materiale, som afleveres i forbindelse med tilbuddet, har bygherren anvendelsesog ejendomsretten. Entrepriseaftalen Entreprenørens ydelser skal udføres i overensstemmelse med entrepriseaftalen. I det omfang en ydelse ikke måtte være nærmere specificeret i entrepriseaftalen, men er en nødvendig og naturlig del af entreprisen, forpligter entreprenøren sig til at levere denne ydelse i en standard svarende til entreprenørens øvrige ydelser efter entrepriseaftalen. Entrepriseaftalen består af bygherrens udbudsmateriale, entreprenørens tilbud og de bestemmelser, der aftales ved bygherrens accept/parternes kontrakt. Entreprenøren kan ikke påberåbe sig, at hans tilbud fører til, at krav i udbudsmaterialet ikke opfyldes, medmindre dette fremgår af bygherrens accept/parternes kontrakt. ad 5 ad 5 stk. 1 Overdragelse af rettigheder og forpligtelser m.v. Alle involverede skal iagttage ubetinget tavshed med hensyn til oplysninger vedrørende bygherrens eller andres forhold, som de får kendskab til i forbindelse med opfyldelsen af denne kontrakt. Enhver publikation, udstilling eller oplysning til offentligheden vedrørende projektet f.eks. gennem presse, fagpresse, radio eller TV skal ske gennem bygherren eller efter forudgående skriftlig aftale med bygherren. Entreprenøren må benytte bygherren som reference, men må ikke uden bygherrens forudgående, skriftlige tilladelse udsende offentlig meddelelse om kontrakten eller offentliggøre noget om kontraktens indhold. ad 5 stk. 2 Der vil kun kunne noteres én transport på entreprenørens tilgodehavende, og det skal ske til anerkendt pengeinstitut. Transportdokumentet skal udformes, som angivet i Standardformular for transportdokument. Standardformularen kan findes på www.vejdirektoratet.dk under Udbud. ad 5 stk. 4 Hvor entreprenøren anvender underentreprenører, skal entreprenøren i god tid inden igangsætning af de pågældende underentrepriser meddele bygherren navn på de pågældende entreprenører. Bygherren forbeholder sig ret til ikke at acceptere underentreprenører efter de udelukkelsesgrunde, som fremgår af EU s udbudsdirektiv. 11
SB 0410.001 B. Sikkerhedsstillelse og forsikring ad 6 ad 6 stk. 1 Entreprenørens sikkerhedsstillelse Sikkerhedsstillelsen skal udformes som angivet i Standardformular for sikkerhedsstillelse for totalentrepriser. Standardformularen kan findes på www.vejdirektoratet.dk under Udbud. Intet arbejde må påbegyndes, før sikkerhedsstillelsen er stillet. ad 6 stk. 3 ad 6 stk. 5 ad 8 ad 8 stk. 1 Nedskrivning af sikkerheden til 2% kan kun ske på bygherrens foranledning efter begæring herom fra entreprenøren. Sikkerheden nedskrives ikke ved evt. delaflevering. Forsikring Uden at entreprenørens ansvar og forpligtelse derved begrænses, påhviler det ham at tegne kombineret entrepriseforsikring med følgende dækningsomfang: All-risk forsikring af alle i entreprisen omfattede arbejder, hvad enten disse er permanente eller midlertidige, inkl. dertil anvendte materialer, eller materialer der skal anvendes hertil, som er sikredes ejendom, eller som den sikrede bærer risikoen for, mens de befinder sig på arbejdspladsen eller under indenlandsk transport er undervejs dertil. Den i ABT 93, 8, stk. 1, nævnte brand- og stormskadeforsikring skal være indeholdt i forsikringens dækningsomfang, og bygherrens forpligtelse til at tegne særskilt brand- og stormskadeforsikring bortfalder hermed. Ansvarsforsikring for erstatningsansvar ved beskadigelse af personer og ting under udførelsen af entreprisen, herunder bl.a. skader forårsaget af grundvandssænkning og rystelser fra pæleramning, vibrationstromler, forurening af vandløb, dambrug samt alle eventuelle gener og skader på berørte veje. Som sikret skal noteres såvel bygherren som entreprenøren og dennes underentreprenører/-leverandører og tekniske rådgivere. Den kombinerede entrepriseforsikring og brand- og stormskadeforsikringen skal gælde frem til og med det faktiske færdiggørelsestidspunkt. Dækningssummerne skal for personskade være min. 12,5 millioner kroner og for tingskade min. 30 millioner kroner. Selvrisikoen påhviler entreprenøren dog alene for skader som entreprenøren er ansvarlig for. Forsikringen skal tegnes i et af bygherren godkendt forsikringsselskab, og entreprenøren er pligtig til over for bygherren at dokumentere, at forsikringen er tegnet og forfalden præmie betalt. Forsikringsselskabet skal over for bygherren forpligte sig til: 12
SB 0410.001 1. Ikke at slette eller foretage ændringer i den tegnede forsikring uden bygherrens samtykke 2. Ikke at foretage nogen skadesudbetaling uden bygherrens samtykke 3. Såfremt præmien ikke måtte være erlagt i rette tid, da skriftligt at underrette bygherren om den pågældende restance og give bygherren en frist på 30 dage fra underretningens modtagelse til at betale restancer med den retsvirkning, at forsikringen anses for i intet øjeblik at have været ude af kraft. ad 8 stk. 3 Inden arbejdet påbegyndes, skal entreprenøren dokumentere, at ansvarsforsikringen er tegnet og præmien betalt. Der skal ske underretning til bygherren, såfremt præmien for ansvarsforsikringen ikke betales. Der skal ske underretning til bygherren, såfremt forsikringsselskabet opsiger forsikringen. C. Entreprisens udførelse ad 9 ad 9 stk. 1 ad 9 stk. 2 ad 10 ad 10 stk. 1 Arbejdsplan og afsætning Krav til entreprenørens arbejdsplan, herunder anmeldelser til myndigheder, fremgår af AAB Styring og samarbejde og SAB - Styring og samarbejde. Bygherrens afsætning er nærmere beskrevet i SAB - Arbejdsplads. Entreprenørens ydelse Entreprenørens ydelser omfatter alle nødvendige ydelser til det fuldt færdige anlæg. Entreprenøren skal udarbejde alle nødvendige arbejdstegninger samt tegninger og beregninger etc. til bedømmelse af interimskonstruktioner, stilladser, særlige udførelsesmetoder m.v. En kopi af de gældende tegninger, tabeller og beskrivelser m.v. skal altid forefindes på entreprenørens kontor på arbejdspladsen, og bygherretilsynet skal have adgang til disse. Foreslår entreprenøren anvendelse af utraditionelle arbejdsmetoder eller materialer, påhviler det ham uden udgift for bygherren og over for denne at dokumentere sådanne arbejdsmetoders eller materialers egnethed. Byggevarer skal leveres i overensstemmelse med Erhvervs- og Byggestyrelsens gældende bekendtgørelse om CE-mærkning og markedskontrol af byggevarer, hvis ikke andet er nævnt i SAB. Færdselsregulerende foranstaltninger Entreprenøren skal i overensstemmelse med kravene i SAB - Arbejdsplads pkt. 4 etablere, kontrollere og vedligeholde afmærkningen, således at den til enhver tid opfylder bestemmelserne i den godkendte rådighedstilladelse. 13
Såfremt bygherren konstaterer SB 0410.001 at afmærkningen ikke er opsat i henhold til den godkendte afmærkningsplan at der er fejl og mangler på afmærkningen umiddelbart efter entreprenørens kontrol, og at entreprenøren ikke har iværksat afhjælpning at spærretiderne ikke overholdes at entreprenøren ikke inden for 1 time efter, at fejl og mangler er påtalt skriftligt af bygherren, politiet, vejmyndigheden eller Arbejdstilsynet, har påbegyndt afhjælpning af de fejl, der er omfattet af påtalen ifalder entreprenøren en bod på kr. 10.000,- ekskl. moms pr. påtale. Såfremt arbejdet ikke gennemføres uden ugrundet ophold, skal dette godkendes af tilsynet. Hvis påbud fra bygherre, politi, vejmyndighed eller Arbejdstilsynet ikke efterkommes inden for den fastsatte tidsfrist, vil tilsynet foranstalte en afhjælpning, som vil ske for entreprenørens regning. ad 11 Projektgennemgang, dokumentation og prøver ad 11 stk. 1 Entreprenøren skal påregne, at bygherren vil afholde audits i entrepriseforløbet, jf. ad 17. Før anlægsarbejderne igangsættes, skal entreprenøren gennemføre en projektgennemgang med relevante parter, hvor bygherren deltager. Dokumentation og prøver skal ske i henhold til krav i udbudsmaterialet, herunder dokumentation af kvalitetskontrol, som udføres hos underentreprenører og leverandører. Dokumentation skal opbevares af entreprenøren i perioden for afhjælpningspligt og ret jf. 36. Ved periodens udløb skal dokumentationen tilbydes bygherren. Til sikring af, at den forlangte kvalitetsledelse og dokumentation udføres, har bygherren opstillet følgende målepunkter i entrepriseforløbet: 1. Kvalitetsledelsessystemets etablering Denne parameter måles ved gennemgang af "Entreprisens Fælles Kvalitetsplan (EFK)", samt implementeringsplan for denne. Anmærkningsfri EFK skal foreligge senest de arbejdsdage efter entreprisens igangsættelsesdato, som er angivet i bilaget "KvalitetsIedelseskrav til entreprenører". Overskridelse af denne dato er bodsbehæftet jf. ad 25 stk. 2 2. Kvalitetsledelsessystemets anvendelse/implementeringsgrad Denne parameter vurderes gennem bygherrens auditering. Denne parameter er bodsbehæftet jf. ad 25 stk. 2 3. Opfyldelse af dokumentationskrav for den tekniske dokumentation Denne parameter vurderes på basis af en gennemgang af entreprenørens tekniske dokumentation. Gennem stikprøver i marken vurderes sammenhængen mellem det udførte arbejde og den tilhørende dokumentation. Denne parameter er bodsbehæftet jf. ad 25 stk. 2 14
SB 0410.001 4. Opfyldelse af dokumentationskrav for "Således Udført" dokumentation Denne parameter vurderes på basis af en gennemgang af entreprenørens "Således Udført" dokumentation jf. gældende arkivinstruks. Entreprenøren skal sikre, at alle godkendte rettelser og/eller ændringer registreres og dokumenteres endeligt på "Således Udført" tegninger. Udførlig tilsynsrapport m.m. udarbejdes i overensstemmelse med arkivinstruks. Procedure skal aftales endeligt med bygherrens tilsyn. Denne parameter er underlagt tilbagehold i entreprisesummen jf. ad 22 stk. 4. ad 11 stk. 2 Manglende dokumentation, herunder dokumentation af kvalitetskontrol, under anlægsforløbet vil blive betragtet som manglende kontraktmæssig ydelse og vil medføre at bygherren foretager tilbagehold i udbetaling af entreprisesummen. ad 11 stk. 3 Bygherrens tilsyn skal indvarsles til at overvære al prøveudtagning og materialeprøvning på entreprenørens arbejdsplads, laboratorium eller andet sted. Bygherrens tilsyn skal indvarsles til at overvære entreprenørens fagtilsyn. Bygherren skal have mulighed for at deltage ved entreprenørens audit af underentreprenører og leverandører. ad 12 ad 12 stk. 4 Arbejdets forringelse m.v., Vedligeholdelse Før hel eller delvis ibrugtagning af noget af arbejdet skal omfanget af arbejdet, som skal ibrugtages, fastlægges og gennemgås for mangler. I forbindelse hermed udfærdiges en ibrugtagningsprotokol, hvori der noteres mangler samt aftaler om afhjælpning. ad 13 ad 13 stk. 1 Forhold til myndigheder Vedrørende forhold til myndigheder er art og omfang som angivet i SAB - Styring og samarbejde. Afgifter i forbindelse med entreprisens gennemførelse betales således: Følgende betales af bygherren: Deponeringsafgifter for jord Deponeringsafgifter for affald, brokker mv. Ad 13 stk. 2 Entreprenøren skal sende kopi til bygherretilsynet af al korrespondance med myndigheder. Entreprenøren må ikke uden bygherrens tilladelse søge dispensation fra gældende bestemmelser. ad 14 ad 14 stk. 4 Ændringer i arbejdet Alle ydelser i forbindelse med denne entreprises fulde færdiggørelse inkl. alle nødvendige leverancer er indeholdt i den aftalte entreprisesum. Skulle der opstå behov for at udføre ekstraarbejder, skal disse særskilt aftales og prissættes på en aftaleseddel. Bygherren kan forlange mindre ændringsarbejder i tilslutning til entreprisen udført som regningsarbejde efter nedenstående retningslinjer. Entreprenøren skal dokumentere udgifter over for bygherretilsynet med regnskab og bilag. 15
SB 0410.001 Før ændringer i arbejdet iværksættes som regningsarbejder, skal entreprenøren, såfremt bygherretilsynet finder det nødvendigt, udarbejde et overslag. Under udførelsen af regningsarbejder skal entreprenøren dagligt udfærdige og aflevere dagrapporter med angivelse af forbrug af materiel, materialer og mandskab. A. Arbejdsløn De medgåede timer afregnes efter en timesats, der beregnes som summen af følgende bidrag: Samlede arbejdsomkostninger for bygge- og anlæg jf. Danmarks Statistik *). Timesatsen, der fastlægges på årsbasis, henføres til 30. juni i det pågældende år. Regulering til det aktuelle tidspunkt i henhold til Lønindeks for bygge og anlæg, jf. Danmarks Statistik **) Et honorar på 22 % Omkostninger til transport *) Se www.dst.dk > Statikstikbanken > Løn > Arbejdsomkostninger for den private sektor > Samlede arbejdsomkostninger efter branche > Bygge og anlæg **) Se www.dst.dk > Statistikbanken > Løn > Lønindeks for den private og offentlige sektor på brancheniveau > Lønindeks for den private sektor > Bygge og anlæg Pr. 30. juni 2011 er timesatsen ekskl. honorar og eventuelle omkostninger til transport beregnet til kr. 260,00 ekskl. moms. Den beregnede timesats skal korrigeres ud fra dokumenterede lokale afvigelser. Såfremt en formand og eventuel byggepladsledelse udelukkende er beskæftiget med det pågældende arbejde, tillægges hans timer ved ovennævnte beregning. Er han kun delvist, men dog i væsentlig omfang beskæftiget ved arbejdet, vil hans timer efter aftale med bygherretilsynet forholdsmæssigt kunne medregnes ved beregningen. B. Materialer Entreprenøren kan medregne beløb, som han har betalt for materialer, der indgår blivende i bygværker, eller som i øvrigt er nødvendige for arbejdets udførelse, herunder forbrugsgods i det omfang, det forbruges ved arbejdet. Genindvundne materialer modregnes entreprenørens tilgodehavender. Materialer, forbrugsgods etc. forudsættes indkøbt bedst muligt af entreprenøren i fornødent samråd med bygherren og debiteres arbejdet med fakturapriser. Eventuelle rabatter på prislistepriser tilfalder bygherren, medens kontantrabatter, årsbonus og cementbonus tilfalder entreprenøren. Entreprenørens udgifter til kørsel, fragt, bugsering og andre transporter til og fra arbejdsstedet skal inkluderes. Til de således beregnede udgifter til materialer, forbrugsgods, transport m.v. lægges 5 %. 16
SB 0410.001 C. Materiel Leje af entreprenørens materiel, der har en indkøbsværdi pr. enhed, som er mindre end 50.000,- kr., skal være indeholdt i entreprenørens enhedspriser og timesatser. Leje af øvrigt materiel skal aftales mellem tilsynet og entreprenøren forud for anvendelsen. Til sådan lejebetaling lægges intet honorar. D. Underentreprenører Til de rene regningsbeløb lægges 5 %. ad 17 ad 17 Bygherrens tilsyn Bygherretilsynets gennemgang af tegninger, beregninger, leverancer, miljøforanstaltninger og udførte arbejder fritager ikke entreprenøren for nogen del af ansvaret for eventuelle fejl og mangler. Entreprenøren skal påregne, at bygherren vil auditere entreprenørens kvalitetsledelse af entreprisens gennemførelse. Det forventede omfang af audit er anført nedenfor: 1 audit (typisk 8 timer) ca. 4-6 måneder efter start af entreprisen med fokus på kvalitetsplanens implementering 2 audit (typisk 8 timer) pr. år undervejs i entreprisens udførelse, antal afhængig af entreprisens forløb. Antal audit er afhængig af, om der ved audit eller gennem bygherrens stikprøver, konstateres afvigelser eller fejl med væsentlige konsekvenser for entreprisen Op til 3 mindre audit (typisk 4 timer) pr. år på udvalgte delarbejder 1 audit (typisk 8 timer) ca. 2-3 måneder før aflevering Herudover kan der forekomme uvarslede audit på udvalgte emner op til 2 stk. pr. år. Bygherrens auditering kan også omfatte underentreprenører og leverandører samt projekterende. Entreprenøren skal påregne, at følgende medarbejdere skal medvirke ved audit: Lederen af det auditerede område Firmaets kontraktansvarlige Lederen af kvalitetsfunktionen Daglige kvalitetsleder Udvalgte funktionsledere Medarbejdere fra produktionen Entreprenøren skal sørge for at relevant dokumentation er tilgængelig på auditstedet eksempelvis via ProjektWEB eller fysisk. Bygherretilsynet kan standse arbejdet, såfremt foranstaltninger mod trafikken eller naboer ikke er som foreskrevet, og det vil ikke give anledning til tidsfristforlængelse. 17
SB 0410.001 ad 18 Entreprenørens kontrol Arbejdsledelse og arbejdsklausuler I forbindelse med arbejdets overdragelse til entreprenøren meddeler denne bygherren, hvem der på entreprenørens vegne leder arbejdet og fører tilsyn med arbejdet. Entreprenøren er i overensstemmelse med ILO-konvention nr. 94 om arbejdsklausuler i offentlige kontrakter forpligtet til at sikre, at lønarbejdere og eventuelle underentreprenørers lønarbejdere tilsikres løn (herunder særlige ydelser), arbejdstid og andre arbejdsvilkår, som ikke er mindre gunstige end dem, der er i henhold til gældende kollektiv overenskomst, voldgiftskendelse, nationale love eller administrative forskrifter gælder for arbejde af samme art inden for vedkommende fag eller industri på den egn, hvor arbejdet udføres. Dette kan anses for overholdt, hvis arbejdet er omfattet af en kollektiv dansk overenskomst og denne overenskomst overholdes. Der skal henvises til kollektive overenskomster indgået af de mest repræsentative arbejdsmarkedsparter i Danmark, og som gælder på hele det danske område. Det skal af disse overenskomster med den fornødne klarhed fremgå, hvilken løn der efter overenskomsten skal betales. Entreprenøren forpligter sig til at sikre medarbejdere, herunder også underleverandørers medarbejdere, der er beskæftiget i Danmark med opgavens udførelse, løn- og ansættelsesvilkår som nævnt ovenfor, og er forpligtet til at orientere medarbejderne om de gældende arbejdsvilkår. Overholder entreprenøren ikke denne forpligtelse, og medfører dette et berettiget krav fra de ansatte, kan bygherren foretage tilbageholdelse i betalingerne til entreprenøren med henblik på at tilgodese dette krav. Det påhviler entreprenøren at sikre, at nærværende entreprise herunder leverancer gennemføres i overensstemmelse med internationale konventioner, som Danmark har tilsluttet sig, herunder FN s konvention om barnets rettigheder (Børnekonventionen). ad 19 Byggemøder Der afholdes fra entreprisens overdragelse til aflevering løbende projektorienteringsmøder, som er at betragte som kontraktuelle byggemøder. Entreprenørens tekniske rådgivere skal deltage i projektorienteringsmøderne på bygherrens anmodning. Referatet fra projektorienteringsmøder betragtes som godkendt, såfremt indsigelse ikke er gjort på det efterfølgende møde. Afhængigt af udsendelsestidspunktet for byggemødereferatet samt byggemødehyppigheden kan der dog træffes anden aftale om indsigelsesfrist. D. Bygherrens betalingsforpligtelse ad 22 ad 22 stk. 4 Betaling Betaling sker efter betalingsplan indeholdt i entrepriseaftalen. 18
SB 0410.001 Vejdirektoratet modtager kun elektroniske fakturaer udarbejdet i Jobmanager. For generel information om, hvorledes entreprenøren skal forholde sig i relation til elektronisk fakturering, henvises til www.vejdirektoratet.dk, hvor der nederst til højre er angivet Vejdirektoratets EAN-nummer med link til en vejledning for Vejdirektoratets leverandører. Betalinger i henhold til betalingsplanen skal være i overensstemmelse med værdien af udført arbejde, og betalingerne vil blive reguleret i forhold hertil. Betalingen sker ved indsættelse på en af entreprenøren opgivet konto. Bygherre afholder kursusafgift til entreprenørens deltagelse med én person i et ½- dagskursus i anvendelse af Jobmanager. Tilbageholdelse Bygherren tilbageholder i betalingerne ved entreprisens afslutning et beløb på 2% af entreprisesummen, der først forfalder til udbetaling, når al dokumentation for det udførte anlæg samt overdragelse af projektet til drift er afleveret til bygherren og godkendt. Dokumentationen skal være færdig og afleveret til bygherren senest 2 måneder efter entreprisens aflevering. Ovennævnte beløb skal fremgå af entreprenørens betalingsplan. ad 22 stk. 5 ad 22 stk. 6 Ekstraarbejde skal endeligt afregnes umiddelbart efter dettes færdiggørelse. Den faste pris reguleres i tilfælde af statslige indgreb, som er gennemført efter tilbuddets afgivelse, og som har ført til ikke uvæsentlige mer- eller mindreudgifter ved arbejdets udførelse, og som ikke er dækket af anden regulering. Reguleringen sker i henhold til meddelelser fra Erhvervs- og Byggestyrelsen. Bestemmelsen omfatter ikke ændringer, der skyldes valutakurser eller lovmæssige løsninger af arbejdsmarkedets overenskomstforhold. I fastprisperioden gælder For den del af entreprisen, der udføres inden for fastprisperioden på 12 måneder, ydes der entreprenøren godtgørelse for ekstraordinære prisstigninger på et materiale, som det i færdig form eller på sædvanlig måde indgår i arbejdet, eller på brændstof, der direkte benyttes til arbejdet. Prisstigningen skal være indtrådt efter tilbudsdagen, og inden aftalt prisregulering er trådt i kraft. Priser og prisstigninger, der indgår som grundlag for godtgørelse, skal være generelt forekommende. De skal fremgå af officielt prismateriale eller i mangel heraf kunne dokumenteres på anden måde. Godtgørelsen omfatter den prisstigning, der overstiger 10 % af prisen på tilbudsdagen. Til denne procentsats lægges 0,50 for hver hele måned, der er forløbet mellem tilbudsdagen og indkøbstidspunktet. Prisstigning, der indtræder efter det tidspunkt, hvor materialet eller brændstoffet efter aftale eller sædvane skal indkøbes, kan ikke medregnes. Det er en betingelse for at kunne opnå godtgørelse, at summen af de beregnede godtgørelsesbeløb udgør mindst 0,50 % af entreprisesummen. Er entreprenøren i henhold til sin aftale med en underentreprenør forpligtet til at yde godtgørelse til denne efter foranstående regler, kan tilsvarende godtgørelse ydes entre- 19
SB 0410.001 prenøren af bygherren, uanset reglen i forrige stykke om godtgørelsesbeløbets størrelse i forhold til entreprisesummen. Efter fastprisperioden gælder For den del af entreprisen, der udføres efter fastprisperiodens udløb, ydes der godtgørelse for ekstraordinære prisstigninger, der er indtrådt inden 6 måneder fra licitationsdagen efter de foranstående regler, idet dog indkøbstidspunktet erstattes med 6 månedersdagen efter licitationsdagen. For den del af entreprisen, der udføres efter fastprisperiodens udløb, foretages endvidere prisregulering for prisændringer, der er indtrådt efter 6 måneder fra afgivelsen af tilbud, efter nedennævnte metode. Prisreguleringen foretages på grundlag af Danmarks Statistiks omkostningsindeks for anlæg. Indekset beregnes pr. den 15. i kvartalets sidste måned (eksempelvis 15. marts), og det pågældende indeks er gældende for denne måned (marts). For 1. og 2. måned i et kvartal (f.eks. januar og februar) interpoleres retlinet med afrunding til en decimal. Prisregulering foretages i forhold til betalingsplanen, idet de enkelte betalinger reguleres efter henholdsvis indeks for jordarbejder, asfaltarbejder, betonkonstruktioner og jernkonstruktioner, idet den konkrete betaling opdeles i disse fire typer af arbejder. Reguleringsbeløbet beregnes som regningsbeløbet (eksklusive moms) multipliceret med (I 2 - I 1 ) : I 1, idet I 1 angiver indeks på 6 månedersdagen efter afgivelse af tilbud, og I 2 angiver indeks midt i den aktuelle måned. Reguleringsbeløbet er i øvrigt underkastet indskrænkninger som følge af lovgivningen. Der vil månedsvis kunne ydes/fradrages acontoprisregulering svarende til det senest beregnede kvartalsindeks. Når prisreguleringen iværksættes, er entreprenøren forpligtet til at fremsende acontobegæringer én gang om måneden og at fakturere samtlige kontraktmæssigt udførte arbejder. Entreprenøren er endvidere forpligtet til at foretage opgørelse over samtlige kontraktmæssigt udførte arbejder på tidspunktet for udløbet af fastprisperioden. På grundlag af denne opgørelse udregnes prisreguleringen for den første måned efter udløb af fastprisperioden. ad 22 stk. 7 ad 22 stk. 11 Endelig og fuldstændig opgørelse udformes efter bygherretilsynets anvisning. Såfremt bygherren måtte få et tilgodehavende, forrentes dette efter tilsvarende regler. E. Tidsfristforlængelse og forsinkelse ad 24 ad 24 stk. 1 Entreprenørens ret til tidsfristforlængelse Forholdene nævnt i ad 24 stk. 1 berettiger kun til tidsfristforlængelse, såfremt de rent faktisk griber ind i entreprenørens ydelser, og kun i det omfang, de påberåbte forhold i tidsmæssig henseende har forsinkende indflydelse på kritiske aktiviteter i arbejdsplanen og dermed forsinker arbejdet. 20
SB 0410.001 ad 24 stk. 3 ad 25 ad 25 stk. 2 Entreprenøren skal snarest muligt, efter at krav om tidsfristforlængelse er varslet, over for bygherren skriftligt meddele udstrækningen af de tidsmæssige konsekvenser. Entreprenørens hæftelse ved forsinkelse Entreprenøren skal betale en bod for overskridelse af gældende tidsfrister. Boden tilbageholdes i betalingen (fratrukket inden momsberegningen) eller kræves udbetalt fra sikkerhedsstillelsen. Bodsstørrelserne er pr. påbegyndt uge, som følger: 1. For overskridelse af igangsætningsfristen kr. 200.000,- 2. For overskridelse af færdiggørelsesfristen kr. 1.000.000,- For overskridelse af de frister, der er fastsat i ad 11 stk. 1 for kvalitetsledelse, er bodsstørrelser som følger: 1. For manglende anmærkningsfri EFK pr. påbegyndt uge kr. 50.000,- 2. For afvigelser ved audit (ud over 3 afvigelser pr. audit) pr. afvigelse kr. 50.000,- (Hvis afvigelser gentages ved senere audit, fordobles bod pr. afvigelse) 3. For manglende opfyldelse af dokumentationskrav pr. gennemgang kr. 50.000,- (ajourføringsperioden er 14 dage, og manglende opfyldelse skal være bragt i orden efter 5 arbejdsdage) F. Arbejdets aflevering ad 28 ad 28 stk. 1 Afleveringsforretningen Entreprisen skal afleveres i sin helhed. For de arealer og private fællesveje, som har været berørt af entreprenørens arbejder i forbindelse med entreprisens gennemførelse, og som ikke er stillet til rådighed af bygherren, skal entreprenøren på bygherretilsynets ønske, og forinden aflevering finder sted, fremskaffe en underskrevet erklæring fra berørte lodsejere. I erklæringen bekræftes, at lodsejerne ikke har noget krav på entreprenøren eller bygherren i anledning af entreprisen. G. Mangler ved arbejdet ad 30 ad 30 stk. 4 ad 36 ad 36 Mangelsbegrebet Mangler konstateret ved hel eller delvis ibrugtagning, jf. 12 stk. 4, registreres ved afleveringen, i det omfang disse ikke er afhjulpet forinden. Mangelsansvarets ophør For entreprisen gælder 5 års mangelsansvar. 21
SB 0410.001 Lov nr. 522 af 6. juni 2007 træder i stedet for Lov nr. 274 af 22. december 1908, som er anført i ABT 93. Umiddelbart inden udløb af tidsrum for afhjælpningspligt og ret foretages besigtigelse af arbejdet, forinden sikkerhed frigives. Særlige forhold for kørebaneafmærkning For kørebaneafmærkning fastlægges mangelsansvarsperioden til følgende: Kørebaneafmærkning, som normalt ikke overkøres *) Anden kørebaneafmærkning på steder med ÅrsDøgnTrafik pr. kørespor: ÅDT < 3.000 3.000<ÅDT<5.000 5.000<ÅDT<10.000 ÅDT > 10.000 Kørebaneafmærkning med lang holdbarhed (ekskl. gul for midlertidig regulering) Kørebaneafmærkning med kort holdbarhed (ekskl. gul for midlertidig regulering) 4 år 1 år 4 år 3 år 2 år 1 år Ingen Gul kørebaneafmærkning for midlertidig regulering Funktionstid, dog maks. ½ år *) kontinuerte kantlinjer, dobbelte spærrelinjer og spærreflader undtagen linjer i kryds og i skarpe kurver, hvor det kan konstateres, at trafikanterne kører på linjerne. Disse behandles som anden kørebaneafmærkning. Umiddelbart inden ophør af mangelsansvarsperioden for arbejdet kan der aftales besigtigelse, forinden evt. sikkerhed frigives. For arbejder, hvor mangelsansvarsperioden udløber i et givet kalenderår, foretages forretning normalt ultimo september. Eventuelle kontrolmålinger kan foretages fra 15. maj. Særlige forhold for beplantning For beplantningsarbejder fastsættes mangelansvarsperioden til: Træer, 3 år Buske, 1 år Særlige forhold for varmblandet asfalt Mangelansvaret ophører efter 1 år for: Belægningers jævnhed Belægningers profil ad 36 stk. 3 Bestemmelsen er ikke gældende for entreprisen. 22
SÆRLIGE ARBEJDSBESKRIVELSER (SAB) Projektering 1. Vejdirektoratets ydelser SAB - Projektering 0410.001 Vejdirektoratet leverer kortgrundlag, jf. afsnit 3.1, og digitalt skitseprojekt til brug for entreprenørens videre projektering. 2. Entreprenørens ydelser 2.1 Projektering Entreprenøren skal udarbejde detailprojekt på baggrund af de angivne forudsætninger og i overensstemmelse med myndighedsgodkendelser, protokol fra besigtigelse samt gældende regler, forskrifter og retningslinjer for denne type af opgave. Vejregler, vejregelforslag og vejledninger kan hentes på den nye webportal: http://vejregler.lovportaler.dk/ Som hovedregel dimensioneres i henhold til seneste offentlige vejregel (såkaldt frivillig vejregel), hvis et sådant findes. Hvis der ikke findes et forslag anvendes gældende vejregel. Skæringsdato for gældende vejregler er kontraktdatoen. Såfremt nye vejregler fremkommer efter projekteringsstart, eller eksisterende vejregler opdateres, skal konsekvenserne ved ændringerne vurderes og drøftes med bygherren. Derefter træffes beslutning om den nye regel skal anvendes eller ej. Projekt fra besigtigelsesforretningen opdateres baggrund i bemærkninger fra forretningen og evt. aftaler med lodsejerne som skal respekteres af entreprenøren efter aftale med Vejdirektoratet. På baggrund af den geotekniske datarapport skal der udarbejdes en beskrivelse for håndtering af råjord og af anlægsarbejdets gang. Såfremt entreprenøren vurderer, at der er behov for supplerende geotekniske undersøgelser, skal alle udgifter hertil være indeholdt i entreprenørens tilbud, og entreprenøren skal forestå disse undersøgelser. Entreprenøren skal foretage en kontrolopmåling af broernes beliggenhed i planen og i højden samt registrere alle betydelige afvigelser, dels i forhold til de eksisterende brotegninger, dels i forhold til de nye udbudstegninger for vejprojektet. 2.2 Anlæg Grundlaget for anlægsarbejdet er det af entreprenøren udarbejdede projektmateriale. Entreprenøren har under anlægsarbejdets udførelse ansvaret for at tilse, at arbejdet gennemføres i overensstemmelse med projektet og entrepriseaftalen. 23
SAB - Projektering 0410.001 Alle arbejdsområdets forhold og grænseflader noteres, og tilstanden af disse registreres for en senere dokumentation af områdernes udseende ved eventuelle spørgsmål dertil. Der anvendes fotos eller video som dokumentation. Entreprenøren skal føre kontrol med arbejdets udførelse i overensstemmelse med Kvalitetsledelseskrav til entreprenøren Totalentrepriser, bilag til SAB Styring og samarbejde. Entreprenøren udarbejder sammen med Vejdirektoratet rapport vedrørende projekt og udførelse, som især skal give oplysning om forhold, der kan have interesse ved vedligeholdelse og ved projektering af tilsvarende anlæg. 3. Projektforudsætninger 3.1 Kortgrundlag Grundkort, højdemodel og hovednet i plan og højde leveres af Vejdirektoratet. Hovednettet anvendes som referencenet for entreprenørens indmåling af egne fikspunkter. Ved anvendelse er det entreprenørens ansvar at kontrollere punkterne indbyrdes. Grundkort og højdemodel er produceret ved fotogrammetri baseret på flyfotos fra 2010. Eventuel supplerende detailmåling skal udføres ved entreprenørens foranstaltning. Teknisk grundkort, højdemodel, supplerende detailmålinger og projektdata leveres til entreprenøren i DSFL-format eller MicroStation DGN-fil-format i Vejdirektoratets referencesystem, der er et lokalt opmålt net, tilpasset og transformeret på DKTM3 og DVR90. 3.2 Arealbehov og grænser mod naboer Ekspropriationerne til vejanlægget gennemføres med hjemmel i anlægslovens 2 og efter reglerne i lov om fremgangsmåden ved ekspropriation vedrørende fast ejendom, jf. lovbekendtgørelse nr. 1161 af 20. november 2008. Fra besigtigelsesforretningen er udfærdiget protokol og interne noter, der indeholder bemærkninger og aftaler med lodsejerne, som skal respekteres af entreprenør og udføres som en del af nærværende aftale. Ekspropriationsforretningerne forventes at være afsluttede medio maj 2012. 4. Entreprenørens dokumentation 4.1 Teknisk dokumentation I forbindelse med projektet skal entreprenøren anvende et internet baseret projektstyringssystem, ProjektWEB, til lagring af alle relevante dokumenter og informationer under projektets gennemførelse. ProjektWEB stilles til rådighed af Vejdirektoratet, der vil forestå oprettelsen af ProjektWEB, men det er entreprenøren, der efterfølgende skal anvende og opdatere denne. 24