Djurs Bioenergi A.m.b.a. Funktionsudbud vedr. Biogasfællesanlæg

Djurs Bioenergi A.m.b.a. Søren Alstrup Nielsen Nordjylland Tlf. +45 9682 0401 Mobil +45 4038 9724 san@planenergi.dk Funktionsudbud vedr. Biogasfællesanlæg NORDJYLLAND Jyllandsgade 1 DK 9520 Skørping Tel. +45 9682 0400 Fax +45 9839 2498 UB02 TOTALENTREPRISEBESKRIVELSE MIDTJYLLAND Vestergade 48 H, 2. sal DK 8000 Aarhus C Tel. +45 9682 0400 Fax +45 8613 6306 SJÆLLAND Postadresse: A.C. Meyers Vænge 15 DK-2450 København SV Besøgsadresse: Frederikskaj 10 A 1. sal DK-2450 København SV Tel.: +45 2224 2562 November 2016 www.planenergi.dk planenergi@planenergi.dk CVR nr: 7403 8212 Sags. Ref. 571 0. Byggesags- og entreprisebeskrivelse

Indholdsfortegnelse 1 Orientering... 3 Generel orientering... 3 Organisation... 3 Overordnet entreprisebeskrivelse... 4 Grænseflader... 4 Samtidige entrepriser... 4 Tidsplan... 4 2 Særlige bestemmelser... 5 Grundlag:... 5 Tilføjelser og ændringer til ABT 93:... 5 Myndighedsforhold, overenskomst og dagbøder... 8 Ansvar, forsikring og tvister... 8 Tilbud og licitation... 9 Vurdering af tilbud... 9 Sikkerhedsstillelse... 11 Betaling... 11 Opstart, indregulering, garantiprøvning og aflevering... 11 Serviceorganisation... 12 2- og 5-års eftersyn... 12 Garanti, anlæg og komponenter... 13 Dokumentation og kvalitetssikring... 13 3 Byggepladsforhold... 13 Sikkerhedsforhold... 13 Byggepladsen... 15 Vinterbyggeri... 16 4 Fagbeskrivelse... 18 Arbejdets omfang... 18 Biomassegrundlag... 19 Basisanlæg... 20 Optioner... 25 Økonomiske oplysninger... 25 5 Bilag... 26 Selskabsøkonomisk regneark... 26 Placering af grund nord for Grenaa... 29 Byggegrund... 30 Teoretisk anlægsplacering på grunden... 31 Side 2 af 31

1 Orientering Generel orientering Nærværende udbudsmateriale omhandler etablering af et biogasfællesanlæg ved Grenaa således at landmænd på Djursland kan tilbydes bioforgasning af fast og flydende husdyrgødning, halm og grønne afgrøder og efterfølgende få adgang til den afgassede biomasse med de gødsknings- og miljømæssige fordele dette indebærer. Projektet udbydes som funktionsudbud i totalentreprise. Entreprisen omfatter bygning af et komplet, fuldt funktionsdygtigt biogasfællesanlæg inkl. bygninger placeret på industrigrund nord for Grenaa på Djursland. Grunden anvendes p.t. til planteavl og har ikke tidligere været bebygget. Anlægget skal have en størrelse svarende til behandling af ca. ca. 500 m 3 biomasse/dag, og vil få en biogasproduktion omkring 8-9 mio. m 3 pr. år, svarende til ca. 5,3 mio. m 3 metan pr. år. Med i entreprisen er hertil nødvendige biydelser som eksempelvis byggepladsetablering, bortskaffelse af affald, hærværkssikring, kvalitetssikring mv. Inkluderet i entreprisen er etablering af et motorgeneratoranlæg på ca. 8 MW indfyret effekt, til omsætning af den forventede biogasproduktion (plus 30%) til el og varme. Produceret elektricitet skal afsættes til elnettet og produceret varme, eksklusiv eget varmeforbrug til procesvarme og opvarmning af bygninger, skal afsættes til Grenå Varmeværk Amba. med tilslutning til varmeledning i skel. Licitationen afholdes efter EU s regler for offentligt udbud. Organisation Projektansvarlig og bygherre: Djurs Bioenergi Amba Sekshøjvej 3 8500 Grenå CVR.nr. 273 941 75 Kontaktperson: Carsten Wolff Hansen Mail: cwh@djursbioenergi.dk Tlf.: +45 2482 9601 Bygherrerådgiver: PlanEnergi Jyllandsgade 1 DK-9520 Skørping Projektansvarlig: Søren Alstrup Nielsen Mail: san@planenergi.dk Tlf. +45 9682 0401 Mob. +45 4038 9724 Fagtekniker Biogas Peter Jacob Jørgensen Mail: pjj@planenergi.dk Tlf. +45 8742 0216 Mob. +45 4110 0625 Side 3 af 31

Overordnet entreprisebeskrivelse Totalentreprisen udbydes efter Udbudsloven (lov nr. 1564 af 15. december 2015) som EU udbud i offentligt udbud, uden prækvalifikation. Totalentreprenøren skal stå for alle leverancer, opfølgning på myndighedskrav ifølge miljøgodkendelse for anlægget og lokalplan for arealet, detailprojektering, koordinering med bygherrens egne eventuelle leverancer, installation, etablering og drift af byggeplads, midlertidige foranstaltninger, indkøring, aflevering, garantiforhold mv., som er relateret til den pågældende entreprise, således at anlægget er komplet og fuldt funktionsdygtigt. Grænseflader Anlægget placeres på ikke-byggemodnet grund, der p.t. anvendes til landbrugsproduktion. Grænsefladen i forhold til fjernvarmeledning til Grenå Varmeværk Amba vil principielt være i byggegrundens skel. Men Grenå Varmeværk etablerer samtidigt fjernvarmeledning fra biogasanlægget til varmeværkets fjernvarmenet med tilslutning på Bredstrupvej 44, 8500 Grenaa. Den mere præcise grænseflade og tilslutningsforhold aftales nærmere med Grenå Varmeværk. Tilslutning og tilslutningssted ved nærmeste anvendelige tilslutningssted til elnettet aftales nærmere med Energinet.dk. Afledning af spildevand fra sanitære installationer skal ske til offentlig kloak. Grænsefladen og tilslutningssted aftales derfor nærmere med Norddjurs Kommune. Samtidige entrepriser Der vil som udgangspunkt ikke være samtidige entrepriser. Men totalentreprenøren er ansvarlige for den nødvendige koordinering mellem eventuelle egne underentreprenører i detailprojekterings- og byggefasen. Tidsplan Rammetidsplan Rammetidsplanen for udbud, kontrakt, etablering og indkøring vil være følgende: Udbudsperiode 1) Afgivelse af tilbud 2) Valg af entreprenør Kontraktforhandling Detailprojektering Byggestart Byggeri Idriftsætning Indkøring Aflevering 2016 2017 2018 O N D J F M A M J J A S O N D J F M Side 4 af 31

1) Udbudsperiode: 2. november 21. december 2016 2) Åbning af tilbud: 21. december 2016 Denne overordnede rammetidsplan vil i detaljen være til forhandling, men en så hurtig etablering og idriftsættelse som muligt er stærkt ønskelig, da det har indflydelse på anlæggets økonomi. Detailtidsplan Tidsplanen tilsendes bygherren. Entreprenøren skal på baggrund af ovenstående rammebetingelser og betingelser i totalentreprisebeskrivelsen, udarbejde en detailtidsplan, der tilsendes bygherren til godkendelse senest to uger efter kontraktindgåelse sammen med detailprojektet. Sanktionsgivende terminer skal være indarbejdet i detailtidsplan. 2 Særlige bestemmelser Grundlag: 1. Alle på stedet gældende love og regulativer, normer og bestemmelser, der tager sigte på arbejde af den her omhandlende art indbefattet i grundlaget for entreprisen. 2. Lokalplan xxx-707. Biogasanlæg ved Grenaa 1. 3. Miljøgodkendelse og VVM-tilladelse til etablering af et biogasanlæg i Grenaa 2 4. Arbejdstilsynets bekendtgørelser og anvisninger. 5. Nærværende betingelser og beskrivelser og eventuelle rettelsesblade. I tilfælde af afvigelser mellem de nævnte materialer har den førstnævnte højeste prioritet. Tilføjelser og ændringer til ABT 93: 2 stk. 2 sidste afsnit Entreprenøren sørger for, at det tilbudte anlæg ikke er i strid med lovgivningen, andre offentlige forskrifter, servitutter og andre lignende rettigheder over ejendommen. 2 stk. 6 Der udbetales ikke udregningsvederlag. 1 Lokalplan vedlagt udbuddet. Lokalplanen er endnu ikke endelig politisk godkendt. Lokalplanen vil sammen med Miljøgodkendelse (ligeledes vedlagt), VVM-redegørelse og Projektforslag for projektet blive forelagt til godkendelse i Norddjurs kommunes MT- og KU-udvalg d. 24-25. oktober og endelig politisk godkendelse i kommunalbestyrelsen d. 15. november 2016. 2 Miljøgodkendelse vedlagt, se i øvrigt ovenfor. Side 5 af 31

5 stk. 4 Ved anvendelse af underentreprenører til væsentlige dele af arbejdet, skal navne på underentreprenører fremgå af tilbud. Underentreprenører kan ikke udskiftes uden bygherrens skriftlige samtykke. 6 stk. 1 Senest 1 uge efter entrepriseaftalens indgåelse og forud for betaling af 1. rate, skal entreprenøren stille sikkerhed for opfyldelse af sine forpligtigelser over for bygherren. Sikkerhedsstillelse skal stilles i en bank, sparekasse eller kautionsforsikringsselskab, der er godkendt af bygherren. 6 stk. 4 Nedskrivning af sikkerhed til 2 % ændres til 2 år efter afleveringstidspunktet. 7 Bygherren stiller ikke sikkerhed. 8 stk. 1 Bygherren tegner og betaler all-risk forsikring dækkende totalentreprenøren og dennes underentreprenører uden at entreprenørens eller underentreprenørens ansvar og risiko derved begrænses. Der fremsendes kopi af bygherres all-risk forsikring til totalentreprenøren. For forsikringen gælder en selvrisiko på kr. 25.000 af enhver skade. Selvrisikoen udredes af entreprenøren. 8 stk. 3 Entreprenørens ansvarsforsikring skal som minimum have en dækningssum på 10,0 mio. kr. ved personuheld og minimum 15,0 mio. kr. ved tingskade, samlet dækningssum minimum 15,0 mio. kr. Ansvarsforsikringen skal dække alle tænkelige skader i forbindelse med entreprisen og varelevering, herunder: Terræn, fortov, vej og anden terrænbefæstelse Ledninger og kabler samt brønde i jord Fjernvarmeledninger og transmissionsledninger Regn- og spildevandsledninger Vandledninger Master, højspændingsinstallationer Eksisterende bygninger og maskininstallationer Beplantning, hegn, hegns- og støttemure Entreprenøren skal forud for indgåelse af kontrakt dokumentere, at forsikringen er i kraft. Det påhviler den enkelte totalentreprenør, forud for entreprisens opstart, at foretage en fotoregistrering og påvise eventuelle skader på bestående bygninger og anlæg. 9 stk. 1 Arbejdsplan (detailtidsplan) skal foreligge senest 2 uger efter aftaleindgåelse. 10 stk. 1 Brug af alternative fabrikater skal i god tid forelægges bygherren til godkendelse inden brugen. Side 6 af 31

10 stk. 4 Entreprenøren skal på bygherrens anmodning dokumentere, at bestemmelser i dette stykke gælder i forholdet mellem entreprenører og leverandør. Det må forventes at bygherren ved større leverancer vil kræve en sådan i form af underskrevet byggeleveranceklausul. 10 stk. 5 Meddelelsen til bygherren skal gives skriftligt sammen med tilbuddet. 11 stk. 3 Ved væsentlige leverancer skal entreprenøren invitere bygherre til deltagelse i funktionstest mv. Entreprenøren skal i tilbuddet oplyse produktionssted for væsentlige leverancer. 11 stk. 4 Eventuel kassation berettiger ikke til forlængelse af tidsfrister. Alle udgifter i forbindelse med eventuel kassation skal udredes af de respektive entreprenører. 13 stk. 1 Bygherre afholder gebyr for byggetilladelse. Alle øvrige gebyrer afholdes af entreprenøren. 14 stk. 2 Intet ekstraarbejde må iværksættes uden forudgående aftale. Dette gælder også, hvor entreprenøren mener, at et arbejde falder uden for entreprisen. Entreprenøren skal selv foranledige, at skriftlig aftale indgås rettidigt. Aftaler om ekstraarbejder og ændringer noteres i byggemødereferater. 17 Entreprenøren skal vederlagsfrit stille det nødvendige udstyr, herunder stiger og platforme, til rådighed for tilsynets adgang til de steder, hvor arbejdet udføres eller er udført. Tilsynets gennemsyn af entreprenørens tegninger, arbejdsmetoder, leverancer og udførte arbejder fritager ikke entreprenøren for ansvar for fejl, mangler eller forsinkelser. 19 Der afholdes byggemøder hver 14. dag. Bygherre eller dennes repræsentant, er referent. Det i referaterne anførte, er bindende for parterne, hvis der ikke enten gøres indsigelse over for referatet på næste byggemøde eller føres bevis for, at referatet er ukorrekt på det omtvistede punkt. 22 Betaling sker efter betalingsplan. Betalingsplanen følger tidsplanen og fastsætter til hvilke tidspunkter dele af entreprisesummen skal udbetales. Betalingsbetingelser: 30 dage netto. Bygherre har ret til at tilbageholde op til 5 % af entreprisesummen, såfremt entreprenøren ikke i hovedsagen ved afleveringen har opfyldt de i projektet angivne krav til drift- og vedligehold, kvalitetssikring og dokumentation for entreprisen. 24 stk. 1 Tidsfristforlængelse for vejrlig følger bestemmelser i afsnit om byggepladsforhold, vinterbyggeri. Side 7 af 31

25 stk. 2 Såfremt de i udbudstidsplanen angivne sanktionsgivende terminer overskrides, pålægges entreprenøren dagbod. Boden andrager 15.000 kr. af entreprisesummen pr. arbejdsdag, dog min. kr. 5.000 ekskl. moms pr. arbejdsdag, for hver af de overskredne terminer Ud over eventuel bod skal entreprenøren uden godtgørelse afholde udgifter til eget arbejde, der ikke ville være aktuelt, hvis tidsfrister havde været overholdt. 37 stk. 1 1 års eftersyn bortfalder og erstattes med 2 års eftersyn. 1 år erstattes med 2 år. Myndighedsforhold, overenskomst og dagbøder Myndighedsforhold Det påhviler totalentreprenøren at udarbejde den nødvendige dokumentation og ansøge om byggetilladelse. Bygherre afholder gebyr for byggetilladelse. Det påhviler den enkelte entreprenør at indhente alle øvrige nødvendige og lovpligtige tilladelser og afholde alle udgifter desangående. Overenskomt Entreprenørens og evt. underentreprenørers medarbejdere skal være omfattet af en gældende dansk kollektiv overenskomst. Entreprenøren har det fulde ansvar for at ansatte hos entreprenøren og eventuelle underentreprenører, som medvirker til at opfylde kontrakten, er sikret løn (herunder særlige ydelser), arbejdstid og andre arbejdsvilkår, som ikke er mindre gunstige end dem, der gælder for arbejde af samme art i henhold til en kollektiv overenskomst indgået af de inden for det pågældende faglige område mest repræsentative arbejdsmarkedsparter i Danmark, og som gælder på hele det danske område jf. cirkulære om arbejdsklausuler i offentlige kontrakter. Dagbøder Se tillæg ABT 93 25 stk. 2. Spilddage p.g.a. vejrlig accepteres jf. ABT 93 som tidsfristforlængelse. Tidsfristforlængelse for vejrlig følger bestemmelserne i afsnit om Vinterbyggeri samt Vejrligsdage indeholdt i rammetidsplan. Ansvar, forsikring og tvister Ansvar Entreprenøren har det fulde ansvar for entreprisens korrekte udformning og dimensionering, samt ansvaret for at alle nødvendige ydelser og enkelt-komponenter for entreprisens aflevering er indeholdt i tilbuddet samt leverancen. Forsikring Se afvigelse ABT 93, 8 stk. 3 Side 8 af 31

Tvister Eventuelle tvister afgøres i henhold til ABT 93. For så vidt at parterne er enige herom, er det muligt at indgå aftale om syn og skøn uden om Voldgiftsnævnet, som også skal kunne danne grundlag for eventuel voldgiftsbehandling efterfølgende. Tilbud og licitation Anlægget udbydes i totalentreprise efter Tilbudsloven (LBK nr. 1410 af 07/12/2007) som offentligt EU-udbud. Opgaven vil blive tildelt efter kriteriet: økonomisk mest fordelagtige bud. Tidspunkt og sted for åbning af indkomne tilbud fremgår af udbudsbrev. Tilbudsgiverne er velkomne til at være til stede ved åbningen af tilbuddene, hvor den samlede tilbudssum og evt. forbehold vil blive annonceret. De bydende er forpligtiget til ved selvsyn at besigtige eksisterende forhold forud for tilbudsgivning. Besigtigelse af grunden kan ske på eget initiativ eller efter forudgående aftale med Djurs Bioenergis projektleder Carsten Wolff Hansen tlf. +45 2482 9601. Svar på stillede spørgsmål vil i anonymiseret form blive tilsendt alle tilbudsgivere i form af rettelsesblad. Tilbuddet skal være gældende i minimum 90 arbejdsdage efter afleveringsdatoen. Den til udbudsmaterialet tilhørende tilbudsliste udfyldes efter anvisningerne og afleveres sammen med tilbuddet. Djurs Bioenergi Amba forbeholder sig ret til at kassere alle indkomne tilbud og annullere nærværende udbud. Vurdering af tilbud Flg. kriterier skal være opfyldt for at tilbud kan betragtes som konditionsmæssige: Totalentreprenøren eller nøglepersoner på opgaven skal have dokumenterede referencer fra etablering af større danske eller internationale biogasanlæg baseret på såvel faste som flydende biomasser Entreprenøren skal vedlægge en Tro og love erklæring om ikke at have gæld til det offentlige. Dokumentation for opfyldelse af kriterier skal være vedlagt som bilag til tilbud. Tilbud der ikke opfylder ovenstående kriterier vil ikke indgå i vurderingen. Tildelingskriteriet er: Det økonomisk mest fordelagtige tilbud. Underkriterier og deres vægt ved evalueringen fremgår af nedenstående skema. Afvigelser på tildelingskriterier fremgår af de respektive entreprisebeskrivelser. Side 9 af 31

Underkriterium Vægtning 1. Totaløkonomi 50 % 2. Driftssikkerhed og anlæggets opbygning herunder enkel 10 % vedligeholdelse 3. Kvalitet under produktion og udførelse 20 % 4. Referencer vedrørende større biogasfællesanlæg og 10 % blandede biomasser 5. Mulighed for og størrelse af medfinansiering fra eller formidlet 10 % af entreprenøren samt betalingsplan På tilbudslisten er der angivet en række stipulerede ydelser og optionspriser. Optionspriser er tilvalgsmuligheder, som bygherre frit kan gøre brug af, før- eller efter kontraktskrivning, men optionspriser indgår ikke i den samlede tilbudssum og ved vurdering af totaløkonomi. 1. Totaløkonomi Ved beregning af totaløkonomien udarbejdes en beregning af anlæggets omkostning i anlægslevetiden (20 år) beregnet som en gennemsnitlig gasproduktionspris med en kalkulationsrente på 3% (realrente), (se vedhæftede regneark til beregning af selskabsøkonomi, bilag 1 og særskilt vedhæftning). I beregningen indgår bl.a.: Anlæggets pris korrigeret for evt. forskelle i f.eks. komponentkvalitet Omkostninger til elforbrug og varmeforbrug m.m. Omkostninger til sliddele mv. Anlæggets gasproduktion i henhold til garanteret produktion Andre på tilbudslisten angivne driftsudgifter, inklusiv bemanding 2. Driftsikkerhed og anlæggets opbygning, herunder enkel vedligehold Ved bedømmelse indgår bl.a.: Entreprenørens angivelse af leveringstid for anlægsdele som indgår i entreprisen. En beskrivelse af anlæggets robusthed mod nedbrud. Herunder erfaringer med nedbrud på de enkelte anlægsdele 3. Kvalitet under produktion og udførelse Ved bedømmelse indgår bl.a.: Entreprenørens procedurer for sikring af arbejdets kvalitet CV for nøglemedarbejdere Entreprenørens procedurer for anlægsindkøring og resultater fra indkøring af referenceanlæg. Herunder medgået tid før anlægget er oppe på fuld gasproduktion 4. Referencer vedr. større biogasfællesanlæg og blandede biomasser Ved bedømmelse indgår bl.a.: Entreprenørens referencer for større danske og internationale biogasanlæg, baseret på blandede biomasser 5. Mulighed for og størrelse af medfinansiering fra eller formidlet af entreprenøren Ved bedømmelsen indgår entreprenørens mulighed for og eventuelle størrelse af medfinansiering af anlægget. Endvidere indgår entreprenørens oplæg til betalingsplan jf. pkt. 2.8 Side 10 af 31

Sikkerhedsstillelse Entreprenørgaranti Sikkerhedsstillelsen afviger som anført ovenfor fra ABT 93 6. Entreprenøren bærer alle omkostninger i forbindelse med sikkerhedsstillelsen. Bygherre stiller ikke sikkerhed. Garanti for forudbetaling af leverancer Som sikkerhed for forudbetaling af rater inden levering og indbygning af leverancer på pladsen, stiller entreprenøren en sikkerhed. Denne sikkerhedsstillelse udløber, når der er leveret og indbygget leverancer på pladsen, svarende til forudbetalingen. Garantien skal stilles som en anfordringsgaranti. Størrelse på sikkerhed og tidspunkt for frigivelse skal fremgå af entreprenørens oplæg til betalingsplan. Betingelser for udbetaling fra sikkerhed følger Garanti for udbetaling af leverancer (paradigma) vedlagt som bilag til udbud. Entreprenøren bærer alle omkostninger i forbindelse med de krævede sikkerhedsstillelser. Betaling Betalingsplan Entreprenøren skal som bilag til tilbud vedlægge oplæg til betalingsplan. Betalingsplan vil indgå ved vurdering af det økonomisk mest fordelagtige tilbud jf. afsnit 2.6 Betaling sker efter betalingsplan i.h.t. ABT 93 22 stk. 4 ff. Betalingsplanen fastsætter til hvilke tidspunkter dele af entreprisesummen skal udbetales. Betalingsplanen skal indarbejdes i entreprenørens detailtidsplan. Betalingsbetingelser: 30 dage netto. Opstart, indregulering, garantiprøvning og aflevering Opstart og indregulering Efter godkendelse af tryk- og tæthedsprøver skal anlægget startes op, og der skal foretages indregulering af automatikanlæg sammen med de forskellige maskinelle komponenter, herunder indregulering af pumper, ventiler ind- og udpumpningstider, omrøring, luftspjæld, mv. Udgifter hertil skal være indeholdt i tilbuddet. Det kontrolleres, at alle måleværdier i SRO-anlæg er korrekte inden for relevant nøjagtighed, og alle alarmfunktioner afprøves. Når anlægget er færdigindreguleret og en prøvedriftsperiode på 3 måneder uden væsentlige fejl og alarmer er godkendt af bygherre og tilsyn, kan endelig aflevering godkendes. Leverandøren skal for Side 11 af 31

egen regning foretage afprøvninger af alle maskinkomponenter ved alle for driften relevante belastninger. Der udfærdiges prøverapporter. Procedure for afleveringsprøver skal godkendes af bygherren. Såfremt det viser sig nødvendigt at gentage afprøvningen på grund af forhold, der kan tillægges leverandøren, påhviler ekstraudgifter i forbindelse hermed leverandøren. Bygherren forbeholder sig ret til for egen regning, at lade FORCE Instituttet kontrollere svejsearbejderne, såvel på fabrikken som på montagestedet. Såfremt det viser sig nødvendigt at gentage svejsekontrollen på grund af forhold, der kan tillægges leverandøren, påhviler ekstraudgifter herved totalentreprenøren. Garantiprøver Efter udførelse og godkendelse af ovennævnte afprøvninger kan anlægget overdrages til bygherren. Efter 3 måneders drift gennemføres en prøveperiode til test af om leverandørens garanterede gasproduktion er opfyldt. Bygherre levere data for tilførte biomasser, mængder og tørstof over en periode på 14 dage. I denne periode registreres biogasproduktionen og det beregnes om leverandørens garantigasproduktion, beregnet på dagsbasis er indfriet. Såfremt målinger af emissioner eller ydelser/virkningsgrader ikke kan godkendes af enten bygherren eller leverandør, kan disse for egen regning lade målingerne udføre af et hertil autoriseret laboratorium. I så fald erstatter resultaterne af en sådan måling, målingerne og beregninger udført ved afleveringen. Såfremt myndighedernes krav til røggasemissioner, lugt og støj ikke kan overholdes, kan bygherren kassere leverancen og kræve sig holdt skadesløs i henhold til almindelig dansk retspraksis. Aflevering Entreprenøren bærer indtil endelig godkendt aflevering risikoen for alle dele af arbejdet, og han skal vedligeholde dem indtil dette tidspunkt. Inden anlægget kan afleveres og overtages af bygherren, skal der, foruden de føromtalte afprøvninger, foreligge rettet drifts- og vedligeholdelsesvejledning med nødvendigt dokumentationsmateriale mv. Vejledningen skal udformes på dansk og skal tillige indeholde de nødvendige attester til dokumentation af, at love og forordninger er opfyldte. Serviceorganisation Der ønskes en beskrivelse af mulighederne for service på alle anlægsdele i driftsfasen. Som option ønskes desuden vedlagt et eller flere forslag til en driftskontrakt, f.eks. over første driftsår. 2- og 5-års eftersyn Mangelafhjælpningsperioden følger ABT 93 med afvigelser jf. 37 stk. 1. I henhold til ABT 93 indkalder bygherren entreprenøren til gennemgang af anlægget. I stedet for 1- års eftersyn (jf. ABT 93) afholdes den første gennemgang af anlægget senest 2 år efter afleveringen. Side 12 af 31

Senest 30 arbejdsdage før udløbet af en periode på 5 år efter afleveringen, skal der udføres 5-års eftersyn på anlægget. I forbindelse med 2- og 5-års eftersynet skal der udfærdiges en eftersynsprotokol, hvori anføres påberåbte fejl og mangler ved anlægget eller andre forhold, der er tilknyttet hertil. Ved eftersynet aftales en rimelig tidsfrist for udbedring af de anførte fejl og mangler. Garanti, anlæg og komponenter Alle komponenter skal som udgangspunkt leveres med min. 2 års fuld garanti. Bygherre kan acceptere at garantiperioden på visse sliddele reduceres til 1 år. Entreprenørens tilbud skal indeholde en liste over sliddele som er med reduceret garanti. Dokumentation og kvalitetssikring Inden aflevering skal der for hver entreprise foreligge opdateret as-built dokumentation, et eksemplarer i papirformat og et eksemplar på CD-rom eller USB-stik i pdf-format samt tegninger i DWG-format. Dokumentationen skal omfatte instruktion af driftspersonalet samt driftsmanual for anlægget. Manualen udformes på dansk. Dokumentationen skal indeholde reservedelsliste. Alle tegninger skal afleveres uden forbehold. Al dokumentation er bygherrens ejendom. Ajourførte kvalitetssikringsprotokoller for såvel entreprenør som dennes underleverandører skal løbende være til stede på byggepladsen. I modsat fald kan bygherre undlade at godkende afleveringer og frigive eventuelle tilknyttede betalinger. Manglende dokumentation ved aflevering vil blive kapitaliseret med op til 5% af entreprisesummen. CE-mærkning Det komplette biogasprojekt skal CE-mærkes iht. Maskindirektivet. Det påhviler totalentreprenøren at udføre den samlede CE-mærkning, som skal foretages på baggrund af inkorporeringserklæringer fra relevante underentreprenører. Supplerende krav til dokumentation og kvalitetssikring fremgår af entreprisebeskrivelsen. 3 Byggepladsforhold Sikkerhedsforhold Plan for sikkerhed og sundhed PSS Totalentreprenøren varetager den overordnede sikkerhedskoordinering på byggepladsen samt koordinatoransvaret (P) og (B). Totalentreprenøren udarbejder en plan for sikkerhed og sundhed PSS. Side 13 af 31

Entreprenøren skal udarbejde egen Plan for sikkerhed og sundhed på arbejdspladsen. Planen udarbejdes i.h.t. Arbejdstilsynets vejledninger (AT-vejledning 25.2 25.6). Planen for sikkerhed og sundhed i forbindelse med byggepladsens indretning og drift skal udarbejdes inden byggepladsen etableres og fremsendes til bygherren senest 2 uger før til godkendelse. Entreprenøren og underentreprenører skal deltage i samarbejdet om sikkerheds- og sundhedsforanstaltninger på byggepladsen i henhold til ovennævnte AT-vejledninger. Entreprenøren skal endvidere udarbejde en plan for byggepladsens indretning (egen byggeplads). Planen skal benyttes ved samarbejdet omkring sikkerhed og sundhed. Entreprenøren skal, inden arbejdet igangsættes, tilse at planen stemmer overens med de valgte udførelsesmetoder. Entreprenørens Plan for sikkerhed og sundhed skal som minimum angive identificerede risici på arealet med angivelse af disses karakter (rørlagt vandløb, nedgravede tanke, gift eller giftdepot, anden forurening, spændingsførende kabler i jord eller i luft, gasledninger, fjernvarmeledninger, asbest, bly, PCB-holdige byggematerialer etc.). Endvidere skal byggepladstegningen indeholde placeringen eller angivelsen af følgende: Adgangs-, transport- og flugtveje Kraner, hejs og stilladser Afsat plads til materialedepoter, midlertidige værksteder og affaldscontainere Afsat plads til skurby, toiletter mv. Tilslutning til el, vand og kloak Alarm-, brand-, rednings- og førstehjælpsudstyr Sikkerhed på arbejdspladsen Der skal udvises fornødent hensyn på byggepladsen. Entreprenøren er pligtig til at tilrettelægge byggepladsarbejdet således, at standsninger p.g.a. nedbør eller blæst i videst muligt omfang undgås. Sikkerhedsarbejdet i egen sikkerhedsorganisation koordineres af entreprenøren. Det påhviler entreprenøren at sørge for at værktøj, entreprenørmaskiner, redskaber, stilladser og materiel er i forsvarlig og lovlig stand samt at de sikkerhedsforanstaltninger, der er forbundet hermed, fungerer og bliver fulgt af medarbejderne. Endvidere er entreprenøren ansvarlig for at de enkelte medarbejdere har deltaget i de fornødne sikkerhedskurser og har de nødvendige certifikater etc. Entreprenøren skal endvidere sikre, at al færdsel på og omkring byggepladsen forgår sikkerhedsmæssigt forsvarligt. Der skal tages særligt hensyn til fodgængere, og hvor der er risiko for påkørsel skal der etableres afskærmet gangareal. Dersom entreprenøren ikke opfylder sine forpligtelser, er bygherrens tilsyn berettiget til uden varsel at lade arbejdet udbedre for entreprenørens regning. I sådanne tilfælde skal enhver underentreprenør på tilsynets forlangende stille medarbejdere til rådighed. Side 14 af 31

Byggepladsen Entreprenøren har pligt til at besigtige området inden tilbud afgives, og arbejdspladsen overtages i den stand, hvori den forefindes på tilbudsdagen. Entreprenøren må kun benytte arealer, der er ham anvist af bygherren. Beplantning, materialer og lignende, der ved arbejdets påbegyndelse forefindes uden for vej- og stiarealer, må kun fjernes efter forudgående tilladelse, i hvert enkelt tilfælde med bygherren. Entreprenøren har det fulde ansvar for enhver skade, entreprenøren eller dennes underentreprenører måtte påføre anlæg, kabler, ledninger, rør, belægninger, bygninger, haver, hegn, træer, afgrøder etc. Skader skal udbedres straks, eller efter ejerens eller bygherrens anmodning herom. Adgangsveje Der kan i byggeperioden evt. blive tale om at etablere midlertidig adgangsvej til byggepladsen via Gærfabrikkens grund (nabo - aftale herom er på plads) ved udlægning af køreplader, idet hverken den kommende omfartsvej nord om Grenaa eller den interne vej til biogasgrunden kan forventes at være helt færdige ved byggestart. Se kortskitse 2, hvor den sortprikkede linje angiver en eventuel midlertidig adgangsvej via Gærfabrikkens grund, og den rødprikkede den forventede blivende tilkørselsvej, der etableres af Norddjurs Kommune i forbindelse med etablering af omfartsvej nord om Grenaa. Bygherre afholder i givet fald udgifter til midlertidig vejadgang og sørger i øvrigt for at disse forhold er på plads til byggestart efter nærmere aftale med såvel entreprenøren som Gærfabrikken. Det påhviler entreprenøren at etablere interne veje og befæstigelser på biogasgrunden. Placering af ind/udkørsel etableres efter aftale med Norddjurs Kommune. Byggepladsindretning Opstilling af skure, kraner, materialeoplag m.v. skal ske koordineret i samråd med bygherre således, at sikkerhed og arbejdet på pladsen ikke hindres. Byggepladsen skal således indrettes med det udstyr, herunder byggepladsbelysning, som overenskomster og Arbejdstilsynet kræver. El, vand og kloak Det påhviler totalentreprenøren at etablere el, vand og kloak installationer for byggeplads og udføre de nødvendige tilslutninger til skurvogne m.v. Der skal etableres nødvendige byggestrømstavler iht. AT regler. Bygherre afholder omkostninger til rimeligt forbrug af el og vand. Belysning Totalentreprenøren sørger for nødvendig og lovpligtig orienteringslys og arbejdslys for alle aktiviteter. Mandskabsskure Totalentreprenøren er pligtig til selv at etablere mandskabsskure og omklædningsskure med nødvendige bad- og toiletfaciliteter skure m.m. i det omfang og med det udstyr som overenskomster og Arbejdstilsynet kræver. Entreprenøren sørger selv for nødvendige tilslutninger til el, vand og kloak. Bygherren afholder omkostninger til rimeligt forbrug af el og vand. Side 15 af 31

Udgifter til renholdelse i og omkring skurene påhviler entreprenøren. Lokaler for byggemøder mv. Totalentreprenøren opstiller et mødeskur med borde og stole for 20 personer, der kan benyttes af bygherre og tilsyn samt til afholdelse af byggemøder. Mødeskur kan benyttes af totalentreprenør til møder med underentreprenører, sikkerhedsmøder m.v. Ryge- og alkoholpolitik Entreprenøren skal overholde bygherrens gældende ryge- og alkoholpolitik, som bl.a. beskriver, at der ikke må nydes alkohol i arbejdstiden og der ikke må ryges indendørs. Renholdelse Det påhviler entreprenøren, at fjerne sit eget affald inkl. overskudsmateriale løbende under hele byggeperioden og efter bygherrens anvisninger. Der skal dagligt ved arbejdstids ophør foretages generel oprydning og affaldsbortskaffelse. Entreprenøren skal selv afholde udgifter til opstilling og tømning af diverse containere til eget affald, herunder diverse afgifter. Materialer Materialer på byggepladsen henligger på entreprenørens eget ansvar. Placering af materialer på byggepladsen aftales med bygherren/byggeledelsen. Entreprenøren har pligt til at sørge for, at materialeopbevaring på byggepladsen holdes på det mindst mulige areal, og opbevaringen skal foregå på en sådan måde, at de pågældende materialer ikke beskadiges eller forringes, og opbevaringen må ikke foregå således, at adgangs- og sikkerhedsforholdene på arbejdspladsen forringes. Skiltning på byggepladsen Entreprenøren skal sikre, at der opsættes byggepladsskilt i forbindelse med anlægsarbejdet. Udgifter til skiltning skal være indeholdt i tilbuddet. Af skiltet skal fremgå virksomhedens navn og cvrnummer samt navne og cvr-numre på eventuelle underleverandører. Endvidere skal bygherrens navn og kontaktoplysninger fremgå af skiltet samt en kortfattet beskrivelse af projektet. Skiltning skal udføres iht. beskrivelse fra SKAT https://www.skat.dk/skat.aspx?oid=2049641. Varmt arbejde Entreprenøren skal sikre, at alle medarbejdere, der arbejder med eller i nærheden af varmt arbejde, opfylder følgende: 1) Den ansvarlige for arbejdet sørger for, at der forud for igangsætning af arbejdet er udarbejdet en aftaleblanket der bliver underskrevet af både den, der skal have arbejdet udført, den, der udfører arbejdet, og den brandvagt, som entreprenøren udpeger. 2) kunne dokumentere, at de håndværkere, der udfører det varme arbejde, har certifikat på at have gennemført et kursus om varmt arbejde. Vinterbyggeri Byggesagen gennemføres i henhold til Erhvervs- og byggestyrelsens bekendtgørelse nr. 477 af 18. maj 2011 om bygge- og anlægsarbejder i perioden 1. november til 31. marts. Til bekendtgørelsen Side 16 af 31

er der udarbejdet en vejledning Vejledning om bekendtgørelse om bygge- og anlægsarbejder i perioden 1. november til 31. marts. Alle udgifter til overenskomstmæssige og særlige vinterforanstaltninger skal være indeholdt i tilbud. Vejrligsdage indeholdt i rammetidsplan Rammetidsplanen er baseret på det antal påregnelige effektive arbejdsdage det, under forudsætning af sædvanlige vinterforanstaltninger, kan påregnes at arbejde effektivt. Følgende vejrligsdage er indlagt i udbudstidsplanen: Aktivitet: Måned: jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec Jord- og terræn samt rør i jord 5 5 5 4 3 2 1 4 5 5 5 5 Betonarbejder 3 3 2 2 1 1 1 1 2 2 3 3 Klimaskærm, bygning 6 6 6 3 2 2 1 2 2 2 4 6 Der kan kun gives tidsfristforlængelse for usædvanligt vejrlig, såfremt antallet af vejrligsdage overstiger det i skemaet anførte, og såfremt antallet er fastsat ud fra følgende kriterier: Under arbejdets udførelse registreres i hvilket omfang arbejdet på den kritiske vej i arbejdsplanen har ligget helt eller delvis stille. Hvis det påregnelige antal effektive arbejdsdage i en måned ikke opnås, ydes der fristforlængelse. Ved sammenfaldende vejrforhold, der hver for sig kan begrunde vejrligsdage, medregnes overlappende vejrligsdage dog kun en gang. 1. Vindstyrke på 6, regnet efter Beauforts skala (11-13 m/sek.) og derover, regnes for arbejdsstandsende ved arbejde, hvortil der skal anvendes kran. 2. Såfremt maksimumtemperaturen ligger under 3 C, og der udføres arbejde, der er temperaturafhængigt. 3. Såfremt en vintermåneds middeltemperatur er 3 C lavere end den normale, kan der gives en tids-fristforlængelse på 10 % af de arbejdsdage, hvor der udføres temperaturafhængigt arbejde. Vintermånedernes normale middeltemperatur er: Oktober 8,9 C November 5,1 C December 2,3 C Januar 0,0 C Februar 0,3 C Marts 1,7 C April 6,2 C Side 17 af 31

Hver måned betragtes for sig. 4. Den registrerede nedbør overstiger følgende gennemsnitsværdier (mm): Vedrørende nedbørsmængder vil 100 mm sne svare til 10 mm vand. Jord- og terrænarbejder (døgnnedbør): jan feb mar apr maj Jun jul aug sep okt nov dec 12 10 10 11 13 15 21 21 19 17 13 13 Øvrige arbejder (i arbejdstiden): Jan feb mar apr maj Jun jul aug sep okt nov dec 6 5 5 6 7 8 11 11 10 9 7 6 Såfremt nedbør, der falder i form af sne eller is, giver anledning til rydningsmæssige gener, beregnes vejrligsdage, men kun for den tid, der medgår til rydning, og kun efter forudgående aftale med byggeledelsen. 4 Fagbeskrivelse Arbejdets omfang Leverandøren skal for tilbudssummen udføre samtlige for entreprisens fuldførelse og idriftsættelse nødvendige arbejds- og materialeydelser, herunder også eventuelle nødvendige midlertidige arbejder og leverancer, bi-ydelser m.v., som ikke direkte fremgår af tegninger og beskrivelser, men er nødvendiggjort af hensyn til arbejdets udførelse som godt håndværksarbejde. Leverandøren skal endvidere levere/medbringe de nødvendige værktøjer og redskaber, løftegrej etc. samt sørge for nødvendig mandskabsfaciliteter til egne håndværkere. I tilbudssummen skal leverandøren indregne udgifter til dækning af følgende: a. Deltagelse i bygge- og koordineringsmøder i et omfang, som fastsættes af bygherren. Gennemførelse af kvalitetssikring og ajourføring af kvalitetssikringsprotokol efter aftale med bygherren. Ajourførte kvalitetssikringsprotokoller for såvel totalentreprenør som dennes underleverandører skal være til stede ved bygge- og koordineringsmøder. I modsat fald kan bygherren undlade at godkende afleveringer og frigive betalingsrater. b. Udarbejde arrangementstegninger og detailtegninger i nødvendigt omfang over leverancerne. Disse tegninger skal udarbejdes umiddelbart efter, at kontrakten er underskrevet og skal være færdigbearbejdet senest 2 uger før påbegyndelse af arbejde, hvor de pågældende tegninger kan være relevante. En eventuel forsinkelse medfører, at der kan forlanges dagbøder. Side 18 af 31

c. Levering af el-diagrammer mv. d. Udarbejdelse af endelige betjenings- og driftsvejledninger herunder vejledning vedr. håndtering af alarmer skal foreligge senest en uge før aflevering. Betjenings- og driftsvejledningen skal bl.a. indeholde anlæggenes funktionsbeskrivelse, komponentliste med angivelse af leverandører, vedligeholdelsesskema, driftsjournal mm. e. Fuldstændige beskrivelser af styringsalgoritmer og dokumentation af SRO-anlæg herunder redegørelse for anvendte default-værdier skal foreligge senest ved aflevering f. Planlægning og ledelse af indkøring indtil afholdelse af afleveringstest g. Instruktion af driftspersonalet i forbindelse med opstart og indkøring samt i indtil 100 mandtimer efter aflevering (telefonkonsultationer medregnet) h. Løbende rengøring efter eget materialespild Totalentreprenøren er pligtig til efter bygherrens ønske at udføre arbejde, som ikke er beskrevet i kontraktmaterialet, men som efter bygherrens vurdering hensigtsmæssigt lader sig udføre under entreprisen mod merpris. Omfanget af ekstraarbejder under entreprisens udførelse kan ikke give grundlag for ændring af det juridiske aftalegrundlag. Intet ekstraarbejde må påbegyndes, før der foreligger skriftlig accept fra bygherren. Intet krav om betaling for ekstraarbejder vil blive honoreret, med mindre der foreligger skriftlig accept for arbejdets udførelse. Ved større ændringer af projektet kan ændringer i tidsplanen aftales. Biomassegrundlag Biomassegrundlaget vil maksimalt blive som angivet nedenfor. En anden fordeling mellem gylletyper kan dog komme på tale. Det samme gælder for faste biomasser. Side 19 af 31

Gødninger: Kvæggylle Svinegylle Minkgylle Dybstrøelse Biomasseressourcer og teoretisk gaspotentiale tons og m 3 pr. år Tørstofprocent Tons/år 1.000 m 3 metan 1) 12.000 133.000 5.000 2.400 9 5 5 30 Næringsstof- Indhold 3) tn tp tk 1.800 790 205 380 Energiafgrøder 2) 15.000 30-35 1.660 65 10 55 Halm 7.000 85 1.590 30 5 90 Gyllefibre 6.300 30 290 58 46 20 I alt/gennemsnit 180.700 11,9 5.340 945 265 545 1) Beregnet med 5 % ekstra gasproduktion fra overdækket sekundær reaktortank/lagertank ved ca. 9 døgns HRT. Som følge af biomasseblandingen forventes metanindholdet i biogassen at blive ca. 60 % og biogasproduktionen således til ca. 8,9 mio. m 3 /år. 2) Hovedparten af energiafgrøderne forventes at blive majsensilage. Men det må også påregnes, at en del kan være græsensilage, ensilage af grønkorn og evt. enggræs fra naturplejearealer e.l. 3) Forventet næringsstofindhold i diverse biomasser og totalt. Gasudbyttet er beregnet af PlanEnergi ud fra standardtal. Basisanlæg Der skal afgives tilbud på et biogasanlæg til behandling af det i pkt. 4.2. nævnte biomassegrundlag. Der gives tilbud på en basisudgave, som beskrevet under pkt. 4.3. og udbygningsmuligheder som beskrevet under pkt. 4.4. I basisudgaven er slutprodukterne afgasset usepareret biomasse samt el, varme og evt. biogas. Anlægsplacering Anlægsplaceringen er fastlagt, og placeringen fremgår af bilag 5.3. Anlægstegningen på grunden, bilag 5.4 er vejledende og ikke bindende for entreprenøren. Ved placering af de enkelte anlægsdele i forhold til hinanden bør så vidt muligt tages hensyn til forhold, der sikrer så korte og logiske interne transportafstande som muligt. Det gælder såvel for køretøjer (gyllevogne og gummiged) som for pumpeledninger mellem diverse tanke, hvor knæk og bøjninger på rør bør begrænses mest muligt for at minimere tryktab i ledningerne. Ved anlægsdesign bør tages hensyn til eventuelle muligheder for udbygning af anlægget med f.eks. en eller to ekstra reaktor(e). I forhold til transport og intern håndtering af biomasse gælder: Transportudstyr og -omkostninger indgår ikke i entreprisen Side 20 af 31

Transport af gylle vil foregå med tankbil med en kapacitet på ca. 35 m 3 /læs. Af- og pålæsningstid vil være ca. 3 min. To biler skal kunne aflæsse samtidigt Transport af faste biomasser vil foregå i lukkede containere med en kapacitet på ca. 25 m 3 (nyttelast ca. 18 t) En del af den faste biomasse forventes tilført anlægget direkte. En anden del vil kunne mellemlagres i plansiloen inden anvendelse og tilføres med gummiged enten til fortank eller til forbehandlingsudstyr (f.eks. biomixer, hammermølle, kædeknuser el. lign.) I forhold til afsætning af varme gælder: Hele biogasproduktionen (ca. 56.000 MWh) omsættes i eget motorgeneratoranlæg og overskydende varme (forventet ca. 25.000 MWh), dvs. varme fra motorgeneratoranlægget og røggaskøling excl. procesvarmeforbrug, sendes i en fjernvarmeledning til Grenå Varmeværk Amba. Entreprisegrænsen for fjernvarmeledningen er i anlæggets skel. Grenå Varmeværk etablerer resten af ledningen fra skel til varmeværket, ca. 300 m. De nærmere forhold i den sammen aftales med Grenå Varmeværk Bygherren forestår forhandlinger med biomasseleverandører og aftagere af el, varme. Der foreligger en betinget købsaftale på biogasgrunden samt en betinget aftale med Grenå Varmeværk Amba om afsætning af varme. Bygninger Bygninger til biogasanlægget skal opføres i gode materialer med minimal vedligehold og i henhold til lokalplan for arealet. Bygninger skal opvarmes i.h.t. bygningsreglement BR15. Tilbud skal indeholde tegninger og beskrivelser, der redegør for bygningsopbygning. Materialevalg og bygningsudformning vil indgå ved vurdering af totaløkonomi. Bygningerne til biogasanlægget skal kunne rumme følgende: Aflæsning af alle biomasser fra lastbil Forbehandlings- og mellemlagringsudstyr (med kapacitet svarende til ca. 60 timers ubemandet drift en weekend) for faste biomasser, specielt halm, dybstrøelse og energiafgrøder Motorgeneratorenhed(er) svarende til hele gasproduktionen plus 30 % placeret i separat lydisoleret bulderrum. Evt. varmevekslere Transformer- og højspændingsudstyr Olie/gaskedel m. kapacitet til den fulde gasproduktion Lille laboratorie med varmeskab og andet enkelt udstyr til kontrol af bl.a. tørstof i biomasser samt gennemførelse af enkle batch-udrådningsundersøgelser Kontorlokale bestykket med el- og netværksinstallationer for 5 personer Mødelokale for 10-15 personer The-køkken bestykket med køleskab, køkkenvask, kaffemaskine, microovn samt spiseplads for 5 personer Toilet og bad for personalet Andre anlægsdele m.m. omfatter: Gasfakkel til afbrænding af den fulde gasproduktion i nødstilfælde Side 21 af 31

Kørefaste belægninger, hvor tunge køretøjer skal køre Transportvægt Lugtrenseanlæg efter eget valg (se miljøkrav) Plansilo til faste biomasser, 2.000 m 2. Overdækning skal kunne etableres Nedsivningsanlæg (faskiner) for ikke-forurenet regnvand fra tage og faste belægninger (ikke plansilo, der forsynes med afledning til fortank) Tilslutning af spildevand fra toiletter m.m. til offentlig kloak efter kommunens anvisninger Afskrabet muldjord anvendes til etablering af jordvold som afskærmning mod bæk nord for grunden, min. højde 1½ m (se lokalplan) Beplantning omkring hele anlægget (se lokalplan). Mod nord på vold. For nærmere detaljer se Lokalplan Beplantninger/græsarealer på ikke bebyggede arealer Hegn omkring hele anlægget Tilslutning til kommunal tilkørselsvej efter nærmere aftale med Norddjurs kommunes vejafdeling Afvandingsgrøft for regnvand fra syd. Der lægges vægt på en transportmæssig logisk og hensigtsmæssig udnyttelse af grunden, der samtidig giver mulighed for den af Norddjurs Kommune ønskede lokale nedsivning af regnvand og så vidt muligt tager højde for eventuelle fremtidige mulige anlægsudvidelse. Bygherren leverer: Grund Tilslutningsudgifter for el, varme, vand og kloak ført til ét sted på byggepladsen. Transportudstyr og afhentningsfaciliteter for gylle hos leverandører mv. Transportudstyr og afhentningsfaciliteter for faste biomasser. Totalentreprenøren leverer et komplet biogasanlæg til behandling af det samlede biomassegrundlag. Totalentreprenøren skal levere en beskrivelse af anlægskonceptet indeholdende: Beskrivelse af anlægskomponenterne (materialer, fabrikat, type, størrelse) Flowdiagram for gylle/biomassesystem Principdiagram for gassystem. Principdiagram for styringsanlæg. Køreområder og områder, hvor der kan forekomme spild af biomasse, skal være med fast belægning. To stk. primære fuldt omrørte stålreaktorer á min. 8.000 m 3 med en maksimal højde af 30 m. Tankene skal etableres med valgfri mulighed for udtagning af biomasse såvel i bund som midt på tankene 3. Ønsket driftstemperatur ca. 52 o C, men kan den forventede gasproduktion opnås ved mesofil driftstemperatur, ca. 37 o C, vil dette blive accepteret. I givet fald skal tankene/opvarmningssystemet dog være forberedt og dimensioneret for senere omstilling til termofil drift. 3 Dette ønskes for evt. at kunne gennemføre en driftsform med forlænget opholdstid for flydestoffer/fibre, som vil kunne opnås med omrørestop af given varighed, f.eks. ½ time, lagdeling og efterfølgende udpumpning fra henholdsvis bund, f.eks. 10 % og midt i tanken, f.eks. 90 %. En merpris for denne mulighed, som også stiller krav til SRO-anlægget, bedes angivet på tilbudslisten. Side 22 af 31

En sekundær, membranoverdækket reaktortank (gylletank) á ca. 4.500 m 3 med gaslager i headspace. Valgfri driftstemperatur En overdækket efterlager/udleveringstank (gylletank) á ca. 3.000 m 3 Plansilo, min. 2.000 m 2, til opbevaring af energiafgrøder skal være inkluderet i tilbuddet Varmevekslere til minimering af egetforbrug af varme Lugtrensningsanlæg Motorgeneratoranlæg dimensioneret til omsætning af den fulde gasproduktion + 30%, ca. 8 4 MW indfyret effekt Der er pt. ikke særlige krav til hygiejnisering af biomassen, der tilføres anlægget, da der ikke indgår kategori 3-materiale, men udelukkende husdyrgødning og vegetabilske produkter. Alligevel anbefales det, at anlægget dimensioneres og driften tilrettelægges, således at en vis minimumsholdetid for biomassen kan garanteres, hvad enten der vælges mesofil (ca. 37 o C) eller termofil (ca. 52 o C) procestemperatur. Det opførte anlæg skal kunne modtage og i fornødent og nødvendigt omfang forbehandle samtlige biomassetyper nævnt under pkt. 4.2. Det samlede anlæg skal for samtlige biomasser dimensioneres således, at anlægget kan køre ubemandet, fuldlast hen over en weekend med nogenlunde ensartet forhold mellem pumpbare biomasser (gylle) og faste biomasser (halm, energiafgrøder, dybstrøelse og gyllefibre), dvs. ca. 60 timer, fra fyraften fredag til arbejdsstart mandag morgen. Der redegøres for metode til tankomrøring, samt hvilke tanke der omrøres. Gasrensning skal etableres, således at den producerede biogas med sikkerhed kan anvendes til motordrift i en motor som f.eks. fabrikat Jenbacher. El- og varmevirkningsgrad for motoranlægget bedes oplyst. Anlægget skal forsynes med udstyr til måling af den producerede biogasmængde. Måleusikkerheden skal angives. Anlægget forsynes med varmelager (akkumuleringstank) i det omfang det er nødvendigt for procesopvarmningen. Procesopvarmning sker som udgangspunkt ved varme fra eget motorgeneratoranlæg. Anlægget forsynes med SRO-anlæg med overførsel af samtlige relevante signaler og alarmer til en evt. eksternt placeret driftsleder. Miljøkrav Anlægget skal kunne opfylde generelle miljøkrav samt følgende: Bekendtgørelse af lov om miljøbeskyttelse, nr. 1317 af 19. november 2015, Bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed BEK nr. 514 af 13 maj 2016 (Bekendtgørelsen fastsætter regler om godkendelsesordningen i lovens kapitel 5 for listevirksomhed samt om tilsyn med visse listevirksomheder.) Standardvilkårene for anlægget fremgår af bilag 5 (G 201: Kraftproducerende anlæg, varmeproducerende anlæg, gasturbineanlæg og gasmotoranlæg med en samlet indfyret effekt på mellem 5 og 50 MW). 4 F.eks. 2 stk. Jenbacher JMS 612 GS-B.L eller tilsvarende Side 23 af 31

Desuden skal anlægget opfylde alle miljøkrav opstillet i vedlagte Miljøgodkendelse og VVM tilladelse til etablering af et biogasanlæg i Grenaa, Norddjurs kommune 2016 5. Støj Leverandører forpligtes til at sikre at anlæggets bidrag til støjniveauet i omgivelserne ikke overskrider følgende støjkrav: Område 1 2 Midlingstid Dag Tidspunkt db(a) db(a) Timer Mandag til fredag 07-18 55 60 8 Lørdag 07-14 55 60 7 Lørdag 14-18 45 60 4 Søn- og helligdag 07-18 45 60 8 Alle dage 18-22 45 60 1 Alle dage 22-07 40 60 ½ Spidsværdi 22-07 55 - Norddjurs kommunes støjkrav (db(a)) til anlægget Områdetype 1: Opholdsarealer ved boliger i det åbne land Områdetype 2: Virksomheder i industriområdet vest og syd for virksomheden Der henvises i øvrigt til ovennævnte miljøgodkendelse. Emissioner fra gasmotor må ikke overstige grænseværdier i Bekendtgørelse BEK nr. 1450 af 20. december 2012 (Bekendtgørelse om begrænsning af emission af nitrogenoxider, uforbrændte carbonhydrider og carbonmonooxid mv. fra motorer og turbiner). Denne bekendtgørelse fastsætter emissionsgrænseværdier m.v. for motorer og turbiner i faste installationer med en indfyret effekt på over 120 kw pr. motor eller turbine. Endvidere skal motorerne samt anlægget som helhed kunne overholde bestemmelserne i Luftvejledningen fra Miljøstyrelsen (vejledning nr. 2, 2001). Øvrige krav til anlægget fremgår af miljøgodkendelsen. Lugt Lugt fra anlægget må under normal drift ikke overstige 6-7 LE ved boliger eller nærmeste nabo i det åbne land. Som lugtrensemetode til overholdelse af dette krav er der i ovenstående miljøgodkendelse taget udgangspunkt i et biofilteranlæg, og gøres dette, og med de anvendte forudsætninger om lugtenheder fra diverse lugtkilder, viser beregninger, at anlægget skal etableres med en 50 m høj skorsten. Leverandøren bedes efterberegne skorstenshøjden på baggrund af forventede lugtemissioner fra diverse lugtkilder, og ændres den ovennævnte skorstenshøjde skal dette i påkommende tilfælde kunne dokumenteres o.f. Norddjurs Kommune. Der stilles i nærværende udbud dog ikke krav til den anvendte lugtrensemetode, men derimod til ovennævnte lugtgrænse ved nærmeste nabo. Dvs. hvis dette krav kan overholdes - evt. billigere - med anden rensemetode end biofilter/skorsten, f.eks. kemisk filter, vil dette også blive accepteret. 5 Miljøgodkendelse og VVM-tilladelse forventes at blive endelig politisk vedtaget i november 2016 Side 24 af 31

Der ønskes derfor redegjort for, hvorledes utilsigtede lugtudslip fra gylle- og biogassystemerne undgås, dvs. hvilken teknologi, der er lagt til grund i tilbuddet og hvilke øvrige tiltag der forventes taget i anvendelse for at overholde miljøgodkendelsens lugtkrav. Se i øvrigt miljøgodkendelsen for detaljer vedrørende kravet. Innovative dele Såfremt anlægget er forsynet med innovative tiltag som kan forøge biogasudbyttet, bedes redegjort herfor. Optioner Der redegøres for udbygningsmuligheder for basisbiogasanlægget, f.eks.: Etablering af ekstra reaktortank. Der bør som minimum i anlægsdesignet afsættes plads til en sådan ekstra tank Der ønskes opgivet en merpris for mulighed for etablering af omrørestop og udtagning af biomasse fra midt på tankene (se fodnote s. 22) ud over normale til og fraførsler af biomasse Der ønskes opgivet en selvstændig pris for drift, vedligehold og oplæring af personale i første hele driftår Lavteknologisk separering. Angivelse af metode samt anlægs- og driftsomkostninger for anlæg til fuld separering, samt angivelse af næringsstoffordeling i separerede produkter Økonomiske oplysninger Vedlagte tilbudsliste udfyldes. Såfremt der tilbydes drift af biogasanlægget kan der vedlægges særskilt tilbud herfor med angivelse af, hvilke ydelser, der er dækket, samt prisen for driftsaftalen. Side 25 af 31

5 Bilag Selskabsøkonomisk regneark Nedenstående regneark (vedhæftet som Exel-fil) vil blive anvendt til beregning og sammenligning af den selskabsøkonomiske balance for hvert tilbud på baggrund af opgivne data ifølge tilbudslisten. Side 26 af 31

Side 27 af 31

Side 28 af 31

Placering af grund nord for Grenaa Kortbilag 1. Biogasgrund nord for Grenaa rødt felt Side 29 af 31

Byggegrund Side 30 af 31