BSB Byggesagsbeskrivelse Kontraktbilag 1 Udarbejdet af : RH Dokumentnavn : BSB Dato : 2017-03-06 Revision : Revisionsdato :
Indholdsfortegnelse Side : 1/26 Indholdsfortegnelse... 1 1. Orientering... 3 1.1 Generelt... 3 1.2 Definitioner... 3 1.3 Byggesagen... 3 1.3.1 Generelt... 3 1.3.2 Entrepriser/arbejder... 3 1.3.3 Bygherreleverancer... 3 1.4 Projektorganisation... 3 1.5 Projektmaterialet... 4 1.5.1 Generelt... 4 1.5.2 Beskrivelser... 4 1.6 Fælles værktøjer... 5 1.6.1 Bygherreformularer... 5 1.6.2 Digital kommunikation... 5 1.7 Pålæg... 5 1.7.1 Arbejdsklausul... 5 2. Referencer... 7 2.2 Bekendtgørelser... 7 2.3 Cirkulærer... 7 3. AB 92... 8 4. Byggeplads... 19 4.2 Bestemmelser... 19 4.2.1 Generelt... 19 4.2.2 Myndighedsforskrifter og -vejledninger... 19 4.2.3 Myndighedstilladelser og -anmeldelser... 19 4.3 Overdragelse og aflevering af byggepladsen... 19 4.4 Eksisterende forhold... 19 4.5 Bygherrens afsætninger... 20 4.6 Byggepladsforhold... 20 4.6.1 Generelt... 20 4.6.2 Aflåsning... 20 4.6.3 Vagtordning... 20 4.6.4 Tyverisikring... 20 4.6.5 Skiltning... 20 4.7 Forsyning til byggeplads... 21 4.7.2 Vand og afløb... 21 4.7.3 El... 21 4.8.2 Information til tredjemand... 21 4.9 Vejrligsforanstaltninger... 22 4.9.1 Generelt... 22 4.9.2 Vintermøder... 22 4.9.3 Udtørring af bygning... 22
Indholdsfortegnelse Side : 2/26 5. Omgivende miljø... 23 5.1 Generelt... 23 5.2 Støj... 23 5.4 Støv... 23 5.5 Emissioner til atmosfæren... 23 5.6 Spild af olie og kemiske produkter... 23 6. Kvalitetsledelse... 24 6.1 Generelt... 24 6.2 Byggeledelsen... 24 6.3 Byggemøder... 24 6.4 Kvalitetsplan... 24 6.5 Projektgennemgangsmøde... 24 6.5.1 Opstartsmøder for arbejder... 24 6.6 Entreprenørens kontrol og dokumentation... 24 6.6.1 Generelt... 24 6.6.2 Styring af udførelsesdokumenter... 24 6.6.3 Arkivering af dokumentation... 24 6.6.4 Kontroldokumentation... 24 6.6.5 D&V-dokumentation... 24 7. Tidsstyring... 26 7.1 Generelt... 26 7.2 Tidsplan... 26 7.3 Vejrligsdage... 26
1. Orientering Side : 3/26 1. Orientering 1.1 Generelt bips B2.010, Basisbeskrivelse byggesag/2016-07-08 er sammen med denne projektspecifikke beskrivelse gældende for arbejdet. 1.2 Definitioner Nærværende Byggesagsbeskrivelse benævnes også efterfølgende og i øvrige dokumenter som BSB. Når der i nærværende BSB eller på tegninger står ARC, betyder det: I/S Amager Ressourcecenter, Kraftværksvej 31, 2300 København S. 1.3 Byggesagen Når der i nærværende BSB eller på tegninger står FAB, betyder det: Fonden Amager Bakke, Kraftværksvej 25, 4, 2300 København S. 1.3.1 Generelt Byggeriet er beliggende Kraftværksvej 25, 4, 2300 København S. Byggeriet omfatter et skicenter som del af det rekreative område Amager Bakke. Skicentret er på ca. 575 m 2 med tilstødende rampe på jordopfyld på ca. 700 m 2. 1.3.2 Entrepriser/arbejder Byggesagen udføres som hovedentreprise opdelt i følgende arbejder: Ingeniørarbejde VVS Ventilation El. Arkitektarbejde Konstruktioner Glasfacade Fiberbetontagkant Murerarbejde Gulvarbejde Tømrerarbejde Malerarbejde Smedearbejde Terrænarbejde. 1.3.3 Bygherreleverancer Ad stk. 2. Entreprenørens påtale af fejl og/eller mangler skal ske inden anvendelse og senest 5 arbejdsdage efter modtagelsen. 1.4 Projektorganisation Bygherre Fonden Amager Bakke Kraftværksvej 31 2300 København S
1. Orientering Side : 4/26 Arkitekt BIG Bjarke Ingels Group Kløverbladsgade 56 2500 Valby Projekteringsleder: Jesper Boye Andersen Fagtilsyn: Jesper Boye Andersen / Kasper Worsøe Pejtersen Ingeniører DOMINIA Ved Vesterport 6, 3. 1612 København V Projekteringsleder: Morten Kryger Fagtilsyn: Morten Kryger Bygherrerådgiver: Jens L Haldager MTHøjgaard Knud Højgaards Vej 7 2860 Søborg Arbejdsmiljøkoordinator (P) Jesper Boye Andersen Arbejdsmiljøkoordinator (B) Fonden Amager Bakke Kraftværksvej 31 2300 København S 1.5 Projektmaterialet 1.5.1 Generelt 1.5.2 Beskrivelser Hvor der i arbejds- og bygningsdelsbeskrivelserne henvises til basisbeskrivelser, er følgende udgaver gældende: B2.240 Murværk/2016-12-16 B2.250 Stål generelt/2016-12-16 B2.280 Glas generelt/2015-12-22 B2.285 Glasfacader og tage/2015-12-22 B2.290 Skeletkonstruktioner/2016-12-16 B2.320 Fuger/2016-12-16 B2.330 Maling/2016-12-16 B2.340 Støbte undergulve/2016-12-16 B2.370 Døre, vinduer og porte, leverance/2016-12-16 B2.371 Døre, vinduer og porte, montage/2016-12-16 B2.380 Fast inventar/2015-12-22 B2.395 Beklædninger, påmurede/2016-12-16.
1. Orientering Side : 5/26 1.6 Fælles værktøjer 1.6.1 Bygherreformularer Entreprenøren kan anvende egne standardformularer, hvis disse kan accepteres af byggepladschefen. Entreprenøren skal fremsende formularer til ARC's godkendelse senest 15 kalenderdage efter kontraktindgåelse. Bygherren ønsker at entreprenøren anvender følgende formularer: Teknisk forespørgsel (TF) Afvigerapport (AVR) Advisering af ekstrakrav (ADVIS) Aftalesedler (AFS) Tilsynsnotater (TN) Ovenstående oplistning af standardformularer, som bygherren ønsker at entreprenøren skal benytte, er ikke udtømmende. Hvis entreprenørens standardformularer ikke kan godkendes af byggepladschefen, skal entreprenøren anvende ARC's standardformularer. 1.6.2 Digital kommunikation Projektweb Som dokumentstyringssystem anvendes digital projektweb, som forefindes på www.projectweb.dk. 1.7 Pålæg Projektwebben anvendes til dokumentstyring, informationsudveksling i projektforløbet samt til arkivering af relevant projektmateriale. Kun gældende projektmateriale må uploades på projektwebben, dvs. foreløbige dokumenter udveksles ikke på projektweb med mindre dette sker i specielt definerede områder på projektweb efter forudgående aftale med projektwebadministratoren. Entreprenøren skal i hele kontraktperioden anvende projektwebben og følge de retningslinjer for brugen af denne, som er angivet i projektwebmanualen, dokumentnr. A&AAA_P001_0002. Hvis entreprenøren ønsker det, vil bygherren afholde ét introduktionskursus til projektwebben for de af entreprenørens ansatte inklusive underentreprenører og leverandører som måtte komme til at anvende projektwebben. Introduktionskurset vil vare ca. én time. Entreprenøren skal selv afholde omkostninger til egne ansatte, underentreprenører og leverandørers deltagelse i introduktionskurset. Under udførelsen vil projektwebben blive anvendt til f.eks. udveksling af projektmateriale så som tegninger, beskrivelser, projektnotater, tilsynsnotater samt diverse mødereferater mv. Entreprenøren skal f.eks. anvende projektwebben til udveksling/arkivering af tekniske forespørgsler med fagtilsynet. E-mailstandard Hvis en e-mail i sig selv skal være et gældende dokument, så skal denne navngives jf. A&AAA_P001_0004 (Navngivning af projektdokumentation) og uploades til projektwebben iht. A&AAA_P001_0002. 1.7.1 Arbejdsklausul ILO-konvention nr. 94 vedrørende arbejdsvilkår er gældende.
1. Orientering Side : 6/26 Overholder entreprenøren ikke konventionen, og medfører dette et berettiget krav på yderligere løn fra de ansatte, forbeholder bygherren sig ret til at gennemføre de nødvendige tiltag, herunder at foretage tilbageholdelse i betalingerne til entreprenøren, med henblik på at sikre de ansattes vilkår.
2. Referencer Side : 7/26 2. Referencer 2.2 Bekendtgørelser ILO-Konvention nr. 94: Bekendtgørelse nr. 1 af 4. januar 1957 om Danmarks ratifikation af den Internationale Arbejdskonference i Geneve i året 1949 vedtagne konvention om arbejdsklausuler i offentlige kontrakter, Udenrigsministeriet. ILO-Konvention nr. 29 og 105: Vedrørende tvangsarbejde ILO-Konvention nr. 100 og 111: Vedrørende ingen diskrimination i ansættelsen ILO-Konvention nr. 138 og 182: Vedrørende mindstealder for adgang til beskæftigelse samt forbud mod børnearbejde ILO-Konvention nr. 1, 30,26 og 131: Vedrørende aflønning og arbejdstider. ILO-Konvention nr. 155: Vedrørende sikkert og sundt arbejdsmiljø. ILO-Konvention nr. 87, 98 og 135: Vedrørende Organisationsfrihed Bygge- og anlægsforskrift i København af oktober 2012 2.3 Cirkulærer Fastpriscirkulæret: Cirkulære nr. 174 af 10. oktober 1991 om pris og tid på bygge- og anlægsarbejder mv. Bygge- og Boligstyrelsen. med senere ændringer Cirkulære nr. 9784 af 28. november 2003 om ændring af cirkulære om pris og tid på bygge- og anlægsarbejder mv. Erhvervs- og Boligstyrelsen. Cirkulære nr. 2 af 6. januar 1994 om instruks for brandværnsforanstaltninger under byggearbejder på fredede bygninger Bygge- og Boligstyrelsen. suppleret af Instruks for håndværkere (kontor- og universitetsområdet) 23. november 2012 Bygningsstyrelsen. ILO-konvention nr. 94: Cirkulære nr. 9471 af 30. juni 2014 om arbejdsklausuler i offentlige kontrakter Beskæftigelsesministeriet.
3. AB 92 Side : 8/26 3. AB 92 A. Aftalegrundlaget Almindelige bestemmelser 1 stk. 2. Ved "arbejdet" forstås i disse betingelser også projektet og ved "underentreprenører" også rådgivende teknikere antaget af entreprenøren. 1 stk. 3. Fravigelser, tilføjelser og supplerende bestemmelser angives i forhold til den i AB92, hvor der er fravigelser, tilføjelser eller supplerende bestemmelser. Bygherrens udbud 2 stk. 2. Såfremt der er anført mængder i TBL skal tilbuddet baseres på disse mængder. Mængder opgøres som anført i TBL og afregnes efter de i TBL anførte enhedspriser. Betingelser, tegninger og beskrivelser supplerer hinanden, således at en ydelse skal være indeholdt i entreprenørens tilbud, selvom ydelsen kun måtte være angivet ét sted. Hvis en ydelse er beskrevet forskelligt i to eller flere dokumenter, skal entreprenøren dog, uanset dokumenternes indbyrdes prioritetsstilling, være forpligtet til uden merbetaling og tidsfristforlængelse at udføre den af de beskrevne ydelser, som bygherren måtte ønske udført. 2 stk. 5. Der skal ikke stilles sikkerhed for udbudsmaterialet. Entreprenørens tilbud 3 stk. 4. Opfyldelse af myndighedskrav, som fremgår af lovbestemmelser, bygningsreglementer, normer eller andre alment gældende forskrifter, er omfattet af tilbuddet. Tilbudssummen indeholder betaling for bygherrens anvendelse af tilbudsprojektet til entreprisens gennemførelse og den yderligere projektering, der er nødvendig herfor. Entreprenøren er forpligtet til at orientere sig om de arbejder, som grænser op til og kan påvirke den pågældende entreprise. Entreprenøren er forpligtet til at deltage i en løbende koordinering af sine arbejder med de øvrige arbejder, som skal gennemføres. Entreprenøren skal proaktivt deltage i dette arbejde med sigte på, at bygherrens plan for udførelse af alle arbejder tilgodeses bedst muligt. 3 stk. 5. Vedståelsesfristen for tilbuddet er anført i UB. 3 stk. 6. Finder ikke anvendelse. Entrepriseaftalen 4. Der er med udbudsmaterialet vedlagt koncept til entrepriseaftale, som vil danne grundlag for entreprisens kontrakt. Overdragelse af rettigheder og forpligtelser mv. 5. Entreprenøren er kun berettiget til at udstede én transport på sit tilgodehavende hos bygherren. Transport kan kun ske til pengeinstitut, som er godkendt af bygherren.
3. AB 92 Side : 9/26 5 stk. 4. Anvendes der underentreprenører til væsentlige dele af arbejdet, skal navnet på disse oplyses og godkendes af bygherren ved aftalens indgåelse. Disse underentreprenører kan ikke udskiftes uden bygherrens skriftlige godkendelse. Hvis entreprenøren ønsker at indgå aftaler med væsentlige underentreprenører under udførelsen, som ikke var oplyst vedaftalens indgåelse, så kan dette kun ske med bygherrens skriftlige godkendelse. B. Sikkerhedsstillelse og forsikring Entreprenørens sikkerhedsstillelse 6 stk. 1 Sikkerhedsstillelsen skal stilles i et pengeinstitut eller et kautionsforsikringsselskab, der er godkendt af bygherren. Pengeinstituttet / kautionsforsikringsselskabet skal minimum være vurderet til A1 hos Moody's, A hos Standard and Poor's eller A+ hos Fitch. Sikkerhedsstillelsen skal være fuldt ud valid uagtet forholdet mellem pengeinstituttet/kautionsforsikringsselskabet og entreprenøren. Paradigme for sikkerhedsstillelsen er vedlagt Entreprisekontrakten. 6 stk. 2 Entreprenøren skal påregne, at størrelsen på sikkerhedsstillelsen løbende vil skulle reguleres i forhold til den faktiske entreprisesum frem til aflevering. Bygherrens sikkerhedsstillelse 7. 7 Udgår i sin helhed i retsforholdet mellem bygherre og entreprenør, idet bygherren ikke stiller sikkerhed for sine betalinger. Forsikring 8. Bygherren har tegnet en all-risk-forsikring kombineret med en ansvarsforsikring. Dækning på bygherrens ansvarsforsikring vil altid være subsidiær i forhold til entreprenørens egen ansvarsforsikring. Entreprenøren skal have tegnet sædvanlig erhvervsansvarsforsikring, herunder udvidet med en dækning af skade forårsaget ved jordarbejde. Forsikringsbetingelserne kan rekvireres hos bygherre. Forsikringen skal dække det samlede arbejdsobjekt samt alle entreprenører og underentreprenører. Forsikringen dækker ikke entreprenørers og underentreprenørers maskiner, arbejdsredskaber, værktøj, værktøjsskure eller andre effekter, der tilhører ham eller benyttes af entreprenøren eller hans ansatte. C. Entreprisens udførelse Arbejdsplan og afsætning 9. Arbejdsplanen skal foreligge senest 5 arbejdsdage efter aftaleindgåelse. Den anførte arbejdsplan skal baseres på en normal arbejdsuge med 5 arbejdsdage med overenskomstmæssig arbejdstid. Entreprenørens oplæg til arbejdsplan skal forelægges bygherren til kommentering og godkendes af denne. Arbejdsplanen skal detaljeret angive varighed af de enkelte aktiviteter, som arbejdet splittes op i. Arbejdsplanen skal være så detaljeret, at arbejdets fremdrift kan følges i detaljer på det enkelte byggemøde. Entreprenøren skal ved hvert byggemøde aflevere en kopi af arbejdsplanen med indtegnet stadefront.
3. AB 92 Side : 10/26 Som grundlag for entreprenørens tids- og arbejdsplanlægning skal nedenstående forudsætninger indgå: Afsnitsopdeling, arbejdsrækkefølge, arbejdsretning Kritiske aktiviteter Kritisk vej Særlige risici (arbejdsmiljø, sikkerhed og tid) Terminer for evt. levering af bygherreleverancer En bemandingsoversigt Ønsker som indebærer afvigelser i forhold til gældende kontrakttidsplan der af byggepladschefen skønnes at kunne medføre gener for arbejdsrytmen eller for enkelte arbejders udførelse, herunder også andre entreprenørers arbejder, kan entreprenøren ikke forvente imødekommet. Entreprenøren skal revidere den detaljerede arbejdsplan, når det virkelige stade af arbejdet på væsentlige punkter afviger fra det forudsatte på den senest udarbejdede arbejdsplan, således at bygherrens hovedtidsplan følges. Entreprenørens arbejdsplan skal overholde kontrakttidsplanens hovedterminer, herunder dagbodsbelagte terminer, slutterminer og øvrige terminer, der er anført i udbudstidsplanen. Entreprenørens arbejdsplan skal være så fleksibel, at bygherren med rimeligt varsel kan udnytte sin ret til jfr. 14, stk. 3 at kræve forøgelse af arbejdet med 15 % af den samlede entreprisesum, uden at arbejdsplanens terminer ændres. Entreprenøren skal følge og bidrage til den planlægning af udførelsen, som bygherren løbende vil udføre. Entreprenøren skal i god tid efter aftaleindgåelse indgå aftaler med under entreprenører og betydende leverandører. Entreprenørens ydelse 10. I tilfælde hvor entreprenøren udarbejder tegninger eller andet projektmateriale, skal dette forelægges bygherren i god tid før arbejdet udføres. Bygherren påtager sig ikke ved gennemgangen noget ansvar for tegninger eller andet projektmateriales rigtighed. Når intet andet er anført, betyder udtryk i udbudsmaterialet som "udføres", "monteres", "indlægges" m.v., at entreprenøren skal udføre det pågældende arbejde inklusive alle leverancer og andre nødvendige ydelser og bi-ydelser. Afvigelser fra gældende projekt må kun iværksættes med tilsynets skriftlige accept. Udgifter til årstidsbestemte foranstaltninger skal være indeholdt i entreprenørens tilbud via den i tilbudslisten angivne post "drift af egen byggeplads". De vejrligsbestemte vinterforanstaltninger prissættes iht. tilbudslistens dertilhørende poster.
3. AB 92 Side : 11/26 Materialer og leverancer, der ikke er specificeret i udbudsmaterialet, skal godkendes af bygherren inden indkøb eller anvendelse. Leverer bygherren materialer eller komponenter til entreprenøren, vil betingelser i forbindelse hermed være anført i ARB. 10 stk. 2. Hvor udbudsmaterialet beskriver bestemte fabrikater eller materialetyper med tilføjelsen eller tilsvarende produkt, vil alternative fabrikater og materialetyper blive anset for konditionsmæssige under forudsætning af, at de tilbudte produkter eller materialer på tilsvarende måde opfylder de krav og behov til kvalitet, udseende, dimensioner, tekniske specifikationer og driftsøkonomi samt eventuelle af entreprenøren/leverandøren tilsikrede egenskaber og særligt udvidede garantier, som fremgår af kravspecifikationen. Hvis bygherren kræver det, skal der på forlangende forelægges teknisk dokumentation fra producenten eller en afprøvningsrapport fra et anerkendt organ til godkendelse. 10 stk. 4. Tilsvarende gælder rådgivende teknikere antaget af entreprenøren jf. 1, stk. 2. Der kan være stillet skærpede krav vedrørende leverandøransvar for materialer og andre leverancer i ARB. 10 stk. 5. Der skal gives meddelelse herom inden aftaleindgåelse. Projektgennemgang, dokumentation og prøver 11. Entreprenøren skal deltage ved en eller flere projektgennemgange. Særlige krav til entreprenørens kvalitetskontrol er beskrevet i ARB. Entreprenøren skal uden vederlag levere dokumentation for materialers oprindelse og egnethed og afgive prøver i sædvanligt omfang. Al dokumentation for arbejdets kvalitet herunder garantibeviser, prøveattester m.v. udleveres til bygherren senest ved entreprenørens aflevering. Arbejdets forringelse mv. Vedligeholdelse 12. En entreprenør, der er skadelidt i henhold til 12, har pligt til at meddele dette til bygherren snarest muligt efter, at han er blevet bekendt med forholdet. 12 stk. 2. Hvis en entreprenør har forårsaget skader på arbejder, der er udført af en anden entreprenør, er bygherren berettiget til at kræve, at entreprenøren anvender den anden entreprenør til at udbedre beskadigelser af dennes arbejde. Bygherren kan alternativt vælge selv at indgå aftale med den anden entreprenør om udbedring af beskadigelser af dennes arbejde for den skadevoldende entreprenørs regning. Udbedring af skade skal finde sted på et med bygherren aftalt tidspunkt. Skader skal meddeles bygherren snarest muligt efter, at skaden er erkendt af skadelidte eller skadevolder.
3. AB 92 Side : 12/26 Forhold til myndigheder 13 stk. 1. Entreprenøren har ansvaret for, at projektering udført af entreprenøren selv eller dennes underentreprenør er dokumenteret i fornødent omfang, således det kan godkendes af myndigheder. Materiale til myndighedsgodkendelse skal via bygherren, som står for kontakten til myndigheder. I det omfang det aftales, at entreprenøren tillige skal afholde udgifterne til gebyrer m.v. i forbindelse hermed, reguleres tilbudssummen som følge af indførelse eller ophævelse af eller ændringer i gebyrer m.v., som er gennemført efter tilbuddets afgivelse. 13 stk. 2. Bygherren foretager anmeldelse af arbejdet til Arbejdstilsynet. Entreprenøren har ansvaret for, at alle myndighedskrav vedrørende miljø, arbejdsmiljø og sikkerhed, der berører hans arbejder, overholdes. Dispensationer må kun søges efter skriftlig aftale med bygherren. Der henvises i øvrigt til Byggesagsbeskrivelsens afsnit 4.2.2 og 4.2.3 Ændringer i arbejdet 14. Bygherren er berettiget at reducere arbejdet med op til 15 % af entreprisesummen og overdrage dette arbejde til anden entreprenør. Entreprenøren kan ikke ændre tilbudslistens enhedspriser som følge af reduktion af arbejder. 14 stk. 2. Ekstraarbejder og ændringer må kun udføres efter skriftlig anmodning fra bygherren. Foreligger en sådan anmodning ikke, er bygherren ikke forpligtet til at honorere dem. Såfremt entreprenøren finder, at et arbejde ikke kan udføres efter de aftalte enhedspriser, skal han straks fremsætte krav om en anden afregningsform over for bygherren. Det forhold, at der mellem entreprenøren og bygherren er uenighed om, hvorvidt et arbejde er et kontraktarbejde eller et ekstraarbejde, berettiger ikke entreprenøren til at undlade at udføre det pågældende arbejde. 14 stk. 3. Regulering inden for 15 % af entreprisesummen af arbejder, som der ikke gælder enhedspriser for, sker ved en forholdsmæssig regulering af entreprisesummen for relevante poster i TBL. Dette indebærer, hvor der er tale om en reduktion, at entreprenøren ikke oppebærer fortjeneste på de dele af arbejdet, der ikke kommer til udførelse. Ved reduktion ud over 15 % af entreprisesummen gælder reglerne i 14 stk. 5. Ved forøgelse ud over 15 % af entreprisesummen gælder reglerne i 14 stk. 4. Poster i TBL, kan bygherren variere frit ud over de i 14 stk. 3 anførte grænser og eventuelt helt lade udgå. Er intet andet aftalt, bestemmes arbejdsmængden ud fra tegningsmaterialet.
3. AB 92 Side : 13/26 Hvis opgørelsen foretages på grundlag af opmåling, stiller entreprenøren vederlagsfrit personale til rådighed for opmålingen. Normalt foretages opmåling ved arbejdets afslutning, men hvis opmålingen herved vil være vanskeliggjort af efterfølgende arbejder, skal opmåling finde sted under arbejdets udførelse. Udeladelse heraf indebærer, at entreprenøren mister et eventuelt krav på merydelsen, hvis ikke entreprenøren velunderbygget kan dokumentere kravet. Mængder i TBL opgøres som færdige ydelser, hvorfor materialespild og andre nødvendige tillæg ved arbejdets udførelse skal være indeholdt i tilbuddets enhedspriser. 14 stk. 4. 1. Betaling i henhold til enhedspriser eller aftalte priser 1.1. Ekstraarbejde skal generelt honoreres i overensstemmelse med enhedspriserne eller timesatserne angivet i TBL. Enhedspriserne dækker alt arbejde relateret til den pågældende ydelse, og udgifterne specificeret i 2.3 nedenfor omfattes således af enhedspriserne. 1.2. Enhedspriserne finder anvendelse, uanset om arbejdet udføres af entreprenøren eller en underentreprenør. Enhedspriserne finder anvendelse, uanset om kun en del af arbejdet dækkes af enhedspriser; i denne situation skal de øvrige dele af arbejdet honoreres i overensstemmelse med punkt 2 nedenfor. 1.3. Hvis ingen relevante enhedspriser finder anvendelse, skal entreprenøren fremkomme med et fastpristilbud eller selvstændige enhedspriser for arbejdet. Hvis et sådant fastpristilbud eller sådanne selvstændige enhedspriser godkendes af bygherren, skal arbejdet honoreres i henhold til disse. Ellers skal reglerne i punkt 2 finde anvendelse. 2. Betaling, hvis der ikke findes relevante enhedspriser, og der ikke er aftalt en fast pris 2.1. Hvis afsnit 1 ikke finder anvendelse, skal entreprenørens ydelser honoreres på baggrund af entreprenørens faktiske, dokumenterede omkostninger plus et tillæg (overhead) på 8 %. 2.2. Entreprenøren har ikke ret til 8 % tillægget, hvis arbejdet udføres af et medlem af entreprenørens konsortium, af et selskab inden for entreprenørens koncern eller af en under-underentreprenør (hvis entreprenørens underentreprenør har kontrolleret den pågældende under-underentreprenørs arbejde). 2.3. Ud af det ovenfor nævnte tillæg skal entreprenøren betale alle udgifter til kontrol af eget personale, forsikring, yderligere værktøj og materiel, stillads, skure, forbrugsydelser som benzin, vand, elektricitet, udskrivning, administrativt arbejde såsom projektplanlægning, kontrol af ansatte, formænd, bogholderi, udstedelse af fakturaer, deltagelse i møder, opgørelse og præsentation af kravet og udarbejdelse af kvalitetssikringsmateriale.
3. AB 92 Side : 14/26 2.4. For større materiel kan der ydes entreprenøren lejeafgift efter nærmere i forvejen truffen aftale, når dette er angivet i entreprenørens tilbud på ekstraarbejdet. 2.5. Entreprenøren skal ugentligt rapportere forbruget af arbejdskraft og materiel for bygherrens godkendelse. Bygherren er dog berettiget til at kræve daglig rapportering for bygherrens gennemgang dag for dag. 2.6. Med hvert ekstrakrav skal entreprenøren levere dokumentation, herunder ved at fremlægge originale fakturaer, lønningslister, leverandørtegninger m.v. Uklarheder, hindringer eller lignende forhold 15. stk. 5. Princippet i 15 stk. 5 finder også anvendelse, hvis gennemførelsen hindres eller bliver urimeligt byrdefuld på grund af lovindgreb eller andre indgreb fra offentlige myndigheder. Bygherrens tilsyn 17. stk. 3. Entreprenøren skal vederlagsfrit stille det nødvendige udstyr, herunder stiger og platforme, til rådighed for tilsynets adgang til de steder, hvor arbejdet udføres, eller er udført. Tilsynets stikprøvevise gennemgang af entreprenørens tegninger, arbejdsmetoder, leverancer og udførte arbejder fritager ikke entreprenøren for ansvar for fejl, mangler og forsinkelser. Entreprenørens arbejdsledelse 18. Entreprenøren skal inden arbejdet indledes skriftligt meddele bygherren, hvem der på entreprenørens vegne leder arbejdet og repræsenterer entreprenøren over for bygherren. 18 stk. 2. Giver entreprenørens stedfortræder eller entreprenørens formænd ved deres adfærd anledning til berettiget grund til klage, skal disse på bygherrens forlangende fjernes fra byggepladsen. Byggemøder 19. Byggemøder holdes regelmæssigt i hele byggeperioden. Efter hvert møde skrives af bygherren et byggemødereferat, som nummereres fortløbende. Det i referaterne anførte, er gældende, hvis der ikke gøres indsigelse mod referatet på det efterfølgende byggemøde. Bygherrens byggeledelse, B&A indkalder til byggemøder. Entreprenøren har pligt til at deltage i møderne. Samvirke med andre entreprenører 20. Den enkelte entreprenør skal indrette sin byggeplads i samråd med bygherren og i overensstemmelse med planen for den overordnede byggepladsindretning. Ved overgang fra en entreprise til en anden har den overtagende entreprenør pligt til straks at påtale mangler og fejl ved det tidligere udførte arbejde, som den overtagende entreprenør som fagmand har eller burde have set, og som er af betydning for den overtagende entreprenørs arbejde.
3. AB 92 Side : 15/26 Såfremt entreprenøren tilsidesætter denne pligt, må han bære alle direkte og indirekte omkostninger, som følger af en eventuel senere udbedring. D. Bygherrens betalingsforpligtelse Betaling 22 stk. 1 Bygherrens betaling sker indenfor 30 kalenderdage fra modtagelse af anmodning om betaling jf. stk. 11 inklusive en korrekt udfyldt faktura. Faktura skal fremsendes i elektronisk form med formatet OIO-XML. Fakturaen skal udover de almindelige regler fra Skat indeholde EAN nr. 5790002127854, indkøbsordrenummer samt vedlægges en opgørelse over udførte arbejder med reference til de enkelte poster i TBL samt entreprisesum og tidligere udbetalte beløb. Bygherren forbeholder sig ret til at afvise enhver faktura, hvor ovennævnte punkter ikke er overholdt. Såfremt bygherren modtager en fejlbehæftet faktura, eller en faktura, der ikke opfylder ovennævnte krav, skal bygherren underrette entreprenøren herom. Betalingsdato vil herefter blive beregnet fra korrekt fakturas modtagelse. Entreprenøren kan ikke påregne betalinger før sikkerhedsstillelsen jf. 6 foreligger. Entreprenøren skal aflevere en vejledende betalingsplan til byggeledelsen, B&A senest ved afholdelse af opstartsmøde. 22 stk. 2 Forudbetaling kan kun ske ved, at entreprenøren stiller en sikkerhedsstillelse for hele beløbet eksklusive moms ved anvendelse af den i bilag 3 til nærværende BSB vedlagte skabelon. 22 stk. 5. Hvis der ved et ekstraarbejde ikke træffes aftale om tidspunkt for betaling, kan faktura først fremsendes, når ekstraarbejdet er færdiggjort. Øvrige betalingsbetingelser jf. tilføjelsen til 22 stk. 1. Ekstraydelser, der ikke fremgår af TBL, skal faktureres separat. 22 stk. 6. Tilbud afgives i fast pris med mindre andet fremgår af udbudsmaterialet. Reguleres entreprisesummen efter et aftalt reguleringsindeks, der er anført i entreprisekontrakten, reguleres der først, når indeks er kendt. Afregningen finder sted den første arbejdsdag, der falder 30 dage efter at entreprenøren har fremsendt regning med det opgjorte indekseringsbeløb og fremsendt fornøden dokumentation for dette. 22 stk. 10. Den i 22 stk. 10 anførte frist sættes til den første arbejdsdag, der falder 30 kalenderdage efter slutopgørelsens modtagelse. E. Tidsfristforlængelse og forsinkelse Entreprenørens ret til tidsfristforlængelse 24. En forøgelse af entreprisesummen inden for de i 14 med tilhørende kommentarer nævnte grænser (+/- 15 %), giver ikke ret til tidsfristforlængelse, såfremt forøgelsen er meddelt entreprenøren så betids, at den ikke har nogen bety-
3. AB 92 Side : 16/26 dende indflydelse på en realiserbar kritisk vej. Den dertil hørende overkapacitet skal være indregnet i tilbuddet. 24 stk. 1 pkt. 4. Der gives kun tidsfristforlængelse efter bestemmelser i nærværende BSB's afsnit 8.3. 24 stk. 2. Under entreprisens afvikling skal entreprenøren løbende vurdere arbejdets fremdrift og straks meddele bygherren, såfremt han ikke kan påbegynde, fremme eller afslutte de enkelte aktiviteter i overensstemmelse med den af bygherren godkendte tidsplan. En afvigelse skal straks meddeles bygherren og optages i førstkommende byggemødereferat, så alle afvigelser løbende registreres, og så foranstaltninger til at indhente forsinkelse omgående kan iværksættes. Hvis forsinkelsen skyldes forhold, der ikke giver entreprenøren ret til tidsfristforlængelse, skal han på eget initiativ og uden vederlag iværksætte den forcering, der er nødvendig for at indhente den opståede forsinkelse. Hvis forsinkelsen skyldes forhold, der berettiger entreprenøren til tidsfristforlængelse, skal han på bygherrens anmodning iværksætte forcering, så forsinkelsen undgås eller reduceres. Entreprenørens dokumenterede udgifter til forcering betales kun i dette tilfælde af bygherren. Entreprenørens hæftelse ved forsinkelse 25. Dagbodsbelagte terminer eller andre særlige sanktionsbestemmelser er angivet i entreprisekontrakten og/eller i kontrakttidsplanen. 25 stk. 2. For hver kalenderdag entreprenøren overskrider de i kontraktgrundlaget anførte bodsbehæftede tidsfrister eller slutterminen, er bygherren berettiget til at fradrage en løbende dagbod i entreprenørens tilgodehavende, som er angivet i entreprisekontrakten. Pålægges entreprenøren en dagbod, har dette ingen indflydelse på hans pligt til at betale dagbod for overskridelse af en senere bodsbehæftet tidsfrist, det være sig mellemterminer eller sluttermin. Dette indebærer en pligt for entreprenøren til at indhente forsinkelse, så den aftalte tidsplan overholdes. Ud over dagbod skal entreprenøren uden godtgørelse afholde udgifter til eget arbejde, der ikke ville have været aktuelt, hvis mellemterminer eller sluttermin havde været overholdt. Bygherrens ret til tidsfristforlængelse 26. Bygherren har eneret til at anvende ubrugte vejrligsdage og anden slæktid, der måtte opstå, pga. en reduktion af entreprisens omfang efter 14, til reduktion af eventuelle forsinkelser, som bygherren bærer ansvaret for. Bygherrens hæftelse ved forsinkelse 27. Entreprenørens prissatte erstatnings- eller godtgørelseskrav skal sendes til bygherren snarest muligt og senest 10 arbejdsdage efter, at det forhold der efter entreprenørens opfattelse berettiger ham til erstatning eller godtgørelse, er eller burde være konstateret.
3. AB 92 Side : 17/26 F. Arbejdets aflevering Afleveringsforretningen 28. stk. 2. En mangel er altid væsentlig, hvis manglen hindrer eller vanskeliggør opstart af anden entreprise eller hvis den medfører betydende ulempe for bygherren. Bygherren har ret til at afvise aflevering af entreprisen, hvis summen af omkostninger til udbedringer af mangler vurderes, at overstige 250.000 kr., eller hvis det vil tage mere end 14 kalenderdage at udbedre alle manglerne. Afleveringsprotokol 29. stk. 3. Afleveringsprotokollen betragtes som godkendt, såfremt der ikke fremsættes indsigelse fra entreprenør eller bygherre inden 10 arbejdsdage efter afleveringsprotokollens fremkomst. G. Mangler ved arbejdet Mangler påvist ved afleveringen 31. Hvis afhjælpning af en mangel kræver indgreb i anden entreprenørs ydelse, er bygherren berettiget til at kræve, at entreprenøren benytter den anden entreprenør til at udbedre eventuelle beskadigelser af dennes arbejde. Bygherren kan alternativt vælge at indgå aftale med den anden entreprenør om udbedring af beskadigelsen af dennes arbejde for entreprenørens regning. Mangler påvist efter afleveringen 32. Hvis afhjælpning af en mangel kræver indgreb i anden entreprenørs arbejde, kan bygherren kræve, at entreprenøren benytter den anden entreprenør til at udbedre eventuelle beskadigelser af dennes arbejde. Bygherren kan alternativt vælge at indgå aftale med den anden entreprenør om udbedring af beskadigelsen af dennes arbejde for entreprenørens regning. 32 stk. 5. En afhjælpning er altid uopsættelig, når udbedring af manglen er nødvendig af driftsmæssige årsager. Bortfald af entreprenørens afhjælpningspligt mv. 33. stk. 1. Hvis en afhjælpning vil indebære, at bygherren lider væsentlige driftstab, bortfalder entreprenørens afhjælpningsret, idet bygherren i stedet kan kræve afslag jf. 34. Fælles regler for eftersyn 39. stk. 3. Er entreprenøren eller bygherren ikke til stede ved eftersyn, betragtes eftersynsprotokollen som godkendt, såfremt der ikke fremsættes indsigelse fra entreprenør eller bygherre inden 10 arbejdsdage efter eftersynsprotokollens fremkomst. I. Særligt om ophævelse Bygherrens hæveret 40. stk. 1. Bygherren kan også hæve entrepriseaftalen, hvis der fra entreprenørens side foreligger grovere eller gentagne brud på miljø-, arbejdsmiljø- og sikkerhedsbestemmelser, når forholdet kan tilregnes entreprenøren som værende forsætligt eller groft uagtsomt.
3. AB 92 Side : 18/26 Fælles regler om ophævelse 44. stk. 5. Det samme gælder tegninger, beskrivelser og andet projektmateriale m.v. Voldgift 47. Bliver bygherren sagsøgt ved almindelig domstol i anledning af forhold, der kan henføres til entreprenørens arbejde, kan bygherren inddrage entreprenøren under et sådant søgsmål.
4. Byggeplads Side : 19/26 4. Byggeplads 4.2 Bestemmelser 4.2.1 Generelt De på byggepladsen beskæftigede må ikke uden byggeledelsens tilladelse opholde sig i de under opførelse værende bygninger eller i skurbyen udenfor ½ time før normal arbejdstids begyndelse eller ½ time efter normal arbejdstids ophør. Bygherren accepterer ikke rygning eller alkohol/rusmidler på byggepladsen, inkl. i/på eksisterende bygninger og skurbyen. Der må ikke benyttes radio og lignende, ej heller på stilladser. Firmamærkning tillades kun efter aftale med byggeledelsen. 4.2.2 Myndighedsforskrifter og -vejledninger Byggepladsens indretning og de enkelte byggepladsfaciliteter skal til enhver tid opfylde alle gældende regler og anvisninger indenfor området, herunder fra bl.a. Arbejdstilsynet samt anvisninger fra kommunale og andre offentlige myndigheder, herunder Københavns Kommunes Bygge- og anlægsforskrift i København af oktober 2012. Entreprenøren skal sørge for opfyldelse af disse. 4.2.3 Myndighedstilladelser og -anmeldelser Bygherren sørger for anmeldelse af byggepladsen til Arbejdstilsynet. Bygherren sørger for miljøgodkendelse af projektet. Bygherren sørger for nødvendige byggetilladelser. Hvis en entreprenør søger dispensation hos Arbejdstilsynet, skal det være med bygherrens skriftlige accept. Hvis entreprenøren er pligtig til at søge godkendelse fra miljømyndigheder for arbejder, skal kopi af denne afleveres til byggeledelsen. Entreprenøren må ikke på bygherrens vegne uden dennes tilladelse ansøge om dispensation i forbindelse med projektets udformning eller arbejdets udførelse. Evt. dispensationer må kun iværksættes efter forudgående aftale med bygherren. 4.3 Overdragelse og aflevering af byggepladsen Entreprenørens faste pris er baseret på byggepladsen, som den henligger ved besigtigelsesmøde. Bygherren sørger for flytning af eksisterende jordbunke inden opstart på byggepladsen. Det påhviler entreprenøren at retablerede rådighedsstillede arealer således, at de fremstår som ved overtagelsen, medmindre andet fremgår af udbudsmaterialet. Afviger arealet fra udbudsgrundlaget/besigtigelsen, skal entreprenøren senest ved opstartsmødet gøre bygherren opmærksom herpå. 4.4 Eksisterende forhold De eksisterende forhold på byggepladsen fremgår af byggepladstegning. Byggepladstegningen er under udarbejdelse og eftersendes.
4. Byggeplads Side : 20/26 Bygherren fører el-føring (65A) og vandføring til byggepladsgrænsen. Den permanente kloaktilslutning skal udføres betids nok til at skurbyen kan tilsluttes. Ved gravearbejde og lignende skal entreprenøren forespørge ledningsejerregistret (LER) og kontakte de berørte ledningsejere oplyst af LER, inden arbejdet opstartes. Alle omkostninger ved indhentning af ledningsoplysninger skal være indeholdt i tilbuddet. Hvis gas-, vand-, afløbs- eller andre ledninger skal afskæres fra hovedledningerne, sker det ved entreprenørens foranstaltning og for dennes regning og ansvar. 4.5 Bygherrens afsætninger Bygherren afsætter 2 hoved-fixpunkter der skal danne udgangspunkter for afsætning af byggeri og montagearbejder. Entreprenøren foretager alle øvrige opmålinger og afsætninger for egen regning. Koordinater refererer til DKTM3 Koter refererer til DVR90 4.6 Byggepladsforhold 4.6.1 Generelt Hovedentreprenøren etablerer, vedligeholder og bortskaffer byggepladshegn langs byggepladsens ydre afgrænsning inkl. porte og låger. Fjernelse af hegnet udføres i forbindelse med udførelse af de afsluttende terrænarbejder. Omfanget af byggepladsindhegningen fremgår af byggepladstegningen. Byggepladshegnet udføres med en højde på 1,8-2 m. Hegnet udføres som trådhegn på pæle eller lignende. 4.6.2 Aflåsning Hovedentreprenøren leverer, opsætter, vedligeholder og bortskaffer interimsaflukning af bygningen. Hovedentreprenøren forestår den daglige åbning og aflukning af byggepladsen. Aflukning omfatter aflåsning af døre og porte. Adgang til byggepladsen på andre tidspunkter skal aftales med byggeledelsen. 4.6.3 Vagtordning Bygherren etablerer ikke vagtordning. Såfremt hovedentreprenøren ønsker vagtordning skal byggeledelsen orienteres herom, men hovedentreprenøren må selv indregne og afholde alle udgifter hertil. Området kan i byggeperioden være overvåget af kamera. Overvågningens hovedformål er at foto-dokumentere byggeriets fremdrift. 4.6.4 Tyverisikring Bygherren etablerer ikke tyverisikring. Såfremt hovedentreprenøren ønsker tyverisikring skal byggeledelsen orienteres herom, men hovedentreprenøren må selv indregne og afholde alle udgifter hertil. 4.6.5 Skiltning Forbuds- og påbudsskilte Hovedentreprenøren leverer og opsætter skilte i fælles færdsels- og arbejdsområder ved byggeriets start, vedligeholder dem og fjerner dem ved byggeriets afslutning efter aftale med byggeledelsen.
4. Byggeplads Side : 21/26 Skilte på skure Alle skure og containere, også lejede, skal være forsynet med tydelige skilte med entreprenørens firmanavn, hjemmeadresse og kontakttelefonnummer. Fælles byggepladsskilte Hovedentreprenøren leverer, opsætter, vedligeholder og bortskaffer glasskab eller lignende til brug for skiltning af firmaoplysninger herunder adresse, telefonnummer, cvr-nummer, SE-nummer og RUT-nummer. Glasskabets placering skal aftales med byggeledelsen. Byggeledelsen designer et fælles byggepladsskilt. Hovedentreprenøren sørger for opsætning og bortskaffelse af skiltet. Arbejdet omfatter en vindsikret konstruktion i træ med nødvendige afstivninger. Udgifter til byggepladsskilt skal være indeholdt i tilbuddet. 4.7 Forsyning til byggeplads 4.7.2 Vand og afløb Hovedentreprenøren etablerer, vedligeholder og fjerner vandforsyningen inkl. måler til byggebrug og skurby for alle entreprenører. Hovedentreprenøren etablerer, vedligeholder og fjerner afløb til skurby for alle entreprenører. Hovedentreprenøren tilslutter, vedligeholder og fjerner interimsvand og afløb til fælles skurvogne og møde- og kontorskur. Forsyningerne frem til byggeplads og skurby etableres i frostsikker udførelse af hovedentreprenøren. 4.7.3 El EL-entreprenøren etablerer, vedligeholder og fjerner elforsyningen til byggebrug for alle entreprenører. EL-entreprenøren etablerer, vedligeholder og fjerner elforsyning til fælles skurvogne, møde- og kontorskure. EL-entreprenøren leverer, opsætter, vedligeholder og fjerner en elmåler, der indbygges i byggepladsens hovedtavle. Elforbruget til egne skure og materialecontainere betales af bygherren Øvrigt elforbrug på byggepladsen betales af bygherren 4.8.2 Information til tredjemand Hovedentreprenøren forestår koordinering af henvendelser fra tredjemand herunder informationer til tredjemand. Hovedentreprenøren skal sørge for den daglige varsling af tredjemand vedrørende adgang til lokaliteten ifm. de forestående arbejder.
4. Byggeplads Side : 22/26 Varslingen skal ske skriftligt, senest kl. 14 dagen før. Kopi af varslingerne afleveres samtidigt til byggeledelsen. 4.9 Vejrligsforanstaltninger 4.9.1 Generelt De vejrligsbestemte foranstaltninger afregnes iht. tilbudslisten. 4.9.2 Vintermøder Ad stk. 1. Dagsordenen for vintermødet er: Gennemgang af planlagte aktiviteter Vurdering af behov for justeringer Aftale omfanget af beredskabet Aftale eventuelle procedurer for aktiviteternes udførelse Eventuelt. 4.9.3 Udtørring af bygning Hovedentreprenøren sørger for udtørring af bygningen.
5. Omgivende miljø Side : 23/26 5. Omgivende miljø 5.1 Generelt Generelt skal entreprenøren til enhver tid overholde krav angivet i Miljøkontrollens publikation Miljømæssige forholdsregler ved bygge- og anlægsarbejder i Københavns Kommune. 5.2 Støj Støjberegninger og -målinger skal udføres i henhold til Miljøstyrelsens vejledninger henholdsvis nr. 5/1993 Beregning af ekstern støj fra virksomheder og nr. 6/1984 Måling af ekstern støj fra virksomheder. 5.4 Støv 5.5 Emissioner til atmosfæren Kommunens regulativ vedrørende tomgang skal overholdes. Hovedentreprenøren skal til enhver tid anvende materiel, der som minimum er udstyret med Euro 6 motorer med partikelfilter og katalysator eller mindre forurenende motorer. 5.6 Spild af olie og kemiske produkter Såfremt en entreprenørs egne arbejder eller transport af materialer medfører spild, skal entreprenøren straks sørge for fjernelse af dette for egen regning. Kemikalie- og oliespild skal af entreprenøren straks meldes til byggepladschefen. Opsamling, rengøring og deponering af oliespild eller spild af andre kemikalier håndteres i samarbejde med byggeledelsen.
6. Kvalitetsledelse Side : 24/26 6. Kvalitetsledelse 6.1 Generelt Entreprenøren skal kvalitetssikre sine ydelser i overensstemmelse med intentionerne i KS-bekendtgørelsen og følge et kvalitetsstyringssystem baseret på kravene i "DS/ISO 9001: 2008, Kvalitetsstyringssystemer-krav" eller tilsvarende. 6.2 Byggeledelsen 6.3 Byggemøder Efter opstart på byggepladsen vil der sædvanligvis blive afholdt byggemøde én gang om ugen til at starte med, herefter kan det aftales at byggemøder holdes hver 14. dag. Byggeledelsen udarbejder referater af byggemøder. 6.4 Kvalitetsplan Ad stk. 1. Senest 5 arbejdsdage før første projektgennemgangsmøde skal entreprenøren fremsende kvalitetsplanen til byggeledelsen. Senest 5 arbejdsdage efter byggeledelsens eventuelle kommentarer til kvalitetsplanen skal entreprenøren fremsende den reviderede kvalitetsplan til byggeledelsen til godkendelse. 6.5 Projektgennemgangsmøde Ad stk. 2. Resultatet af procesgranskningen skal fremsendes til byggelederen senest 5 arbejdsdage inden projektgennemgangsmødets afholdelse. Projektgennemgangsmøder afholdes 10 arbejdsdage efter entreprenøren har modtaget projektmateriale frigivet til produktion. Ad stk. 7. Såfremt sådanne møder skal afholdes, indkalder byggelederen til disse. 6.5.1 Opstartsmøder for arbejder Mødetidspunkt for opstartsmøder aftales med byggeledelsen. Opstartsmøder skal dog være afholdt senest 5 arbejdsdage før entreprenøren starter på byggepladsen. 6.6 Entreprenørens kontrol og dokumentation 6.6.1 Generelt Umiddelbart efter arbejdets overdragelse til entreprenøren skal entreprenøren, med udgangspunkt i arbejdsbeskrivelserne, udarbejde kontrolplaner og fremsende dem til byggeledelsen for gennemgang og godkendelse. 6.6.2 Styring af udførelsesdokumenter 6.6.3 Arkivering af dokumentation 6.6.4 Kontroldokumentation Kontroldokumentation skal afleveres digitalt som én samlet PDF-fil samt ét samlet trykt sæt ved afleveringsforretningen. 6.6.5 D&V-dokumentation D&V-dokumentation skal afleveres digitalt som én samlet PDF-fil samt ét samlet trykt sæt 5 arbejdsdage inden afleveringsforretningen.
6. Kvalitetsledelse Side : 25/26 D&V-materialet skal afleveres på dansk, med mindre der foreligger skriftlig aftale med byggeledelsen.
7. Tidsstyring Side : 26/26 7. Tidsstyring 7.1 Generelt 7.2 Tidsplan Ad stk. 4. Entreprenøren skal senest 15 arbejdsdage efter entrepriseaftalens indgåelse fremsende en arbejdsplan til byggeledelsen. Entreprenørens arbejdsplan skal afleveres elektronisk i MS-Project format. Entreprenøren skal på ugebasis aflevere input til en dynamisk 6 ugers detailtidsplan. Input skal afleveres til byggepladschefen senest kl. 12:00 hver fredag. 7.3 Vejrligsdage Det påregnelige antal spilddage eksklusive lørdage, søndage og søgnehelligdage er som følger: Jan feb. mar. apr. maj jun. jul. aug. sep. okt. nov. dec. 5 5 2 2 2 2 2 2 5 5 5 5 Entreprenøren skal indregne det samme antal dage i sin arbejdsplan. Der gives kun tidsfristforlængelse for godkendte vejrligsdage udover ovennævnte for arbejder, der ligger på den kritiske vej i arbejdsplanen. Bygherren har eneret til at anvende ubrugte vejrligsdage. Vejrligsdagene opgøres hver måned. Nedenstående kriterier for vejrligsdage er kun gældende for arbejder, hvor vind, nedbør og temperatur medfører at planlagte aktiviteter ikke kan gennemføres i foreskreven kvalitet eller sikkerheds- og sundhedsmæssigt forsvarligt. Følgende er retningsgivende for godkendelse af vejrligsdage, når én eller flere af følgende grænseværdier er overskredet. Vind: 10 minutters middelhastighed i 10 meters højde 15 m/s, målt i perioden kl. 08.00-16.00 i mere end én time Nedbør: Regn (sne) 6 mm, målt fra kl. 08.00-16.00 Temperatur: -5C, målt kl. 08:00. Entreprenøren har således pligt til at tilvejebringe ovennævnte dokumentation på forespørgsel fra bygherren. Dokumentationen kan fremskaffes ved henvendelse til nærmeste vejrstation, med mindre andet er aftalt med byggeledelsen. Kun vejrligsdage, der forsinker arbejder, der ligger på den kritiske vej i arbejdsplanen vil give tidsfristforlængelse.