Entreprise H

Transkript

1 særlige betingelser og beskrivelser Entreprise H Jord- og belægningsarbejder H125 Slagelse Kalundborg >>> H Rundkørsel i Rørby februar 2012

2 H Rundkørsel i Rørby Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 FORTEGNELSE OVER ANVENDTE FORKORTELSER... 2 BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD (BUT)... 3 SÆRLIGE BETINGELSER (SB)... 5 A. AFTALEGRUNDLAGET... 5 B. SIKKERHEDSSTILLELSE OG FORSIKRING... 7 C. ENTREPRISENS UDFØRELSE... 8 D. BYGHERRENS BETALINGSFORPLIGTELSE E. TIDSFRISTFORLÆNGELSE OG FORSINKELSE F. ARBEJDETS AFLEVERING G. MANGLER VED ARBEJDET BILAG TIL SB SÆRLIGE ARBEJDSBESKRIVELSER (SAB) STYRING OG SAMARBEJDE ARBEJDSPLADS M.V JORDARBEJDER AFVANDING BUNDSIKRING AF SAND OG GRUS BELÆGNINGSARBEJDER UDSTYR DIVERSE ARBEJDER

3 H Rundkørsel i Rørby Fortegnelse over anvendte forkortelser FORTEGNELSE OVER ANVENDTE FORKORTELSER AAB Almindelig arbejdsbeskrivelse AB Asfaltbeton ABB Asfaltbeton bindelag AB 92 Almindelige betingelser for arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed, Boligministeriet BS Bundsikring Drift Næstved Vejdirektoratet, Driftafdelingen, Næstved DS Dansk Standard GAB II Grusasfaltbeton type II GVS Grundvandsspejl Hldv. Hovedlandevej Ldv. Landevej SAB Særlige arbejdsbeskrivelser SB Særlige betingelser SG II Stabilt grus, kvalitet II TAG Tilbuds- og afregningsgrundlag TBL Tilbudslisten PSS Plan for sikkerhed og sundhed VD Vejdirektoratet 2

4 H Rundkørsel i Rørby Bestemmelser om Udbud og Tilbud BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD (BUT) ALMENT Bestemmelser om udbud og tilbud (BUT) indeholder dels orienterende oplysninger om det udbudte projekt, dels bindende bestemmelser for udbud og tilbud. BUT er gældende frem til indgåelse af kontrakt, hvorefter BUT bortfalder. ORIENTERING Til orientering for de bydende kan følgende oplyses: For at forbedre sikkerheden på Slagelse Landevej ved Rørby i krydset ved Gl. Sorøvej/Møllevangen, skal krydset ombygges til en rundkørsel. I forbindelse med rundkørselsprojektet opsættes ny vejbelysning. For at få plads til rundkørslen skal en privatindkørsel omlægges og der skal foretages en række ændringer af eksisterende hegn, hække og stendiger. Nærværende entreprise omfatter følgende: - Færdselsregulering - Jordarbejder - Afvanding - Ubundne bærelag - Asfaltarbejder - Brolægningsarbejder - Afmærkning - Autoværn Entreprisen indeholder følgende hovedmængder Ca. 200 m³ jord/grus at afgrave og indbygge/bortskaffe Ca. 500 t asfalt at opbyde og bortskaffe Ca m² ny asfaltbelægning Ca. 400 m kantsten Ca. 300 m 2 afstribning Ca. 30 m støttemur Ca. 10 nye vejbrønde Ca. 20 m autoværn 10 belysningsarmaturer, master og fundamenter at opsætte Plantning af 1 træ Arbejdet skal udføres i tidsrummet fra medio april 2012 til primo oktober UDBUD Arbejdet udbydes som offentlig licitation. Udbudsmaterialet består af Særlige betingelser (SB) samt de i SB ad 2, stk. 2, nævnte dokumenter. Alternative tilbud modtages ikke. Tildelingskriteriet er laveste pris. 3

5 H Rundkørsel i Rørby Bestemmelser om Udbud og Tilbud Tilbud Tilbud mærket "Entreprise H125.01, Rundkørsel i Rørby, Jord- og belægningsarbejder", indleveres i lukket kuvert til Vejdirektoratet, Projektkontor Mindre Anlæg Toldbuen Næstved Att: Per Sund senest den , kl.13.00, på hvilket tidspunkt tilbuddene åbnes i overværelse af de bydende, der måtte indfinde sig. Tilbud skal afleveres i 2 papireksemplarer og i excel format på elektronisk medie f.eks. USB-nøgle eller en CD-Rom. Ved uoverensstemmelse mellem papireksemplar og excel dokument er papireksemplarets pris gældende. Mærkat til påklæbning på tilbudskuverten er indeholdt i tilbudslisten (TBL). Tilbudsgiveren kan finde oplysninger om Danmarks skatte- og afgiftsforhold på om miljøbeskyttelse på og om sikkerhed på arbejdspladsen på Elektroniske tilbud (pr. mail) modtages ikke. Dersom noget i udbudsmaterialet er den bydende uklart, skal vedkommende indhente nærmere oplysninger herom hos Vejdirektoratet. Spørgsmål, der modtages senest 7 kalenderdage inden udløbet for fristen for afgivelse af tilbud, vil blive besvaret senest 4 kalenderdage inden udløbet af fristen for afgivelse af tilbud. Spørgsmål modtaget efter den angivne dato vil blive tilstræbt besvaret, afhængigt af spørgsmålets karakter. Spørgsmål, der modtages senere end 5 kalenderdage inden udløbet af fristen for afgivelse af tilbud, vil ikke blive besvaret. Udbudsnummeret skal indgå i begyndelsen af mailen/brevets emnebeskrivelse: Entreprise H125.01, Rundkørsel i Rørby, Jord- og belægningsarbejder spørgsmål vedr.. Spørgsmål skal sendes til: udbud@vd.dk med kopi til mailto: tbv@ramboll.dk Besvarelse af spørgsmål sker via rettelsesblade på under Udbud. 4

6 H Rundkørsel i Rørby SB SÆRLIGE BETINGELSER (SB) A. AFTALEGRUNDLAGET Ad 1 Almindelige bestemmelser ad 1 stk. 1 ad 1 stk. 2 Nærværende SB indeholder supplerende, særlige betingelser til AB 92 for nærværende entreprise. De enkelte - og stk.-numre refererer til AB 92. Bygherren og entreprenøren skal oplyse om, hvem der er bemyndiget til at indgå aftaler på parternes vegne. Ad 2 Bygherrens udbud ad 2 stk. 1 ad 2 stk. 2 Arbejdet udbydes til fast pris og tid med en fastprisperiode på 12 måneder fra tilbudsdagen. Entreprisen omfatter i hovedtræk de i Orientering beskrevne arbejder. For entreprisen gælder nedennævnte i prioriteret rækkefølge: a. Tilbudsliste (TBL) af februar 2012 b. Eventuelle rettelsesbreve / supplerende bestemmelser c. Tilbuds- og afregningsgrundlag (TAG) af februar 2012 d. Særlige betingelser (SB) af februar 2012 e. Særlige arbejdsbeskrivelser (SAB) af februar 2012 f. Tegninger i henhold til tegningsliste for Rundkørsel i Rørby af februar 2012 g. Ledningsprotokol af oktober 2011 h. Almindelige arbejdsbeskrivelser (AAB) AAB styring og samarbejde af januar 2011 AAB arbejdsplads af november 2007 AAB jordarbejder af juni 2006 AAB afvanding af december 2010 AAB bundsikring af sand og grus af november 2003 AAB stabilt grus af november 2003 AAB varmblandet asfalt af februar 2012 AAB brolægning af september 2007 AAB kørebaneafmærkning af juni 2010 AAB afmærkningsmateriel af maj 2011 AAB vejautoværn og tilhørende udstyr af september 2011 AAB Fundamenter, Vejbelysningsmateriel, marts AAB Montage, Vejbelysningsmateriel, marts 2004 AAB Vejbelysningsmateriet, maj 2011 Vejregel, færdselstavler af juli 2006 Vejregel, afmærkning på kørebanen af juli 2006 Vejregel for afmærkning af vejarbejder m.m. af november 2002 rev. April 2008 inkl. tegningshæfte Afmærkning af vejarbejder på statsveje af maj 2008 Håndbog for afmærkning af vejarbejder m.m., 2008 i. Udbudskontrolplaner (AAB er) j. Plan for sikkerhed og sundhed (PSS) 5

7 H Rundkørsel i Rørby SB k. AB 92 l. Europæiske standarder (EN), europæiske tekniske godkendelser (ETA), fælles tekniske specifikationer, Dansk Ingeniørforenings normer, forskrifter, vejledninger, anvisninger og betingelser, danske standarder (DS) samt udenlandske standarder, alt i det omfang der i AAB og SAB er henvist til disse og med senest anførte ændringer, rettelser og fortolkninger. m. Øvrige forskrifter Tilsynshåndbog for asfaltarbejde af november 2003, link Tilsynshåndbog for kørebaneafmærkning af januar 2003, link AT-meddelelse nr maj 1990, (Arbejdstilsynet), link Det under punkterne a - j angivne materiale kan hentes på under Udbud og Arbejdet kan påregnes overdraget senest 5 arbejdsdage efter tilbudsfristen. Ydelsernes omfang fremgår i det væsentlige af tilbudslisten; men den omstændighed, at en ydelse, der sædvanligvis hører med til et arbejde af nærværende karakter, ikke udtrykkelig er nævnt i beskrivelsen eller angivet på tegningerne, kan ikke berettige til ekstrabetaling. ad 2 stk. 3 Følgende tidsfrister skal overholdes: 1. Igangsætningsfrist Arbejdet skal igangsættes senest d. 10. april 2012, ved accept modtaget senest 7 kalenderdage efter tilbudsfristen. Kriteriet for igangsætning er, at ansøgning om råden over vejarealet og om godkendelse af afmærkningsplaner for 1. etape er fremsendt, samt ledningsoplysninger er rekvireret via LER. 2. Færdiggørelsesfrist Alt arbejde skal være færdiggjort senest d. 01. oktober ad 2 stk. 4 ad 2 stk. 6 Art og omfang m.v. af kendte fortidsminder er anført i SAB-arbejdsplads Ved afgivelse af tilbud kræves hele tilbudslisten udfyldt med en samlet sum (tilbudssummen) for hele arbejdet samt enhedspriser for samtlige anførte ydelser. Der må ikke rettes i tilbudslistens mængder. Ad 3 Entreprenørens tilbud Erhvervs- og Byggestyrelsens cirkulære om pris og tid på bygge- og anlægsarbejder, som er gældende for denne entreprise, er indarbejdet i udbudsmaterialet med de ad 22 stk. 6 anførte præciseringer. ad 3 stk. 3 Samtlige tilbudslistens enhedspriser og poster skal være udfyldt ved tilbudsgivningen Eventuelle regnefejl i tilbudslisten kan korrigeres ved rettelse i tilbudslistens enhedspriser på en måde, som kan godkendes af bygherren, og således at tilbudssummen fastholdes uændret. 6

8 H Rundkørsel i Rørby SB ad 3 stk. 4 Den bydende skal have gjort sig bekendt med forholdene på stedet, herunder adgangsforhold. Entreprenøren skal i sit tilbud indregne alle udgifter til vinterforanstaltninger, såvel årstidsbestemte som vejrligsbestemte for gennemførelse af arbejderne i vinterperioden 1. november 31. marts. Jf. BEK nr. 477 af Bekendtgørelse om bygge- og anlægsarbejder i perioden 1. november til 31. marts, 4. Ad 3 stk. 5 Vedståelsesfristen er 40 arbejdsdage. Ad 5 Overdragelse af rettigheder og forpligtelser m.v. ad 5 stk. 1 Alle involverede skal iagttage ubetinget tavshed med hensyn til oplysninger vedrørende bygherrens eller andres forhold, som de får kendskab til i forbindelse med opfyldelsen af denne kontrakt. Entreprenøren må benytte bygherren som reference, men må ikke uden bygherrens forudgående, skriftlige tilladelse udsende offentlig meddelelse om kontrakten eller offentliggøre noget om kontraktens indhold. ad 5 stk. 2 Der vil kun kunne noteres én transport på entreprenørens tilgodehavende, og det skal ske til anerkendt pengeinstitut. Transportdokumentet skal udformes, som angivet i Standardformular for transportdokument. Se bilag til SB ad 5 stk. 4 Hvor entreprenøren anvender underentreprenører, skal entreprenøren i god tid inden igangsætning af de pågældende underentrepriser meddele bygherren navn på de pågældende entreprenører. Bygherren forbeholder sig ret til ikke at acceptere underentreprenører efter de udelukkelsesgrunde, som fremgår af tilbudsindhentningslovgivningen og EU s udbudsdirektiver. B. SIKKERHEDSSTILLELSE OG FORSIKRING Ad 6 Entreprenørens sikkerhedsstillelse ad 6 stk. 1 ad 6 stk. 2 Sikkerhedsstillelsen skal udformes som angivet i Standardformular for sikkerhedsstillelse. Se bilag til SB Sikkerhedsstillelsens sum udregnes på baggrund af kontraktsummen. Ad 7 Bygherrens sikkerhedsstillelse ad 7 stk. 1 Bygherren stiller ikke sikkerhed. 7

9 H Rundkørsel i Rørby SB Ad 8 Forsikring ad 8 stk. 2 ad 8 stk. 3 Bygherren er selvforsikret. Den i AB92 8 stk. 1 nævnte dækning af entreprenøren og eventuelle underentreprenører er omfattet af selvforsikringen. Inden arbejdet påbegyndes, skal entreprenøren dokumentere, at ansvarsforsikringen er tegnet og præmien betalt. Entreprenørens ansvarsforsikring skal være tegnet i anerkendt forsikringsselskab og skal dække mindst kr. 5 mio. ved personskade og kr. 2 mio. ved tingskade, pr. enkeltskade. Der skal være en samlet dækningssum for person- og tingskader på i alt kr. 10 mio. til stede i udførelsesperioden. Der skal ske underretning til bygherren, såfremt præmien for ansvarsforsikringen ikke betales. Der skal ske underretning til bygherren, såfremt forsikringsselskabet opsiger forsikringen. C. ENTREPRISENS UDFØRELSE Ad 9 Arbejdsplan og afsætning ad 9 stk. 1 ad 9 stk. 2 Krav til entreprenørens arbejdsplan, herunder anmeldelser til myndigheder fremgår af SAB Styring og samarbejde. Bygherrens afsætning er nærmere beskrevet i SAB Arbejdsplads m.v. Ad 10 Entreprenørens ydelse ad 10 stk. 1 Entreprenøren skal udarbejde alle nødvendige arbejdstegninger samt tegninger og beregninger etc. til bedømmelse af interimskonstruktioner, særlige udførelsesmetoder m.v. Entreprenøren skal udarbejde og sørge for myndighedsgodkendelser af de aktuelle afmærkningsplaner som anført i ad 13 og i SAB Styring og samarbejde og i SAB Arbejdsplads m.v., afsnit 1.4. En kopi af de gældende tegninger, tabeller og beskrivelser m.v. skal altid forefindes på entreprenørens kontor på arbejdspladsen, og tilsynet skal have adgang til disse. Foreslår entreprenøren anvendelse af utraditionelle arbejdsmetoder eller materialer, påhviler det ham uden udgift for bygherren og over for denne at dokumentere sådanne arbejdsmetoders eller materialers egnethed. Byggevarer skal leveres i overensstemmelse med Erhvervs- og Boligstyrelsens gældende bekendtgørelse om CE-mærkning og markedskontrol af byggevarer. ad 10 stk. 2 Entreprenøren skal i overensstemmelse med kravene i SAB-arbejdsplads afsnit 4 etablere, kontrollere og vedligeholde afmærkningen, således at den til enhver tid opfylder bestemmelserne i SB ad 2 stk. 2 og i den godkendte rådighedstilladelse. Ad 11 Projektgennemgang, dokumentation og prøver ad 11 stk. 1 Forhold vedrørende projektgennemgang er angivet i arbejdsbeskrivelse for Styring og samarbejde, kap. 2. 8

10 H Rundkørsel i Rørby SB Det påhviler entreprenøren løbende at fremskaffe dokumentation for kvaliteten af materialer og arbejdsydelser i forbindelse med entreprisens gennemførelse, herunder den krævede CE-mærkning. Art og omfang er nærmere angivet i udbudsmaterialet. Fastlæggelse af procedurer m.v. for aflevering af dokumentationen i forbindelse med kontrollen skal ske i samarbejde med tilsynet, såfremt det ikke på anden måde er fastsat i kontraktmaterialet. Manglende aftalemæssig kontrol eller dokumentation af entreprenørens ydelse under anlægsforløbet, anses som ufuldstændig levering af ydelsen, hvilket medfører tilbageholdelse af betaling, indtil forholdene er bragt i orden. Entreprenøren skal uden vederlag afgive materialeprøver for tilsynets stikprøvekontrol. Art og omfang er nærmere angivet i AAB og SAB. Ad 12 Arbejdets forringelse m.v. Vedligeholdelse ad 12 stk. 4 Indtil aflevering påhviler vedligeholdelsen entreprenøren, uanset eventuel ibrugtagning. Ad 13 Forhold til myndigheder ad 13 stk. 1 Vedrørende forhold til myndighederne er art og omfang som angivet i SAB Styring og samarbejde. ad 13 stk. 2 Anmeldelse til myndighederne skal ske i overensstemmelse med gældende love. Ad 14 Ændringer i arbejdet Ad 14 stk. 2 Aftaler om ændringer i arbejdet og bygherrens accept heraf skal være opnået, inden arbejdet påbegyndes. ad 14 stk. 3 Ændringsarbejder, hvor variationsprocenterne ikke kan rummes indenfor de angivne grænser er angivet i TAG. ad 14 stk. 4 Bygherren kan forlange ændringsarbejder i tilslutning til entreprisen udført som regningsarbejde efter nedenstående retningslinier: Entreprenøren skal dokumentere udgifter over for tilsynet med regnskab og bilag. Før ændringer i arbejdet iværksættes som regningsarbejder, skal entreprenøren, såfremt tilsynet finder det nødvendigt, udarbejde et skønsmæssigt, uforbindende overslag. Under udførelsen af regningsarbejder skal entreprenøren daglig udfærdige og aflevere dagrapporter med angivelse af forbrug af materiel, materialer og mandskab. A. Arbejdsløn De medgåede timer afregnes efter den af Dansk Arbejdsgiverforening udregnede gennemsnitsfortjeneste for de relevante fag ved akkordarbejde og tidlønsarbejde tilsammen. Den sidst offentliggjorte statistikløn ændres med eventuelt tillæg, som ikke allerede helt eller delvist indgår i statistiklønnen. Til den således fremkomne statistikløn tillægges udgifter til sociale ordninger. 9

11 H Rundkørsel i Rørby SB Såfremt en formand og eventuel byggepladstekniker udelukkende er beskæftiget med det pågældende arbejde, medregnes hans timer ved ovennævnte beregning. Er han kun delvis, men dog i væsentlig omfang beskæftiget ved arbejdet, vil hans timer efter aftale med tilsynet forholdsmæssigt kunne medregnes ved beregningen. B. Materialer Entreprenøren kan medregne beløb, som han har betalt for materialer, der indgår blivende i bygværker, eller som i øvrigt er nødvendige for arbejdets udførelse, herunder forbrugsgods i det omfang, det forbruges ved arbejdet. Genindvundne materialer modregnes entreprenørens tilgodehavender. Materialer, forbrugsgods etc. forudsættes indkøbt bedst muligt af entreprenøren i fornødent samråd med bygherren og debiteres arbejdet med fakturapriser. Eventuelle rabatter på prislistepriser tilfalder bygherren, medens kontantrabatter, årsbonus og cementbonus tilfalder entreprenøren. Entreprenørens udgifter til kørsel, fragt, bugsering og andre transporter til og fra arbejdsstedet skal inkluderes. Til de således beregnede udgifter til materialer, forbrugsgods, transport m.v. lægges et honorar på 5 %. C. Materiel Leje af entreprenørens materiel, der har en indkøbsværdi pr. enhed, som er større end 4000 kr. Leje skal aftales mellem tilsynet og entreprenøren forud for anvendelsen. Til sådan lejebetaling lægges intet honorar. D. Underentreprenører Til rene regningsbeløb, der allerede omfatter mestersalær, lægges et honorar på 5 %. Ad 17 Bygherrens tilsyn ad 17 stk. 1 Bygherrens tilsyn varetages af Vejdirektoratet, Tilsyn og EntrepriseStyring (TES), Fløng ad 17 stk. 3 Tilsynet kan standse arbejdet såfremt foranstaltninger mod trafikken eller naboer ikke er som foreskrevet, og der vil ikke blive givet tidsfristforlængelse af den grund. ad 17 stk. 4 Tilsynets gennemgang af entreprenørens tegninger, beregninger, leverancer, miljøforanstaltninger og udførte arbejder, fritager ikke entreprenøren for nogen del af ansvaret for eventuelle fejl og mangler. 10

12 H Rundkørsel i Rørby SB Ad 18 Entreprenørens arbejdsledelse ad 18 stk. 1 I forbindelse med arbejdets overdragelse til entreprenøren meddeler denne bygherren, hvem der på hans vegne leder og tilser arbejdet. Til ledelse og koordinering samt kontrol med arbejdets udførelse kræves en arbejdsleder, der er fortrolig med og fuldt kvalificeret til de pågældende arbejder. Denne skal have det fornødne antal medarbejdere til rådighed. Udskiftning af nøglepersoner må ikke ske uden bygherrens samtykke. Såfremt bygherren berettiget finder, at en funktion er utilstrækkeligt bemandet, skal den pågældende funktion suppleres med fornødent kvalificeret personale. Enhver publikation, udstilling eller oplysning til offentligheden vedrørende projektet - f.eks. gennem presse, fagpresse, radio eller TV - skal ske gennem bygherren eller efter forudgående skriftlig aftale med bygherren. Entreprenøren er i overensstemmelse med ILO-konvention nr. 94 om arbejdsklausuler i offentlige kontrakter forpligtet til at sikre, at lønarbejdere og eventuelle underentreprenørers lønarbejdere tilsikres løn (herunder særlige ydelser), arbejdstid og andre arbejdsvilkår, som ikke er mindre gunstige end dem, der er i henhold til gældende kollektiv overenskomst, voldgiftskendelse, nationale love eller administrative forskrifter gælder for arbejde af samme art indenfor vedkommende fag eller industri på den egn, hvor arbejdet udføres. Dette kan anses for overholdt, hvis arbejdet er omfattet af en kollektiv dansk overenskomst og denne overenskomst overholdes. Der skal henvises til kollektive overenskomster indgået af de mest repræsentative arbejdsmarkedsparter i Danmark, og som gælder på hele det danske område. Det skal af disse overenskomster med den fornødne klarhed fremgå hvilken løn, der efter overenskomsten skal betales. Entreprenøren forpligter sig til at sikre medarbejdere, herunder også underleverandørers medarbejdere, der er beskæftiget i Danmark med opgavens udførelse, løn- og ansættelsesvilkår som nævnt ovenfor, og er forpligtet til at orientere medarbejderne om de gældende arbejdsvilkår. Overholder entreprenøren ikke de ovennævnte krav, og medfører dette et berettiget krav på yderligere løn fra de ansatte, kan bygherren foretage tilbageholdelse i betalingerne til entreprenøren med henblik på at sikre de ansattes vilkår. Ad 19 Byggemøder Det påhviler entreprenøren at sikre, at nærværende entreprise herunder leverancer gennemføres i overensstemmelse med internationale konventioner, som Danmark har tilsluttet sig, herunder FN s konvention om barnets rettigheder, børnekonventionen. ad 19 stk. 1 Byggemødereferatet betragtes som godkendt, såfremt indsigelse ikke er gjort på det efterfølgende byggemøde. Afhængigt af udsendelsestidspunktet for byggemødereferatet samt byggemødehyppigheden kan der dog træffes anden aftale om indsigelsesfrist. 11

13 H Rundkørsel i Rørby SB Entreprenørens medvirken og samarbejde vedrørende sikkerheds- og sundhedsarbejdet skal ske efter retningslinjer beskrevet i SAB Arbejdsplads. Bygherrens tilsyn indkalder til byggemøder og koordinerende sikkerhedsmøder hver 14. dag samt ledningsmøde efter behov. Forud for hvert byggemøde skal entreprenøren efter aftale aflevere ugerapporter til tilsynet med angivelse af og oplysninger om: - planlagte aktiviteter i de kommende 2 perioder - trafikforhold/-sikkerhed - arbejdets stade - anvendt materiel - arbejdsstyrken - vejrforhold - spilddage - miljøforhold, herunder støvgener - sikkerhedsforhold, herunder trafiksikkerhed - kvalitetsstyringsforhold - afvigelser, fravigelser - korrigerende handlinger - eventuelle tillægsarbejder Ad 20 Samvirke med andre entreprenører ad 20 Vedrørende arbejder, der udføres for bygherren samtidig med entreprisen, og som har eller kan få indflydelse på denne, henvises til SAB Arbejdsplads m.v. D. BYGHERRENS BETALINGSFORPLIGTELSE Ad 22 Betaling ad 22 stk. 1 Entreprenøren skal udarbejde acontobegæringer månedsvis og de skal opgøres så de følger kalendermåned. Begæringer om acontobetalinger skal udformes ved hjælp af Anlægsdivisionens webbaserede entrepriseafregningssystem JobManager. Systemet administreres af tilsynet. Entreprenøren skal uden udgift for bygherren anvende JobManager, som indebærer, at entreprenøren skal inddatere alle klarmeldinger af udførte mængder med den tilhørende dokumentation. Entreprenøren vil for bygherrens regning blive uddannet i brugen af systemet svarende til et ½-dags kursus. Rejseudgifter og medgået tid afregnes ikke. Anlægsdivisionens acontosystem er baseret på anvendelse af klarmeldinger af udførte mængder og den tilhørende dokumentation. Ingen udbetaling kan finde sted, uden at der for det omhandlede arbejde eller delarbejde foreligger en godkendt klarmelding. Dette gælder både for kontraktarbejder og for ekstraarbejder. 12

14 H Rundkørsel i Rørby SB Klarmeldinger skal inddateres i takt med arbejdets udførelse. Såfremt dette overholdes, kan det retningsgivende oplyses, at acontobegæringer kan forventes godkendt af tilsynet senest 3 arbejdsdage efter, at den sidste klarmelding i en acontoperiode er inddateret. Ved årsafslutning skal tilsynet have afregningsbilag/selvfakturering inden jul, aftales nærmere med tilsynet. Betaling vil ske senest 15 arbejdsdage regnet fra den dag, den færdige acontobegæring er modtaget elektronisk hos Vejdirektoratet. I forbindelse med fakturering af arbejder for, eller leverancer til Vejdirektoratet, Projektkontor Mindre Anlæg, Fløng, skal E-fakturaer indeholde følgende generelle oplysninger: Vejdirektoratet Projektkontor Mindre Anlæg Guldalderen Hedehusene Att.: Anja Ernfelt Poulsen EAN NR.: Kundereference ID: AEA Opgavenummer: H12501Z4 Men fremsendes i kopi til tilsynsledelsen: Vejdirektoratet Tilsyn og Entreprisestyring Guldalderen Hedehusene Att: Erik Andersen Vejdirektoratet modtager kun elektroniske fakturaer. For generel information om, hvorledes entreprenøren skal forholde sig i relation til elektronisk fakturering, henvises til hvor der i nederste højre hjørne er angivet vort EAN-nummer med link til en vejledning for vore leverandører. Der udarbejdes særskilte acontobegæringer for entreprisens ydelser og for ekstraarbejder. Betaling sker ved indsættelse på en af entreprenør opgivet konto. 13

15 H Rundkørsel i Rørby SB ad 22 stk. 2 For materialer eller delleverancer, som ikke er leveret på byggepladsen, kan acontobetaling ydes mod særlig sikkerhedsstillelse. Sikkerheden skal udformes som angivet på STANDARDFORMULAR FOR SIKKERHEDSSTILLELSE VEDRØRENDE FORUDBETALTE, IKKE LEVEREDE MATERIALER Se bilag til SB. ad 22 stk. 5 Ekstraarbejde skal endeligt afregnes umiddelbart efter dettes færdiggørelse Giver anmeldelsen for de i kontraktmaterialet beskrevne forekomster af forurenet jord, samt for ikke beskrevne forekomster, som fremkommer under arbejdets gennemførelse, anledning til, at myndighederne stiller krav til opgravning og flytning af jorden, er ydelser til opfyldelse heraf ikke indeholdt i tilbuddet, medmindre disse på tilbudstidspunktet entydigt kan udledes af alment gældende forskrifter, og der til brug herfor er givet fyldestgørende oplysninger om forureningen i kontraktmaterialet, eller myndighedernes vilkår er identiske med kravene i kontraktmaterialet. Dersom entreprenøren anmoder om tilladelse til aften-, nat- og helligdagsarbejder, og sådan tilladelse gives, indebærer dette ikke, at entreprenøren opnår ekstra betaling i denne anledning. ad 22 stk. 6 Den faste pris reguleres i tilfælde af statslige indgreb, som er gennemført efter tilbudets afgivelse, og som har ført til ikke uvæsentlige mer- eller mindreudgifter ved arbejdets udførelse, og som ikke er dækket af anden regulering. Reguleringen sker i henhold til meddelelser fra Erhvervs- og Byggestyrelsen. Bestemmelsen omfatter ikke ændringer, der skyldes valutakurser eller lovmæssige løsninger af arbejdsmarkedets overenskomstforhold. For den del af entreprisen, der udføres inden for fastprisperioden på 12 måneder, ydes der entreprenøren godtgørelse for ekstraordinære prisstigninger på et materiale, som det i færdig form eller på sædvanlig måde indgår i arbejdet, eller på brændstof, der direkte benyttes til arbejdet. Prisstigningen skal være indtrådt efter tilbudsdagen, og inden aftalt prisregulering er trådt i kraft. Priser og prisstigninger, der indgår som grundlag for godtgørelse, skal være generelt forekommende. De skal fremgå af officielt prismateriale eller i mangel heraf kunne dokumenteres på anden måde. Godtgørelsen omfatter den prisstigning, der overstiger 10 % af prisen på tilbudsdagen. Til denne procentsats lægges 0,50 % for hver hele måned, der er forløbet mellem tilbudsdagen og indkøbstidspunktet. Prisstigning, der indtræder efter det tidspunkt, hvor materialet eller brændstoffet efter aftale eller sædvane skal indkøbes, kan ikke medregnes. Det er en betingelse for at kunne opnå godtgørelse, at summen af de beregnede godtgørelsesbeløb udgør mindst 0,50 % af entreprisesummen. Er en entreprenør i henhold til sin aftale med en underentreprenør forpligtet til at yde godtgørelse til denne efter foranstående regler, kan tilsvarende godtgørelse ydes 14

16 H Rundkørsel i Rørby SB entreprenøren af bygherren, uanset reglen i forrige stykke om godtgørelsesbeløbets størrelse i forhold til entreprisesummen. ad 22 stk. 7 Endelig og fuldstændig opgørelse udformes efter tilsynets anvisning. ad 22 stk. 10 Betaling af entreprenørens slutopgørelse vil ske senest 20 dage fra modtagelse af anmodning. ad 22 stk. 11 Såfremt bygherren måtte få et tilgodehavende, forrentes dette efter tilsvarende regler. E. TIDSFRISTFORLÆNGELSE OG FORSINKELSE Ad 24 Entreprenørens ret til tidsfristforlængelse ad 24 stk. 1 Giver anmeldelsen for de i kontraktmaterialet beskrevne forekomster af forurenet jord, samt for ikke beskrevne forekomster, som fremkommer under arbejdets gennemførelse anledning til, at myndighederne stiller krav til opgravning og flytning af jorden, og ydelser til opfyldelse heraf ikke er indeholdt i kontraktmaterialet eller entydigt kan udledes af alment gældende forskrifter på kontraktindgåelsestidspunktet giver det entreprenøren ret til tidsfristforlængelse svarende til de påførte afledte gener. Såfremt bygherren har standset arbejdet på grund af forhold, for hvilke entreprenøren er ansvarlig, eller som følge af, at entreprenørens foranstaltninger til sikring af arbejdets kvalitetsmæssige gennemførelse ikke er tilstrækkelige, tilkommer der ikke entreprenøren tidsfristforlængelse. Ad 25 Entreprenørens hæftelse ved forsinkelse ad 25 stk. 2 Entreprenøren skal betale en bod for overskridelse af gældende tidsfrister. Boden tilbageholdes i betalingen (fratrukket inden momsberegningen) eller sikkerhedsstillelsen. Bodsstørrelsen er pr. kalenderdag som følger: For opstartsfristen kr ,00 For færdiggørelsesfristen kr ,00 F. ARBEJDETS AFLEVERING Ad 28 Afleveringsforretningen ad 28 stk. 5 Entreprisen afleveres når entreprisen er fuldført i sin helhed inkl. KS-materiale. På tilsynets anmodning skal entreprenøren forinden aflevering finder sted - fremskaffe en underskrevet erklæring fra de lodsejere, hvis arealer og private veje/fællesveje har været berørt af entreprenørens arbejder i forbindelse med entreprisen, men som ikke er stillet til rådighed af bygherren. I erklæringen bekræftes, at lodsejerne ikke har noget krav på entreprenøren eller bygherren i anledning af entreprisen. 15

17 H Rundkørsel i Rørby SB G. MANGLER VED ARBEJDET Ad 36 Mangelansvarets ophør ad 36 stk. 1 Tidsrummet for afhjælpningspligt og ret er 5 år, dog med følgende undtagelser: For afmærkning på kørebanen, som efter færdselsloven må overkøres, er mangelansvaret 2 år. For træet er mangelansvaret tre løvspring, 15. juni

18 H Rundkørsel i Rørby SB - Bilag BILAG TIL SB STANDARDFORMULAR FOR TRANSPORTDOKUMENT Bygherre: Entreprenør: Entreprise: Kontraktdato: Undertegnede entreprenør transporterer herved til den os tilkommende entreprisesum på Kr. ekskl. moms, Skriver: kroner samt eventuelle tilgodehavender for prisreguleringer og ekstraarbejder m.m. Transporten gives i overensstemmelse med kontraktens bestemmelser kun til sikkerhed for fordringer, der står i forbindelse med udførelsen af ovennævnte arbejder, jf. AB92, 5, stk. 2. Denne transport anmeldes over for bygherren..den (entreprenørens underskrift) (entreprenørens stempel) Noteret af bygherren: den 20. (bygherrens stempel) (bygherrens underskrift) 17

19 H Rundkørsel i Rørby SB - Bilag STANDARDFORMULAR FOR SIKKERHEDSSTILLELSE Bygherre: Entreprenør: Entreprise: Kontraktdato: Undertegnede bekræfter, at vi holder til rådighed for bygherren et beløb af kr. skriver:..kroner, der skal tjene til sikkerhed for bygherren i tilfælde af, at entreprenøren misligholder sine forpligtigelser i forbindelse med ovennævnte arbejder i henhold til de for arbejdet gældende betingelser m.v. Sikkerhedsstillelsen nedskrives efter kontraktens bestemmelser. Den frigives, når entreprenørens forpligtigelser er opfyldt. Sikkerhedsstillelsen udbetales til bygherren efter bestemmelserne i AB 92, 6, stk. 7. Beslutning truffet i henhold til AB 92, 46 om sikkerhedsstillelsens udbetaling er bindende for garanten. Bygherren kan uden indvirkning på garantiforpligtigelsen give entreprenøren udsættelse eller lempelser med hensyn til opfyldelsen af entreprenørens forpligtelser..den (garantens underskrift) (garantens stempel) 18

20 H Rundkørsel i Rørby SB - Bilag STANDARDFORMULAR FOR SIKKERHEDSSTILLELSE VEDRØRENDE FORUDBETALTE, IKKE LEVEREDE MATERIALER Bygherre: Entreprenør: Entreprise: Kontraktdato: Undertegnede bekræfter, at vi holder til rådighed for bygherren et beløb af..kr. inkl. moms skriver:..kroner, der skal tjene til sikkerhed for levering af følgende købte, men ikke leverede materialer: Materialerne skal være leveret på byggepladsen senest. Materialerne er af entreprenøren købt hos.. Sikkerhedsstillelsen frigives, når materialerne er leveret kontraktmæssigt. Sikkerhedsstillelsen udbetales til bygherren efter bestemmelserne i AB 92, 6, stk. 7. Beslutning truffet i henhold til AB 92, 46 om sikkerhedsstillelsens udbetaling er bindende for garanten. Bygherren kan uden indvirkning på garantiforpligtigelsen give entreprenøren udsættelse eller lempelser med hensyn til opfyldelsen af entreprenørens forpligtelser..den (garantens underskrift) (garantens stempel) 19

21 H Rundkørsel i Rørby SAB Styring og samarbejde SÆRLIGE ARBEJDSBESKRIVELSER (SAB) 0 STYRING OG SAMARBEJDE (Supplerende bestemmelser til AAB Styring og samarbejde) 0.2 PROJEKTGENNEMGANG Bygherren indkalder til projektgennemgang senest 14 kalenderdage efter kontraktindgåelse. 0.3 ARBEJDSPLAN M.V Generelt Arbejdsplanen udarbejdes efter stavdiagrammetoden eller lignende metode, der på overskuelig vis redegør for den tidsmæssige gennemførelse af arbejdet. Arbejdsplanen skal afleveres senest 3 uger efter kontraktindgåelsen. Arbejdsplanen skal redegøre for følgende forhold (den kritiske vej anføres med tydelig farve) - Tidspunkter for anmeldelse til myndigheder - Hvornår myndighedsgodkendelser skal foreligge - Hvornår trafik omlægges - Hvornår de enkelte underentreprenører arbejder på pladsen - Hvornår der udføres arbejder som medfører særlige farer - Foranstaltninger af hensyn til miljø, arbejdsmiljø, trafiksikkerhed og afvikling - Oversigt over månedlige udbetalingers forventede størrelse - Kontakt til myndigheder og ledningsejere Arbejdsplanen skal tage udgangspunkt i de i SAB Styring og samarbejde og i SAB Arbejdsplads m.v. anførte krav samt følgende supplerende krav: der er spærretid på alle Slagelse Landevej i tidsrummene kl. 6-9 og kl på hverdage, kl på lørdage, kl på søndage og fra kl.8-20 på rejsedage, hvorunder der ikke må udføres nogen form for arbejder uden for afspærringen, herunder leverancer, placering af skiltevogn o.lign., ingen øvrige arbejder må udføres som aften-, nat- eller helligdagsarbejde og kun undtagelsesvist på lørdage (aftenarbejde defineres som arbejde mellem kl. 18 og kl. 22, og natarbejde som arbejde mellem kl. 22 og kl. 7), med mindre entreprenøren skriftligt har modtaget bygherrens tilladelse hertil, etablering af trafikregulerende foranstaltninger / afspærringer må først ske umiddelbart inden arbejdet påbegyndes i pågældende område, og når der er etableret trafikregulerende foranstaltninger / afspærringer, skal der til stadighed udføres arbejde i det pågældende område. Arbejdsplanen skal indeholde oplysninger om, hvornår trafikken i henhold til trafikafviklingsplaner skal reguleres på en ny måde. På byggemøderne gennemgås arbejdsplanen. Entreprenøren redegør for de ændringer, der måtte være, herunder tiltag til at imødegå eventuelle forsinkelser. Ændringer i arbejdsplanen aftales. 20

22 H Rundkørsel i Rørby SAB Styring og samarbejde 0.4 KONTROL Entreprenørens egenkontrol Entreprenøren skal udarbejde kontrolplaner og skemaer til anvendelse ved planlægning og styring af egenkontrollen og den tilhørende dokumentation. Vedrørende kontrolplaner henvises til afsnit 0.5. Kvalitetsstyring og miljøledelse. Entreprenøren skal i sin kontrolplan have fastlagt metode og hyppighed af egenkontrol. Al kontrol skal baseres på klart afgrænsede kontrolafsnit. Såfremt der inden for et kontrolafsnit konstateres fejl og mangler, betragtes det pågældende arbejde eller den pågældende leverance hørende til kontrolafsnittet for ikke accepteret. Kontrol skal udføres og dokumentation foreligge inden klarmelding af arbejdet til bygherrens tilsyn. Entreprenøren skal senest 2 dage, inden prøveudtagning/prøvning skal finde sted, informere tilsynet herom Bygherrens kontrol Uafhængigt af entreprenørens kontrol gennemfører bygherrens tilsyn stikprøvekontrol af arbejdet. Såfremt tilsynets stikprøvekontrol viser, at det fastlagte kvalitetsniveau ikke er overholdt, er entreprenøren forpligtet at udbedre de pågældende forhold. 0.5 DOKUMENTATION Ved entreprisens afslutning skal entreprenøren til bygherrens tilsyn aflevere dokumentation i 2 kopier omfattende: - Den i afsnit 0.5 Kvalitetsstyring og miljøledelse krævede kvalitets- og miljøplan med tilhørende procedurer og bilag - Den krævede dokumentation i henhold til respektive AAB/SAB, m.v. - Som-udført tegninger, med tydelige angivelse af afvigelser mellem projekt og udførelse - Logbog for trafikafmærkning - Miljøindberetning Entreprenøren skal i den periode, hvor han har afhjælpningsret og -pligt, opbevare og på forlangende udlevere den del af dokumentationen, der ikke afleveres til bygherren ved arbejdets afslutning. Aflevering af som-udført materialer aftales med tilsynet i forbindelse med aflevering af entreprisen. 0.6 KVALITETSSTYRING OG MILJØLEDELSE Alment Efterfølgende krav er gældende for entreprenøren samt dennes konsulenter/projekterende, underentreprenører og leverandører med væsentlig indflydelse på entreprisens kvalitets- og miljøforhold. 21

23 H Rundkørsel i Rørby SAB Styring og samarbejde Krav til entreprenørens kvalitets- og miljøplan Procedurer og arbejdsprocedurer Entreprenøren skal udarbejde, implementere og vedligeholde en entreprisespecifik kvalitets- og miljøplan, der opfylder kravene i efterfølgende afsnit. Planen skal omfatte alle leverede ydelser, inklusive planlægning, eventuel projektering, udførelse (inklusive evt. interimskonstruktioner og udstyr), aflevering til drift samt dokumentation. Planen kan i relevant omfang kombineres med eksisterende kvalitetsstyrings- eller miljøledelsessystemer. Procedurer og arbejdsprocedurer fra eksisterende kvalitetsstyrings- og/eller miljøledelsessystemer kan anvendes i det omfang, de opfylder de stillede krav. Entreprenøren skal som minimum udarbejde følgende arbejdsprocedurer: - Forebyggelse af støjgener (SAB Arbejdsplads m.v.) - Forebyggelse af vibrationsskader og gener (SAB Arbejdsplads m.v.) - Forebyggelse af støvgener (SAB Arbejdsplads m.v.) - Forebyggelse af lugtgener (SAB Arbejdsplads m.v.) - Bekæmpelse af forurening af tilstødende veje (SAB Arbejdsplads m.v.) - Afværgeforanstaltninger til forhindring af forurening (SAB Arbejdsplads m.v.) - Affaldshåndtering og bortskaffelse (SAB Arbejdsplads m.v.) - Afmærkning og afspærring (SAB Styring og samarbejde, 7.2) Kontrolplaner Kontrolplaner udarbejdes med udgangspunkt i udbudsmaterialets krav. Kontrolplaner skal redegøre for: - Hvad der skal kontrolleres - Kontrolmetoder - Prøvningsfrekvens - Acceptkriterium - Dokumentation af kontrol - Ansvarlig for gennemførelse af kontrol Dokumentstyring På denne entreprise kan anvendes elektronisk udveksling af dokumenter ( m.v.) mellem bygherre og entreprenør. Entreprenøren skal udarbejde en dokumentstyringsplan eller lignende dokument, der for hver dokumenttype redegør for, hvem der udarbejder, kontrollerer og godkender dokumenter, samt til hvem de fordeles. En ajourført oversigt over gældende entreprisedokumenter skal til stadighed være tilgængelig hos entreprenøren og være tilgængelig for bygherren. Oversigten gennemgås ved hvert byggemøde. 22

24 H Rundkørsel i Rørby SAB Styring og samarbejde Uddannelse og træning Entreprenørens entrepriseleder, opgaveansvarlige for trafikreguleringer og formænd skal have gennemført et af Vejdirektoratet godkendt kursus "Vejen som arbejdsplads" på trin II. Øvrige medarbejdere skal som minimum have gennemført AMU - kursus "Vejen som arbejdsplads". Følgende arbejder skal udføres af faguddannede medarbejdere eller medarbejdere med en dokumenteret erfaring inden for det pågældende fag: Afløbsledninger/kloakarbejder Brolæggerarbejder Styring af underentreprenører og leverandører Entreprenøren skal redegøre for styring af underentreprenører og leverandører samt eventuelle konsulenter/projekterende med væsentlig indflydelse på entreprisens kvalitetsog miljøforhold, herunder hvorledes det sikres, at indkøbte dele og arbejdsydelser er i overensstemmelse med specificerede krav (modtagekontrol). Entreprenøren skal udarbejde og vedligeholde en organisationsplan for entreprisen med de nøglepersoner, der leder, udfører og kontrollerer arbejder, der har indflydelse på den tekniske kvalitet, miljø, arbejdsmiljø samt trafiksikkerhed og -afvikling, herunder beskrive ansvar og beføjelser samt interne kommunikationsveje. Underentreprenører, leverandører samt eventuelle konsulenter/projekterende skal være omfattet af en kvalitets- og miljøplan eller lignende, der lever op til kravene i udbudsmaterialet. Entreprenøren skal udarbejde og vedligeholde en oversigt med tilknyttede underentreprenører, leverandører og eventuelle konsulenter/projekterende Styring af bygherreleverancer Bygherre står for leverance af belysningsmaster, armaturer, fundamenter og el-skab. Entreprenøren skal ved entreprise opstart underrette bygherre om hvornår belysningsmaster, el-skab, armaturer og fundamenter skal leveres på pladsen Styring af ændringer Entreprenøren skal udarbejde og vedligeholde en procedure for styring af ændringer. Proceduren skal redegøre for vurdering af ændringer og deres konsekvenser i relation til kvalitet, miljø, arbejdsmiljø og økonomi, godkendelse af ændringer samt registrering og kommunikation af ændringer til berørte parter S tyring af afvigelser og korrigerede handlinger Entreprenøren skal udarbejde og vedligeholde en procedure for behandling af konstaterede afvigelser fra specificerede krav. Proceduren skal redegøre for handlinger, der iværksættes til afhjælpning af konstaterede afvigelser, herunder kassation, 23

25 H Rundkørsel i Rørby SAB Styring og samarbejde genbearbejdning eller dispensation, orientering til og involvering af bygherren, begrænsning af konsekvenser, sikring mod gentagelser m.v. Entreprenøren skal udarbejde og vedligeholde en procedure for forbedringer samt korrigerende og forebyggende handlinger. Proceduren skal redegøre for handlinger, der iværksættes til fjernelse af årsager til potentielle og konstaterede afvigelser. 0.7 STYRING AF SIKKERHED OG SUNDHED I ARBEJDSOMRÅDERNE Terminologi: De i AAB anvendte betegnelser sikkerhedskoordinator, sikkerhedsrepræsentant, sikkerhedskoordineringsmøder, sikkerhedsrundering erstattes med betegnelserne arbejdsmiljøkoordinator, arbejdsmiljørepræsentant, arbejdsmiljøkoordineringsmøder, arbejdsmiljørundering Alment AAB afsnit 7.1, 3. tekstblok, udgår og erstattes af: Bygherren skal orienteres om og have adgang til koordinerende arbejdsmiljømøder. Referater af koordinerende arbejdsmiljømøder skal tilgå arbejdsmiljøkoordinator og bygherre. Entreprenøren skal inden entreprisens start gennemgå og følge op på bygherrens kortlægning af særlige farlige arbejder med henblik på en vurdering af særlige risici og problemer i relation til sikkerhed og sundhed. Entreprenøren skal forelægge resultatet af kortlægningen for bygherren til kommentering, der efterfølgende indarbejder det i Plan for Sikkerhed og Sundhed (PSS). På opfordring af arbejdsmiljøkoordinatoren skal entreprenøren deltage i møder vedrørende koordinering af arbejdsmiljø Koordinering Koordinering af sikkerheden skal ske på koordinerende arbejdsmiljømøder/byggemøder mindst hver 14. dag og ekstraordinære møder ved ulykker og nærved ulykker. Alle entreprenører/leverandører, der er beskæftigede i en kortere eller længere periode på pladsen, i de kommende 14 dage, skal deltage. På entrepriser med 10 eller flere ansatte sker koordineringen af sikkerheden på de koordinerende arbejdsmiljømøder og for entrepriser med færre end 10 på byggemøderne. For entreprenører, der har færre end 5 beskæftigede på pladsen, skal arbejdslederen deltage. For entreprenører, der har 5 eller flere beskæftigede på pladsen, skal både arbejdsleder og arbejdsmiljørepræsentant deltage Tidsplan Entreprenøren skal aflevere en 4 ugers tidsplan med markering af de særlige farlige arbejder og oplysninger om bemanding inden det koordinerende arbejdsmiljømøde. Dette kan løbende indarbejdes i entreprenørens detaljerede tidsplan. 24

26 H Rundkørsel i Rørby SAB Styring og samarbejde Organisering af sikkerhed- og sundhedsarbejdet i fællesområder Alment AAB afsnit udgår og erstattes af: Bygherren varetager afgrænsning, koordinering og planlægning af arbejdsmiljøarbejdet i henhold til bekendtgørelse vedrørende bygherrens pligter, herunder udarbejdelse og vedligeholdelse af plan for sikkerhed og sundhed (PSS). Bygherren har udpeget en arbejdsmiljøkoordinator, hvis navn oplyses senest ved første byggemøde. Arbejdsmiljøkoordinatoren skal opfylde kvalifikationskravene i BEK vedrørende bygherrens pligter, herunder krav om gennemført arbejdsmiljøuddannelse for koordinatorer Afgrænsning Entreprenøren skal forestå etablering, drift, vedligehold og fjernelse af nødvendige sikkerheds- og velfærdsforanstaltninger for egne og underentreprenørers mandskab på arbejdspladsen. Entreprenøren skal forestå etablering og vedligeholdelse samt fjernelse af følgende: Etablering af fælles skurby Etablering af fælles adgansvej Plan for sikkerhed og sundhed (PSS) AAB afsnit 7.2.3, 1. og 5. tekstblok, udgår og erstattes af: Bygherrens udpegede arbejdsmiljøkoordinator varetager udarbejdelse og vedligeholdelse af PSS i henhold til bekendtgørelse vedrørende bygherrens pligter. Entreprenøren skal senest 10 arbejdsdage før arbejdets påbegyndelse forsyne bygherren med data til PSS for entreprisen, hvorefter bygherrens arbejdsmiljøkoordinator ajourfører PSS en. Entreprenøren skal sikre sig, at alle beskæftigede på entreprisen er bekendt med PSS en. Den ajourførte PSS skal foreligge som et selvstændigt dokument og gennemses af bygherren inden entreprisearbejdet kan påbegyndes samt i forbindelse med ændringer Beredskabsplan Entreprenøren skal udarbejde en beredskabsplan for miljø og arbejdsmiljø, så arbejdet kan planlægges og udføres sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt. Entreprenørens beredskabsplan skal omhandle følgende forhold:personskade - Tingskade - Uforudset jordforurening - Uforudset grundvandsforurening - Udslip af forurenet vand, materiale eller kemikalie til kloak eller anden recipient - Spild af brændstof og kemikalier - Brud på forsyningsledninger 25

27 H Rundkørsel i Rørby SAB Styring og samarbejde - Støv - Støj - Arbejde i nærheden af spændingsførende kabler 0.8 TRAFIKSIKKERHED OG AFVIKLING Terminologi: Den i AAB anvendte betegnelse afmærkningsplan erstattes med betegnelsen afmærkningsplan for trafikafvikling Arbejder ved eller på veje Alment Vejmyndighed ved arbejder på statsveje med trafik er Vejdirektoratet, Næstved. Vejmyndighed ved arbejder på kommuneveje med trafik er Kalundborg Kommune Planlægning og udførelse af færdselsregulerende foranstaltninger skal ske i et samarbejde mellem entreprenøren, tilsynet, vejmyndigheden og politiet. Entreprenøren skal indhente rådighedstilladelse ved vejmyndigheden senest 10 arbejdsdage før arbejdets start. Intet arbejde må således påbegyndes, før rådighedstilladelse foreligger. Entreprenørens medarbejdere, der er beskæftiget med vejarbejder ved eller på veje i drift, skal opfylde uddannelseskravene i Afmærkning af vejarbejder på statsveje, instruks og Afmærkning af vejarbejder m.m.,tegninger, Vejdirektoratet, i gældende udgave. Entreprenøren skal til tilsynet fremkomme med en detailtidsplan (se endvidere pkt.0.3.1) for arbejderne vedr. færdselsregulerende foranstaltninger, herunder en plan for de enkelte deletaper. Som bilag til planen vedlægges en telefon- og adresseliste for kontaktpersoner fra entreprenøren. Planen fremsendes til relevante myndigheder herunder T.I.C. (Trafik Informations Centret tlf ). Eventuelle ændringer i planen under udførelsen skal straks meddeles tilsynet. Entreprenøren skal underrette T.I.C. og tilsynet, når opsætning af afmærkning påbegyndes, og når hele afmærkningen er fjernet. Entreprenøren skal underrette tilsynet ved alle trafiksikkerhedsmæssigt risikable situationer, herunder de arbejder indenfor arbejdsområdet, som kræver særlig beskyttelse af vejtrafikken jfr. Vejregler for opsætning af vejautoværn og påkørselsdæmpere eller hvor der er risiko for at genstande fra arbejdsområdet kommer ud i trafikområdet Afmærkningsplaner for trafikafvikling Bygherren har i forbindelse med udarbejdelse af udbudsmaterialet udarbejdet princip for trafikafviklingen: 26

28 H Rundkørsel i Rørby SAB Styring og samarbejde Anlægsarbejdet opdeles i 6 faser. Faserne kan overlappe og ændres i det omfang der kan opretholdes to kørespor a 3.00 m, sættevogn kan passere og sikker afvikling af blødetrafikanter kan opretholdes, i alle 4 vejgrene. (evt. ændringer skal aftales med tilsynet) Fase 1: Fjernelse af eksisterende heller Fase 2: Udførelse af det nordøstlige hjørne af rundkørslen (Gl. Sorøvej) Fase 3: Udførelse af det sydøstlige hjørne af rundkørslen (Gl. Sorøvej) Fase 4: Udførelse af det nordvestlige hjørne af rundkørslen (Møllevangen), omlægning af indkørslen ved Rørby Kirke. Fase 5: Udførelse af det sydvestlige hjørne af rundkørslen (Møllevangen) Fase 6: Udførelse af midterø og sekundærheller Ingen afmærkning og afspærring må iværksættes, før der foreligger en afmærkningsplan, der er godkendt af vejmyndigheden og politiet, jf. retningslinierne i Afmærkning af vejarbejder m.v.. Vejen skal i hele anlægsperioden være åben for biltrafik i alle retninger mindst 2 spor med en samlet minimums bredde på 6.00 m. Skilte der ikke er i brug, skal midlertidigt afdækkes. Midlertidig gul afmærkning tilpasses den eksisterende afmærkning i de enkelte faser. Der henvises endvidere til uddannelseskrav i Afmærkning af vejarbejder på statsveje, instruks og tegninger, Vejdirektoratet, i gældende udgave. Personer, der arbejder ved eller på veje med trafik skal altid bære sikkerhedsbeklædning, der opfylder kravene til i DS/EN 471. Entreprenøren skal udarbejde detaljerede afmærkningsplaner, for færdselens afvikling i alle faser af arbejdet, herunder omlægninger af trafikken, og forelægge disse for bygherrens tilsyn. Tilsynets kommentarer vil foreligge senest 3 arbejdsdage efter modtagelsen. Efter indarbejdelse af tilsynets kommentarer fremsender entreprenøren afmærkningsplanerne til vejmyndigheden og politiet for godkendelse. Entreprenøren skal i sin planlægning indregne tid til vejmyndighedens godkendelse af afmærkningsplaner. 0.9 STYRING AF FORHOLD TIL MYNDIGHEDER OG LEDNINGSEJERE Alment Bygherren har indhentet de fornødne tilladelser og godkendelser hos myndigheder og ledningsejere for arbejdets gennemførelse. Forinden arbejderne påbegyndes, skal vejmyndigheden, Vejdirektoratet, Næstved, ansøges om rådighedstilladelse over berørte vejarealer, se også SAB Arbejdsplads m.v., afsnit 1.4. Det påhviler entreprenøren at træffe de nødvendige aftaler med ledningsejere angående flytning eller omlægning af ledninger. Alle aftaler skal forelægges for bygherrens tilsyn. 27