Regionshospitalet Silkeborg Bygn. 15, niveau 2 Laminar airflow til OP-flowstue

Transkript

1 Regionshospitalet Silkeborg Bygn. 15, niveau 2 Laminar airflow til OP-flowstue BYGN. 18A B Bygh. proj. nr. P09-02 Ark. sag nr Ing. sag nr Marts 2010 Arkitekt: Aarhus Arkitekterne A/S Europaplads 16 postboks Århus Telefon: Telefax: Bygherre: Teknisk afdeling Regionshospitalet Silkeborg Falkevej Silkeborg Telefon: Telefax: Ingeniør: Åboulevarden 80 Postboks Århus C. Tlf Fax

2

3 Regionshospitalet Silkeborg, bygning 15. SIDE 00B. 1 Laminar airflow til OP-flowstue INDHOLDSFORTEGNELSE FOR UDBUDSBESKRIVELSE ( udbudsringbind ): A. Almen orientering Side A.1 - A. 5 A.01 Bygherre og teknikere Side A.1 A.02.1 Byggeriets beliggenhed Side A.2 A.02.2 Renoveringsareal: Omfang Side A.2 A.02.3 Generelt om bygningerne (eksisterende forhold) Side A.2 A.02.4 Entrepriseoversigt Side A.3 A.03.1 Følgende udbudsgrundlag er gældende Side A.3 A.03.2 Tilbudsafgivelse Side A.3 A.03.3 Tidsplan/dagbodsbestemmelser Side A.4 A.03.4 Prisregulering Side A.4 A.03.5 Aflevering Side A.4 A.03.6 Byggerytme Side A.4 A.04.1 Bygherreleverance Side A.5 A.04.2 Arbejdsgrundlag Side A.5 B. Region Midtjyllands Standardbetingelser (køb og levering mv.) Side B.1 - B. 10 Forside til Region Midtjyllands standardbetingelser Side B.1 Indholdsfortegnelse Side B.2 B.1. Generelt Side B.3 B.2. Leverancer Side B.3 B.2.2. Levering af varer og teknisk udstyr, samt udførelsestid for tjenesteydelser Side B.4 B.2.3. Instruktion og brugervejledning Side B.5 B.2.4. Afhjælpningspligt Side B.6 B.3. Pris - betaling - sikkerhedsstillelse Side B.7 B.3.1 Pris Side B.7 B.3.2 Betaling Side B.7 B.4. Leverandørens misligholdelse Side B.7 B.4.1. Forsinkelse Side B.7 B.4.2 Mangler Side B.7 B.4.3 Dækningskøb Side B.8 B.4.4 Trediemandsrettigheder Side B.8 B.4.5. Produktansvar og erstatningsansvar Side B.8 B.4.6. Force majeure Side B.9 B.5. Kundens misligholdelse Side B.9 B.6. Overdragelse af forpligtelse og tilgodehavende Side B.9 B.7. Tvister Side B.10 C. Fællesbestemmelser Side C.1 - C. 6 C.01 Byggeplads og samarbejde med øvrige entreprenører Side C.1 C.02 Tilkørselsforhold Side C.2 C Frokoststue, sanitære forhold, afdækninger, parkering, skilte, alkohol, rygning, tlf. Side C.2 C Stilladser, kran og hejs, aflåsning Side C.3 C Installationer i byggeperioden Side C.3 C.19 Beskyttelse og oplag af materialer Side C.4 C Beskyttelse af bygningsdele Side C.4 C Sikkerhedsbestemmelser Side C.5 C Renholdelse / rengøring Side C.5 C Måltagning / kontrol Side C.6

4 Regionshospitalet Silkeborg, bygning 15. SIDE 00B. 2 Laminar airflow til OP-flowstue D. Kravspecifikation: Side D.1 D.10 D.1.01 Ydelsen og leverancen skal udføres i nøje overensstemmelse med Side D.1 D.2.00 Indledning og henvisninger Side D.1 D.2.01 Definitioner på ydelser Side D.2 D.2.02 Krav til leverandør/entreprenør Side D.3 D.2.03 Tekniske maskinanlæg og tilhørende udstyr, som indgår i dette udbud Side D.4 D.2.04 Henvisninger til gældende lovgivning Side D.4 D.2.05 Overordnede krav til operations-flowet Side D.5 D.2.06 Detaljerede krav til udformning og bestykning af flowet, mediebro mv. Side D.6 D.2.07 Overordnede krav til OP-flowstuen og flowet mht. luftkvalitet mv. Side D.7 D.2.08 Installationsforsyning til flowet fremført af bygherre Side D.8 D.2.09 Udstyrsinstallering Side D.9 D.2.10 Udstyrsidriftsætning Side D.10 D.2.11 Validering Side D.10 D.2.12 Dokumentation Side D.10 D.2.13 Service og tilkald Side D.10 D.2.14 Løst tilbehør Side D.11 D.2.15 Personaleinstruktion og uddannelse Side D.11 D.2.16 Dataoverførsler Side D.11 D.2.17 Opdatering Side D.11 D.2.18 Garanti Side D.12 D.3 Enhedspriser Side D.12 D.4 Kvalitetssikring Side D.12 E. Bilagsliste Bilag nr Tro- og loveerklæring side E.1.1 Bilag nr Div. data, oplysninger leveret fra RSi-OP-afdelingen side E.2.1 Bilag nr Oversigtsplan etapeopdeling for øvrige bygnings- og installationsarbejder side E.3.1 (plot i A3-farve) Bilag nr Ark.-plan, bygn. 15, niveau 2, Inventar og møbleringsplan foreløbig side E.4.1 (plot i A3-farve) Bilag nr Ark. snit, bygn. 15, niveau 2 og 3 side E.5.1 (plot i A3-farve) Bilag nr Planudsnit af flowstue rum med skitsemæssigt angivelse af flowet side E.6.1 (plot i A3-farve) Bilag nr Planudsnit af tagteknikhus rum med disp. areal for flow-køl/vent. side E.7.1 (plot i A3-farve) Bilag nr Paradigma for accept/kontrakt side E.8.1 E.8.2 Bilag nr Tilbudsliste side E.9.1 E.9.8 Bilag nr Udbudsbrev med hovedtidsplan side E.10.1 E.10.7

5 Regionshospitalet Silkeborg, bygning 15 A.1 Laminar airflow til OP-flowstue A. ALMEN ORIENTERING A. ALMEN ORIENTERING A.01 Bygherre og teknikere Byggesag: Regionshospitalet Silkeborg Bygning 15, niveau 2 Flowstue og sterilcentral Bygherreprojekt nr. P09-02 Ark. sag nr Ing. sag nr Bygherre: Regionshospitalet Silkeborg Teknisk Afdeling Falkevej Silkeborg. Tlf Fax Totalrådgiver/Ing.: NIRAS Åboulevarden 80 Postboks Århus C. Tlf Fax Underrådgiver/Ark.: Aarhus Arkitekterne A/S Europa Plads 16 Postboks Århus C. Tlf Fax Kontaktpersoner specielt vedr. dette projekt: Teknisk Afdeling: Stig Tofteberg, Teknisk Chef ( spørgsmål til bygherre ) Spørgsmål vedr. laminar airflow på mail: stig.tofteberg@silkeborg.rm.dk Arne Linjordet, overmontør ( bygherre: EL ) Kontaktpersoner vedr. bygnings- og installationsforhold i øvrigt vedr. igangværende ombygning: Rådgiver (ing.): Jens Buch Andersen, NIRAS ( spørgsmål til projektleder/ing. generelt ) Ing.spørgsmål kun efter aftale med bygherre på mail: jba@niras.dk Jens Bernhard Poulsen, NIRAS ( spørgsmål vedr. konstruktion) Ejner Falling Jensen, NIRAS ( spørgsmål vedr. VVS ) Ole Jørgensen, NIRAS ( spørgsmål vedr. el og svagstrøm ) Rådgiver (ark.): Lars Kirkegaard, Aarhus Arkitekterne ( spørgsmål til ark. generelt ) Ark.spørgsmål kun efter aftale med bygherre på mail: lak@aa-a.dk Mette Dan-Weibel, Aarhus Arkitekterne ( spørgsmål vedr. indretning )

6 Regionshospitalet Silkeborg, bygning 15 A.2 Laminar airflow til OP-flowstue A. ALMEN ORIENTERING A.02 Hovedorientering A.02.1 A.02.2 Byggeriets beliggenhed Ombygningen dette udbud på Regionshospitalet Silkeborg vedrører bygning 15 på niveau 2 samt niveau 3, nuværende tag, hvor der skal etableres et teknikhus. Desuden vil der være installationsarbejder i forbindelse med fra- og tilkobling af installationer uden for det primære ombygningsområde. Vedrørende laminar airflow så skal der etableres 1 anlæg til ny OP-flowstue i bygning 15 på niveau 2 teknikken for nedkøling af delluftmængde der recirkuleres, placeres på niveau 3 i det nye teknikhus (teknikhus på tag). Renoveringsareal: Omfang Projektet omfatter ombygning af niveau 2 i bygning 15 i alt ca. 630 m2. På niveau 3 (nuværende tag) skal der opføres et tagteknikhus på i alt ca. 115 m2 til installationer. Funktioner, der etableres, består i hovedtræk af vaskerum - pakkerum - sterildepot med sluser og birum - operationsstue med laminar airflow - indsovningsrum - samt kontor, personalerum og toiletrum. Ved eksisterende opvågningsrum, der ikke berøres, etableres et nyt medicinrum. Bygningsarbejder omfatter nedbrydning og etablering af diverse stålbjælker, murværk, slidlag, lette vægge, døre og loftarbejder i forbindelse med ændret indretning, samt gulvbelægning og malerarbejder. Installationsarbejder omfatter tilpasning af afløb, vand, luftarter, køling, varme, ventilation samt el- og svagstrømsinstallation. Ud over ovennævnte skal der etableres forsyning fra tilstødende bygninger vedrørende bl.a. køling, elforsyning samt enkelte svagstrømsforbindelser til x-felter uden for bygning 15. Der vil være etableret blandesløjfe for køling under igangværende VVS-entreprise, men under flow-leverancen skal indregnes dimensionering levering og indbygning af køleflade sammen med flow-ventilations-udstyret i øvrigt. EL-teknisk skal der under flow-leverancen indregnes komplette elforbindelser således, at det totale flow-udstyr blot skal plukkes i en ledig til formålet disponeret sikringsgruppe i EL- tavle beliggende i tagteknikhuset på niveau 3. Styringsmæssigt skal flowet bestykkes med interne styringer (kabling mv.), der sikrer at grundfunktionerne fungerer. Hospitalets Tekniske afdeling har ønsket at flere funktioner skal kunne overvåges/overstyres fra CTS-anlæg se nærmere herom under afsnit D i denne beskrivelse. A.02.3 Generelt om bygningerne (eksisterende forhold) Bygningen er opført i 1990 og har pt. 4 etager, der benævnes niveau 00, 0, 1, 2 (det nuværende tag og fremtidige teknikhus benævnes niveau 3 i dette projekt). Konstruktionen i huset kan betegnes som et fuldmuret hus med pladsstøbte betondæk suppleret med enkelte betonsøjler i husets midte. Der er et mindre tagrum over niveau 2 (højde ca. 1,0 m). Tagrummet er nedad til afgrænset af betondæk der er en mindre spærkonstruktion for selve taget, der er opbygget (set fra tagrummet og op) af krydsfinerisolering og øverst tagdækning gummitag. Tagrummet gennembrydes pt. af et antal lyskasser (ovenlys for niveau 2) enkelte ventilationsafkast samt elevatorskakt (sidstnævnte rager lidt op i tagrummet, men ikke over taget). Taget afgrænses af en muret brystning langs alle facader. Det skal bemærkes, at murværket er opmuret i kalkcementmørtel erfaringer viser at, nedbrydninger af teglvægge skal ske ved udskæring af blokke i passende størrelse for bortkørsel. Faldstammer er overvejende af støbejern, vandinstallationer af galvaniserede rør (gamle) og rustfrie for nyere, luftartsledninger i kobber (vacuum enkelte steder i galvaniseret stål), varmeinstallation i stålrør med radiatorer overvejende af pladejern.

7 Regionshospitalet Silkeborg, bygning 15 A.3 Laminar airflow til OP-flowstue A. ALMEN ORIENTERING El-installationen er en blanding af de oprindelige og nyere installationer. Bygningen er fuldt ABA-dækket, hvilket medfører, at frakobling af del-sektioner af anlægget løbende skal aftales med Teknisk Afdeling (der så tager kontakt til ABA-leverandør). Vedrørende flow-leverancen så skal leverandør være opmærksom på, at der er et betondæk mellem niveau 3 tagteknikhus og niveau 2 OP-flowstue som skal gennembrydes af kanaler for kølet luft (altså husk hulboring skal indregnes). På grund af ringe rumhøjde i bygningen er der heller ikke meget plads til kanalføring frem og retur til aggregat/mediebro i OP-flowstuen. A.02.4 Entrepriseoversigt 01. Murer-entreprisen 02. Tømrer-entreprisen 03. Gulv-entreprisen 04. Maler-entreprisen 05. VVS-entreprisen 06. Ventilations-entreprisen 07. EL-entreprisen 08. CTS-entreprisen 09. ABA-entreprisen 10. Inventar-entreprisen (nr. reserveret for evt. skabsinventarleverancer ) 11. Flow-entreprisen ( flowaggregatleverancen ) 12. Bygherreleverancer (mindre leverancer i øvrigt som Teknisk Afdeling forestår) 13. Vaskemaskine-entreprisen (leverancen) A.03 Udbudsmateriale A.03.1 Følgende udbudsgrundlag er gældende: 1. Udbudsannoncering, Region Midtjylland s portal (med angivelse af underkriterier) 2. Beskrivelse med: - Region Midtjyllands Standardbetingelser (køb og levering) - Fælles Bestemmelser - Kravspecifikation 3. Bilag i henhold til bilagslisten (tegninger, blanketter, dokumenter som angivet i indholdsfortegnelse for beskrivelse) 4. Tidsplan 5. Tilbudslister 6. Eventuelle supplementsblade til udbudsmaterialet Alle blade (sider) i beskrivelser er nummereret med et hovednr. eller bogstav i henhold til indholdsfortegnelse og herefter med fortløbende nummerering. Tilbudslister er nummereret forfra og fortløbende. Alle tilbudsgivere må selv kontrollere, at de udleverede udbudsdokumenter er komplette, idet ansvaret for et eventuelt for lavt tilbud, som følge af manglende blade, tegninger m.v. alene påhviler tilbudsgiveren. A.03.2 Tilbudsafgivelse Tilbudet, der skal bestå af tilbudsliste med alle felter udfyldte (for den eller de løsninger man giver tilbud på) og en tilbudsbeskrivelse, begge med eventuelle bilag, skal afgives i 3 trykte eksemplarer og digitalt i pdf-format pr. (alternativt USB/CD-Rom). Blanket/erklæring på tro og love om ubetalt, forfalden gæld til det offentlige skal underskrives og

8 Regionshospitalet Silkeborg, bygning 15 A.4 Laminar airflow til OP-flowstue A. ALMEN ORIENTERING vedhæftes tilbudsliste. A.03.3 Tidsplan/dagbodsbestemmelser Byggetidsplan er vedlagt udbudsmaterialet og opdelt i etape 0, 1, 2, 3, 4 (etape 0 er gennemgående i hele byggeperioden tagteknikhus ). Etape 0: Bygn. 15, niveau 3, tagteknikhus mm. I hovedtræk udvendig byggeplads og arbejder på tag (niveau 3) samt fremføring af installationsforsyninger fra tilstødende bygninger. Etape 1: Bygn. 15, niveau 2, pakkerum, sterildepot mm. I hovedtræk ombygning i bygningens nordlige ende i forbindelse med etablering af nyt pakkerum, sterildepot og diverse bi-rum. Etape 2: Bygn. 15, niv. 2, vaskerum, affald, vognvask, skyllerum, medicinrum mm. I hovedtræk ombygning i bygningens midterste sektion i forbindelse med etablering af vaskerum mod vest og diverse birum omkring nuværende opvågning mod øst. Etape 3: Bygn. 15, niveau 2, flowstue og indsovning I hovedtræk ombygning i bygningens syd-vestlige hjørne i forbindelse med operationsstue/flowstue og indsovningsrum. Det er i forbindelse med etape 3 at flow-leverancen skal udføres. Etape 4: Bygn. 15, niveau 2 "mellembygning", personalerum, toiletter mm. I hovedtræk ombygning i bygningens sydlige del i daglig tale mellembygningen i forbindelse med etablering af personalerum og 2 nye toiletrum. Hovedterminer for tidsplanen ligger fast, detaljeringen drøftes i samarbejde med de entreprenører, der entreres med. Der er i forbindelse med denne byggesag pt. ikke fastsat nogle specielle dagbodsbestemmelser. Men det forventes, at der i samarbejde med leverandøren fastsættes termin for levering af maskiner samt termin for funktionsdygtig maskine klar til brug efter valideringsproces. A.03.4 A.03.5 A.03.6 Prisregulering Tilbud afgives som fast pris. Aflevering Entreprisen (flow-leverancen) afleveres (incl. dokumentation, instruktion mv.) som angivet i tidsplanen og iht. Region Midtjyllands Standardbetingelser. Byggerytme Byggeperioden er angivet i tidsplanen. Entreprenørens forhold til hospitalets drift: Det skal pointeres, at arbejdet foregår på et hospital, som skal fungere i hele byggeperioden med færrest mulige gener for driften. Flugtveje/oprydning: Gangsystemer er flere steder på hospitalet gennemgående for flere bygninger. Dette medfører, at bl.a. flugtvejsforhold ofte tilvejebringes via nabobygning. Entreprenørerne skal derfor påregne, at der i gangarealer, trapper mv. ikke må oplagres materialer. Oprydningen skal ske løbende på pladsen (herunder stillads), således at flugtvejene til enhver tid opfylder de stedlige myndigheders krav. Forholdene vil blive præciseret på det første byggemøde og vil løbende blive kontrolleret. Støj og støv: Hospitalet accepterer, at byggeriet vil give generelle gener, såsom støj, støv og tilstedeværelsen af håndværkere. Oplag af materialer mv. skal begrænses mest muligt.

9 Regionshospitalet Silkeborg, bygning 15 A.5 Laminar airflow til OP-flowstue A. ALMEN ORIENTERING Støjende arbejde skal adviseres til Teknisk Afdeling og afdelingspersonalet i god tid før dette udføres. Generelt kan der som udgangspunkt regnes med, at der ikke må bores eller udføres støjende arbejde før kl og mellem kl og Der skal dog i forbindelse med afdelingerne i huset træffes præcise aftaler om, hvornår der må udføres støjende arbejder. Der kan forekomme pludselig henstilling fra personalet om, at støjende aktiviteter skal indstilles øjblikkeligt. Dette skal entreprenørerne rette sig efter og tage højde for i forbindelse med tilbudsudregning. Entreprenørerne må påregne, at det kan blive nødvendigt at henlægge nogle aktiviteter til udførelse uden for normal arbejdstid samt, at der på bestemte tidspunkter i arbejdstiden vil kunne forekomme pludselige forbud mod støjende aktiviteter. Samarbejde: Det forudsættes, at entreprenørerne indgår et samarbejde med byggeledelsen og hospitalets tekniske afdeling, for at byggeperioden kan forløbe med færrest mulige ulemper. Aflukning og afbrydelser for diverse forsyninger skal altid aftales med Teknisk Afdeling og med et rimeligt nødvendigt varsel. Desuden forudsættes, at hver enkelt entreprenør og håndværker deltager aktivt i planlægningen i forbindelse med gennemførelse af projektet. Der forventes således en stor grad af koordinering entreprenørerne i mellem. Der vil komme situationer, hvor en entreprenør skal kunne stille på pladsen med kort varsel (typisk 1 dag). For eksempel hvis der er behov for at få fjernet- eller etableret en bygningsdel/installationsdel for at en anden entreprenør kan komme videre. Eller sagt med andre ord: Man skal kunne optræde som lokal entreprenør, selv om firmaet evt. har domicil uden for Silkeborg. Byggemøder: Der påregnes afholdt bygge- og tilsynsmøder efter behov. Som udgangspunkt skal entreprenørerne påregne, at der afholdes byggemøde en gang hver anden uge. Desuden skal entreprenøren efter nærmere aftale og behov kunne stille på byggepladsen til tilsynsmøde i de mellemliggende uger. Byggemøder afholdes i Teknisk Afdeling (evt. tilsynsmøder afholdes på byggepladsen). Vedrørende flow-leverancen så påregnes der kun afholdt møder mellem leverandør og bygherre (Teknisk Afdeling) efter behov på pladsen. A.04.1 Bygherreleverance I hovedtræk: - Flytning af eksisterende løst inventar - Frakobling og demontering af eksisterende vaskemaskiner - Fremføring af nye VVS-installationer frem til flow-skørt (iht. leverandørens anvisninger) - Fremføring af nye EL-installationer frem til flow-skørt (iht. leverandørens anvisninger) - Kontrolmålinger (bygherre kontrol) efter at leverandør/entreprenør har udført sine målinger - Leverancer i øvrigt, hvis disse er nævnt i de respektive beskrivelser eller på tegninger. - Hospitalsrengøring (den der kommer efter håndværker-rengøringen, før lokalerne tages i brug). A.05 Arbejdsgrundlag Tilbud såvel som kontrakt baseres på de her nævnte dokumenter samt på almengyldige dokumenter, herunder dokumenter specielt gældende for den pågældende entreprise. Almengyldige dokumenter som normer, standards osv. skal være i de på kontrakttidspunktet gældende (nyeste eller på forhånd kendte) udgaver, med mindre andet udtrykkeligt fremgår af den pågældende arbejdsbeskrivelse. Leverandøren af vaskemaskiner skal desuden sørge for overensstemmelseserklæringer i forbindelse med leverancen.

10

11 Region Midtjyllands standardbetingelser - for køb og levering af forbrugsvarer - for køb og levering af teknisk udstyr - for køb og udførelse af tjenesteydelser Gælder kun for mindre indkøb 1. udgave Standardbetingelser maj 2009 Regionshuset Århus Indkøb og Logistik

12 Indholdsfortegnelse 1. GENERELT LEVERANCEN Kvalitet/kvantitet Levering af varer og teknisk udstyr, samt udførelsestid for tjenesteydelser: Instruktion/brugervejledning Afhjælpningspligt PRIS BETALING SIKKERHEDSSTILLELSE Pris Betaling LEVERANDØRENS MISLIGHOLDELSE Forsinkelser Mangler Dækningskøb Tredjemandsrettigheder Produktansvar og erstatningsansvar Force majeure KUNDENS MISLIGHOLDELSE OVERDRAGELSER AF FORPLIGTELSER OG TILGODEHAVENDER TVISTER Side 2

13 Præambel Disse standardbetingelser er udarbejdet med henblik på anvendelse ved mindre offentlige indkøb. 1. GENERELT Nedenstående betingelser finder anvendelse i det omfang, de ikke fraviges ved skriftlig aftale mellem Kunden og Leverandøren. Ved Kunden forstås i det følgende Regionen eller en repræsentant herfor. Ved Leverandør forstås den med hvem Kunden indgår aftale om et køb. Ved tjenesteydelse forstås en arbejdspræstation, der ydes af leverandøren eller en repræsentant for denne. Såfremt en tjenesteydelse udover arbejdspræstationen også indeholder komponenter, reservedele o. lign., gælder standardbetingelser for henholdsvis levering af forbrugsvarer/teknisk udstyr herfor. Leverandøren og dennes ydelser skal opfylde den til enhver tid gældende danske lovgivning. Leverandøren, dennes personale og eventuelle underleverandører samt deres personale skal iagttage ubetinget tavshed med hensyn til oplysninger vedrørende Kundens eller andres forhold, som de får kendskab til i forbindelse med opfyldelse af denne kontrakt. Leverandøren må bruge Kunden som almindelig reference. Leverandøren må ikke uden Kundens forudgående, skriftlige tilladelse udsende offentlige meddelelser om aftalen eller offentliggøre noget om aftalens indhold, ligesom Leverandøren ikke må anvende Kunden i reklamemæssig sammenhæng uden Kundens forudgående skriftlige samtykke. 2. LEVERANCEN 2.1 Kvalitet/kvantitet Samtlige leverancer af forbrugsvarer og teknisk udstyr skal ledsages af en Side 3

14 følgeseddel, der angiver varebetegnelse, kvantum og Kundens ordrenummer, samt modtagerens navn og leveringssted Tjenesteydelser skal ledsages af en arbejdsseddel, der udspecificerer timeforbrug, kørsel, evt. leverancer af varer med varebetegnelse og kvantum, modtagerens navn og udførelsessted samt Kundens ordrenummer/rekvisitionsnummer, EAN-nummer, navn på rekvirenten og personreferencenummer Særlige sikkerhedsmæssige forhold, som knytter sig til leverancen eller dele deraf, skal skriftligt påpeges overfor Kunden, der er berettiget til at kræve speciel mærkning af sådanne varer Ved tjenesteydelser vedrørende service, reparationer o. lign. er Leverandøren forpligtet til at udarbejde en servicerapport/reparationsrapport, der udspecificerer, hvilken service/reparation der er udført, eventuelt hvilke reservedele, der er udskiftet, hvilke fejl der er konstateret, og hvorledes disse er udbedret. 2.2 Levering af varer og teknisk udstyr, samt udførelsestid for tjenesteydelser: Levering finder sted, når leverancen stilles til Kundens disposition for teknisk udstyr i driftsklar stand og for tjenesteydelser, når de er færdiggjort, jf og på det af Kunden anviste sted For forbrugsvarer og teknisk udstyr er leveringsbetingelsen Frit leveret Ved modtagelse af leverancer af forbrugsvarer har Kunden 5 arbejdsdage til at kontrollere, om leverancen opfylder aftalens krav, herunder mængder og kvalitet. Ved beskadiget emballage eller manglende kolli skal modtageren straks påtale dette overfor transportøren og gøre påtegning herom på fragtbrev, følgeseddel eller faktura. Samtidig skal Leverandøren informeres. For teknisk udstyr gælder ud over pkt også pkt : Omfatter leverancen udstyr, som skal afprøves, finder levering sted, når afprøvning er sket og leverancen fundet i orden, ved Kundens skriftlige godkendelse heraf. For tjenesteydelser gælder ud over pkt også pkt : Omfatter leverancen eller tjenesteydelsen installation og/eller montage og/eller programmering, skal Leverandøren, når arbejdet er fuldført, anmelde Side 4

15 dette skriftligt til Kunden. Kunden skal inden 10 arbejdsdage enten skriftligt godkende leverancens/tjenesteydelsens udførelse, eller indkalde til en afleveringsforretning, hvortil Leverandøren er pligtig at møde. Møder Leverandøren ikke til afleveringsforretningen, må han tage Kundens konklusioner og vurderinger for gyldige. Leverancen/tjenesteydelsen anses for at være afleveret, og risikoen overgået til Kunden, når afleveringsforretningen har fundet sted, med mindre der ved denne er påvist væsentlige mangler ved leverancen/tjenesteydelsen. Er der påvist væsentlige mangler, afholdes en ny afleveringsforretning, når Leverandøren har givet Kunden skriftlig meddelelse om, at manglerne er afhjulpet. Selv om der ved afleveringsforretningen konstateres mangler, der hver for sig anses for uvæsentlige, vil summen af mangler blive betragtet som væsentlig, såfremt disse ikke afhjælpes inden 10 arbejdsdage fra afleveringsforretningens afholdelse. I modsat fald betragtes udstyret først som afleveret, når manglerne er afhjulpne og skriftligt færdigmeldt Tager Kunden hele leverancen eller dele deraf i brug før afleveringstidspunktet, overgår ansvaret for leverancen eller de ibrugtagne dele til Kunden. Afhjælpningsperioden regnes ligeledes fra ibrugtagningstidspunktet. 2.3 Instruktion/brugervejledning Det påhviler Leverandøren efter aftale med Kunden at instruere Kundens personale i det omfang, en sådan instruktion er nødvendig for Kunden. For teknisk udstyr gælder ud over pkt også pkt : Leverandøren fremsender samtidig med levering af udstyret mindst 2 stk. kortfattede brugsanvisninger/betjeningsvejledninger på dansk til daglig anvendelse. Den kortfattede dansksprogede vejledning skal være udarbejdet med henblik på 1. at få fejlfrit udstyr til at fungere efter hensigten, 2. at sikre mod fejlagtig anvendelse, som kan skade udstyret, og at sikre korrekt rengøring og desinfektion m.v., 3. at tage størst mulig hensyn til bruger og tredjemand. Endvidere skal medfølge en dansk brugsanvisning/betjeningsvejledning, såfremt en sådan er mere omfattende eller specificeret end ovennævnte vejled- Side 5

16 ning. Ved levering skal medfølge et sæt tekniske manualer og diagrammer affattet på dansk, engelsk eller et af de skandinaviske sprog. 2.4 Afhjælpningspligt Leverandøren skal i minimum 1 år fra levering/godkendt afleveringsforretning/udførelse af tjenesteydelse yde vederlagsfri afhjælpning af fejl og mangler eller omlevering efter Købelovens bestemmelser Leverandøren er forpligtet til at påbegynde afhjælpning inden 48 timer efter Kundens reklamation er kommet frem til Leverandøren Leverandøren afholder samtlige omkostninger i forbindelse med afhjælpningen Undlader Leverandøren, på trods af skriftlig anmodning herom, at opfylde sine forpligtelser, jf. foranstående punkter, er Kunden berettiget til efter forudgående eller samtidig meddelelse til Leverandøren at lade det nødvendige udføre for Leverandørens regning. For teknisk udstyr gælder ud over pkt også pkt : Hvis nogen del af leverancen i den 1-årige afhjælpningsperiode viser sig mangelfuld/defekt i brug på grund af fejl i materialer eller udførelse, eller den ikke virker ifølge specifikationerne, skal Leverandøren uden beregning for Kunden straks rette sådanne fejl i materiale, udførelse eller konstruktion. Det kan ske ved enten at udskifte komponenter, enheder eller defekte dele, eller ved at der foretages fornøden reparation af udstyret eller enheder heraf Såfremt udstyr eller dele heraf viser sig at være defekt på grund af konstruktionsfejl, udstrækkes leverandørens forpligtelse efter til den tid, hvori udstyret har brugsværdi for Kunden dog højest 10 år efter udstyrets levering/godkendt afleveringsforretning Skal en del af udstyret udskiftes i afhjælpningsperioden, skal der fra udskiftningstidspunktet gælde en ny 1-årig afhjælpningsperiode for den udskiftede del. Såfremt en væsentlig del af udstyret udskiftes i afhjælpningsperioden, gælder der er ny 1-årig afhjælpningsperiode for hele udstyret fra udskiftningstidspunktet Leverandøren forpligtes at have tilgang til alle væsentlige reservedele, som er Side 6

17 nødvendige for drift af det i leverancen omfattede udstyr, så længe det har brugsværdi for Kunden dog højest 10 år. 3. PRIS BETALING SIKKERHEDSSTILLELSE 3.1 Pris De aftalte priser er nettopriser ekskl. moms i danske kroner men inkl. evt. øvrige afgifter (told mv.) Priserne dækker alle de med leverancerne forbundne omkostninger, herunder levering, service og support etc. 3.2 Betaling Betalingsbetingelserne er løbende måned plus 30 dage efter levering og Kundens modtagelse af fyldestgørende elektronisk faktura Faktura skal være påført Kundens ordrenummer EAN-nummer, personreferencenummer, leveringsdato, leveringssted, varebetegnelse, priser og kvantum. For tjenesteydelser endvidere timeforbrug og pris, eventuel kørsel etc. 4. LEVERANDØRENS MISLIGHOLDELSE 4.1 Forsinkelser Såfremt Leverandøren må forudse en forsinkelse i leveringen eller i udførelse af tjenesteydelsen, skal Leverandøren straks give skriftlig meddelelse til Kunden med angivelse af såvel årsag til forsinkelsens opståen som forventet varighed/omfang af forsinkelsen Så snart muligheden for, at Leverandøren kan levere til tiden eller udføre tjenesteydelsen til tiden, må anses for udelukket, og der ikke er indgået aftale om ny leveringsdato, kan Kunden hæve købet i overensstemmelse med Købelovens regler herom Kunden anser enhver forsinkelse for væsentlig. Såfremt Leverandøren ikke leverer til aftalt tid eller udfører tjenesteydelsen til aftalt tid, er Kunden berettiget til at hæve den pågældende ordre helt eller delvis, uanset overskridelsens varighed. 4.2 Mangler Leverandøren er ansvarlig for fejl og forsømmelser efter dansk rets almindelige regler for handelskøb. Side 7

18 For teknisk udstyr gælder ud over pkt også pkt : Uanset bestemmelserne i pkt om afhjælpningspligt er Kunden berettiget til at afvise leverancen og til at hæve aftalen, såfremt det viser sig, at leverancen er behæftet med uvæsentlige mangler, som ikke udbedres i overensstemmelse med pkt Uanset bestemmelsen i pkt. 2.4 om afhjælpningspligt, er Kunden berettiget til at kræve, at Leverandøren dækker alle dokumenterede tab, som er påført Kunden i anledning af, at leverancen har vist sig at være mangelfuld. 4.3 Dækningskøb Hæves købet/ordren, er Kunden berettiget til at foretage dækningskøb og for tjenesteydelsers vedkommende lade en anden leverandør udføre tjenesteydelsen på samme vis i overensstemmelse med Købelovens regler. 4.4 Tredjemandsrettigheder Leverandøren indestår for, at Leverandørens ydelser ikke krænker andres rettigheder, herunder ejendomsrettigheder, patenter eller ophavsrettigheder. Leverandøren er pligtig at holde Kunden skadesløs for ethvert krav, herunder sagsomkostninger, som måtte blive rejst imod Kunden, som følge af evt. krænkelser. 4.5 Produktansvar og erstatningsansvar Leverandøren er i overensstemmelse med dansk produktansvarslovgivning og dansk rets almindelige regler for erstatning, ansvarlig overfor Kunden for den skade, som leverancen eller tjenesteydelsen eller Leverandøren påfører Kunden Leverandøren er pligtig at holde Kunden skadesløs for ethvert krav, herunder sagsomkostninger, som måtte blive rejst imod Kunden, og som er forårsaget af fejl eller mangler ved leverancen/tjenesteydelsen Rejses krav imod Kunden begrundet i forhold omkring leverancen eller tjenesteydelsen, er Leverandøren pligtig samtidig at lade sig sagsøge ved den domstol, som behandler erstatningskrav rejst mod Kunden Leverandøren kan pålægges at tegne erhvervs- og produktansvarsforsikring på sædvanlige vilkår, som skal dække Leverandørens ansvar i forbindelse med leverancen/tjenesteydelsen. Gyldig police skal på forlangende forevises Kunden. Side 8

19 4.6 Force majeure Leverandøren er ansvarlig for misligholdelse af kontrakten, med mindre misligholdelsen skyldes forhold, Kunden bærer ansvaret eller risikoen for, eller skyldes force majeure Force majeure foreligger, når korrekt opfyldelse af aftalen er umulig, og dette skyldes ekstraordinære omstændigheder, som Leverandøren ikke kunne afbøde og ikke burde have forudset så som krig, usædvanlige naturbegivenheder, brand, strejker eller lockouts. For så vidt angår strejker og lockouts er det en betingelse, at disse forhold ikke blot rammer Leverandørens virksomhed. Leverandøren er forpligtet til i videst muligt omfang at opretholde et nødberedskab Kunden er ansvarsfri under samme betingelser som Leverandøren, jf Hver part afholder egne omkostninger / bærer egne tab som følge af en force majeure begivenhed Hvis opfyldelsen af aftalen helt eller på væsentlige punkter har været umuliggjort på grund af force majeure i en sammenhængende periode på mere end 60 dage eller i mere end 100 dage i en periode på 1 år, kan Kunden vælge at ophæve aftaleforholdet. I så fald gælder pkt KUNDENS MISLIGHOLDELSE 5.1 Såfremt Kunden på aftalt leveringstidspunkt eller aftalt udførelsestidspunkt ikke kan modtage leverancen eller tjenesteydelsen helt eller delvis, bærer Kunden alle dokumenterede udgifter og risici herved. 5.2 Det påhviler Kunden skriftligt at meddele leverandøren forsinkelsen, så snart det anses for udelukket, at Kunden kan modtage leverancen eller tjenesteydelsen til aftalt tid. Ny leveringsdato skal straks herefter aftales. 5.3 Betaler Kunden ikke købesummen eller dele heraf rettidigt, påløber der fra forfaldsdagen at regne rente i henhold til renteloven. 6. OVERDRAGELSER AF FORPLIGTELSER OG TIL- GODEHAVENDER 6.1 Leverandøren er eneansvarlig over for Kunden. Side 9

20 6.2 Leverandøren kan kun med Kundens skriftlige samtykke helt eller delvis sætte en anden i sit sted. Leverandøren er berettiget til at anvende underleverandører, som er oplyst ved aftaleindgåelse, men ansvaret for korrekt opfyldelse af leverancen påhviler Leverandøren fuldt ud. Hvis Leverandøren i aftaleperioden ønsker at skifte underleverandører, skal dette godkendes af Kunden. Kunden kan ikke nægte godkendelse uden saglig grund Leverandøren kan kun med Kundens skriftlige samtykke helt eller delvis diskontere eller overdrage sit tilgodehavende til tredjemand. 7. TVISTER 7.1 For denne aftale gælder dansk ret. 7.2 Uoverensstemmelser i forbindelse med den indgåede aftale søges afgjort ved forhandling mellem Parterne. Hvis Parterne er enige herom, kan der inddrages en uvildig mægler til løsning af uoverensstemmelsen. Udgiften til mægleren afholdes af Parterne i fællesskab. 7.3 Kan uoverensstemmelserne ikke afgøres ved forhandling eller mægling, er hver af Parterne berettiget til at kræve uoverensstemmelsen afgjort af domstolene ved Kundens værneting. 7.2 Uoverensstemmelser i forbindelse med en aftale søges afgjort ved forhandling. Kan uoverensstemmelser ikke afgøres ved forhandling, afgøres disse af domstolene efter dansk ret. Værneting fastsættes ud fra kundens valg. Side 10

21 Regionshospitalet Silkeborg, bygning 15 C.1 Laminar airflow til OP-flowstue C. FÆLLESBESTEMMELSER C BYGGEPLADSBESTEMMELSER C.01 Byggeplads og samarbejde med øvrige entreprenører Flow-leverancen er en del af større ombygning i området, der fordeler sig over 4 etaper. Flow-udstyret skal etableres under etape 3, hvor OP-flowstuen skal etableres. Flow/mediebro mv. skal indbygges sammen med det forsænkede loft i OP-stuen. Ombygningsområdet er for etape 3 s vedkommende temmelig snævert, hvorfor arbejdet og koordination skal udføres i nært samarbejde med de øvrige entreprenører på pladsen. Når flow-leverance og udstyrsplaceringen er aftalt med bygherre, herunder indtegnet med mål på tegninger, afholdes der et koordineringsmøde i Teknisk Afdeling evt. som en del af den igangværende møderække for byggemøder. Det skal bemærkes at der i OP-flowstuen vil bliver etableret ventilationsfrembragt overtryk (med lukkede døre) på + 10 Pa. Luftskiftet for OP-flowstuen etableres fra særskilt zone 1 ifm. hovedaggregat der betjener hele etagen i bygn. 15 dette aggregat er under udførelse. Mandskabsfaciliteter: Mandskabs/sanitetsvogn (10 mandsmodul med toilet- og baderumsfacilitet samt frokostrum) er etableret under 01-murerentreprisen ifm. de øvrige bygningsarbejder. Såfremt der vil være et yderligere behov, kan Teknisk Afdeling være behjælpelig med at finde omklædnings- og baderums-faciliteter i hospitalets bygninger. Stillads og adgangsforhold: Byggestillads er etableret under 01-murerentreprisen i forbindelse med de øvrige bygningsarbejder. Leverandør af flow-udstyret skal dog selv sørge for at udstyr bliver hejst op til OP-flowstuen på niveau 2 (svarende til 2. sal set i forhold til terræn på bygningens vestvendte side den facade med OP-flowstuen) samt op til tagteknikhus på niveau 3. Alt efter udstyrs størrelse, kan der evt. i forbindelse med etablering træffes nærmere aftale med Teknisk Afdeling om der i givet fald kan gøres brug af bygningens elevatorer (dette er dog ikke muligt vedr. udstyr, der skal placeres i tagteknikhuset på niveau 3). Det afhænger dog meget af udstyrets dimensioner samt om det er praktisk muligt at transportere udstyret frem til OP-flowstuen pga. skærmvægge og indretning i øvrigt. Der skal derfor som udgangspunkt regnes med at alt udstyr skal hejses ind gennem facadevinduesparti (der under etape 3 anvendes som udvendig byggepladsadgang). Container for div. affald løbende i byggeperioden: Affaldscontainere til brug for øvrige håndværkere er opstillet under 01-murerentreprisen, og kan benyttes af 11-Flow-entreprisen (flow-leverandør) til bl.a. emballage. Specialaffald (kun i små mængder) kan evt. efter nærmere aftale med Teknisk Afdeling deponeres i TA s containere ved bygn. 12. Værn og sikkerhed: 11-flow-leverandør skal i forbindelse med indhejsning sørge for, at alle sikkerhedsbestemmelser bliver overholdt. Såfremt der bliver behov for midlertidigt at placere udstyr på stilladsdæk skal 01- murerentreprenør kontaktes for at give tilladelse til, om stilladset kan bære lasten fra udstyret. 11-flow-leverandør skal sikre overholdelse af bestemmelser om beskyttelse på arbejdspladsen og om arbejdsforhold i øvrigt på stedet.

22 Regionshospitalet Silkeborg, bygning 15 C.2 Laminar airflow til OP-flowstue C. FÆLLESBESTEMMELSER Byggestrøm: Der vil under entreprise 07-EL være etableret byggepladsstrøm som 11-flowleverandør kan gøre brug af i forbindelse med montering af maskiner og udstyr. C.02 Tilkørselsforhold Teknisk afdeling anviser areal til aflæsning efter behov. Tilkørsel for af- og pålæsning (kortvarig) kan ske på området. Der må i den forbindelse ikke ske nogen form for blokering af tilkørselsforhold. Bemærk i den forbindelse, at vejen mellem bygning 9 og 15 er en brandvej, altså kun af- og pålæsning her. Ved større og længerevarende aflæsninger skal Teknisk Afdeling kontaktes af hensyn til den øvrige færdsel på hospitalets område. Levering af materialer mv. forventes at skulle ske via byggepladsstilladset. Som udgangspunkt må elevatorer i området ikke benyttes. Inventar- og specialudstyr kan dog efter nærmere aftale med Teknisk Afdeling evt. transporteres op på etagen via elevator. C.03 Frokoststue Hospitalets kantine i bygning 7 niveau 3 kan evt. benyttes til frokoststue i hele byggeperioden, hvis pladsen i skurvognen skulle blive for trang. C.04 Sanitære forhold Der henvises til den under pkt. C.01 beskrevne mandskabs-/sanitetsvogn. Evt. yderligere muligheder aftales nærmere med Teknisk Afdeling. C.05 Interimistiske afdækninger Entreprenør/leverandør er pligtige til at foretage alle interimistiske og midlertidige afskærmninger/afdækninger i forbindelse med indhejsning og installering af udstyr. Alle udgifter i forbindelse med ovennævnte foranstaltninger skal være medregnet i entreprenørens/leverandørens tilbud. C.06 Bilparkering Al parkering for de beskæftigede på byggepladsen skal ske inden for byggepladsindhegningen, og dem, der ikke er plads til her, efter nærmere aftale med Teknisk Afdeling. Som udgangspunkt kan der ikke påregnes etableret plads for personbilparkering i nærheden af byggepladsen. C.07 Firmaskilte Der kan ikke opsættes firmaskilte ud over på de firmaejede, evt. containere etc. C.08 Alkohol Opbevaring/nydelse af alkohol er forbudt på hospitalsområdet. Dette gælder også på selve byggepladsen, i skurvogne og i biler. C.09 Rygning Rygning er generelt forbudt i alle sygehusets bygninger, herunder tunneler og gangarealer. Det vil kun være tilladt at ryge i det fri. C.10 Mobiltelefoner Mobiltelefoner må anvendes med måde i hospitalets bygninger bortset fra områder, hvor forbud direkte er skiltet ved afdelingerne.

23 Regionshospitalet Silkeborg, bygning 15 C.3 Laminar airflow til OP-flowstue C. FÆLLESBESTEMMELSER BYGGEPLADSENS DRIFT C.11 Stilladser Entreprenør/leverandør er hver især pligtig til at udføre stillads for arbejdsrutiner, der kræver dette i henhold til gældende regler. C.12 Kran og hejs, sliske mv. Entreprenør/leverandør er hver især pligtig til at sørge for transport af materialer ind og ud af bygningen. Evt. kraner, lifte, stilladser, sliske mv. ud over det tidligere nævnte, må de enkelte entreprenører selv bekoste. C.13 Aflåsning af byggeplads Entreprenør/leverandør har hver især ansvaret for at sikre materialer og værktøj i byggeperioden, idet det ikke altid vil være muligt at etablere aflåsning i de aktuelle områder pga. flugtvejsproblematik fra øvrige bygninger. INSTALLATIONER I BYGGEPERIODEN C.14 Elforsyning Byggepladsstrøm og orienteringsbelysning udføres af el-entreprenør. Alle øvrige midlertidige tilslutninger og installationer til maskiner og materiel i øvrigt påhviler den enkelte entreprenør. Det tilkommer entreprenør/leverandør selv at etablere den nødvendige arbejdsbelysning. Entreprenørerne er pligtige til at vedligeholde egne arbejdsbelysninger samt fjerne dem efter endt brug. C.15 Interimistisk telefon Der etableres ikke speciel telefon for byggepladsen. C.16 Vandinstallation Byggepladsvand udføres af VVS-entreprenør. C.17 Vedligeholdelse af installationer Det skal pointeres, at der skal arbejdes på et hospital, hvor opretholdelse af forsyningssikkerhed er livsvigtig, hvorfor der skal udvises stor agtpågivenhed i forbindelse med håndtering af installationer og forsyningsanlæg. Vedligeholdelse af installationer i byggetiden påhviler den entreprenør, der har etableret disse. Udgifter i forbindelse med gener på grund af strømafbrydelser er bygherren uvedkommende. Udgifter i forbindelse med retablering af kabler og ledninger, der beskadiges af entreprenørerne, er bygherren uvedkommende. Entreprenørerne bærer det fulde ansvar for skader, der er forårsaget ved uforsvarlig anvendelse eller behandling af installationerne. C.18 Forbrug af vand, varme og el Vandafgift og forbrug af vand til byggebrug betales af bygherren. Evt. behov for forbrug af fjernvarme til udtørring betales af bygherren. Strømforbrug til byggebrug betales af bygherren.

24 Regionshospitalet Silkeborg, bygning 15 C.4 Laminar airflow til OP-flowstue C. FÆLLESBESTEMMELSER BESKYTTELSE AF MATERIALER C.19 Oplag af materialer Intet rum i bygningen må anvendes til lager eller værksted uden tilladelse fra Teknisk Afdeling. Såfremt det er blevet tilladt en entreprenør at oplagre materialer, varer eller leverancer i bygningerne, skal han beskytte disse mod enhver form for beskadigelse eller overlast og på anmodning flytte dem, såfremt fremdriften for øvrige entreprenørers arbejder kræver dette. Ovenstående bestemmelser omfatter ligeledes eventuelle bygherreleverancer. BESKYTTELSE AF BYGNINGSDELE C.20 Afdækning Entreprenøren skal selv sørge for beskyttelse af bygningsdele eller leverancer, når arbejdet kræver dette, ligesom han er ansvarlig for skader, som hans folk måtte forvolde på disse. Beskyttelsen er ikke begrænset til egne arbejder. C.21 Almindelige efterreparationer Udføres løbende under arbejdets gang og inden arbejdets aflevering. I garantiperioden er alle entreprenører pligtige til uden vederlag at afhjælpe alle mangler, der måtte være en følge af mindre godt arbejde eller fejl, der kan lægges ham til last. For træarbejders vedkommende omfatter garantien tillige eftersyn og afhjælpning af mangler ved det færdige arbejde, som opstår ved at træværket arbejder, og maleren må reparere malede dele, der bliver beskadiget som følge af entreprenørens afhjælpning. C.22 Lukning og aflåsning af bygning Den enkelte entreprenør hæfter selv for tyveri af eller hærværk mod bygningsdele og leverancer, der er omfattet af hans arbejde. C.23 Vandskader Entreprenør/leverandør skal rettidigt forberede og gennemføre foranstaltninger til forhindring af skader forårsaget af nedbør (sne og regn) samt skader som følge af at opfugtet træværk udtørrer. Ansvaret for skader som følge af undladelse heraf påhviler den entreprenør/leverandør, der er årsag til skaden. C.24 Frostskader For frostskader hæfter den entreprenør/leverandør, hvortil skaden på bygning/materiel kan henføres. Også under eventuelle arbejdsstandsninger skal den enkelte entreprenør sørge for gennemførelse af de nødvendige beskyttelsesforanstaltninger.

25 Regionshospitalet Silkeborg, bygning 15 C.5 Laminar airflow til OP-flowstue C. FÆLLESBESTEMMELSER SIKKERHEDSBESTEMMELSER C.25 Generelt Arbejdsministeriets til enhver til gældende cirkulærer og bekendtgørelser om virksomhedens sikkerheds- og sundhedstjeneste skal nøje overholdes. Samtlige udgifter, der eventuelt påføres den enkelte entreprenør/leverandør i forbindelse hermed, skal være indregnet i tilbudssummen. Entreprenør/leverandør bærer det fulde ansvar for at interimistiske afspærringer eller andre sikkerhedsforanstaltninger ved egne arbejder er anbragt i henhold til gældende overenskomster og Arbejdstilsynets anvisninger. Hvis de af hensyn til arbejdet midlertidigt må fjernes, skal de snarest genopsættes - senest når arbejdsstedet forlades. C.26 Sikkerhedsmøder Entreprenør/leverandør er udpeget som sikkerhedskoordinator vedr. egne arbejder. Sikkerhedsmøder afholdes, når bestemmelserne herom tilsiger dette. Udgifter i forbindelse med sikkerhedsmøder skal være indeholdt i tilbudet. C.27 Advarselsskilte Den enkelte entreprenør/leverandør skal selv sørge for opsætning af advarselsskilte i den udstrækning, myndighederne og arbejdet kræver det. C.28 Arbejdsmiljø Tilstødende bygninger er i brug i byggeperioden. Der skal derfor tages hensyn til, at frembringelse af støv og støj begrænses mest muligt. Evt. ghettoblaster eller lignende må anvendes efter nærmere aftale med Teknisk Afdeling. Musikstøj skal i så fald begrænses til 45 dba målt ved den nærmeste hospitalsarbejdsplads. Ved frembringelse af støv ved nedbrydning, rillefræsning m.m., skal den enkelte entreprenør/leverandør selv sørge for, at generende støv bortskaffes fra bygningen ved hjælp af lokale udsugningsanlæg på værktøj fra rum. RENHOLDELSE/RENGØRING C.29 Generelt Affald fra egen entreprise/leverance er den enkelte entreprenør/leverandør pligtig til selv at henlægge i containere eller bortskaffe. Bygningens affaldssystemer må ikke benyttes. C.30 Renholdelse af bygning/byggeplads Det påhviler den enkelte entreprenør/leverandør at renholde byggepladsen og bortkøre affald. Det bemærkes, at affald skal fjernes fra bygningen uafladeligt. Affald, der ikke fjernes, vil blive fjernet på byggeledelsens foranledning, og udgifterne hertil vil blive pålagt den entreprenør/leverandør, der er årsag til forholdet. Den enkelte entreprenør/leverandør skal sørge for, at åbninger fra ombygningsområdet til bygningen i øvrigt ved støvende aktiviteter er forsvarlig lukket med plastik og tape eller tilsvarende. Hver entreprenør skal indregne, at der stilles med 1 mand pr. entreprise hver fredag i byggeperioden til fælles oprydning, fejning/støvsugning mv.

26 Regionshospitalet Silkeborg, bygning 15 C.6 Laminar airflow til OP-flowstue C. FÆLLESBESTEMMELSER MÅLTAGNING/KONTROL C.31 Afsætning - måltagning Al afsætning og måltagning skal udføres af den respektive entreprenør/leverandør. Ukendskab til eksisterende forhold er bygherre uvedkommende. Entreprenør/leverandør har ansvaret for, at alle mål vedrørende hans entreprise nøje overholdes. Entreprenøren/leverandøren må derfor kontrollere alle mål vedrørende andre entrepriser, som kan påvirke eget arbejde. Hvis foreskrevne tolerancer eller andre målangivelser ikke er overholdt, skal dette straks meddeles tilsynet. C.32 Kontrol Tilsyn med konstruktioner og installationer, som i henhold til love eller vedtægter skal ske ved offentlig myndighed, skal rekvireres af den pågældende entreprenør. C.33 Generelle tolerancekrav Alle arbejder skal, medmindre andet er nævnt i efterfølgende beskrivelser, udføres inden for de tolerancekrav, som fremgår af Dansk Standard, Dansk Ingeniørforenings Normer og Generelle Branchebestemmelser. C.34 Kvalitetssikring Hver enkelt entreprenør skal udføre kvalitetssikring for egne arbejder, herunder udføre den nødvendige dokumentation. Dokumentationsmappe afleveres til bygherre i forbindelse med aflevering.

27 Regionshospitalet Silkeborg, bygning 15 SIDE D. 1 Laminar airflow til OP-flowstue D. KRAVSPECIFIKATION D.0 KRAVSPECIFIKATION D.1 ALMINDELIGE BESTEMMELSER D.1.01 D.1.02 D.2.00 Ydelsen og leverancen skal udføres i nøje overensstemmelse med: a. De øvrige udbudsdokumenter, herunder tidsplan som hører til dette udbud. b. De øvrige beskrivelsesafsnit, som hører til dette udbudsmateriale. c. De øvrige bilag, som hører til dette udbudsmateriale. d. Den til enhver tid gældende lovgivning, som knytter sig til nærværende ydelse/leverance. INDHOLD, KRAVSPECIFIKATION OG YDELSENS OMFANG - Indledning og henvisninger - Definitioner på ydelser - Krav til leverandør/entreprenør - Tekniske maskinanlæg og tilhørende udstyr, som indgår i dette udbud - Henvisninger til gældende lovgivning - Overordnede krav til operations-flowet - Detaljerede krav til udformning og bestykning af flowet, mediebro mv. - Overordnede krav til OP-flowstuen og flowet med hensyn til luftkvalitet mv. - Installationsforsyning til flowet fremført af bygherre - Udstyrsinstallering - Udstyrsidriftsætning - Validering - Dokumentation - Service og tilkald - Løst tilbehør - Personaleinstruktion og uddannelse - Dataoverførsler - Opdatering - Garanti - Enhedspriser - Kvalitetssikring Indledning og henvisninger Dette beskrivelsesafsnit omhandler beskrivelse af ydelser og leverancer i forbindelse med levering, installering og idriftsætning af et komplet anlæg for laminar airflow (LAF) med vertikal nedadgående luftstrøm over operationslejet. Anlægget skal primært anvendes i forbindelse med kirurgiske operationer (hofte-, knæleds- og rygoperationer). Anlægget skal kunne opfylde renhedskrav defineret som ultra-ren luft med mindre end 10 CFU/ m 3 LAF-systemet skal kunne dække et arbejdsareal på cirka 3,5 m x 3,1 m (længde x bredde) Vedrørende udstyr - maskinanlæg - tilbehør mv. se oversigt under pkt. D Leverandør/entreprenør skal ud fra sit udstyrsvalg til den konkrete opgave tage hensyn til de stedlige fysiske forhold (se tegninger i henhold til bilagslisten) og på basis heraf fremkomme med indretningsforslag sammen med afgivelse af tilbud. Det forudsættes, at leverandør/entreprenør er specialist inden for sit område, hvorfor specifikke udstyrsog maskindata, kvalitetskrav, ydelsesdata mv. ikke er specificeret vedrørende alle forhold i denne beskrivelse. Desuden forudsættes det, at leverandør/entreprenør er bekendt med lovgivning, direktiver og standarder på området: Leverandør/entreprenør skal således garantere, at det tilbudte udstyr overholder danske lo-