Fællesbetingelser AB 18

Transkript

1 Fællesbetingelser AB udgave, december 2018

2 Forord Nærværende Fællesbetingelser (FBS) udgør s almindelige juridiske vilkår for aftaler med underentreprenører. Dette gælder principielt uanset hvilke betingelser, entrepriseform m.v., selv måtte virke under i forhold til sin kunde (bygherren). Betingelserne består af Generelle Bestemmelser (GB) og de AB 18-relaterede Supplerende Bestemmelser (SB) med bilag. Indhold Forord... 1 Generelle Bestemmelser (GB) Almene forhold Arbejdsmiljø og eksternt miljø Kvalitetsstyring Byggepladsforhold Vejrligsforanstaltninger Udsparinger, huller m.v Præstation af nøgletal Supplerende Bestemmelser (SB) AB 18 med tilføjelser A. Aftalegrundlaget B. Sikkerhedsstillelse og forsikring C. Udførelse af entreprisen D. Betaling E. Tidsfristforlængelse og forsinkelse F. Aflevering G. Mangler H. 1- og 5-års eftersyn I. Ophævelse J. Tvister aogk.dk Side 1 af 85

3 Generelle Bestemmelser (GB) 1. Almene forhold Betegnelsen Adserballe & Knudsen anvendes som synonym for. Gennem efterlevelse af krav-elementerne i FBS og det øvrige udbudsmateriale samt i gældende regler og normer skal underentreprenøren overholde Adserballe & Knudsens politikker herunder virksomhedens CSR-politik som ligger til gennemsyn på Underentreprenørens faktura/opgørelse skal tilgå Adserballe & Knudsen, Ryttermarken 6,, som elektronisk faktura (OIO) ved brug af nedenstående oplysninger: CVR-nummer: EAN-nummer: Følgende skal fremgå af fakturaen: Byggesagsnummer Indkøber/byggeleder/vores reference Evt. forbrugssted Kontoudtog eller lignende kan sendes til kontoudtog@aogk.dk. Underentreprenøren/leverandøren skal, hvor intet andet er angivet, tillade audit af dennes styringssystemer for kvalitet, miljø og arbejdsmiljø fra Adserballe & Knudsens interne auditorer eller en af Adserballe & Knudsen udpeget uvildig auditor til sikring af efterlevelse af krav fra Adserballe & Knudsen og dennes kunde. Overdrager underentreprenøren helt eller delvist opdraget til anden side (se hertil ad AB 18 8 stk.1 og 4) indestår han for, at der ikke derved eller ved senere heraf afledt videreoverdragelse sker en forringelse af Adserballe & Knudsens rettigheder og forudsatte håndhævelsesmuligheder. Dette gælder ikke mindst i relation til de mellem parterne vedtagne vilkår for arbejdsforhold og adfærd m.m. på pladsen herunder bl.a.: aogk.dk Side 2 af 85

4 At der aldrig må beskæftiges illegal arbejdskraft. At såfremt arbejdsforhold af den i nærværende udbud/kontrakt omhandlende art enten ikke er omfattet af en kollektiv overenskomst eller en sådan dog ikke positivt er tiltrådt, må løn- og arbejdsvilkår hos underentreprenøren eller dennes underentreprenører ikke være mindre gunstige end de kår, som i almindelighed bydes arbejdstagere, der på udførelsesstedet præsterer arbejder af tilsvarende art. At der er totalforbud for alle mod at være påvirket af eller indtage rusmidler på arbejdspladserne i arbejdstiden. At rygning kun er tilladt i de områder, som Bygherren definerer. At der skal bæres hjelm og sikkerhedssko (med sømværn) i hele byggeperioden (evt. fravigelse fra hjelmpåbud skal fremgå af sagens PSS). At der altid skal bæres synlighedspåklædning (minimum synlighedsveste) ved arbejde udendørs Udenlandsk arbejdskraft Underentreprenøren erklærer ved tiltrædelse af nærværende underentrepriseaftale med Adserballe & Knudsen, at alle ansatte hos Underentreprenøren og dennes eventuelle underentreprenører har gyldig opholds- og arbejdstilladelse i Danmark og er ansat efter gældende overenskomster/minimumslønsæt. Eventuelle udgifter i forbindelse med blokade fra fagforeningerne på grund af ansættelsesforhold eller lønninger hos Underentreprenøren og dennes eventuelle underentreprenører vil blive modregnet i Underentreprenørens tilgodehavende. Underentreprenøren er i overensstemmelse med ILO-konvention nr. 94 om arbejdsklausuler forpligtet til at sikre, at ansatte og eventuelle underleverandørers ansatte tilsikres løn (herunder særlige ydelser), arbejdstid og andre arbejdsvilkår, som ikke er mindre gunstige end dem, der i henhold til en gældende kollektiv overenskomst, voldgiftskendelse, nationale love eller administrative forskrifter gælder for arbejde af samme art inden for vedkommende fag eller industri, hvor arbejdet udføres. Underentreprenøren skal på forlangende dokumentere overholdelse af ovenstående. Brud på konventionen betragtes som væsentlig misligholdelse, og Adserballe & Knudsen har ret til at lade de berørte delarbejder eller den resterende del af underentreprisen udføre af anden underentreprenør. Alle meromkostninger, der er forbundet hermed, vil blive modregnet i Underentreprenørens tilgodehavende. Hvis ikke andet aftales, sker modregning ved, at Adserballe & Knudsen modregner det fulde beløb i henhold til Underentreprenørens acontobegæringer og fakturaer, indtil et beløb svarende til kravets størrelse er modregnet. Underentreprenøren skal til Adserballe & Knudsen fremvise pas eller kørekort, samt ansættelsesbevis/- kontrakt på de ansatte med henblik på entydig identifikation og Adserballe & Knudsens udstedelse af Id-kort, aogk.dk Side 3 af 85

5 indeholdende billede samt relevant identifikation af den ansatte med navn, firma, medarbejdernummer og lignende. Underentreprenøren skal til Adserballe & Knudsen aflevere liste over de ansatte, som Underentreprenøren og dennes eventuelle underentreprenører benytter til entreprisen. Listen skal til enhver tid være opdateret. Underentreprenøren skal på forlangende inden for to hverdage fremlægge dokumentation for, at der er sket indberetning af A-indkomst, A-skat og evt. arbejdsudlejeskat for de ansatte, som Underentreprenøren og dennes eventuelle underentreprenører benytter til entreprisen. Dokumentation fremlægges i form af udskrift fra E-indkomstsystemet eller kvittering for betalt arbejdsudlejeskat. 2. Arbejdsmiljø og eksternt miljø Såvel eksternt miljø som arbejdsmiljø prioriteres. Underentreprenøren skal til enhver tid overholde gældende regler vedrørende arbejdsmiljø, sikkerhed og sundhed på byggepladsen, og Underentreprenøren er ansvarlig for at etablere og vedligeholde de sikkerhedsforanstaltninger, som er nødvendige for arbejdets udførelse, jf. gældende regler. I det omfang der i aftalegrundlaget jvf. Underentreprisekontrakt er fastsat skærpede regler for Underentreprenørens entreprise, skal Underentreprenøren overholde disse skærpede regler. Underentreprenøren skal afholde enhver omkostning forbundet med overholdelse af arbejdsmiljøreglerne, herunder omkostninger som følge af påbud fra Arbejdstilsynet. I tilfælde hvor udbudsmaterialet ikke yder tilstrækkelig vejledning vedrørende arbejdsmiljøforholdene for den pågældende entreprise, eller hvor bygherren i øvrigt ikke overholder sine forpligtelser i den henseende, er Underentreprenøren forpligtet til selv at initiere, tilrettelægge og håndtere berigtigelse af forholdene med henblik på overholdelse af arbejdsmiljøreglerne. Underentreprenøren er ikke berettiget til merbetaling herfor, ligesom Underentreprenøren ikke skal indhente Adserballe & Knudsen eller Bygherrens anvisninger, medmindre der er tale om helt ekstraordinære forhold. 2.1 Underentreprenørs ledelsesansvar Det præciseres, at underentreprenøren fuldt og helt har det miljøretlige ledelsesansvar herunder tilsyn og instruktion af arbejdsmiljø over for egne ansatte, og at alene underentreprenøren er forpligtet til konsekvent aogk.dk Side 4 af 85

6 at indskærpe, sikre og håndhæve de gældende miljøregler over for disse. Uden indskrænkning af omtalte ansvar/pligter, og navnlig uden at Adserballe & Knudsen herved overtager underentreprenørens ledelsesansvar m.v., kan Adserballe & Knudsen dog over for underentreprenøren og eventuelt på hans vegne påtale ethvert brud på reglerne om arbejdsmiljø og/eller eksternt miljø. Underentreprenøren er pligtig at forvisse sig om pladsens specifikke regler og retningslinjer. Ansattes overtrædelse kan medføre skriftlig advarsel og ved gentagen eller alvorlig overtrædelse heraf bortvisning fra pladsen. Brud på regler/aftaler om sikkerhed og arbejdsmiljø eller eksternt miljø ( miljøregler ) er altid at betragte som en væsentlig misligholdelse til betydelig ulempe for Adserballe & Knudsen. Ved gentagen eller alvorlig påtale af sådanne misligholdelser på pladsen forbeholder Adserballe & Knudsen sig derfor ret til straks at afbryde samarbejdet efter nærværende FBS og principperne i AB og 63. Meddelelse herom skal dog være særskilt påtegnet af Adserballe & Knudsens ledelsesrepræsentant på miljøområdet. 2.2 Sikkerhedsarbejde Sikkerhedsarbejdet på pladsen koordineres af bygherrens udpegede sikkerhedskoordinator, der indkalder til regelmæssige sikkerhedsmøder mindst én gang hver anden uge. Underentreprenøren er forpligtet til at være repræsenteret på disse møder. Hvor der skal etableres sikkerhedsgrupper, skal underentreprenøren stille med sikkerhedsrepræsentant samt arbejdsleder. Underentreprenøren skal kunne fremvise planlægning og dokumenteret egenkontrol af arbejdsmiljø, herunder kontrol af at de gældende almene og sagsspecifikke arbejdsmiljøregler overholdes. Dokumentationen omfatter bl.a. ArbejdsPladsVurderinger (APV er) for egne arbejder, krancertifikater, påkrævede kursusbeviser, logbog for kontroller iht. stærkstrømsdirektivet o.l. Dersom en underentreprenør ikke opfylder sine sikkerhedsmæssige forpligtelser, kan koordinatoren såfremt omstændighederne tilsiger det uden varsel lade forholdet ordne for underentreprenørens regning. 2.3 Plan for sikkerhed og sundhed Underentreprenøren er pligtig til at komme med input til Plan for Sikkerhed og Sundhed (PSS) og ved sikkerhedsmøder bidrage med relevante rettelser og tilføjelser til ajourføring af PSS. aogk.dk Side 5 af 85

7 Som en integreret del af PSS udarbejdes der en byggepladsplan. Af denne vil man kunne orientere sig om omfanget af P-pladser, veje, interimistiske køreveje, stier, flugtveje, placering af førstehjælpsudstyr, oplagspladser m.m. 2.4 Uheld og ulykker m.v. Som del af sin aktive deltagelse i sikkerheds- og miljøarbejdet er underentreprenøren pligtig at rapportere alle uheld, ulykker, påbud, forbud, nærvedulykker o.l. hændelser til Adserballe & Knudsens byggeledelse, også hvor skadelidte har haft mindre end én dags fravær. Rapporteringen skal omfatte underentreprenørens ulykkesfrekvens samt antal ulykker på byggesagen. Ved uheld eller ulykker, som har haft konsekvenser for det eksterne miljø, skal underentreprenøren ligeledes rapportere dette til byggeledelsen. Det samme gælder ved identifikation af ikke-kortlagte forekomster af forurenet jord. Hvad enten der er tale om arbejdsmiljø- eller miljøuheld/-ulykker skal underentreprenøren uden tøven følge de anvisninger, der er angivet i Adserballe & Knudsens beredskabsplan for byggesagen. 2.5 Skiltning Advarsels- og henvisningsskilte skal opsættes i henhold til gældende love af de underentreprenører, hvis arbejde betinger dette. 2.6 Dokumenteret miljøledelse Hvor det er aftalt, at underentreprenøren skal præstere og dokumentere miljøledelse, skal planen herfor fremsendes til Adserballe & Knudsens godkendelse, inden underentreprisens iværksættelse. Dokumentation for gennemført egenkontrol af således planlagte kontrolaktiviteter skal kunne fremvises på byggeledelsens anmodning. 2.7 Kemikalier m.v. Der må ikke forefindes kemikalier på byggepladsen, som ikke skal anvendes på byggesagen Kemikalier på byggepladsen skal være ledsaget af tilhørende leverandør- og arbejdsgiverbrugsanvisninger, der på anmodning skal forevises Adserballe & Knudsens byggeledelse. Hvis der anvendes særligt problematiske kemikalier, skal disse behandles i underentreprenørens APV er, sikker anvendelse skal beskrives i arbejdsinstruktion(er), og opbevaring skal ske iht. anvisninger i (4.7). aogk.dk Side 6 af 85

8 Ved valg af kemikalier skal substitutionsprincippet efterleves, dvs. ingen stoffer, der kan skade miljøet eller arbejdsmiljøet, må benyttes på Adserballe & Knudsens arbejdspladser, hvis der på markedet findes et mindre miljø- eller arbejdsmiljøskadeligt stof, der kan erstatte det pågældendes funktion. Produkter, der indeholder stofferne CFC, PCB, asbest, haloner eller acrylamider, må under ingen omstændigheder forefindes på Adserballe & Knudsens pladser. 2.8 Affald De under punkt 4.6 Oprydning nævnte tiltag skal iagttages. 2.9 Støv, støj m.v. Underentreprenøren skal overholde myndighedskrav for støv, støj, vibrationer m.v., samt de eventuelle specielle krav af denne art, der måtte være stillet for projektet. Det påhviler underentreprenøren at foretage de nødvendige undersøgelser, forhåndsregistreringer og løbende registreringer, så myndighedskrav og særlige projektrelaterede krav kan overholdes. 3. Kvalitetsstyring Hvor intet andet nærmere følger af aftalegrundlaget (inkl. nærværende FBS), skal underentreprenøren altid præstere en for den aftalte ydelse sædvanlig kvalitetsstyring, herunder kvalitetsdokumentation, drifts- og vedligeholdelsesmateriale m.v. Hvor Adserballe & Knudsen selv er underlagt Erhvervs- og Byggestyrelsens bekendtgørelse nr af 4. oktober 2013 om kvalitet, OPP og totaløkonomi i offentligt byggeri, skal underentreprisen som minimum gennemføres iht. nævnte bekendtgørelse. Kvalitetssikringsmateriale skal løbende udarbejdes i den form, Adserballe & Knudsen har bestemt, eventuelt på en digital platform. Det præciseres, at såfremt underentreprenøren ikke løbende præsterer og dokumenterer (aftalt) kvalitets- og/eller miljøstyring, drift- og vedligeholdelsesplaner, evt. nøgletal m.v., foreligger der efter AB 18 en misligholdelse, der bl.a. berettiger til at foretage tilbagehold i betalingerne. Medmindre misligholdelsens væsentlighed eller konsekvenser for hovedentreprenøren kan begrunde andet, vil tilbageholdet kunne udgøre indtil 10 % af betalingskravet for samtlige de arbejder m.v., som svigtet knytter sig til. aogk.dk Side 7 af 85

9 Endvidere præciseres det, at mangelfuld kvalitetssikring ved afleveringsforretningen betragtes som en væsentlig mangel, der iht. AB stk. 4 kan medføre forlænget ansvarsperiode. 3.1 Kvalitetsplan m.v. Den samlede kvalitetsplan for en entreprise udarbejdes af underentreprenøren og består af en generel del vedrørende organisation, styring og rutiner samt en specifik del vedrørende den for entreprisen planlagte kontrolindsats og dokumentation, hvor al kvalitetskontrol skal dokumenteres. Sagsspecifik kvalitetsplan skal afleveres til Adserballe & Knudsens godkendelse. Planen skal være styret og som minimum redegøre for følgende emner: Entreprisens organisation i diagramform med navn og titel på ansvarlige personer. Styring af dokumenter, herunder identifikation og styring af udførelsesdokumenter og ændringer/supplementer til disse. Styring af indkøb (herunder indkøbsklausuler, jf ). Styring af og videreførelse af generelle og projektspecifikke krav til underentreprenørens/leverandørens egne underentreprenører og leverandører og deres kvalitetssikring. Liste over underentreprenører og leverandører Håndtering af fejl og mangler ved materialer og arbejder. Håndtering af eventuelle bygherreleverancer og systemleverancer. Håndtering af afvigelser fra projektmaterialet. Kontrolplanerne skal omfatte de i udbudskontrolplanen og udbudsmaterialet i øvrigt specificerede kontroller, samt de normale og specielle kontroller, som underentreprenøren herudover anser for nødvendige for at sikre kvaliteten af arbejdet. Kontrolplanerne skal for hver enkelt kontrolaktivitet og kontrolafsnit beskrive: Hvad der kontrolleres Hvem der kontrollerer Hvor der skal kontrolleres Hvor meget/hyppigt der skal kontrolleres Hvilke kontrolmetoder der anvendes Reference til godkendelseskriteriet Hvordan kontrollen dokumenteres aogk.dk Side 8 af 85

10 Af kontrolplanerne skal det fremgå, hvilken form for kontrol de omhandler, idet der skelnes mellem tilsyns-, opstarts-, modtage-, proces- og slutkontrol. De kontrolskemaer, som er angivet i kontrolplanerne samt øvrige kontrol- skematikker, der påtænkes anvendt, vedlægges kvalitetsplanen. Såfremt kvalitetsplanen ikke rettidigt, dvs. inden arbejdets opstart, kan godkendes af Adserballe & Knudsen, skal underentreprenøren/leverandøren uden beregning ændre den med de konsekvenser det måtte få for omfang og indhold af kvalitetsstyringsindsatsen. Sådanne ændringer i kvalitetsplanen giver ikke anledning til ændring af aftalte entreprisebeløb eller tidsfrister. 3.2 Underentreprenørens kontrol og dokumentation Underentreprenøren skal over for Adserballe & Knudsen dokumentere, at de kvalitetskrav, der er fastlagt i udbudsmaterialet, underbygges af den udførte dokumentation og de udførte ydelser, samt at byggeleveranceklausulen (jf. nedenfor ad 3.2.1) er opfyldt og ansvarsforsikring (jf. AB stk. 3) m.v. er tegnet og i kraft. Underentreprenører, der er underlagt lovkrav om autorisationer, skal inden arbejdets igangsættelse dokumentere gyldigt autorisationscertifikat. Underentreprenøren skal inden for entreprisesummen i rimeligt omfang i forhold til underentreprisens størrelse/kompleksitet stille mandskab til rådighed for byggeledelsen ved kontrolmålinger og nivellementer af betydning for underentreprisen. I henhold til den af Adserballe & Knudsen godkendte kvalitetsplan, herunder kontrolplanerne, skal underentreprenøren/leverandøren løbende gennemføre kvalitetskontrol og dokumentere dennes udførelse og overholdelse af de specificerede krav. På basis af kontrolplanen skal underentreprenøren/leverandøren inden arbejdets påbegyndelse udarbejde de nødvendige registreringsskemaer, journalformularer og checklister, herunder oversigtssider for registrering af samtlige følgesedler. Al dokumentation skal være forsynet med dato og underskrift fra den person, der hos underentreprenøren er ansvarlig for dens udarbejdelse. Endvidere skal fremgå: Entreprisebetegnelse Nummer på aktiviteten i henhold til kontrolplanen aogk.dk Side 9 af 85

11 Tidspunkt og sted for kontrolaktiviteten Al original kontroldokumentation, herunder følgesedler, skal indsættes i en kontrolmappe, som opbevares og vedligeholdes af underentreprenøren på byggepladsen i hele udførelsesperioden. Udover kontroldokumentationen skal kontrolmappen også indeholde al øvrig relevant kvalitetsdokumentation, som f.eks. dokumentation af kvalifikationer for personale, hvortil der er stillet særlige krav. Adserballe & Knudsen/tilsynet skal have fuld adgang til kontrolmappen for at kunne kontrollere dennes tilstrækkelighed samt have mulighed for at auditere underentreprenørens kvalitetsstyringssystem. Den originale dokumentation i kontrolmappen skal opbevares af underentreprenøren i mindst 5 år og 20 arbejdsdage efter afleveringen, medmindre omstændighederne (efter aftaleforholdet) fordrer en længere opbevaringstid, se hertil AB Ved Underentreprenørens førgennemgang med Adserballe & Knudsen afleveres 3 eksemplarer af kvalitetssikringsdokumentationen til Adserballe & Knudsen, medmindre der i Bygherrens udbudsmateriale er angivet et andet antal. Ved Underentreprenørens førgennemgang med Adserballe & Knudsen afleveres desuden drifts- og vedligeholdelsesvejledninger for de materialer, komponenter m.v., der indgår i Underentreprenørens entreprise. Drifts- og vedligeholdelsesmateriale/anvisninger skal udarbejdes i den form, Bygherren har bestemt Materialeansvar m.v. Dokumentation for at leverancer opfylder de stillede kvalitetskrav m.v. fremsendes, medmindre andet er aftalt, så dokumenterne er Adserballe & Knudsen i hænde senest samtidig med leveringen. Hvor der er tale om bygherreleverancer eller Adserballe & Knudsen leverancer, påhviler det underentreprenøren nærmere at rekvirere (dvs. afkalde) leverancen, at modtage, kontrollere og vedligeholde materialerne samt omgående at rykke for ikke rettidigt leverede materialer, så forsinkelse af opgaven undgås. Eventuel emballage fjernes af underentreprenøren. Eventuelle reklamationer over beskadigede varer, fejlleverancer m.v. skal omgående rettes til leverandøren og samtidig meddeles byggeledelsen. aogk.dk Side 10 af 85

12 3.4 Drift og vedligehold Senest i forbindelse med underentreprisens færdigmelding skal drift- og vedligeholdelsesmateriale samt tegninger m.v. overgives til Adserballe & Knudsen. Ovennævnte materiale skal leveres sorteret og struktureret i en form efter byggeledelsens anvisning (paradigme udarbejdet for projektet). Alt afleveret materiale skal være på dansk. 4. Byggepladsforhold Underentreprenøren skal medvirke til, at byggepladsen indrettes og drives i overensstemmelse med Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr af 16. december 2010 med senere ændringer. 4.1 Adgangsforhold Tilkørsel til byggepladsen vil foregå som angivet på byggepladstegningen, se punkt 2.3 om PSS, og altid efter byggeledelsens anvisninger. Medmindre andet fremgår af udbuds-/aftalegrundlaget etablerer Adserballe & Knudsen interimsveje og anden vejinfrastruktur i sædvanligt omfang og kvalitet. Ydelsesomfanget præciseres konkret på forespørgsel. Udgiften ved reparation fra overlast, opgravninger m.v. vil blive pålagt den underentreprenør eller leverandør, som efter byggeledelsens begrundede vurdering er årsag dertil, medmindre denne påviser at være uden skyld i skaden. Det indskærpes, at adgangsstier udlagt for gående færdsel ikke må benyttes til transport med større materiel end håndtrækvogne. Såfremt de udlagte veje ikke er tilstrækkelige til udførelse af de enkelte entrepriser, må den pågældende underentreprenør selv tilvejebringe tilfredsstillende tilkørselsforhold. Hvis der således etableres midlertidige befæstigelser udover det beskrevne, skal dette ske i samråd med byggeledelsen og det må påregnes, at befæstigelsen skal fjernes igen for underentreprenørens egen regning. Sådanne etablerede befæstigelser skal vederlagsfrit kunne benyttes af andre entreprenører, såfremt de er egnede. aogk.dk Side 11 af 85

13 4.2 Hegn og vagt Hegn om byggeplads og vagtordning vil kun blive etableret i det omfang, Adserballe & Knudsen specifikt og skriftligt meddeler dette. 4.3 Firmaskiltning Firmaskiltning må kun etableres efter aftale med Adserballe & Knudsen om art og omfang m.v. 4.4 El og vand Medmindre andet fremgår af udbuds-/aftalegrundlaget, etablerer Adserballe & Knudsen sædvanlig strømforsyning til pladsen inkl. almindelig underfordeling. Tilsvarende gælder etablering af orienteringsbelysning på pladsens fællesområder. Ydelsesomfanget præciseres konkret på forespørgsel. Al yderligere interimistisk elinstallation, herunder arbejdsbelysning og tilslutning af arbejdsskure, skal etableres på den enkelte underentreprenørs bekostning. Såfremt der skulle opstå strømudfald/-svigt i byggepladsens tekniske installationer, berettiger det ikke Underentreprenøren til at rejse krav mod Adserballe & Knudsen. Hvis en underentreprenørs elværktøj kræver en større installation, skal det nærmere anføres i tilbuddet med klar henvisning hertil. Medmindre andet fremgår af udbuds-/aftalegrundlaget, etablerer Adserballe & Knudsen sædvanlig vandforsyning til pladsen inkl. almindelig underfordeling. Ydelsesomfanget præciseres konkret på forespørgsel. Al yderligere forsyning eller videre fordeling må etableres/bekostes af de underentreprenører, der måtte have brug derfor. El- og vandforsyning vil først blive etableret i fuldt omfang efter udførelse af terrænregulering og hovedkloak. 4.5 Skurby m.v. Adserballe og Knudsen stiller nødvendige godkendte mandskabsfaciliteter til rådighed inkl. rengøring én gang ugentligt. Dog undtaget opstilling og drift af miljøvogn. Medmindre andet fremgår af udbuds-/aftalegrundlaget, etablerer Adserballe & Knudsen fremføring af forsyningsledninger til skurbyen. aogk.dk Side 12 af 85

14 Medmindre andet fremgår af udbuds-/aftalegrundlaget, afholder underentreprenøren selv udgifter til el og vand i forbindelse med dennes materiale- og materielcontainere, hvorfor disse af underentreprenøren skal forsynes med bimålere. 4.6 Oprydning Underentreprenøren er selv ansvarlig for daglig oprydning/renholdelse på byggepladsen og bortskaffelse af affald til godkendt modtagestation (dvs. bl.a. i overensstemmelse med AB stk. 7). Ved mangelfuld oprydning kan Adserballe & Knudsen efter et på baggrund af de konkrete omstændigheder rimeligt varsel lade oprydning udføre for Underentreprenørens regning. Omkostningerne modregnes i Underentreprenørens tilgodehavende. Hvis ikke andet aftales, sker modregning ved, at Adserballe & Knudsen modregner det fulde beløb i henhold til Underentreprenørens acontobegæringer og fakturaer, indtil et beløb svarende til kravets størrelse er modregnet Den enkelte underentreprenør skal i sit tilbud indeholde og oplyse om affaldsfraktioner, mængden af affaldsfraktionerne, afgiftsomkostninger og transportomkostninger. Adserballe og Knudsen afgør ifm. kontraktindgåelse, om der etableres fælles affaldsordning administreret af Adserballe og Knudsen, eller om Underentreprenøren selv skal bortskaffe eget affald. I det tilfælde Adserballe og Knudsen beslutter, at der skal etableres fælles affaldsordning, er underentreprenøren pligtig til at deltage i ordningen under de betingelser, der fremgår af entreprisekontrakten. 4.7 Materialeoplag Underentreprenørens placering af materialer og materiel på byggepladsen skal foretages i samråd med byggeledelsen og i overensstemmelse med byggepladsplanen. Intet rum i byggeriet må benyttes til lager uden byggeledelsens tilladelse. Ingen større vare- eller materialepartier må sendes til byggepladsen uden forudgående aftale med Adserballe & Knudsen om aflæssesteder og tidspunkter. Større leverancer skal aftales med Adserballe & Knudsen senest en uge før planlagt levering. aogk.dk Side 13 af 85

15 Ved arbejdstids ophør skal alle produkter, der er omfattet af bekendtgørelse om farlige stoffer og materialer, sikres, så uvedkommende ikke har adgang til produkterne. Materialer skal generelt sikres mod værdiforringelse. 4.8 Stilladser, lifte, løftegrej og sikkerhedsrækværker Hver enkelt entreprenør skal indregne og vedligeholde nødvendige stilladser, lifte, løftegrej og sikkerhedsrækværker til egne arbejder. Stilladser skal kunne benyttes af alle andre entreprenører på pladsen, så længe de er egnede, opstillet og ledige. Under alle omstændigheder skal brugen koordineres med sikkerhedskoordinatoren. 5. Vejrligsforanstaltninger Byggeriet skal i vinterperioden gennemføres i henhold til de til enhver tid gældende bekendtgørelser herom. Underentreprenøren er forpligtet til at gennemføre de overenskomstmæssige vinterydelser og medregne udgiften hertil i tilbudssummen, idet udgifter til snerydning og grusning af fællesområder dog ikke skal medtages. Snerydning og grusning af fællesområder gennemføres af Adserballe & Knudsen i overensstemmelse med PSS se endvidere punkt 2.3 i Generelle Bestemmelser. Underentreprenøren er forpligtet til at gennemføre særlige vejrligsforanstaltninger (dvs. de ikkeoverenskomstmæssige foranstaltninger) samt eventuel snerydning og grusning på egne arbejdsområder. Medmindre andet konkret er bestemt, iværksættes sådanne foranstaltninger som ekstraarbejde efter forudgående aftale med Adserballe & Knudsens byggeledelse se hertil tilføjelsen ad AB i Supplerende Bestemmelser. Ansvaret for og initiativet til at undgå skader på byggeriet, herunder vand- og frostskader af enhver art, også under eventuelle arbejdsstandsninger, påhviler Underentreprenøren for så vidt angår Underentreprenørens entreprise. aogk.dk Side 14 af 85

16 6. Udsparinger, huller m.v. Hvor andet ikke fremgår af den enkelte entreprises særbeskrivelse, påhviler opmærkning af udsparinger, huller, riller m.v., samt efterfølgende lukning alene den underentreprenør, hvis installationsgenstande m.m. skal gennemføres eller indbygges. Den enkelte underentreprenør skal selv bore for installationsgenstande i såvel beton og murværk som lettere konstruktioner for huller < 200 mm. Ligeledes skal underentreprenøren tætne korrekt om gennemføringen. I nedhængte lofter etableres gennemføringer dog altid af loftentreprenøren. Gennemføringer skal ske under fagmæssig respekt for konstruktionens samlede integritet. Den udførende er ansvarlig for, at der efterfølgende etableres korrekt afdækning af huller og udsparinger m.m. Underentreprenøren for installationsgenstande er ansvarlig for fastholdelsen af sine bygningsdele i rette position under lukning af udsparinger, huller, riller m.v. 7. Præstation af nøgletal Dersom Adserballe & Knudsens pålægges til egen kundes (bygherres) brug at rekvirere input til totaløkonomisk beregning for underentreprenørens virke efter Erhvervs- og Byggestyrelsens bekendtgørelse om OPP og totaløkonomi i offentligt byggeri (bek. nr af ), eller principperne heri, skal disse præsteres af underentreprenøren som en del af hans tilbudte ydelse. Medmindre andet følger af udbuddet/aftalen, skal tallene i så fald beregnes og afleveres i en form og udstrækning, der modsvarer nævnte bekendtgørelses minimumskrav til bygherren. Underentreprenøren skal tilsvarende sikre, at data for hans eventuelle underentreprenørers virke uhindret kan rekvireres i påkrævet omfang. aogk.dk Side 15 af 85

17 Supplerende Bestemmelser (SB) Almindelige betingelser for arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed (AB 18) Ved modstrid eller anden fortolkningstvivl mellem AB 92 og de i nærværende højre spalte anførte supplerende vilkår, gælder de supplerende vilkår forud for AB 92. I øvrigt er en henvisning til bestemmelser i AB 92 tillige en henvisning til de relaterede supplerende vilkår - og vice versa. A. Aftalegrundlaget Anvendelse Tilføjelser til AB Almindelige betingelser er udarbejdet med henblik på aftaler om arbejder og leverancer i byggeog anlægsvirksomhed, hvor bygherren ikke er forbruger. Betingelserne finder anvendelse, når de er vedtaget af aftalens parter. Stk. 2. Fravigelse af betingelserne gælder kun, når det tydeligt og udtrykkeligt angives i aftalen, på hvilke punkter fravigelse skal ske. Definitioner 2. Ved leverancer forstås bygherren som køberen og entreprenøren som sælgeren. Ved underentrepriseforhold forstås bygherren som entreprenøren og entreprenøren som underentreprenøren. Stk. 2. Ved arbejde forstås også entreprenørens levering af materialer mv., uanset om entreprenøren aogk.dk Side 16 af 85

18 som led i arbejdet skal indbygge dem eller alene gennemføre en leverance. Stk. 3. Ved arbejde forstås også projektering, som entreprenøren skal udføre, og ved underentreprise og underentreprenører også teknisk rådgivning og rådgivere antaget af entreprenøren til at bistå med denne projektering. Stk. 4. Ved grænseflade mellem arbejder forstås den del af et arbejde, der grænser op til et andet arbejde og er afhængig af eller har betydning for dettes udformning, således at der er behov for indbyrdes koordinering. Forholdet til eksisterende bygninger eller anlæg kan også udgøre en grænseflade. Stk. 5. Ved bygherrens tilsyn forstås dennes byggeledelse, fagtilsyn eller andre tilsynsførende, som er særligt udpeget af bygherren. I bestemmelser, hvorefter bygherren kan eller skal foretage en handling eller modtage en meddelelse, kan bygherren overlade dette til tilsynet eller anden repræsentant for bygherren. Stk. 6. Ved kvalitetssikring forstås aktiviteter, som har til formål at forebygge mangler i et byggeri og sikre, at en valgt kvalitet fastholdes under projektering og udførelse. Stk. 7. Ved granskning af et projekt forstås en sammenhængende og systematisk gennemgang af et projekt som led i kvalitetssikring med henblik på at vurdere projektets evne til at opfylde kravene til projektet samt at identificere relevante problemer. aogk.dk Side 17 af 85

19 Stk. 8. Beløbsangivelser er uden moms, medmindre andet er angivet. Stk. 9. Ved arbejdsdage forstås alle mandage til og med fredage, der ikke falder på en helligdag, 1. maj, grundlovsdag, juleaftensdag eller nytårsaftensdag. Lovvalg 3. Retsforholdet skal i det hele behandles efter dansk rets regler. Bygherrens udbud 4. Ved udbud forstås bygherrens opfordring til at afgive tilbud. Underentrepriseudbud efter Tilbudsloven Tilbudsloven (lov nr. 338 af ) finder anvendelse, når udbuddet er møntet på udførelse eller udførelse og projektering af en bygge- /anlægsopgave i underentreprise og tilbudsindhentningen er til brug for hoved- eller totalentreprenørens eget entreprisebud på et offentligt eller offentligt støttet opdrag, der ikke reguleres af EU s udbudsregler. Fremgår andet ikke af den konkrete tilbudsopfordring gælder i så fald følgende udbudsvilkår: Gældende tildelingskriterium er den laveste pris. Af habilitetsmæssige årsager skal tilbudsgiver straks ved modtagelse af opfordringen oplyse, om han varetager eller har varetaget funktioner for bygherren i relation til samme arbejde eller i øvrigt udbudsretligt må identificeres med en enhed, der har/har haft en sådan forbindelse, jf. Tilbudslovens 2. I modsat fald indestår tilbudsgiver for, at dette ikke er eller har været tilfældet. aogk.dk Side 18 af 85

20 Der kan kun tages hensyn til alternative licitationsbud, der opfylder udbudsbetingelsernes dertil opstillede mindstekrav, jf. Tilbudslovens 9. Fremgår kravene ikke af udbudsmaterialet - eksplicit eller med fornøden fortolkningsmæssig klarhed - skal tilbudsgiver indhente udbyders nærmere anvisninger, der i givet fald formidles til samtlige bydende. Ved (rene) priskonkurrencer består aldrig pligt til at tage hensyn til alternative bud. Andre udbudsforhold. Hvor ufravigelige udbudsregler ikke er til hinder derfor, forbeholder hoved- og totalentreprenøren sig ret til at vælge frit mellem de indkomne tilbud, herunder at forhandle samtlige bud, at antage et alternativt tilbud eller eventuelt helt at aflyse udbuddet. Hoved- og totalentreprenøren betaler ikke udregningsvederlag uden særskilt aftale. Tilbudsgrundlag Hvor intet andet måtte være bestemt skal tilbudssummen gives som en fast pris for hele udførelsesperioden. Angivelser i beskrivelser, tegninger og tilbudslister m.v. supplerer hinanden. En ydelse skal således medregnes, selvom den kun er angivet ét sted. I tilfælde af uoverensstemmelser er største ydelse gældende. aogk.dk Side 19 af 85

21 Mængdeopgørelse Medmindre andet er anført, påhviler det underentreprenøren selv at foretage opmåling og optælling af mængder for tilbudsafgivelsen. Stk. 2. Der bydes på grundlag af de oplysninger, som er indeholdt i udbudsmaterialet. Materialet skal være entydigt formuleret. Afhængigt af materialets detaljeringsgrad og kravene til entreprenørprojektering skal det være udformet således, at der er klarhed over ydelser og vilkår. Stk. 3. Udbudsmaterialet skal indeholde oplysning om, hvorvidt entreprenøren skal udføre projektering, og i givet fald i hvilket omfang. Stk. 4. Udbudsmaterialet skal indeholde en hovedtidsplan, der skal angive Såfremt udbudsmaterialet indeholder tilbudslister med opmåling af visse ydelser, skal buddet for disse ydelsers vedkommende afgives på basis af de anførte mængder. Efter tilbudsgivningen påhviler det underentreprenøren selv, senest 5 arbejdsdage efter påkrav fra hovedentreprenøren, at foretage nærmere opmåling og optælling af tilbudslistens mængder, hvorefter han overtager ansvaret for disses rigtighed. Uoverensstemmelser m.v. påtalt inden den nævnte frist korrigeres så vidt muligt ved anvendelse af opgivne enhedspriser. a) start- og sluttidspunkt for arbejdet, b) eventuelle afgørende tidsfrister for tidligere færdiggørelse af enkelte dele af entreprenørens arbejde (mellemfrister), c) antallet af sædvanlige spilddage, som er indregnet i hovedtidsplanen på grund af vejrlig, d) eventuelle væsentlige rådighedsindskrænkninger på byggepladsen, som entreprenøren skal tåle, herunder koordinering med andre entrepriser, bygherreleverancer og ibrugtagning inden aflevering, e) sluttidspunkt for kontraktindgåelse, entreprenørens udarbejdelse af arbejdsplan aogk.dk Side 20 af 85

22 og bygherrens udarbejdelse af detailtidsplan, f) start- og sluttidspunkt for projektgennemgang, mobilisering, sikkerhedskoordinering og førgennemgang, samt g) start- og sluttidspunkt for mængdeverificering, færdiggørelse af projektering, entreprenørprojektering og projektoptimering, hvis disse aktiviteter er aftalt. Stk. 5. Hvis entreprenøren foruden en samlet tilbudssum skal give tilbud på enhedspriser, skal udbudsmaterialet angive, om enhedsprisen skal gives for en anslået mængde, og tilbudslisten skal i så fald for hver post angive enhed og mængde, således at entreprenøren i sit tilbud tilføjer pris pr. enhed og den samlede sum for posten. Stk. 6. Udbudsmaterialet skal endvidere indeholde oplysning om andre forhold, der må anses for at være af betydning for entreprenørens tilbud. Stk. 7. Udbudsmaterialet kan indeholde oplysning om særlige forhold, der har væsentlig betydning for, at bygherren kan tage byggeriet eller anlægget i brug. Entreprenørens tilbud 5. Hvis entreprenørens tilbud foruden en samlet tilbudssum indeholder tilbud på enhedspriser, er begge dele bindende for tilbudsgiveren. aogk.dk Side 21 af 85

23 Alternative ydelser Stk. 2. Tilbuddet omfatter kun ydelser, der er angivet som hørende til entreprisen på tegninger og modeller, herunder digitale modeller, der er udleveret til entreprenøren som grundlag for tilbudsafgivelsen, eller som er nævnt i de afsnit af arbejdsbeskrivelsen, der gælder for den pågældende entreprise. Tilbuddet indeholder også alle nødvendige fagmæssige biydelser til arbejdets færdiggørelse, jf. 12, stk. 2. Der kan i udbudsmaterialet være stillet krav om særlige metoder/materialer. Hvor der tilbydes en herfra afvigende ydelse, påhviler det altid underentreprenøren at dokumentere ligeværdighed og indhente utvetydig skriftlig accept af den afvigende ydelse. Påvisning af jævnbyrdighed påhviler til enhver tid underentreprenøren. Tilsvarende gælder, hvor underentreprenøren ønsker anvendt et andet fabrikat/produkt end (alene) angivet i udbudsmaterialet som reference for art eller kvalitet m.m. dvs. som en som ydelse e.l. Stk. 3. Entreprenørens forbehold eller fravigelser fra udbudsbetingelserne skal fremgå klart og samlet af tilbuddet. Stk. 4. I det omfang entreprenøren skal udføre vinterforanstaltninger i vinterperioden (1/11 31/3), skal årstidsbestemte vinterforanstaltninger anses for indeholdt i tilbuddet, medmindre disse er fælles for flere entrepriser. Vejrligsbestemte vinterforanstaltninger betales derimod som ekstraarbejder. Stk. 5. Vedståelsesfristen for tilbud er 20 arbejdsdage fra tilbuddets datering. Hvis bygherrens udbud er sendt til flere tilbudsgivere med frist for afgivelse af tilbud, regnes de 20 arbejdsdage fra den tilbudsfrist, der er fastsat i udbuddet. Vedståelse af tilbud Tilbud skal vedstås som bestemt ved udbuddet + 20 arbejdsdage. Tilbudsgivere, hvis bud ikke antages, underrettes dog snarest muligt. aogk.dk Side 22 af 85

24 Stk. 6. Bygherren skal snarest muligt give meddelelse til de tilbudsgivere, hvis tilbud ikke antages. Entrepriseaftalen 6. Entrepriseaftale indgås ved skriftlig accept af det afgivne tilbud eller ved underskrivelse af en entreprisekontrakt. Stk. 2. Hovedtidsplanen med eventuelle aftalte ændringer benævnes den aftalte hovedtidsplan. Aftalegrundlag Stk. 3. Følgende rangorden skal være gældende ved indbyrdes modstrid mellem aftaledokumenter nes bestemmelser, medmindre andet følger af almindelige fortolkningsprincipper: a) Entrepriseaftalen. b) Brevveksling, mødereferater og andet skriftligt materiale, der indeholder vedtagne ændringer, tilføjelser eller præciseringer af udbuds- eller tilbudsmaterialet, og som er senere end tilbuddet. c) Entreprenørens tilbud. d) Brevveksling, mødereferater og andet skriftligt materiale, der indeholder ændringer, tilføjelser eller præciseringer af udbudsmaterialet, og som er senere end udbuddet og tidligere end tilbuddet. e) Bygherrens udbudsmateriale. f) AB 18. Hovedentreprenøren benytter almindeligvis følgende aftalegrundlag ved kontraktsindgåelsen: a) Entrepriseaftalen. b) Nærværende FBS, herunder AB 18. c) Entreprenørens tilbud. d) Adserballe & Knudsens supplerende udbudsmateriale, herunder: e) Brevveksling, mødereferater og andet skriftligt materiale, der indeholder ændringer, tilføjelser eller præciseringer af udbudsmaterialet, og som er senere end udbuddet og tidligere end tilbuddet. f) Bygherrens udbudsmateriale. Ved uoverensstemmelser e.l. skal dokumenterne gælde i nævnte rækkefølge. aogk.dk Side 23 af 85

25 Overdragelse 7. Parterne kan overdrage deres rettigheder i henhold til aftalen. Stk. 2. Overdrager entreprenøren uforfaldne krav i henhold til aftalen, går transporter, der står i forbindelse med arbejdets udførelse, forud for andre transporter. Stk. 3. En part kan ikke overføre sine forpligtelser til andre uden den anden parts samtykke. Transport, jf. AB 18 7 stk. 1, kan kun gives til bank eller sparekasse i Danmark og skal gælde for hele entreprisesummen/restentreprisesummen. Det skal fremgå af en eventuel transport, at banken eller sparekassen respekterer, at transporten sker i henhold til Underentreprenørens rettigheder og forpligtelser efter nærværende underentrepriseaftale, herunder at transporten respekterer enhver modregning af tilgodehavender mellem Adserballe & Knudsen og Underentreprenøren, jf. ovenfor. Transporten skal være påtegnet af Underentreprenøren og har først gyldighed, når den er anmeldt over for og noteret af Adserballe & Knudsen. Underentreprise 8. I det omfang, det er sædvanligt eller naturligt, at arbejdet udføres i underentreprise, kan entreprenøren overlade arbejdets udførelse, herunder projektering, til andre. Det kan dog aftales, at hele eller bestemte dele af arbejdet skal udføres af entreprenøren selv eller en bestemt underentreprenør, således at det kræver bygherrens godkendelse, hvis entreprenøren ønsker at overlade udførelsen til andre. Overdragelse af udførelsesret Det skal fremgå af tilbuddet, hvis ikke ubetydelige dele af opdraget overlades til andre. I den forbindelse skal tredjemands navn om muligt angives. Om overdragelse af arbejdet henvises endvidere til Generelle Bestemmelser (afsnit 1). Stk. 2. Bygherrens godkendelse efter stk. 1, 2. pkt., kan kun nægtes, hvis det er rimeligt begrundet i den udpegede underentreprenørs forhold, herunder kvalifikationer, økonomiske forhold eller manglende dokumentation efter stk. 3, 3. pkt. På bygherrens aogk.dk Side 24 af 85

26 anmodning skal entreprenøren snarest muligt sende bygherren oplysning om disse forhold. Bygherren skal give skriftlig meddelelse om godkendelse eller afslag med begrundelse snarest muligt efter, at entreprenøren har givet oplysning om udpegning af en underentreprenør og om underentreprenørens forhold. Stk. 3. Hvis entreprenøren inden arbejdets påbegyndelse har antaget en underentreprenør til at udføre arbejde, skal entreprenøren oplyse bygherren om det, inden entreprenøren påbegynder arbejdet. Hvis entreprenøren senere antager eller udskifter en underentreprenør, skal entreprenøren oplyse bygherren om det, inden underentreprenøren påbegynder sit arbejde. På bygherrens anmodning skal entreprenøren snarest muligt fremsende dokumentation for, at der er indgået en aftale med en underentreprenør, og for at underentreprenøren har anerkendt, at bestemmelserne i 8 tillige gælder, når en underentreprenør overlader arbejdet til andre, og at bygherren kan gøre direkte mangelkrav gældende mod underentreprenøren i overensstemmelse med stk. 4 og 5. Stk. 4. Hvis det må anses for godtgjort, at bygherren ikke eller kun med stor vanskelighed kan gennemføre et krav vedrørende mangler mod entreprenøren, er bygherren berettiget til at gøre kravet gældende direkte mod entreprenørens underentreprenører og leverandører, hvis deres ydelse har samme mangel. Stk. 5. Et direkte mangelkrav er undergivet de begrænsninger, der følger af kontraktforholdene aogk.dk Side 25 af 85

27 både mellem bygherren og entreprenøren og mellem entreprenøren og underentreprenøren og leverandøren, herunder ansvarsfraskrivelser og begrænsninger i begge kontraktforhold. Det er endvidere undergivet bestemmelserne i kapitel J om tvisteløsning. Bygherren giver afkald på krav mod under- entreprenører og leverandører på erstatning uden for kontrakt i anledning af forhold, der er omfattet af et direkte mangelkrav. Hvis det direkte mangelkrav skyldes et forsætligt eller groft uagtsomt forhold hos underentreprenøren eller leverandøren, finder 1. og 3. pkt. ikke anvendelse. Stk. 6. Bestemmelserne i stk. 1-5 gælder tillige, når en underentreprenør eller en leverandør overlader arbejdets udførelse til andre. B. Sikkerhedsstillelse og forsikring Entreprenørens sikkerhedsstillelse 9. Entreprenøren skal stille sikkerhed for opfyldelse af sine forpligtelser over for bygherren senest 8 arbejdsdage efter, at entrepriseaftalen er indgået, medmindre andet fremgår af udbudsmaterialet. Hvis entreprisesummen er mindre end 1 mio. kr., skal entreprenøren kun stille sikkerhed, hvis bygherren har stillet krav om det i udbudsmaterialet. Sikkerheden skal stilles i form af betryggende pengeinstitutgaranti, kautionsforsikring eller på anden betryggende måde. Underentreprenøren stiller sikkerhed for opfyldelse af sine forpligtelser over for Adserballe & Knudsen. Sikkerheden skal udgøre 15 % af entreprisesummen ekskl. moms og nedskrives i henhold til AB 18 9 stk. 3 og 5. Stk. 2. Sikkerheden tjener til fyldestgørelse af alle krav, som bygherren har i anledning af aftalefor- aogk.dk Side 26 af 85

28 holdet, herunder krav vedrørende eventuelle ekstraarbejder og tilbagebetaling af for meget udbetalt entreprisesum. Stk. 3. Indtil aflevering har fundet sted, skal den stillede sikkerhed svare til 15 % af entreprisesummen uden moms. Herefter skal sikkerheden nedskrives til 10 %. Entreprisesummen efter 2. pkt. skal opgøres med tillæg eller fradrag af alle mer- og mindrearbejder, i det omfang bygherren anmoder om det i afleveringsprotokollen. Stk. 4. For leverancer, som præsteres fuldt færdige i rater, skal sikkerheden svare til 10 % af købesummen uden moms. Stk. 5. Sikkerheden nedskrives fra 10 % til 2 % 1 år efter afleveringstidspunktet, medmindre bygherren forinden skriftligt har fremsat reklamation over mangler. I så fald nedskrives sikkerheden, når manglerne er afhjulpet. Stk. 6. Sikkerheden ophører 5 år efter afleveringstidspunktet, medmindre bygherren forinden skrift ligt har fremsat reklamation over mangler. I så fald ophører sikkerheden, når manglerne er afhjulpet. Såfremt underentreprisens omfang forøges, jf. AB 18 23, er Adserballe & Knudsen berettiget til med 8 arbejdsdages varsel at kræve sikkerheden forøget, således at sikkerheden til enhver tid svarer til 15 % af entreprisesummen inkl. ekstraarbejder, AB 18 jf. 23. Såfremt sikkerheden ikke modtages hos Adserballe & Knudsen senest 8 arbejdsdage efter, at underentrepriseaftalen er underskrevet af begge parter, eller den forøgede sikkerhed ikke modtages hos Adserballe & Knudsen senest 8 arbejdsdage efter afgivet varsel, har Adserballe & Knudsen ret til at tilbageholde et beløb svarende til den manglende sikkerhedsstillelse i Underentreprenørens tilgodehavender. Hvis ikke andet aftales, sker dette ved, at Adserballe & Knudsen tilbageholder det fulde beløb i henhold til Underentreprenørens acontobegæringer og fakturaer, indtil et beløb svarende til den manglende sikkerhedsstillelse er tilbageholdt. Stk. 7. Det skal angives i udbudsmaterialet, hvis sikkerhedsstillelsen skal ophøre ved aflevering af selvstændige entrepriser, hvor der ikke kan forekomme mangler efter afleveringen. Stk. 8. Hvis entreprenøren hæver entrepriseaftalen, ophører entreprenørens sikkerhedsstillelse 3 måneder efter, at aftalen er ophævet, medmindre aogk.dk Side 27 af 85

29 der forinden er indledt tvisteløsning efter kapitel J om ophævelsens berettigelse. Stk. 9. Hvis arbejder er udskudt til senere aflevering, jf. 45, stk. 1, sker nedskrivningen efter stk. 3, 5 og 6, for så vidt angår de udskudte arbejder, efter at de er afleveret. Stk. 10. Hvis aflevering sker i etaper, jf. 45, stk. 4, sker nedskrivningen efter stk. 3 og 5-7 forholds- mæssigt efter omfanget af den afleverede etape. Stk. 11. Hvis bygherren ønsker udbetaling af den stillede sikkerhed, skal det skriftligt og samtidigt meddeles til entreprenøren og garanten med nøje angivelse af arten og omfanget af den påståede misligholdelse og størrelsen af det krævede beløb. Det krævede beløb skal udbetales til bygherren inden 10 arbejdsdage, fra meddelelsen er kommet frem, medmindre entreprenøren forinden over for Voldgiftsnævnet har anmodet om beslutning om stillet sikkerhed specielt med henblik på, om udbetalingskravet er berettiget, jf. 67. Hvis entreprenøren er erklæret konkurs, kan anmodning om beslutning vedrørende sikkerhed tillige fremsættes af garanten, der da bliver part i sagen. Stk. 12. Hvis parterne er uenige om nedskrivning eller ophør af sikkerheden, kan hver part og i tilfælde af entreprenørens konkurs tillige garanten anmode om beslutning om stillet sikkerhed, jf. 67. Stk. 13. Hvis det forhold, der begrunder et krav efter stk. 11 eller 12, allerede er genstand for tvist mellem parterne under en verserende sag efter 68 eller 69, træder indbringelse af kravet under aogk.dk Side 28 af 85

30 den verserende sag i stedet for anmodning om beslutning om stillet sikkerhed. Stk. 14. Entreprenøren skal sikre, at garanten har accepteret, at alle tvister om sikkerhedsstillelsen afgøres efter reglerne i kapitel J, bortset fra 64. Bygherrens sikkerhedsstillelse 10. Bygherren skal stille sikkerhed for opfyldelse af sine forpligtelser over for entreprenøren senest 8 arbejdsdage efter, at entrepriseaftalen er indgået, medmindre bygherren er en offentlig bygherre eller en almen boligorganisation. Sikkerheden skal stilles i form af betryggende pengeinstitutgaranti, kautionsforsikring eller på anden betryggende måde. Adserballe & Knudsen stiller ikke sikkerhed over for Underentreprenøren. Stk. 2. Sikkerheden tjener til fyldestgørelse af alle krav, som entreprenøren har i anledning af aftaleforholdet, herunder krav vedrørende eventuelle ekstraarbejder. Stk. 3. Sikkerheden skal svare til 3 måneders gennemsnitsbetaling dog mindst 10 % af entreprisesummen uden moms. Hvis aftalen udvides med ekstraarbejder i henhold til 23, kan entreprenøren kræve sikkerheden forøget, hvis vederlaget for samtlige ubetalte ekstraarbejder overstiger en halv måneds gennemsnitsbetaling af entreprisesummen. Bygherren kan kræve sikkerheden nedsat, hvis sikkerheden overstiger aogk.dk Side 29 af 85