Forholdsmæssigt afslag i rådgiverhonoraret
|
|
- Maja Knudsen
- 7 år siden
- Visninger:
Transkript
1 Forholdsmæssigt afslag i rådgiverhonoraret Jens Hjortskov, partner 26 Indledning Det giver ofte anledning til frustrationer i bygherrekredse, at bygherrens rådgiver for nemt slipper for ansvar, når bygherren påføres tab i anledning af fejl og mangler ved projektet, herunder tilsynets udførelse Der er givetvis en tendens i voldgiftspraksis der peger i retning af, at lade rådgiveren slippe Tendensen skyldes muligvis, at bygherrerne i vidt omfang accepterer ansvarsbegrænsninger i rådgiveraftalerne (se fx ABR 89 pkt om beløbsmæssig begrænsning af tilsynsansvaret til kr. 2,5 mio. Omvendt klages der løbende fra rådgiversiden over, at der spares på rådgiverudgifterne, med den konsekvens, at de projekter, som der afgives tilbud på baggrund af, ikke er tilstrækkeligt gennemarbejdede og af for ringe kvalitet Der er imidlertid intet i retsreglerne, der forhindrer, at rådgiver drages til ansvar 1
2 27 T:BB VBA (Den Arktiske Ring) ABR 89 pkt : Rådgiveren er ansvarlig efter dansk rets almindelige erstatningsregler for fejl og forsømmelser ved opgavens løsning Det indebærer en vurdering af, om rådgivningen lever op til det adfærdsmønster, som på tidspunktet for handlingen/undladelsen må forlanges af en teknisk rådgiver Vurderingen er ofte kompliceret, fordi en byggesag består af flere potentielt ansvarlige parter Særligt bygherrens medvirken ved projektering i udførelsesfasen kan vanskeliggøre ansvarsvurderingen For at erstatning kan komme på tale, skal samtlige erstatningsbetingelser være opfyldt og her er det særligt tabsbetingelsen, der udgør problemet for den erstatningssøgende bygherre Byggeri for pengene og Byggetid for pengene T:BB VBA (Den Arktiske Ring) 28 Hvordan opgøres afslag? Det er almindeligt i voldgiftssager vedrørende rådgiveransvar, at bygherren nedlægger principal påstand om erstatning for projektfejl, subsidiært påstand om afslag i honoraret Krav om erstatning udelukker ikke forholdsmæssigt afslag i rådgiverhonoraret Hvis rådgivers ydelse er mangelfuld (fordi der ikke er leveret fuld ydelse eller leveret mangelfuld ydelse, som ikke efterfølgende rettes op), har bygherren som udgangspunkt krav på honorarreduktion Ansvarsbegrænsningsklausuler slår normalt ikke igennem over for honorarreduktion I modsætning til AB indeholder ABR 89 ingen udtrykkelige regler om afslag Købelovens 42 Forholdsmæssigt afslag beregnes som genstandens værdi med og uden mangel på leveringstidspunktet For projekteringshonorar må reduktionen eksempelvis begrænses til den del af det samlede projekteringshonorar, der har relation til den fejlprojekterede del 2
3 29 Et nyere eksempel er, der var en sag anlagt af hovedentreprenøren mod bygherren, og hvor bygherren havde adciteret sin rådgiver med påstand om friholdelse og honorarreduktion Sagen vedrørte et anlægsarbejde i form af sporfornyelse og ballastsanering på en togstrækning Hovedentreprenøren fik stort set medhold i alle de rejste krav mod bygherren Bygherren gjorde gældende, at entreprisens forsinkelse (primært forårsaget af mange projektændringer) skyldtes ansvarspådragende forhold fra rådgivers side, hvilket havde påført bygherren tab i form af betalinger til hovedentreprenøren for forlænget byggepladsdrift og stilstand (14 mio. kr.), mistet dagbod (15 mio. kr.), kalkstabilisering (6,3 mio. kr.), div. ekstraarbejder (4,1 mio. kr.) samt mangler (4,1 mio. kr.) Bygherren krævede under at blive friholdt af sin rådgiver, hvis ikke han fik medhold over for hovedentreprenøren VBA:..finder voldgiftsretten, at det i afgørende grad skyldes BH s egne forhold, at der ikke er grundlag for at gøre et erstatningsansvar gældende over for R. 30 Voldgiftsretten frifandt således bygherrens rådgiver for erstatningsansvar for projekteringsmangler og tilsynssvig med henvisning til bygherrens egne forholdt: Bygherren ønskede at minimere sine omkostninger, hvorved bygherren ikke fik den optimale rådgivning og støtte dels i planlægningsfasen og dels i udførelsesfasen (manglende effektiv styring og bygherrerådgivning) Bygherren blev af grunde, som ikke kunne belastes rådgiver, tvunget til at fremskynde arbejderne, hvorved der blev iværksat udbud af anlægsopgaven uden tiltrækkelige afklaringer Bygherren overlod i vidt omfang opgaverne med projektering og senere byggestyring til rådgiver, uden at kompetencefordeling mellem dem var fastlagt 3
4 31 Bygherren gjorde herudover gældende, at rådgiver måtte tåle honorarnedsættelse med en fjerdedel svarende til en honorarreduktion på kr. 2,75 mio. som følge af mangelfulde ydelser leveret af rådgiver VBA: Efter bevisførelsen finder voldgiftsretten dog samtidig grundlag for at fastslå, at der fra R s side ikke er ydet den rådgivning, byggestyring, tilsyn mv., som med rette kunne forventes : Manglende intern koordinering i rådgivningsfirmaet, fx mellem medarbejdere, der havde været udlånt til bygherren i planlægningsfasen og den senere projektledelse, under projekteringen og under byggeprocessen (mellem de personer, som deltog i byggeledelse/tilsyn og de, der arbejdede med projektændringer) Manglende hensyntagen til, ar bygherren ikke var en erfaren bygherre med hensyn til anlægsprojekter (som fx Banedanmark er det). Rådgiver burde have været mere præcis i sin rådgivning blandt andet m.h.t. kompetencefordeling Manglende opmanding i projekteringsfasen, herunder de løbende projektændringer- og tilpasninger, i tilsynet og i den efterfølgende kontrol af hovedentreprenørens fakturaer 32 Voldgiftsretten reducerede rådgivers samlede honorar på mere end kr. 10 mio. til kr. 7,5 mio., svarende til et afslag på kr. 2,5 mio. i honoraret Hvordan opgjorde voldgiftsretten reduktionen? Det er vanskeligt præcist at angive størrelsen af den mangelfulde ydelse. Voldgiftsretten finder, at der efter bevisførelsen er grundlag for at fastslå, at der skal foretages et skønsmæssigt fastsat afslag på kr. i R s samlede honorar. (min understregning). Kendelsen og praksis - viser: at grænsen mellem erstatningspligt og honorarreduktion er hårfin at afslaget vurderes skønsmæssigt at bygherren efter omstændighederne - (altid) bør overveje at nedlægge en (subsidiær) påstand om honorarreduktion over for rådgiver, såfremt der enten ikke er leveret fuld ydelse eller er leveret mangelfuld ydelse, der ikke rettes op 4
5 33 Kontakt Jens Hjortskov Partner København Konfliktløsning - Entreprise T M E jeh@bechbruun.com København Danmark Aarhus Danmark Shanghai Kina T
Styring af bygge- og anlægsprojekter. Ved Claus Berg
Styring af bygge- og anlægsprojekter Ved Claus Berg 2 Styring af bygge- og anlægsprojekter Tidsplaner som styringsværktøj Sanktioner over for entreprenøren Administration af dagbøder Entreprenørens forsinkelseskrav
Læs mereFejl i udbudsmaterialet
Fejl i udbudsmaterialet 14. november 2015 Christian Molt Wengel Advokat, partner PRÆSENTATION 2 Hvad? Rådgiveren i byggeriet Krav til projekteringen Ansvar for projekteringen Krav til udbudsmateriale 3
Læs mereStyring af bygge- og anlægsprojekter. Ved Tina Braad
Styring af bygge- og anlægsprojekter Ved Tina Braad 2 Styring af bygge- og anlægsprojekter Tidsplaner som styringsværktøj Sanktioner over for entreprenøren Administration af dagbøder Entreprenørens forsinkelseskrav
Læs mereHåndtering af forsinkelse i byggesager
Håndtering af forsinkelse i byggesager Ved Partner, Tina Braad 2 Udfordringer Projektfejl, der først opdages i udførelsesfasen, kan koste tid og konflikter og eskalere forsinkelser Problemer med projektkvaliteten
Læs mereVOLDGIFTSKENDELSE OM BL.A. ENTREPRENØRENS BEVIS FOR TAB OG RÅDGIVERENS ANSVAR FOR FORSINKELSE OG MERARBEJDE.
21. SEPTEMBER 2012 VOLDGIFTSKENDELSE OM BL.A. ENTREPRENØRENS BEVIS FOR TAB OG RÅDGIVERENS ANSVAR FOR FORSINKELSE OG MERARBEJDE. En ny kendelse afsagt af Voldgiftsnævnet for bygge- og anlægsvirksomhed om
Læs mereABR 18 ændringer, muligheder og faldgruber
DEN DANSKE LANDINSPEKTØRFORENING 6. FEBRUAR 2019 ABR 18 ændringer, 1 HENRIK HAUGE ANDERSEN Partner, advokat (H) E: hha@viltoft.dk M: +45 2371 4854 OVERBLIK OG STATUS Brug af standardvilkår Vedtagelse Hvad
Læs mereDen værdiskabende byggeøkonom: Hvad kan rådgiver og bygherre lære?
DANSKE BYGGEØKONOMER 27. JANUAR 2017 Den værdiskabende byggeøkonom: Hvad kan rådgiver og bygherre lære? 1 STEEN HELLMANN Partner, advokat E: sh@viltoft.dk T: 3314 9300 M: 2448 1192 STEEN PETER HELLMAN
Læs mereLANDSRETSDOM OM BEVIS I ENTREPRISESAG
5. SEPTEMBER 2012 LANDSRETSDOM OM BEVIS I ENTREPRISESAG Skønserklæringer indhentet til brug for voldgiftssag mellem entreprenør og bygherre kunne ikke tillægges sædvanlig bevismæssig værdi under en senere
Læs mereAftale-Håndbogen - Kap. 3. Ansvarsbegrænsninger, side 1 af 5 Oktober 2011
Aftale-Håndbogen - Kap. 3. Ansvarsbegrænsninger, side 1 af 5 Oktober 2011 Ansvarsbegrænsninger ABR 89 indeholder en række forskellige ansvarsbegrænsninger. Formålet med ansvarsbegrænsninger er at indskrænke
Læs mereByggeri og byggetid for pengene, mistet konkurrencefordel og honorarafslag holder antagelserne efter seneste voldgiftspraksis?
Det Danske Selskab for Byggeret Den 26. oktober 2017 Byggeri og byggetid for pengene, mistet konkurrencefordel og honorarafslag holder antagelserne efter seneste voldgiftspraksis? 1 HENRK HAUGE ANDERSEN
Læs mereRÅDGIVNINGSAFTALE. 1. Opgaven DELAFTALE XX. mellem
RÅDGIVNINGSAFTALE DELAFTALE XX mellem Sønderborg Kommune Bygninger & Energi Rådhustorvet 10 6400 Sønderborg Kontaktperson: Torben Andreas Thygesen og medundertegnede Dato 13-05-2014 xxx Tlf. E-mail: CVR-nr.
Læs mereINTRODUKTION TIL AB 92
INTRODUKTION TIL AB 92 DAGENS PROGRAM 14.30 Introduktion Advokat, partner Christian Molt Wengel Byggeprocessen Juraen Entrepriseformer Overblik over AB 92 Betaling og ekstraarbejder Tid og forsinkelse
Læs mereEntreprenøransvaret og entrepriseforsikringer. Uddannelsesdagen 2017 Ved Jens Hjortskov
Entreprenøransvaret og entrepriseforsikringer Uddannelsesdagen 2017 Ved Jens Hjortskov 2 Entreprenøransvaret Entreprenøransvaret indebærer både et tjenesteydelsesansvar og et leverandøransvar. Entreprenøransvaret
Læs mereByggeri og byggetid for pengene, mistet konkurrencefordel, konventionalbod og honorarafslag
Det Danske Selskab for Byggeret Den 6. februar 2019 Byggeri og byggetid for pengene, mistet konkurrencefordel, konventionalbod og honorarafslag 1 HENRK HAUGE ANDERSEN Partner, advokat (H) M: hha@viltoft.dk
Læs mereRÅDGIVERS ANSVAR. Torsdag, den 29. september Anja Ristorp Heidelberg, advokat, partner
RÅDGIVERS ANSVAR Torsdag, den 29. september 2016 Anja Ristorp Heidelberg, advokat, partner Præsentation Hvem er I? Forudsat at I kender og har arbejdet med ABR 89 i praksis Forudsat at I kender og har
Læs mereGenerelle Bestemmelser i Forbrugeraftaler 2019 GBF 19
Danske Arkitektvirksomheder og Foreningen af Rådgivende Ingeniørers Generelle Bestemmelser i Forbrugeraftaler 2019 FORORD Danske Arkitektvirksomheder og Foreningen af Rådgivende Ingeniører (FRI) har udarbejdet
Læs mereRådgiverens opgaver og ansvar ved ændringer. CEVIA Konference den 10. november 2009 Advokat Kasper Mortensen
Rådgiverens opgaver og ansvar ved ændringer CEVIA Konference den 10. november 2009 Advokat Kasper Mortensen Den fælles målsætning i byggeriet: Det rigtige hus, til den rigtige pris og til den rigtige tid
Læs mereTAARNBYHUSE NYBYG, RENOVERING OG FORBEDRINGER
Dato: 23. oktober 2013 J. nr.: 102794 TAARNBYHUSE NYBYG, RENOVERING OG FORBEDRINGER Rettelsesblad 03 til udbudsbetingelser af 24. september 2013 Spørgsmål 1: Hvordan hænger 1.4 og 3.2 sammen? I 1.4 anføres,
Læs mereGENERELLE BESTEMMELSER I FORBRUGERAFTALER
GBF 19 GENERELLE BESTEMMELSER I FORBRUGERAFTALER 2019 Danske Arkitektvirksomheder og Foreningen af Rådgivende Ingeniørers Generelle Bestemmelser i Forbrugeraftaler 2019 GBF 19 Den 30. august 2019, version
Læs mereVolumenreduktion af lavaktivt affald Aftale
Bilag 2 Volumenreduktion af lavaktivt affald Aftale Indgået mellem Dansk Dekommissionering Frederiksborgvej 399 4000 Roskilde CVR nr. 2614 4744 (Herefter benævnt Kunden) og... CVR nr. (herefter benævnt
Læs mereSpørgsmål og svar i forbindelse med Energistyrelsens udbud af kontrakt om rådgivning og vejledning af bygningsejere om PCB i 2014 og 2015.
Spørgsmål og svar i forbindelse med Energistyrelsens udbud af kontrakt om rådgivning og vejledning af bygningsejere om PCB i 2014 og 2015. 27. februar 2014 Byggeri og energieffektivitet Rev. 4., 12. og
Læs mereOplæg på ABkonference. den 21. februar 2018 i Industriens Hus. Nye redskaber til styring af økonomi
Oplæg på ABkonference den 21. februar 2018 i Industriens Hus Nye redskaber til styring af økonomi Hidtidige udfordringer: Bygherres budget kunne ikke holde pga. et ufuldstændigt og ikke færdiggjort projekt.
Læs mereAlmenHæfte IKT. Rådgivning for almene boligorganisationer. IKT-processen og nye regler for byggeri
AlmenHæfte IKT Rådgivning for almene boligorganisationer IKT-processen og nye regler for byggeri 1 IKT Rådgivning for almene boligorganisationer om IKT-processen IKT-aftaler og specifikationer, der tager
Læs mereUdviklingsskader i entreprise- og produktansvarsretten. Professor Ole Hansen Professor Vibe Ulfbeck
Udviklingsskader i entreprise- og produktansvarsretten P Professor Ole Hansen Professor Vibe Ulfbeck 12-04-2019 2 Obligationsrettens kilder aftale A ----------------- B 12-04-2019 3 Obligationsrettens
Læs mereAftaleformular for aftale om teknisk rådgivning og bistand vedr. bygherrerådgivning
Kap. 6. Aftaleformular for aftale om teknisk rådgivning og bistand vedr. bygherrerådgivning side 1 af 6 April 2006 Aftaleformular for aftale om teknisk rådgivning og bistand vedr. bygherrerådgivning Formularen
Læs mereDANSKE ARK s nedenstående spørgsmål og bemærkninger omfatter dog alle de i ovennævnte udbudsbekendtgørelse udbudte delaftaler.
Bygningsstyrelsen Løngangstræde 21 1468 København K Att. Mads Falbe-Hansen rammeudbud@ses.dk mfh@ses.dk Danske Arkitektvirksomheder Kristen Bernikowsgade 6, 3. sal 1105 København K Tlf. 32 83 05 00 Fax
Læs mereAB 18-CERTIFICERING: BYGGERIETS NYE AFTALEFORMER
AB 18-CERTIFICERING: BYGGERIETS NYE AFTALEFORMER Ny certificering målrettet byggeog anlægsbranchens behov TILMELD DIG PÅ WWW.JUC.DK /CAB18 1 1 KOM I DYBDEN MED AB 18 PÅ HELT NY CERTIFICERING JUC inviterer
Læs mereKlagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0023366 (Erik P. Bentzen, Helle Bøjen Larsen, Pernille Hollerup) 30. november 2012
Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0023366 (Erik P. Bentzen, Helle Bøjen Larsen, Pernille Hollerup) 30. november 2012 K E N D E L S E Willis Danmark (advokat Andreas Christensen, Hellerup) mod DSB (advokat
Læs mereStrategisk konflikthåndtering 19. marts 2015
Strategisk konflikthåndtering 19. marts 2015 Eksisterende muligheder og begrænsninger for alternativ konflikthåndtering i dansk entrepriseret anno 2015 1. Tese: Der er et behov for at gå andre veje og
Læs mereKlagenævnet for Udbud J.nr.: 04-244.336/
Klagenævnet for Udbud J.nr.: 04-244.336/ 2005-0002361 (Kirsten Thorup, Thomas Jensen og Niels Sørensen) 30. september 2005 K E N D E L S E Løgten murer- og entreprenørforretning A/S (advokat Hans Erik
Læs mereAftaleformular for aftale om teknisk rådgivning og bistand
Aftale-Håndbog - Kap. 6. Aftaleformular for aftale om teknisk rådgivning og bistand, side 1 af 8 Januar 2013 Aftaleformular for aftale om teknisk rådgivning og bistand Formularen benyttes sammen med Almindelige
Læs mereAftale om bygherrerådgivning i forbindelse med opførelse af sportshal i Hillerød
J.nr.: 8914557 RHH/LCM/mer Aftale om bygherrerådgivning i forbindelse med opførelse af sportshal i Hillerød 1. PARTERNE Frederiksborg Gymnasium og HF Carlsbergvej 15 3400 Hillerød Danmark www.frederiksborg-gymhf.dk
Læs mereETAGEBOLIGER BORGERGADE
AFTALE OM TEKNISK RÅDGIVNING OG BISTAND I forbindelse med Almindelige Bestemmelser for teknisk Rådgivning og bistand (ABR 89) 1. Parterne 1.1 Undertegnede Investerende Bygherre Lillebælt erhvervsakademi
Læs mereABR18 - de væsentligste ændringer. Februar 2018
ABR18 - de væsentligste ændringer Februar 2018 Indledning Side 1 Generelle bemærkninger Side 2 Kvalitetssikring Side 2 Digital Projektering Side 2 Dagbod Side 3 Omprojektering og konventionalbod Side 4
Læs mereTidsstyring i byggeriet tid er penge
Tidsstyring i byggeriet tid er penge Den offentlige uddannelsesdag, 4. oktober 2013 Ved partner Jens Hjortskov Velkommen Præsentation 1. Betydning af tidsstyring Sikre en effektiv og hensigtsmæssig gennemførelse
Læs mereJuridiske forhold. Kvalitetssikring OPP og partnering Forældelse og suspensionsaftaler Etapevis aflevering
Juridiske forhold Kvalitetssikring OPP og partnering Forældelse og suspensionsaftaler Etapevis aflevering Kvalitetssikring Ny bekendtgørelse nr. 1179 af 04 10 2013 Offentligt byggeri Kvalitet, OPP og totaløkonomi
Læs mereABR 89 og Rådgiveraftalen
ABR 89 og Rådgiveraftalen IDA BYG Onsdag den 28. februar 2018 Kl. 14.00-17.00 WINSLØW ADVOKATFIRMA, GAMMEL STRAND 34, 1202 KØBENHAVN K T: (+45) 3332 1033 F: (+45) 3696 0909 WINLAW@WINLAW.DK WWW.WINLAW.DK
Læs mere1 Aftale om teknisk rådgivning og bistand
SPØRGSMÅL TIL UDBUDSMATERIALET TITEL DATO 14. juni 2019 TIL Odense Kommune - Sunde Skoler Indeklima 2019 Odense Kommune ADRESSE COWI A/S Vestre Stationsvej 7 5000 Odense C TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56
Læs mereK E N D E L S E. Voldgiftssag nr. C-13218: Hvidovre Kommune. (advokat Frederik Bue Johnsen) mod. Fredensborg VVS Teknik A/S. (advokat Irene Wittrup)
K E N D E L S E i Voldgiftssag nr. C-13218: Hvidovre Kommune (advokat Frederik Bue Johnsen) mod Fredensborg VVS Teknik A/S (advokat Irene Wittrup) og AG5 A/S (advokat Jakob Sønder Larsen) Afsagt København,
Læs mereAFLEVERING OG MANGLER
Advokatfirma AFLEVERING OG MANGLER 20-03-2018 1 PROGRAM Advokatfirma 1. Introduktion 2. Generelt om aflevering 3. Afleveringsforretningens gennemførelse 4. Hvornår foreligger der en mangel 5. Mangler påvist
Læs mereStruer Kommunes Udbudspolitik for bygge- og anlægsopgaver
Struer Kommunes Udbudspolitik for bygge- og anlægsopgaver 1. Procedurer for udbud og valg af rådgiver 2 1.1 Lovgivning 2 1.2 Rådgivningsydelser 2 1.2.1 Bygherrerådgivning 2 1.2.2 Projektering 3 1.2.3 Valg
Læs mereMOLT WENGEL TIDLIG INDDRAGELSE
TIDLIG INDDRAGELSE DE GODE GAMLE DAGE bygger 2 DE GODE GAMLE DAGE Arkitekten tegner Ingeniøren regner Entreprenøren bygger 3 DE KNAP SÅ GAMLE (MEN GODE!) DAGE Arkitekten tegner Ingeniøren regner Spærleverandøren
Læs mereOffentlige bygge- og anlægsprojekter hvor går det galt?
Offentlige bygge- og anlægsprojekter hvor går det galt? Tina Braad 2 Overordnede forudsætninger Begrænsede muligheder for at vægte totaløkonomi, da anlægsrammerne er låste. Vanskelig konkurrencesituation
Læs mereAB 18-CERTIFICERING: BYGGERIETS NYE AFTALEFORMER (AB-dokumenterne)
AB 18-CERTIFICERING: BYGGERIETS NYE AFTALEFORMER (AB-dokumenterne) Ny certificering målrettet byggeog anlægsbranchens behov TILMELD DIG PÅ WWW.JUC.DK/ CAB18 1 1 NY AB 18-CERTIFICERING DER RAMMER PLET JUC
Læs mereHØJESTERETS KENDELSE
HØJESTERETS KENDELSE afsagt den 13. december 2018 Sag BS-11421/2018-HJR A (advokat Knud-Erik Kofoed) mod B (advokat Rasmus Agathon) og Sag BS-11426/2018-HJR A (advokat Knud-Erik Kofoed) mod C (advokat
Læs mereAftaleformular for aftale om teknisk rådgivning og bistand vedr. bygherrerådgivning
Aftaleformular for aftale om teknisk rådgivning og bistand vedr. bygherrerådgivning Formularen benyttes sammen med Almindelige Bestemmelser for teknisk Rådgivning og bistand, ABR 89. Aftaleformularen er
Læs mereGenerelle salgs- og leveringsbetingelser i forbindelse med konsulentydelser fra HR-juristen
Generelle salgs- og leveringsbetingelser i forbindelse med konsulentydelser fra HR-juristen 1. Indledning Disse generelle betingelser finder anvendelse såfremt der ikke er aftalt andre betingelser i den
Læs mereKlagenævnet for Udbud J.nr.: (Carsten Haubek, Michael Jacobsen, Ole Bajda Nielsen) 9. januar 2008
Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2007-0014193 (Carsten Haubek, Michael Jacobsen, Ole Bajda Nielsen) 9. januar 2008 K E N D E L S E Thorup Gruppen A/S (selv) mod Ringkøbing-Skjern Kommune (advokat Erik Hørlyck,
Læs mereSkadeforebyggende råd
Skadeforebyggende råd 2018 Tryg samler hvert år op på, hvilke skadestyper der giver anledning til de største erstatningsudbetalinger i den kollektive forsikringsordning. Denne folder er en håndfuld råd,
Læs mereAB 18 og ledelsesrollen
AB 18 og ledelsesrollen ABudvalget Formand Lone Fønss Schrøder Entreprenørsiden: Dansk Byggeri, Dansk Industri, Håndværksrådet, Tekniq og Kooperationen. Rådgiversiden Danske Ark og Foreningen af Rådgivende
Læs mereLæs om ny lovgivning, interessante afgørelser og nyttig viden
1 September 2017 NYT Team Entreprise Læs om ny lovgivning, interessante afgørelser og nyttig viden Vores brancheteam har landets største team af advokater, der dækker alle områder inden for entreprise.
Læs mereKlagenævnet for Udbud J.nr.: (Poul Gorm Nielsen, Niels Henriksen, Niels Sørensen) 1. december 2010
Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2009-0020361 (Poul Gorm Nielsen, Niels Henriksen, Niels Sørensen) 1. december 2010 K E N D E L S E Einar Kornerup Jylland A/S (advokat Jesper Petersen Bach, Århus) mod Ejerforeningen
Læs mereEkstraarbejder i lyset af den nye udbudslov
13 Ekstraarbejder i lyset af den nye udbudslov Tina Braad, partner 14 Ekstraarbejde eller kontraktarbejde Det beror på en fortolkning, hvorvidt en ydelse fra entreprenørens side er kontraktarbejde eller
Læs mereHolstebro Kommunes Udbudspolitik for bygge- og anlægsopgaver
Holstebro Kommunes Udbudspolitik for bygge- og anlægsopgaver 1 Procedurer for udbud og valg af rådgiver...2 1.1 Lovgrundlag...2 1.2 Rådgivningsydelser...2 1.2.1 Bygherrerådgivning...2 1.2.2 Projektrådgivning...3
Læs mereForsinkelse og tidsfristforlængelse
Forsinkelse og tidsfristforlængelse Hvilke regler videreføres uændret? Burde nogle af disse regler have været ændret? Hvilke nye regler foreslås? Burde nogle af disse regler modificeres eller opgives igen?
Læs mereKapitel F. APP Projektudvikling
Kapitel F. APP Projektudvikling F1. Aftaletekst Tillægsbetingelser for projektudvikling i bygge- og anlægsvirksomhed (APP Projektudvikling) Tillægsbetingelser til AB 18 Anvendelse 1. Bestemmelserne i dette
Læs mereKapitel K. ABR Forenklet
Kapitel K. ABR Forenklet Kapitel K. ABR Forenklet K1. Aftaletekst Forenklede almindelige betingelser for rådgivning og bistand i bygge- og anlægsvirksomhed (ABR Forenklet) A. Aftalegrundlaget Anvendelse
Læs mereForenklede almindelige betingelser for rådgivning og bistand i bygge- og anlægsvirksomhed (ABR Forenklet)
Forenklede almindelige betingelser for rådgivning og bistand i bygge- og anlægsvirksomhed (ABR Forenklet) Aftaler om teknisk rådgivning og bistand indenfor bygge- og anlægsopgaver for Aarhus Kommune kan
Læs mereFEBRUAR 2018 I DENNE UDGAVE. - AB 18 og ABR 18 er nu sendt til høring. - Nytårskur hos DLA Piper
FEBRUAR 2018 I DENNE UDGAVE - AB 18 og ABR 18 er nu sendt til høring - Nytårskur hos DLA Piper AB 18 OG ABR 18 ER NU SENDT I HØRING I 2015 blev AB-udvalget, bestående af 14 repræsentanter fra offentlige
Læs mereAnders Vestergaard Buch, Kromann Reumert Arkitekt Kim Christiansen
Anders Vestergaard Buch, Kromann Reumert Arkitekt Kim Christiansen Højt profileret domicilbyggeri for tøjkoncern Butiksareal i stueetage. Kontor på 1. og 2. sal. Åbning af butik 11-11-11 (Julehandel!)
Læs mereUDDYBENDE BEMÆRKNINGER
UDDYBENDE BEMÆRKNINGER TIL DE NYE REGLER I AB18 njordlaw.com/da/ab18 Denne folder er et arbejdsredskab for dig, der arbejder med AB 18 i det daglige. Her finder du en opsummering af de reelle ændringer,
Læs mereSagkyndige beslutninger, jf. AB Ingeniørforeningen, 26. oktober 2016
Sagkyndige beslutninger, jf. AB92 46 Ingeniørforeningen, 26. oktober 2016 1 Parterne GARANTIMODTAGER Bygherre, jf. AB 92 6 Entreprenør, jf. AB92 7 Garantiløfte Entrepriseaftale GARANTISTILLER Entreprenør,
Læs mereAB18 og den almene bygherre. Rødovre den 31. januar 2019
AB18 og den almene bygherre Rødovre den 31. januar 2019 Michael Knudsen Byggeteknisk Chef Himmerland Boligforening Case Fyrkildevej Budget er 420 mio. kr. inkl. moms + 42 boliger i nybyggeri Fyrkildevej
Læs mereMANGLER VED BYGGERI af advokat Christian Molt Wengel www.moltwengel.dk
MANGLER VED BYGGERI af advokat Christian Molt Wengel www.moltwengel.dk Baggrund Mangler er grundlag for en væsentlig del af de tvister, som opstår mellem bygherrer og entreprenører, og som enten behandles
Læs mereVága Floghavn Vagar Lufthavn, Bygherrerådgivning FO-Sørvágur. Att. David R. Hansen
Vága Floghavn Vagar Lufthavn, Bygherrerådgivning FO-Sørvágur Att. David R. Hansen floghavn@floghavn.fo drh@floghavn.fo Danske Arkitektvirksomheder Kristen Bernikowsgade 6, 3. sal 1105 København K Tlf.
Læs mereDer er indkommet følgende spørgsmål til Lolland Kommunes udbud på Bygningsscreening og miljøkortlægning for PCB, asbest og bly.
Spørgsmål og svar nr. 7: Der er indkommet følgende spørgsmål til Lolland Kommunes udbud på Bygningsscreening og miljøkortlægning for PCB, asbest og bly. Spørgsmål 1: Lige et par spørgsmål til kontrakten:
Læs mereMangler ved fast ejendom
Mangler ved fast ejendom Specialkursus Danske Advokater Torsdag den 9. oktober 2013 Kl. 13.00 17.00 WINSLØW ADVOKATFIRMA, GAMMEL STRAND 34, 1202 KØBENHAVN K T: (+45) 3332 1033 F: (+45) 3696 0909 WINLAW@WINLAW.DK
Læs mereAFFALEFORMULAR AFTALE OM TEKNISK RÅDGIVNING OG BISTAND. i forbindelse med Almindelige Bestemmelser for teknisk Rådgivning og bistand (ABR 89)
AFFALEFORMULAR AFTALE OM TEKNISK RÅDGIVNING OG BISTAND i forbindelse med Almindelige Bestemmelser for teknisk Rådgivning og bistand (ABR 89) AFFALEFORMULAR AFTALE OM TEKNISK RÅDGIVNING OG BISTAND i forbindelse
Læs mereDisse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne.
Salgs- og leveringsbestemmelser for Compfitt A/S 1. Indledning. Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne. Salgs- og
Læs mereAB 18 Entreprenørprojektering og grænseflader
AB 18 Entreprenørprojektering og grænseflader Ole Hansen Professor, dr. jur. Dias 1 Hvad er formålet med AB-systemet? - Sektorpolitik - Entrepriseretlig baggrundsret - Pædagogisk funktion - Konkret aftaledokument
Læs mereMarts 2019 AFTALE. Bilag 2. Ydelsesbeskrivelse for IKT-bygherrerådgiveren. om teknisk rådgivning og bistand (IKT-bygherrerådgivning)
Marts 2019 AFTALE om teknisk rådgivning og bistand (IKT-bygherrerådgivning) Bilag 2. Ydelsesbeskrivelse for IKT-bygherrerådgiveren Bilag 2 - Ydelsesbeskrivelse for IKT-bygherrerådgiveren AlmenNet, Studeistrædet
Læs mereEntreprisekontrakt Kørebaneafmærkning
Entreprisekontrakt Kørebaneafmærkning 2018-2020 Vedrørende entreprise for udførelse af kørebaneafmærkning 2018-2020 i Ikast-Brande Kommune. På nedenstående vilkår, er der den XX.XX 2018 indgået kontrakt
Læs mereHøring om Byggeriets fremtidige aftalesystem. Borups Højskole onsdag den 25. april 2012
Høring om Byggeriets fremtidige aftalesystem Borups Højskole onsdag den 25. april 2012 Styrker ved det nuværende aftalesystem Der er lang tradition for, at parterne i byggeriet selv udvikler de særlige
Læs mereOffentligt udbud af rådgivning i forbindelse med:
Tilbudsliste (TBL) Offentligt udbud af rådgivning i forbindelse med: Byggemodning Erhvervsparken GreenLab Skive Kommune 01-04-2017 Indhold Tilbudsliste... 3 Rådgivning og projektledelse... 5 Byggeledelse
Læs mereB. Jura FIDIC og princippet om den testbaserede aflevering Præciseringer til AB og standardbilag FIDIC og princippet om staderegistrering
A. Introduktion til problemstillingerne Den visuelle tradition giver for mange fejl i byggerierne Dilemma: De tværgående installationer og den visuelle afleveringstradition Tradition for aflevering på
Læs mereudarbejdet af Forbrugerrådet og Håndværksrådet - anbefalet af KA
S A M A R B E J D S A F T A L E udarbejdet af Forbrugerrådet og Håndværksrådet - anbefalet af KA FORBRUGER RÅDET Samarbejdsvejledning til forbrugere og håndværksvirksomheder Formålet med vejledningen Håndværksrådet
Læs mereKlagenævnet for Udbud J.nr.: (Erik P. Bentzen, Knud Erik Busk) 23. maj 2016
Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-8314 (Erik P. Bentzen, Knud Erik Busk) 23. maj 2016 K E N D E L S E Svend Pedersen A/S (advokat Jakob Sønder Larsen, Ballerup) mod Favrskov Kommune (advokat Tina Braad,
Læs mereByggeri i fag- og storentreprise. Mandag den 10. oktober 2016 Anders Nørgaard Sørensen Advokat
Byggeri i fag- og storentreprise Mandag den 10. oktober 2016 Anders Nørgaard Sørensen Advokat Præsentation Hvem er I? Hvem er vi? Formålet med kurset: o o Grundlæggende forståelse af entrepriseformerne
Læs merexxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx v/arkitekt MAA xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxx xxx Xxxx xxxxxxxxx
Xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxx xxx xx Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx Arkitekt MAA xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx Om- og tilbygning enfamiliehus Xxxxx xxxxx xxx xx, xxxxxxxxx
Læs mereKlagenævnet for Udbud J.nr.: (Carsten Haubek, Jens Fejø, Erik Haldbæk) 7. april 2003
Klagenævnet for Udbud J.nr.: 02-186.557 (Carsten Haubek, Jens Fejø, Erik Haldbæk) 7. april 2003 K E N D E L S E Ementor Denmark A/S (advokat Thomas Ryhl, København) mod Århus Amt (advokat René Offersen,
Læs mereSkadeforebyggende råd
Skadeforebyggende råd 2016 Tryg samler hvert år op på, hvilke skadestyper der giver anledning til de største erstatningsudbetalinger i den kollektive forsikringsordning. Denne folder er en håndfuld råd,
Læs mereAB 18 APP 18 ALMINDELIGE BETINGELSER I BYGGE- OG ANLÆGSVIRKSOMHED
AB 18 APP 18 ALMINDELIGE BETINGELSER I BYGGE- OG ANLÆGSVIRKSOMHED 1 HØST GEVINSTERNE AF DET NYE AFTALESYSTEM SOM BYGHERRE Bygherreforeningen har fra 2015 til 2018 repræsenteret bygherrernes interesser
Læs merehar dags dato indgået aftale om rådgivning og bistand i forbindelse med gennemførelse af ovennævnte sag.
Aftale om teknisk rådgivning og bistand ved indsamling af historiske oplysninger om ca. 945 adresser i Sønderjylland til brug for V1-kortlægning i Region Syddanmark 1 Aftalens parter Undertegnede: Region
Læs mereRetningslinjer for udbud af rådgivningsydelser og bygge- og anlægsopgaver på det tekniske område Fanø Kommune Februar 2018.
Fanø Kommune Retningslinjer for udbud af rådgivningsydelser og byggeog anlægsopgaver på det tekniske område 1 Indhold 1. Formål...3 2. Lovhjemmel...3 3. Rådgivningsydelser...3 4. Valg af rådgiver...4 5.
Læs mereDagbodsbelagte mellemterminer som styringsredskab
Dagbodsbelagte mellemterminer som styringsredskab Dansk Selskab for Byggeret torsdag den 24. april 2014 Ved partner, advokat Jens Hjortskov 1. Definition af mellemfrister AB 92/ABT 93 indeholder ingen
Læs merePunkterne 2, 3, 4,og 5 er ikke relevante, såfremt det besluttes helt at undlade opkrævning af gebyr.
Bilag 1: Notat - bemærkninger fra byggesagsafdelingen til 5 punkter. Gebyrfastsættelse - Byggesagsbehandling Planudvalget skal tage stilling til følgende 5 punkter 1. Skal kommunen opkræve byggesagsgebyrer,?
Læs mereDOM OM FORSIKRINGSMÆGLERANSVAR
9. JANUAR 2013 DOM OM FORSIKRINGSMÆGLERANSVAR Retten fandt, at forsikringsmægler ikke havde ydet utilstrækkelig eller fejlagtig rådgivning ved ændring af eksisterende pensionsordning i forbindelse med
Læs mereNr. 41 af 12. marts 2018
Nr. 41 af Fra: Anette Lyneborg Sørensen Til: AB-udvalget Emne: j.nr. BS0601-00007 Høringssvar fra Aarhus Kommune Dato: 16:56:22 Vedhæftede filer: Høringssvar fra Aarhus Kommune vedr. udkast til AB18 og
Læs mere- 1 - Udbudsregler for Bygge- og anlægsarbejder samt rådgiverydelser for Syddjurs Kommune
- 1 - Udbudsregler for Bygge- og anlægsarbejder samt rådgiverydelser for Syddjurs Kommune - 2 - Indholdsfortegnelse Forord side 3 Udbudsregler for Bygge- og anlægsarbejder samt rådgiverydelser for Syddjurs
Læs mereKendelse i faglig voldgift:
Kendelse i faglig voldgift: 3F for murerarbejdsmand Palle Lund (advokat Ulrik Mayland) mod Dansk Byggeri for murermester Lars Svensson (konsulent Jann Frei) Voldgiftsretten Voldgiftsretten er nedsat i
Læs mereEU-udbudsreglerne og pligten til at afvise tilbud med forbehold Ny Højesterets praksis
April 2011 Nyhedsbrev EU-udbudsreglerne og pligten til at afvise tilbud med forbehold Ny Højesterets praksis Højesterets dom af 5. april 2011 om udbud af anlægsentreprisen Amager Strandpark krænkelse af
Læs mereForsikringer i byggeprocessen
Forsikringer i byggeprocessen 1 Forsikringer i byggeprocessen Program: Hvilke forsikringer er relevante i forbindelse med bygge- og anlægsprojekter? Hvem tegner hvilke forsikringer? Gode råd/bønner fra
Læs mereIKT-YDELSESBESKRIVELSE FOR IKT-LEDEREN
Marts 2019 IKT-YDELSESBESKRIVELSE FOR IKT-LEDEREN Indgår som bilag til Rådgiveraftalen og kan anvendes, uanset om der er tale om totalrådgivning eller delt rådgivning IKT-YDELSESBESKRIVELSE FOR IKT-LEDEREN
Læs mere10-ÅRIGT PROJEKTANSVAR FOR ARKITEKTER OG INGENIØRER
10-ÅRIGT PROJEKTANSVAR FOR ARKITEKTER OG INGENIØRER Men ved at aftale ABR 89 begrænses ansvarsperioden til 5 år for de fleste sager af advokat Christian Molt Wengel, www.moltwengel.dk. Den 1. januar trådte
Læs mereKonference om konfliktløsning bygg og anlegg Oslo d. 29. november 2018
Konference om konfliktløsning bygg og anlegg Oslo d. 29. november 2018 Indlæg ved Projektdirektør Henrik Fausing, Dansk Byggeri om Det danske konfliktløsningssystem i AB 18 komplekset Det danske AB 18
Læs mereKlagenævnet for Udbud J.nr.: (Carsten Haubek, Jens Fejø, Trine H. Garde) 1. oktober 2008
Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0017109 (Carsten Haubek, Jens Fejø, Trine H. Garde) 1. oktober 2008 K E N D E L S E MT Højgaard A/S (advokat Tina Braad, Århus) mod 1. Slots- og Ejendomsstyrelsen 2. Helsingør
Læs mereKlager. København, den 25. september 2009 KENDELSE. ctr.
1 København, den 25. september 2009 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmæglere Merete Lund Brock og Henning Brock v/aig Europe S.A. Kalvebod Brygge 45 1560 København V Sagen angår spørgsmålet, om de
Læs mereKlagenævnet for Udbud J.nr.: 03-204.364 (H.P. Rosenmeier, Jørgen Egholm, Jens Fejø) 9. marts 2004
Klagenævnet for Udbud J.nr.: 03-204.364 (H.P. Rosenmeier, Jørgen Egholm, Jens Fejø) 9. marts 2004 K E N D E L S E Georg Berg A/S (advokat Peter Stig Jakobsen, København) mod Køge Kommune (advokat Kirsten
Læs mere