TOTALENTREPRISE

Transkript

1 SÆRLIGE BETINGELSER OG BESKRIVELSER TOTALENTREPRISE Jord-, bro- og belægningsarbejder Nykøbing Falster Omfartsvej DECEMBER 2011

2 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD (BUT)... 2 SÆRLIGE BETINGELSER (SB)... 8 A. Aftalegrundlaget... 8 B. Sikkerhedsstillelse og forsikring C. Entreprisens udførelse D. Bygherrens betalingsforpligtelse E. Tidsfristforlængelse og forsinkelse F. Arbejdets aflevering G. Mangler ved arbejdet SÆRLIGE ARBEJDSBESKRIVELSER (SAB) Projektering Styring og samarbejde Arbejdsplads Jordarbejder Kalkstabilisering Afvanding Bundsikring af sand og grus Stabilt grus Varmblandet asfalt Brolægning Kørebaneafmærkning Afmærkningsmateriel Vejautoværn Belysning Beplantning Diverse arbejder Broer, Fundering Broer, Stillads og form Broer, Slap armering Broer, Spændarmering Broer, Beton Broer, Broautoværn og rækværker Broer, Fugtisolering Broer, Brobelægninger Broer, Andre arbejder Broer, Stålarbejder Broer, Overfladebehandling af stål SBB doc 1

3 BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD (BUT) 1. ALMENT BUT Bestemmelser om udbud og tilbud (BUT) indeholder dels orienterende oplysninger om det udbudte projekt, dels bindende bestemmelser for udbud og tilbud. 2. ORIENTERING BUT er gældende frem til indgåelse af kontrakt, hvorefter BUT bortfalder. Denne totalentreprise er en del af Nykøbing Falster Omfartsvej, som udgør en del af vejforbindelsen 506 Sydmotorvejen - Gedser. I det følgende og i øvrige udbudsdokumenter bruges betegnelserne entreprenør for totalentreprenøren og entreprise for denne totalentreprise. Entreprisen er benævnt Nykøbing Falster Omfartsvej, Entreprise Jord-, bro- og belægningsarbejder og omfatter projektering og udførelse af ca. 6 km omfartsvej i 2 spor i åbent land øst om Nykøbing Falster, inkl. tilslutning med rundkørsler til hhv. Skovalléen og Gedser Landevej, samt et hankeanlæg ved Grønsundsvej. Entreprisen omfatter endvidere 7 broer heraf 3 faunapassager, ca. 380 m støjskærme samt omlægning af Tingsted Å over ca. 900 m. Til illustration af det samlede projekt, henvises til vedlagt visualisering af projektet. Det skal bemærkes, at bassin ved Grønsundsvej er flyttet til den modsatte side af Grønsundsvej efter udarbejdelse af visualiseringen. Omfartsvejen er stationeret fra nord mod syd med udgangspunkt i st og sluttende i st Entreprisen er beliggende i Region Sjælland og Guldborgsund Kommune. Entreprisen udbydes i totalentreprise og omfatter samtlige ydelser fra den tilstand, hvormed arealerne henligger på licitationsdagen, til det fuldt færdige og funktionsdygtige anlæg med endeligt retableret terræn, der opfylder kravene i udbudsmaterialet. Arbejderne skal foregå under hensyntagen til både trafikafviklingen på eksisterende veje og de berørte lodsejere. Bl.a. må etablering af omfartsvejen og omlægning af Tingsted Å ikke forringe afdræning og dermed dyrkningssikkerheden af de omgivende arealer. Endvidere skal der under arbejdet vises stor hensyntagen til og respekt for beskyttede vandløb, Tingsted Å og Bjørup Bæk, samt beskyttede fortidsminder. Omfartsvejen skal etableres under terræn til ca. kote -2 m i umiddelbar nærhed af Tingsted Å, hvilket indebærer risiko for oversvømmelse af byggegruben ved ekstreme afstrømninger i åen. Oversvømmelse af terrænet omkring Tingsted Å, som er fladt og lavtliggende, indebærer endvidere risiko for, at adgangs- og arbejdsforhold kan blive særdeles vanskelige. Følgende entrepriser, som er beliggende i entreprisens nærhed, udføres sideløbende med denne entreprise: SBB doc 2

4 BUT Nykøbing Falster Omfartsvej, Entreprise , Banebro og stibro Ledningsarbejder udført af de respektive ledningsejere Arkæologiske forundersøgelser udført af Museum Lolland-Falster Entreprise for udførelse af erstatningsvandhuller Entreprisen omfatter i hovedtræk projektering og udførelse af: Jord-, afvandings-, bundsikrings-, stabilgrus-, asfalt-, autoværns-, brolægnings- og afmærknings- og færdsels- og vejvisningsskilte- og belysningsarbejder på ca. 6 km omfartsvej, ca. 1 km skærende kommuneveje og 2 rundkørsler Private fællesveje (markveje) ca m 6 regnvandsbassiner 7 broer heraf 3 faunapassager, samt en markbro Vejbelysningsanlæg ved nye rundkørsler Omlægning af Tingsted Å over ca. 900 m Ca. 500 m diger langs Tingsted Å Ca. 380 m støjskærme Ca m paddehegn 11 padderør samt Beplantning Entreprisen omfatter endvidere projektering og udførelse af midlertidige veje samt 2 mindre interimsbroer i forbindelse med omlægning af trafik ved skærende veje. Arbejdet skal projekteres og udføres i perioden primo maj 2012 til ultimo oktober 2014 jf. SB ad 2, stk BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD Arbejdet udbydes i begrænset udbud i henhold til udbudsdirektivet. Udbudsmaterialet består af Særlige Betingelser (SB) samt de i SB ad 2, stk. 2, nævnte dokumenter. Alternative tilbud modtages ikke. Tildelingskriterium Tildelingen sker på basis af tildelingskriteriet økonomisk mest fordelagtige tilbud. Underkriterierne og deres vægtning er følgende: Underkriterium Vægtning Samlet tilbudssum 60 % Teknisk opgaveløsning 25 % Styring og koordinering 15 % Tilbudsbedømmelse Tilbudssum Kriteriet Samlet tilbudssum tildeles karakter efter følgende regler: Tilbuddet med laveste pris (samlet tilbudssum) gives karakteren 10. SBB doc 3

5 BUT Et tænkt tilbud, hvor prisen (samlet tilbudssum) er kr. 17 mio. højere end den laveste pris, gives karakteren 0. Øvrige tilbud gives karakter ved interpolation og ekstrapolation. Negative karakterer kan forekomme. Øvrige kriterier De Øvrige kriterier bedømmes efter følgende metode: Der karaktergives kun med hele tal, og alle tal mellem 0 og 10 kan anvendes. To eller flere tilbud kan opnå samme karakter. Tilbuddene gives karakter i intervallet 0-10 ved en vurdering af tilbuddets oplysninger. Karakteren 0 gives til et netop acceptabelt tilbud, Karakteren 3 gives til et tilbud, der er under middel, Karakteren 5 gives til et tilbud, der er middel, Karakteren 8 gives til et tilbud, der er over middel Karakteren 10 gives til det bedst mulige tilbud, som ikke behøver at foreligge. Teknisk opgaveløsning Til brug for vurderingen af dette delkriterium skal tilbudsgiver vedlægge: - Forslag til arbejdsplan. Arbejdsplanen skal have en detaljeringsgrad, der som minimum indeholder følgende hovedområder: Projektering Etablering af interimsanlæg Omlægning af Tingsted Å Vejanlæg: Skovalléen Stubbekøbingvej Omlægning Stubbekøbingvej Stubbekøbingvej Grønsundsvej Omlægning af Kristiansmindegaardene Sti og vendeplads ved Hegnetsvejs forlængelse Omlægning Grønsundsvej Grønsundsvej Gedser Landevej Private fællesveje (markveje) inkl. vende- og vigepladser Regnvandsbassiner Udførelse af nye broer: Bro 3, St , OF af Stubbekøbingvej Bro 4, UF af Tingsted Å under Stubbekøbingvej (Faunapassage) Bro 5, St , UF af Tingsted Å (Faunapassage) Bro 6, St , UF af vej ved Kristiansmindegaardene Bro 7, St , UF af Bjørup Bæk (Faunapassage) Bro 8, St , OF af Grønsundsvej Bro 9, St , UF af Cykelsti Støjskærme langs Skovalléen og omfartsvejen Udførelse af natur-afværgeforanstaltninger Beplantningsarbejder Afsluttende asfaltarbejder. - En beskrivelse af, hvordan tilbudsgiver vil styre anlægslogistikken i opgaven, herunder et forslag til overordnet disponering af jordarbejdets hovedmængder. - Projektbeskrivelse med en detailleret og fyldestgørende angivelse af tilbudte materialer og løsninger for vejanlæg og anlægskonstruktioner, herunder en beskrivelse af SBB doc 4

6 BUT hvordan projektets miljømæssige forudsætninger opfyldes. Desuden ønskes en beskrivelse af de landskabelige løsninger - En beskrivelse af drifts- og vedligeholdsmæssige forhold for de tilbudte løsninger. - Supplerende tegningsmateriale svarende til Projektforslagsniveau jf. FRI, PLR og Danske Arks ydelsesbeskrivelse Anlæg og Planlægning, april 2006, afsnit Ved vurdering af delkriteriet teknisk opgaveløsning, vil der blive lagt vægt på at tilbudsgiver demonstrerer evne til at forstå og styre anlægsopgaven. Der vil blive lagt vægt på tilbudsgivers evne til at demonstrere overblik over og analyse af hvordan anlægslogistikken i projektet mest hensigtsmæssigt løses tilbudsgivers underbyggede plan for håndtering af de særlige forhold, der er i spil på grund af højtliggende grundvandspejl samt eventuelle oversvømmelser såvel under anlæg som for det færdige anlæg at tilbudsgivers projekt minimerer de drifts- og vedligeholdelsesmæssige udgifter for det færdige anlæg Styring og koordinering Til brug for vurderingen af dette delkriterium skal tilbudsgiver vedlægge: - Et organisationsdiagram med angivelse af projektets nøglepersoner. Diagrammet skal underbygges af en detaljeret redegørelse for de pågældende personers arbejds- og ansvarsområder samt hvilke faser personerne arbejder i. Vejdirektoratet skal kunne lægge til grund, at nøglepersoner ikke udskiftes uden forudgående aftale. - En beskrivelse af, hvordan tilbudsgiver vil sikre, at udbudsmaterialets forudsætninger for anlægsopgavens løsning opfyldes optimalt. Beskrivelsen skal blandt andet indeholde en beskrivelse af, hvordan tilbudsgiver vil styre og føre tilsyn med opgaven internt i tilbudsgivers organisation samt i forhold til øvrige parter i anlægsopgaven. Desuden en beskrivelse af hvorledes tilbudsgiver gennemfører og dokumenterer egenkontrol. - En beskrivelse af hvilke risici tilbudsgiver vurderer som de væsentligste i opgaven samt hvorledes disse risici tænkes håndteret. Ved vurdering af delkriteriet styring og koordinering vil der blive lagt vægt på: de tilbudte medarbejderes forudsætninger for at løse opgaven samt at der samlet sikres en kompetent og robust organisation hvorledes tilbudsgiver vil styre og koordinere den samlede opgaveløsning, herunder koordinering med bygherre, udføre tilsyn og gennemføre egenkontrol at tilbudsgiver demonstrerer evnen til professionel og rettidig risikostyring Vejdirektoratet vil lægge vægt på, at besvarelsen samlet for ovennævnte underkriterier ikke omfatter mere end 50 sider ekskl. supplerende tegningsmateriale som anført under delkriteriet teknisk opgaveløsning og eventuelle cv er under styring og koordinering. Samlet bedømmelse Et tilbuds totalværdi findes ved summen af produkterne af vægte og karakterer for kriterierne. Det tilbud, som opnår den højeste totalværdi, er det økonomisk mest fordelagtige tilbud. SBB doc 5

7 BUT Tilbud Tilbud mærket Entreprise Nykøbing Falster Omfartsvej, Jord-, bro- og belægningsarbejder skal være bygherren i hænde i lukket kuvert på adressen Torsdag 15. marts 2012 kl Vejdirektoratet, Projektkontor Øst Gladsaxe Ringvej Herlev på hvilket tidspunkt tilbud åbnes i overværelse af de bydende, der måtte indfinde sig. Mærkat til påklæbning på tilbudskuverterne er indeholdt i tilbudslisten (TBL). Udbudsmaterialets arbejdsbeskrivelser og standarder angivet i SB og SAB er udtryk for minimumskrav, som skal overholdes. Tilbud skal afleveres i 2 papireksemplarer og på elektronisk medie f.eks. USB-nøgle eller en CD-Rom, Den elektroniske del med udfyldt Tilbudsliste i Excel format, i én selvstændig fil-mappe med Del 1 og én selvstændig fil-mappe med det øvrige tilbudsmateriale i Del 2. Vejdirektoratet gennemfører dette udbud ved anvendelse af to-kuvert systemet. Tilbudsgiveren skal aflevere tilbuddet i to dele: Del 1: Lukket kuvert tydeligt mærket Tilbudsliste. Denne kuvert skal indeholde: o Udfyldt og underskrevet tilbudsliste o Tro og love- erklæring vedr. ubetalt, forfalden gæld til det offentlige o Bemyndigelsesdokumentation, hvis flere i forening afgiver tilbud o Forslag til betalingsplan Del 2: Lukket kuvert tydeligt mærket Øvrige Tilbudsdokumenter Denne kuvert skal indeholde det øvrige tilbudsmateriale som anført i forbindelse med gennemgang af de enkelte delkriterier herover. Materialet skal disponeres i nøje overensstemmelse med de i gennemgangen anførte punkter. Efter modtagelse af tilbuddene vil Vejdirektoratet evaluere Øvrige tilbudsdokumenter (del 2 af tilbudsmaterialet). Når meddelelse om resultatet af denne evaluering er tilgået de bydende, åbnes del 1 med Tilbudslisten. Åbning af pristilbuddene vil ske med mulighed for de bydendes tilstedeværelse efter forudgående indbydelse. En erklæring om, at rådgiveren ikke er udelukket fra at afgive tilbud i henhold til Rådets direktiv 92/50/EØF med senere ændringer, kan efter særskilt anmodning fra Vejdirektoratet blive krævet af det enkelte firma. Tilbudsgiveren kan finde oplysninger om Danmarks skatte- og afgiftsforhold på om miljøbeskyttelse på og om sikkerhed på arbejdspladsen på Elektroniske tilbud modtages ikke. Den bydende opfordres til inden afgivelse af tilbud at have gjort sig bekendt med forholdene på stedet, herunder adgangsforhold. Der afholdes orienteringsmøde for de bydende 12. januar 2012, kl hos: SBB doc 6

8 BUT Vejdirektoratet, Projektkontor Øst Gladsaxe Ringvej Herlev På mødet vil Vejdirektoratet orientere om opgaven, og der vil være mulighed for at stille spørgsmål til udbudsmaterialet. Spørgsmål bedes så vidt muligt stillet ved mail inden mødet, og spørgsmål, som stilles på mødet, bedes efterfølgende fremsendt ved mail. Dersom noget i udbudsgrundlaget er den bydende uklart, skal vedkommende indhente nærmere oplysninger herom hos Vejdirektoratet. Spørgsmål, der modtages senest 14 dage inden udløbet af fristen for afgivelse af tilbud, vil blive besvaret senest 6 dage inden udløbet af fristen for afgivelse af tilbud. Spørgsmål modtaget efter den angivne dato vil blive tilstræbt besvaret, afhængigt af spørgsmålets karakter. Spørgsmål, der modtages senere end 6 dage inden udløbet af fristen for afgivelse af tilbud, vil ikke blive besvaret. Entreprisenummeret skal indgå i begyndelsen af mailens emnebeskrivelse: Nykøbing Falster Omfartsvej, Jord-, bro- og belægningsarbejder, Spørgsmål vedr.. Spørgsmål skal sendes til: udbud@vd.dk med kopi til svm@vd.dk og pbod@vd.dk. Besvarelse af spørgsmål sker via rettelsesblade på under Udbud. Bygherrens vederlag til tilbudsgiverne Vejdirektoratet betaler et beløb på kr ekskl. moms som vederlag for et konditionsmæssigt tilbud, jf. ABT 3, stk.6. For dette vederlag tilhører anvendelses- og ejendomsretten bygherren, og denne kan frit anvende indkomne idéer og forslag helt eller delvist til brug for gennemførelsen af projektet. Meddelelse om fakturering af dette vederlag gives i mail i forbindelse med underretning af tilbudsgiverne om resultatet af tilbudsbedømmelsen. SBB doc 7

9 SB SÆRLIGE BETINGELSER (SB) A. Aftalegrundlaget ad 1 ad 1 stk. 1 ad 1 stk. 2 ad 2 ad 2 stk. 1 ad 2 stk. 2 Almindelige bestemmelser Denne SB indeholder supplerende, særlige betingelser til ABT 93 for entreprisen. De enkelte - og stk.-numre refererer til ABT 93. Bygherren og entreprenøren skal oplyse om, hvem der er bemyndiget til at indgå aftaler på parternes vegne. Bygherrens udbud Arbejdet udføres til fast pris og tid med en fastprisperiode på 12 måneder fra licitationsdagen. For entreprisen gælder nedennævnte i prioriteret rækkefølge: a. Tilbudsliste (TBL). b. Rettelsesblade / Supplerende meddelelser. c. Særlige betingelser (SB). d. Særlige arbejdsbeskrivelser (SAB). e. Tegninger indhæftet i "Tegningsbilag, entreprise Jord, bro- og belægningsarbejder, december f. Besigtigelse, oktober 2011 g. Besigtigelse Projekt, oktober 2011 h. Ledningsprotokoller: Protokoller og skemaer: o COLT o Global Connect o Global Crossing o Guldborgsund Forsyning A/S o Orupgaard Gods o SEAS NVE A/S o TDC A/S o TELIA Danmark A/S o YouSee A/S Ledningsplaner Kravspecifikation til ledningsplaceringer i. Vandsynsprotokol, udkast af , med tilhørende udledningstilladelser og dispensationer. j. Ansøgninger, tilladelser og dispensationer efter Naturbeskyttelsesloven (NBL): SBB doc 8

10 SB Ansøgning om dispensation til 3,16,17, 18 Naturbeskyttelsesloven, Ansøgning om godkendelse efter 20 Naturbeskyttelsesloven, Ansøgning om forlægning af Tingsted Å, Dispensation fra NBL 3 Nedlæggelse af regnvandsbassin ved Energivej, Dispensation fra NBL 3 - Etablering af bro over Bjørup Bæk, Dispensation fra NBL 3 - Nedlæggelse af strækning af Systofte Skovløb, Dispensation fra NBL 16 Anlæg af Omfartsvejen inden for åbeskyttelseslinjer, Dispensation fra NBL 17 - Anlæg af Omfartsvejen inden for skovbyggelinie, Dispensation fra NBL 18 Anlæg af Omfartsvejen inden for fortidsmindebeskyttelseslinien, Dispensation fra NBL 3 - Omlægning af Tingsted Å, Godkendelse efter NBL 20 til etablering af Nykøbing Falster Omfartsvej, k. Geotekniske rapporter, september 2011 med tilhørende bilag: Geoteknisk hovedrapport 1 Geoteknisk datarapport 1 Geoteknisk rapport 1, rev. 0 - OF af sti til kolonihaverne Geoteknisk rapport 2, rev. 0 - OF af banen Geoteknisk rapport 3, rev. 0 - OF af Stubbekøbingvej Geoteknisk rapport 4, rev. 0 - UF af Kristiansmindegaardene Geoteknisk rapport 5, rev. 0 - UF af Bjørup Bæk. Geoteknisk rapport 6, rev. 1 - OF af Grønsundsvej. Geoteknisk rapport 7, rev. 0 - UF af cykelsti ved Gedser Landevej. Geoteknisk rapport 8, rev. 0 - Støjskærme. Geoteknisk rapport 9, rev. 0 - Regvandsbassiner og omlægning af Tingsted Å. Geoteknisk rapport 10, rev. 0 - UF af Tingsted Å under Stubbekøbingvej. Geoteknisk rapport 11, rev. 0 - UF af Tingsted Å. De geotekniske vurderinger i rapporterne er alene til inspiration, idet entreprenøren selv har ansvaret for at foretage geotekniske vurderinger på baggrund af undersøgelsesresultater i rapporterne. l. Miljøtekniske undersøgelser: Orienterende miljøteknisk vejjordsundersøgelse, Miljøtekniske undersøgelser af fokusarealer, Plan for håndtering af forurenet jord (udkast), af m. Almindelige arbejdsbeskrivelser (AAB): Alle gældende Almindelige arbejdsbeskrivelser (AAB), som findes på under udbudsforskrifter. n. Plan for sikkerhed og sundhed (PSS) i foreløbig udgave. o. Arbejdsmiljøplan i foreløbig udgave p. Diverse projektmateriale: Bilag 2, Datalevering og elementer til indmåling, af Tilbagemelding på trafiksikkerhedsrevision trin 2, af SBB doc 9

11 SB Bilag til SAB Styring og samarbejde, Kvalitetsledelseskrav til entreprenører - Totalentrepriser, december 2011 Beskrivelse af asfaltborekerner Eksisterende drænoplysninger Notat: Tingsted Å, Supplerende hydrauliske undersøgelser, af 10. november 2011 Tingsted Å, baggrundsmateriale for hydrauliske undersøgelser q. Digitale modeller: Centerlinie og stationering Ekspropriationsgrænser Grundkort Højdemodel r. ABT 93. s. Standarder (DS og DS/EN), europæiske tekniske godkendelser (ETA), fælles tekniske specifikationer, forskrifter, vejledninger, anvisninger og betingelser, alt i det omfang, der i AAB, SB og SAB er henvist til disse og med senest anførte ændringer, rettelser og fortolkninger. t. Vejregler, vejregelforslag, instrukser, bestemmelser og lign.: Alle gældende vejregler (se vejregelforslag samt godkendte vejregelforberedende rapporter. u. Øvrige forskrifter: Tilsynshåndbog for asfaltarbejder. Udbudsforskrift, september Tilsynshåndbog for kørebaneafmærkning. Udbudsforskrift, juni Tilsynshåndbog for broentrepriser. Forebyggelse af stilladssvigt, december 2009 Tilsynshåndbog for betonbroer. Tilsynshåndbog for fugtisolering og brobelægning. Udbudsforskrift, oktober Afmærkningsmateriel, Monterings- og tilsynsvejledning, november Specifikationer for bituminøse bindemidler til vejformål, Udbudsforskrift, februar Vejledning, Ubundne bærelag af knust asfalt og beton, udbud, juni 2011 Bundsikring af forbrændingsslagge. Rapport 133, Vejteknisk Institut, Normer og vejledning for anlægsgartnerarbejde, Danske Anlægsgartnere FRI, PLR og Danske Arks ydelsesbeskrivelse Anlæg og Planlægning, april Det under punktnumrene a - l og n - q nævnte materiale kan hentes på under Udbud. Almindelige arbejdsbeskrivelser (AAB), paradigmer for Særlige arbejdsbeskrivelser (SAB), Vejregler og vejregelforslag samt monteringsvejledninger kan hentes på Instruktion, vejledning og paradigmer vedr. arbejdsmiljø i projekteringsfasen kan ses på under Udbud. Entreprisens arealer kan ikke overdrages samlet ved igangsætningen, men kan påregnes overdraget ved anlægsstart som anført i SAB - Arbejdsplads afsnit 1.1. SBB doc 10

12 SB Arbejdet kan påregnes overdraget ca. 7 uger efter afgivelse af tilbud og projektering kan igangsættes umiddelbart derefter. Etablering af anstillingspladser kan tidligst igangsættes 15. august 2012, mens egentlige anlægsarbejder i marken tidligst kan igangsættes 1. september 2012 ad 2 stk. 3 Følgende tidsfrister skal overholdes: 1. Igangsætningsfrist Senest den 5. oktober 2012 skal midlertidig omlægning af Stubbekøbingvej, inkl. etablering af midlertidige broer over eksisterende Tingsted Å og over fremtidigt tracé for omlagt Tingsted Å være udført og klar til ibrugtagning. 2. Deltidsfrist Med henvisning til Udledningstilladelse fra Guldborgsund Kommune dateret 2. september 2011 skal omlægning af Tingsted Å øst for jernbanen, fra Omfartsvejens ca. st til sammenløb med eksisterende Tingsted Å, inkl. etablering af faunapassager under Stubbekøbingvej og Omfartsvejen, være udført og klar til ibrugtagning senest den 1. februar Færdiggørelsesfrist Entreprisen skal i sin helhed være fuldført, klar til aflevering senest 31. oktober Arbejdet betragtes først klar til aflevering når entreprenørens samlede KS-dokumentation inkl. som udført dokumentation er afleveret til Vejdirektoratet i overensstemmelse med SAB Styring og samarbejde. De i ad 25 nævnte bodsbestemmelser vedrørende ovennævnte frister knyttes til de ovenfor anførte datoer. ad 2 stk. 4 ad 3 Art og omfang m.v. af kendte fortidsminder er anført i SAB - Arbejdsplads. Entreprenørens tilbud Erhvervs- og Byggestyrelsens cirkulære (nr. 174 af 10/10/1991 ændret ved cirkulære nr af 28/11/2003) om pris og tid på bygge- og anlægsarbejder, som er gældende for denne entreprise, er indarbejdet i udbudsmaterialet med de ad 22 stk. 6 anførte præciseringer. Entreprenøren skal i sit tilbud indregne alle udgifter til vinterforanstaltninger, såvel årstidsbestemte som vejrligsbestemte, for gennemførelse af arbejderne i vinterperioden (1. november 31. marts). ad 3 stk. 1 ad 3 stk. 2 ad 3 stk. 3 Hvor flere i forening står for entreprisen, skal entreprenøren oplyse, hvem der er bemyndiget til at indgå aftaler, fakturere og modtage betaling på entreprenørens vegne, idet kun én og samme kan fakturere og modtage betaling. Vedståelsesfristen er 60 arbejdsdage Tilbudsmateriale tilbageleveres ikke til tilbudsgiver, selvom tilbud ikke antages. SBB doc 11

13 SB Ad 3 stk. 5 Ad 3 stk. 7 ad 4 ad 4 stk. 1 Ved ansøgning om tilladelse til genanvendelse af lettere forurenet jord ( 19 tilladelse iht. Miljøbeskyttelseslov) og ved ansøgning om dispensation til etablering af evt. arbejdsplads inden for åbeskyttelses- og skovbyggelinjen skal entreprenøren påregne en sagsbehandlingstid inkl. høringsperiode på 12 uger efter fyldestgørende materiale er blevet fremsendt til kommunen. For alt materiale, som afleveres i forbindelse med tilbuddet, har bygherren anvendelsesog ejendomsretten. Entrepriseaftalen Entreprenørens ydelser skal udføres i overensstemmelse med entrepriseaftalen. I det omfang en ydelse ikke måtte være nærmere specificeret i entrepriseaftalen, men er en nødvendig og naturlig del af entreprisen, forpligter entreprenøren sig til at levere denne ydelse i en standard svarende til entreprenørens øvrige ydelser efter entrepriseaftalen. Entrepriseaftalen består af bygherrens udbudsmateriale, entreprenørens tilbud og de bestemmelser, der aftales ved bygherrens accept/parternes kontrakt. Entreprenøren kan ikke påberåbe sig, at hans tilbud fører til, at krav i udbudsmaterialet ikke opfyldes, medmindre dette fremgår af bygherrens accept/parternes kontrakt. ad 5 ad 5 stk. 1 Overdragelse af rettigheder og forpligtelser m.v. Alle involverede skal iagttage ubetinget tavshed med hensyn til oplysninger vedrørende bygherrens eller andres forhold, som de får kendskab til i forbindelse med opfyldelsen af denne kontrakt. Enhver publikation, udstilling eller oplysning til offentligheden vedrørende projektet f.eks. gennem presse, fagpresse, radio eller TV skal ske gennem bygherren eller efter forudgående skriftlig aftale med bygherren. Entreprenøren må benytte bygherren som reference, men må ikke uden bygherrens forudgående, skriftlige tilladelse udsende offentlig meddelelse om kontrakten eller offentliggøre noget om kontraktens indhold. ad 5 stk. 2 Der vil kun kunne noteres én transport på entreprenørens tilgodehavende, og det skal ske til anerkendt pengeinstitut. Transportdokumentet skal udformes, som angivet i Standardformular for transportdokument. Standardformularen kan findes på under Udbud. ad 5 stk. 4 Hvor entreprenøren anvender underentreprenører, skal entreprenøren i god tid inden igangsætning af de pågældende underentrepriser meddele bygherren navn på de pågældende entreprenører. Bygherren forbeholder sig ret til ikke at acceptere underentreprenører efter de udelukkelsesgrunde, som fremgår af EU s udbudsdirektiv. SBB doc 12

14 SB B. Sikkerhedsstillelse og forsikring ad 6 ad 6 stk. 1 Entreprenørens sikkerhedsstillelse Sikkerhedsstillelsen skal udformes som angivet i Standardformular for sikkerhedsstillelse for totalentrepriser. Standardformularen kan findes på under Udbud. Intet arbejde må påbegyndes, før sikkerhedsstillelsen er stillet, og godkendt af Vejdirektoratet. ad 6 stk. 3 ad 6 stk. 5 ad 8 ad 8 stk. 1 Nedskrivning af sikkerheden til 2% kan kun ske på bygherrens foranledning efter begæring herom fra entreprenøren. Sikkerheden nedskrives ikke ved evt. delaflevering. Forsikring Uden at entreprenørens ansvar og forpligtelse derved begrænses, påhviler det ham at tegne kombineret entrepriseforsikring med følgende dækningsomfang: All-risk forsikring af alle i entreprisen omfattede arbejder, hvad enten disse er permanente eller midlertidige, inkl. dertil anvendte materialer, eller materialer der skal anvendes hertil, som er sikredes ejendom, eller som den sikrede bærer risikoen for, mens de befinder sig på arbejdspladsen eller under indenlandsk transport er undervejs dertil. Den i ABT 93, 8, stk. 1, nævnte brand- og stormskadeforsikring skal være indeholdt i forsikringens dækningsomfang, og bygherrens forpligtelse til at tegne særskilt brand- og stormskadeforsikring bortfalder hermed. Ansvarsforsikring for erstatningsansvar ved beskadigelse af personer og ting under udførelsen af entreprisen, herunder bl.a. skader forårsaget af grundvandssænkning og rystelser fra pæleramning, vibrationstromler, forurening af vandløb, dambrug samt alle eventuelle gener og skader på berørte veje. Som sikret skal noteres såvel bygherren som entreprenøren og dennes underentreprenører/-leverandører og tekniske rådgivere. Den kombinerede entrepriseforsikring og brand- og stormskadeforsikringen skal gælde frem til og med det faktiske færdiggørelsestidspunkt. Dækningssummerne skal for personskade være min. 12,5 millioner kroner og for tingskade min. 30 millioner kroner. Selvrisikoen påhviler entreprenøren dog alene for skader som entreprenøren er ansvarlig for. Forsikringen skal tegnes i et af bygherren godkendt forsikringsselskab, og entreprenøren er pligtig til over for bygherren at dokumentere, at forsikringen er tegnet og forfalden præmie betalt. Forsikringsselskabet skal over for bygherren forpligte sig til: SBB doc 13

15 SB Ikke at slette eller foretage ændringer i den tegnede forsikring uden bygherrens samtykke. 2. Ikke at foretage nogen skadesudbetaling uden bygherrens samtykke. 3. Såfremt præmien ikke måtte være erlagt i rette tid, da skriftligt at underrette bygherren om den pågældende restance og give bygherren en frist på 30 dage fra underretningens modtagelse til at betale restancer med den retsvirkning, at forsikringen anses for i intet øjeblik at have været ude af kraft. ad 8 stk. 3 Inden arbejdet påbegyndes, skal entreprenøren dokumentere, at ansvarsforsikringen er tegnet og præmien betalt. Der skal ske underretning til bygherren, såfremt præmien for ansvarsforsikringen ikke betales. Der skal ske underretning til bygherren, såfremt forsikringsselskabet opsiger forsikringen. C. Entreprisens udførelse ad 9 ad 9 stk. 1 ad 9 stk. 2 ad 10 ad 10 stk. 1 Arbejdsplan og afsætning Krav til entreprenørens arbejdsplan, herunder anmeldelser til myndigheder, fremgår af AAB Styring og samarbejde og SAB - Styring og samarbejde. Bygherrens afsætning er nærmere beskrevet i SAB - Arbejdsplads. Entreprenørens ydelse Entreprenørens ydelser omfatter alle nødvendige ydelser til det fuldt færdige anlæg. Entreprenøren skal udarbejde alle nødvendige arbejdstegninger samt tegninger og beregninger etc. til bedømmelse af interimskonstruktioner, stilladser, særlige udførelsesmetoder m.v. En kopi af de gældende tegninger, tabeller og beskrivelser m.v. skal altid forefindes på entreprenørens kontor på arbejdspladsen, og Vejdirektoratet skal have adgang til disse. Foreslår entreprenøren anvendelse af utraditionelle arbejdsmetoder eller materialer, påhviler det ham uden udgift for bygherren og over for denne at dokumentere sådanne arbejdsmetoders eller materialers egnethed. Byggevarer skal leveres i overensstemmelse med Erhvervs- og Byggestyrelsens gældende bekendtgørelse om CE-mærkning og markedskontrol af byggevarer. Færdselsregulerende foranstaltninger Entreprenøren skal i overensstemmelse med kravene i SAB - Arbejdsplads pkt. 4 etablere, kontrollere og vedligeholde afmærkningen, således at den til enhver tid opfylder bestemmelserne i den godkendte rådighedstilladelse. Såfremt bygherren konstaterer: SBB doc 14

16 SB at afmærkningen ikke er opsat i henhold til den godkendte afmærkningsplan at der er fejl og mangler på afmærkningen umiddelbart efter entreprenørens kontrol, og at entreprenøren ikke har iværksat afhjælpning at spærretiderne ikke overholdes at entreprenøren ikke inden for 1 time efter, at fejl og mangler er påtalt skriftligt af bygherren, politiet, vejmyndigheden eller Arbejdstilsynet, har påbegyndt afhjælpning af de fejl, der er omfattet af påtalen ifalder entreprenøren en bod på kr ,- ekskl. moms pr. påtale. Såfremt arbejdet ikke gennemføres uden ugrundet ophold, skal dette godkendes af bygherren. Hvis påbud fra bygherre, politi, vejmyndighed eller Arbejdstilsynet ikke efterkommes inden for den fastsatte tidsfrist, vil bygherren foranstalte en afhjælpning, som vil ske for entreprenørens regning. ad 10 stk 2 Bygherreleverancer Bygherren leverer følgende: Vejbelysningsskabe som angivet i SAB Belysning Materialerne skal aftages af entreprenøren på de angivne steder. Aflæsning, eventuel oplagring og al videre transport af disse materialer hører under entreprisen. Entreprenøren skal ved modtagelsen sikre sig, at de overtagne materialer er uden synlige fejl og mangler samt i den forudsatte stand og udførelse. Entreprenøren skal ved overtagelsen kvittere for modtagelse. ad 11 ad 11 stk. 1 Projektgennemgang, dokumentation og prøver Entreprenøren skal påregne, at bygherren vil afholde et antal audits i entrepriseforløbet, jf. ad 17. Før anlægsarbejderne igangsættes, skal entreprenøren gennemføre en projektgennemgang med relevante parter, hvor bygherren deltager. Dokumentation og prøver skal ske i henhold til krav i udbudsmaterialet, herunder dokumentation af kvalitetskontrol, som udføres hos underentreprenører og leverandører. Dokumentation skal opbevares af entreprenøren i perioden for afhjælpningspligt og ret jf. 36. Ved periodens udløb skal dokumentationen tilbydes bygherren. Til sikring af, at den forlangte kvalitetsledelse og dokumentation udføres, har bygherren opstillet følgende målepunkter i entrepriseforløbet: 1. Kvalitetsledelsessystemets etablering Denne parameter måles ved gennemgang af "Entreprisens Fælles Kvalitetsplan (EFK)", samt implementeringsplan for denne. Anmærkningsfri EFK skal foreligge senest de arbejdsdage efter entreprisens igangsættelsesdato, som er angivet i bilaget "KvalitetsIedelseskrav til entreprenører - Totalentrepriser". SBB doc 15

17 SB Overskridelse af denne dato er bodsbehæftet jf. ad 25 stk Kvalitetsledelsessystemets anvendelse/implementeringsgrad Denne parameter vurderes gennem bygherrens auditering. Denne parameter er bodsbehæftet jf. ad 25 stk Opfyldelse af dokumentationskrav for den tekniske dokumentation Denne parameter vurderes på basis af en gennemgang af entreprenørens tekniske dokumentation. Gennem stikprøver i marken vurderes sammenhængen mellem det udførte arbejde og den tilhørende dokumentation. Denne parameter er bodsbehæftet jf. ad 25 stk Opfyldelse af dokumentationskrav for "Således Udført" dokumentation Denne parameter vurderes på basis af en gennemgang af entreprenørens "Således Udført" dokumentation jf. gældende arkivinstruks. Entreprenøren skal sikre, at alle godkendte rettelser og/eller ændringer registreres og dokumenteres endeligt på "Således Udført" tegninger. Udførlig tilsynsrapport m.m. udarbejdes i overensstemmelse med arkivinstruks. Procedure skal aftales endeligt med Vejdirektoratet. Denne parameter er underlagt tilbagehold i entreprisesummen jf. ad 22 stk. 4. ad 11 stk. 2 Manglende dokumentation, herunder dokumentation af kvalitetskontrol, under anlægsforløbet vil blive betragtet som manglende kontraktmæssig ydelse og vil medføre at bygherren foretager tilbagehold i udbetaling af entreprisesummen. ad 11 stk. 3 Vejdirektoratet skal indvarsles til at overvære al prøveudtagning og materialeprøvning på entreprenørens arbejdsplads, laboratorium eller andet sted. Vejdirektoratet skal indvarsles til at overvære entreprenørens fagtilsyn Vejdirektoratet skal have mulighed for at deltage ved entreprenørens audit af underentreprenører og leverandører. ad 12 ad 12 stk. 4 Arbejdets forringelse m.v., Vedligeholdelse Før hel eller delvis ibrugtagning af noget af arbejdet skal omfanget af arbejdet, som skal ibrugtages, fastlægges og gennemgås for mangler. I forbindelse hermed udfærdiges en ibrugtagningsprotokol, hvori der noteres mangler samt aftaler om afhjælpning. ad 13 ad 13 stk. 1 Forhold til myndigheder Vedrørende forhold til myndigheder er art og omfang som angivet i SAB - Styring og samarbejde. Afgifter i forbindelse med entreprisens gennemførelse betales således: Følgende afholdes af entreprenøren: losseplads-, miljø- og deponeringsafgifter samt andre afgifter, der skal betales iht. gældende love, regulativer, vedtægter mv. Følgende betales af bygherren: Afgifter i forbindelse med bortskaffelse af forurenet jord til et af kommunen godkendt deponi, mens udgifter til håndtering og transport skal være indeholdt i tilbudet. Ad 13 stk. 2 Entreprenøren skal sende kopi til Vejdirektoratet af al korrespondance med myndigheder. Entreprenøren må ikke uden bygherrens tilladelse søge dispensation fra gældende bestemmelser. SBB doc 16

18 SB ad 14 ad 14 stk. 4 Ændringer i arbejdet Alle ydelser i forbindelse med denne entreprises fulde færdiggørelse inkl. alle nødvendige leverancer er indeholdt i den aftalte entreprisesum. Skulle der opstå behov for at udføre ekstraarbejder, skal disse særskilt aftales og prissættes på en aftaleseddel. Bygherren kan forlange mindre ændringsarbejder i tilslutning til entreprisen udført som regningsarbejde efter nedenstående retningslinjer. Entreprenøren skal dokumentere udgifter over for Vejdirektoratet med regnskab og bilag. Før ændringer i arbejdet iværksættes som regningsarbejder, skal entreprenøren, såfremt Vejdirektoratet finder det nødvendigt, udarbejde et overslag. Under udførelsen af regningsarbejder skal entreprenøren dagligt udfærdige og aflevere dagrapporter med angivelse af forbrug af materiel, materialer og mandskab. A. Arbejdsløn De medgåede timer afregnes efter en timesats, der beregnes som summen af følgende bidrag: Samlede arbejdsomkostninger for bygge- og anlæg jf. Danmarks Statistik *). Timesatsen, der fastlægges på årsbasis, henføres til 30. juni i det pågældende år. Regulering til det aktuelle tidspunkt i henhold til Lønindeks for bygge og anlæg, jf. Danmarks Statistik **) Et honorar på 22 % Omkostninger til transport *) Se > Statikstikbanken > Løn > Arbejdsomkostninger for den private sektor > Samlede arbejdsomkostninger efter branche > Bygge og anlæg > Lønmodtagere uden ledelsesansvar **) Se > Statistikbanken > Løn > Lønindeks for den private og offentlige sektor på brancheniveau > Lønindeks for den private sektor > Bygge og anlæg Pr. 30. juni 2009 er timesatsen ekskl. honorar og eventuelle omkostninger til transport beregnet til kr. 260,40 ekskl. moms. Den beregnede timesats skal korrigeres ud fra dokumenterede lokale afvigelser. Såfremt en formand og eventuel byggepladsledelse udelukkende er beskæftiget med det pågældende arbejde, tillægges hans timer ved ovennævnte beregning. Er han kun delvist, men dog i væsentlig omfang beskæftiget ved arbejdet, vil hans timer efter aftale med bygherren forholdsmæssigt kunne medregnes ved beregningen. B. Materialer Entreprenøren kan medregne beløb, som han har betalt for materialer, der indgår blivende i bygværker, eller som i øvrigt er nødvendige for arbejdets udførelse, herunder forbrugsgods i det omfang, det forbruges ved arbejdet. Genindvundne materialer modregnes entreprenørens tilgodehavender. SBB doc 17

19 SB Materialer, forbrugsgods etc. forudsættes indkøbt bedst muligt af entreprenøren i fornødent samråd med bygherren og debiteres arbejdet med fakturapriser. Eventuelle rabatter på prislistepriser tilfalder bygherren, medens kontantrabatter, årsbonus og cementbonus tilfalder entreprenøren. Entreprenørens udgifter til kørsel, fragt, bugsering og andre transporter til og fra arbejdsstedet skal inkluderes. Til de således beregnede udgifter til materialer, forbrugsgods, transport m.v. lægges 5 %. C. Materiel Leje af entreprenørens materiel, der har en indkøbsværdi pr. enhed, som er mindre end ,- kr., skal være indeholdt i entreprenørens enhedspriser og timesatser. Leje af øvrigt materiel skal aftales mellem Vejdirektoratet og entreprenøren forud for anvendelsen. Til sådan lejebetaling lægges intet honorar. D. Underentreprenører Til de rene regningsbeløb lægges 5 %. ad 17 ad 17 Bygherrens tilsyn Vejdirektoratets gennemgang af tegninger, beregninger, leverancer, miljøforanstaltninger og udførte arbejder fritager ikke entreprenøren for nogen del af ansvaret for eventuelle fejl og mangler. Entreprenøren skal påregne, at bygherren vil auditere entreprenørens kvalitetsledelse af entreprisens gennemførelse. Det forventede omfang af audit er anført nedenfor: 1 audit (typisk 8 timer) ca. 4-6 måneder efter start af entreprisen med fokus på kvalitetsplanens implementering 2 audit (typisk 8 timer) pr. år undervejs i entreprisens udførelse, antal afhængig af entreprisens forløb. Antal audit er afhængig af, om der ved audit eller gennem bygherrens stikprøver, konstateres afvigelser eller fejl med væsentlige konsekvenser for entreprisen Op til 3 mindre audit (typisk 4 timer) pr. år på udvalgte delarbejder 1 audit (typisk 8 timer) ca. 2-3 måneder før aflevering Herudover kan der forekomme uvarslede audit på udvalgte emner op til 2 stk. pr. år. Bygherrens auditering kan også omfatte underentreprenører og leverandører samt projekterende. Entreprenøren skal påregne, at følgende medarbejdere skal medvirke ved audit: Lederen af det auditerede område Firmaets kontraktansvarlige Lederen af kvalitetsfunktionen Daglig kvalitetsleder SBB doc 18

20 SB Udvalgte funktionsledere Medarbejdere fra produktionen Entreprenøren skal sørge for at relevant dokumentation er tilgængelig på auditstedet eksempelvis via ProjektWEB eller fysisk. Vejdirektoratet kan standse arbejdet, såfremt foranstaltninger mod trafikken eller naboer ikke er som foreskrevet, og det vil ikke give anledning til tidsfristforlængelse. ad 18 Entreprenørens kontrol Arbejdsledelse og arbejdsklausuler I forbindelse med arbejdets overdragelse til entreprenøren meddeler denne bygherren, hvem der på entreprenørens vegne leder arbejdet og fører tilsyn med arbejdet. Entreprenøren er i overensstemmelse med ILO-konvention nr. 94 om arbejdsklausuler i offentlige kontrakter forpligtet til at sikre, at lønarbejdere og eventuelle underentreprenørers lønarbejdere tilsikres løn (herunder særlige ydelser), arbejdstid og andre arbejdsvilkår, som ikke er mindre gunstige end dem, der er i henhold til gældende kollektiv overenskomst, voldgiftskendelse, nationale love eller administrative forskrifter gælder for arbejde af samme art inden for vedkommende fag eller industri på den egn, hvor arbejdet udføres. Dette kan anses for overholdt, hvis arbejdet er omfattet af en kollektiv dansk overenskomst og denne overenskomst overholdes. Der skal henvises til kollektive overenskomster indgået af de mest repræsentative arbejdsmarkedsparter i Danmark, og som gælder på hele det danske område. Det skal af disse overenskomster med den fornødne klarhed fremgå, hvilken løn der efter overenskomsten skal betales. Entreprenøren forpligter sig til at sikre medarbejdere, herunder også underleverandørers medarbejdere, der er beskæftiget i Danmark med opgavens udførelse, løn- og ansættelsesvilkår som nævnt ovenfor, og er forpligtet til at orientere medarbejderne om de gældende arbejdsvilkår. Overholder entreprenøren ikke denne forpligtelse, og medfører dette et berettiget krav fra de ansatte, kan bygherren foretage tilbageholdelse i betalingerne til entreprenøren med henblik på at tilgodese dette krav. Det påhviler entreprenøren at sikre, at nærværende entreprise herunder leverancer gennemføres i overensstemmelse med internationale konventioner, som Danmark har tilsluttet sig, herunder FN s konvention om barnets rettigheder (Børnekonventionen). ad 19 Byggemøder Der afholdes fra entreprisens overdragelse til aflevering løbende projektorienteringsmøder, som er at betragte som kontraktuelle byggemøder, jf. ABT 93 og SAB Styring og samarbejde afsnit 2.2. SBB doc 19

21 SB D. Bygherrens betalingsforpligtelse ad 22 ad 22 stk. 4 Betaling Betaling sker efter betalingsplan som aftales mellem parterne. Betalingsplanen skal have en detaljeringsgrad mindst svarende til forslag til arbejdsplan: Projektering Etablering af interimsanlæg Omlægning af Tingsted Å Vejanlæg: o Skovalléen Stubbekøbingvej o Omlægning Stubbekøbingvej o Stubbekøbingvej Grønsundsvej o Omlægning af Kristiansmindegaardene o Sti ved Hegnetsvejs forlængelse o Omlægning Grønsundsvej o Grønsundsvej Gedser Landevej o Private fællesveje (markveje) inkl. vende- og vigepladser Regnvandsbassiner Udførelse af nye broer: o Bro 3, St , OF af Stubbekøbingvej o Bro 4, UF af Tingsted Å under Stubbekøbingvej (Faunapassage) o Bro 5, St , UF af Tingsted Å (Faunapassage) o Bro 6, St , UF af vej ved Kristiansmindegaardene o Bro 7, St , UF af Bjørup Bæk (Faunapassage) o Bro 8, St , OF af Grønsundsvej o Bro 9, St , UF af Cykelsti o Markbro ved Bjørup Bæk Støjskærme langs Skovalléen og shunt ved omfartsvejen Udførelse af natur-afværgeforanstaltninger Beplantningsarbejder Afsluttende asfaltarbejder. Vejdirektoratet modtager kun elektroniske fakturaer udarbejdet i Jobmanager. For generel information om, hvorledes entreprenøren skal forholde sig i relation til elektronisk fakturering, henvises til hvor der nederst til højre er angivet Vejdirektoratets EAN-nummer med link til en vejledning for Vejdirektoratets leverandører. Betalinger i henhold til betalingsplanen skal være i overensstemmelse med værdien af udført arbejde, og betalingerne vil blive reguleret i forhold hertil. Betalingen sker ved indsættelse på en af entreprenøren opgivet konto. Bygherre afholder kursusafgift til entreprenørens deltagelse i et ½-dagskursus i anvendelse af Jobmanager. Tilbageholdelse Bygherren tilbageholder i betalingerne ved entreprisens afslutning et beløb på 2 % af entreprisesummen, der først forfalder til udbetaling, når al dokumentation for det udførte anlæg samt overdragelse af projektet til drift er afleveret til bygherren og godkendt. SBB doc 20

22 SB Dokumentationen skal være færdig og afleveret til bygherren senest 2 måneder efter entreprisens aflevering. Ovennævnte beløb skal fremgå af entreprenørens betalingsplan. ad 22 stk. 5 ad 22 stk. 6 Ekstraarbejde skal endeligt afregnes umiddelbart efter dettes færdiggørelse. Den faste pris reguleres i tilfælde af statslige indgreb, som er gennemført efter tilbuddets afgivelse, og som har ført til ikke uvæsentlige mer- eller mindreudgifter ved arbejdets udførelse, og som ikke er dækket af anden regulering. Reguleringen sker i henhold til meddelelser fra Erhvervs- og Byggestyrelsen. Bestemmelsen omfatter ikke ændringer, der skyldes valutakurser eller lovmæssige løsninger af arbejdsmarkedets overenskomstforhold. I fastprisperioden gælder For den del af entreprisen, der udføres inden for fastprisperioden på 12 måneder, ydes der entreprenøren godtgørelse for ekstraordinære prisstigninger på et materiale, som det i færdig form eller på sædvanlig måde indgår i arbejdet, eller på brændstof, der direkte benyttes til arbejdet. Prisstigningen skal være indtrådt efter tilbudsdagen, og inden aftalt prisregulering er trådt i kraft. Priser og prisstigninger, der indgår som grundlag for godtgørelse, skal være generelt forekommende. De skal fremgå af officielt prismateriale eller i mangel heraf kunne dokumenteres på anden måde. Godtgørelsen omfatter den prisstigning, der overstiger 10 % af prisen på tilbudsdagen. Til denne procentsats lægges 0,50 for hver hele måned, der er forløbet mellem tilbudsdagen og indkøbstidspunktet. Prisstigning, der indtræder efter det tidspunkt, hvor materialet eller brændstoffet efter aftale eller sædvane skal indkøbes, kan ikke medregnes. Det er en betingelse for at kunne opnå godtgørelse, at summen af de beregnede godtgørelsesbeløb udgør mindst 0,50 % af entreprisesummen. Er entreprenøren i henhold til sin aftale med en underentreprenør forpligtet til at yde godtgørelse til denne efter foranstående regler, kan tilsvarende godtgørelse ydes entreprenøren af bygherren, uanset reglen i forrige stykke om godtgørelsesbeløbets størrelse i forhold til entreprisesummen. Efter fastprisperioden gælder For den del af entreprisen, der udføres efter fastprisperiodens udløb, ydes der godtgørelse for ekstraordinære prisstigninger, der er indtrådt inden 6 måneder fra licitationsdagen efter de foranstående regler, idet dog indkøbstidspunktet erstattes med 6 månedersdagen efter licitationsdagen. For den del af entreprisen, der udføres efter fastprisperiodens udløb, foretages endvidere prisregulering for prisændringer, der er indtrådt efter 6 måneder fra afgivelsen af tilbud, efter nedennævnte metode. Prisreguleringen foretages på grundlag af Danmarks Statistiks omkostningsindeks for anlæg. Indekset beregnes pr. den 15. i kvartalets sidste måned (eksempelvis 15. marts), og det pågældende indeks er gældende for denne måned (marts). For 1. og 2. måned i et kvartal (f.eks. januar og februar) interpoleres retlinet med afrunding til en decimal. SBB doc 21

23 SB Prisregulering foretages i forhold til betalingsplanen, idet de enkelte betalinger reguleres efter henholdsvis indeks for jordarbejder, asfaltarbejder, betonkonstruktioner og jernkonstruktioner, idet den konkrete betaling opdeles i disse fire typer af arbejder. Reguleringsbeløbet beregnes som regningsbeløbet (eksklusive moms) multipliceret med (I 2 - I 1 ) : I 1, idet I 1 angiver indeks på 6 månedersdagen efter afgivelse af tilbud, og I 2 angiver indeks midt i den aktuelle måned. Reguleringsbeløbet er i øvrigt underkastet indskrænkninger som følge af lovgivningen. Der vil månedsvis kunne ydes/fradrages acontoprisregulering svarende til det senest beregnede kvartalsindeks. Når prisreguleringen iværksættes, er entreprenøren forpligtet til at fremsende acontobegæringer én gang om måneden og at fakturere samtlige kontraktmæssigt udførte arbejder. Entreprenøren er endvidere forpligtet til at foretage opgørelse over samtlige kontraktmæssigt udførte arbejder på tidspunktet for udløbet af fastprisperioden. På grundlag af denne opgørelse udregnes prisreguleringen for den første måned efter udløb af fastprisperioden. ad 22 stk. 7 ad 22 stk. 11 Endelig og fuldstændig opgørelse udformes efter Vejdirektoratets anvisning. Såfremt bygherren måtte få et tilgodehavende, forrentes dette efter tilsvarende regler. E. Tidsfristforlængelse og forsinkelse ad 24 ad 24 stk. 1 Entreprenørens ret til tidsfristforlængelse Forholdene nævnt i 24 stk. 1 berettiger kun til tidsfristforlængelse, såfremt de rent faktisk griber ind i entreprenørens ydelser, og kun i det omfang, de påberåbte forhold i tidsmæssig henseende har forsinkende indflydelse på kritiske aktiviteter i arbejdsplanen og dermed forsinker arbejdet. Der forudsættes ikke udført jord-, afvanding- og belægningsarbejder i perioden 1. november til 31. marts En vejrligsdag defineres som en arbejdsdag, hvor der er usædvanligt vejrlig (nedbør, temperatur, vind m.m.) den aktivitet, der er belastet af vejrliget, er kritisk aktiviteten skulle finde sted i henhold til arbejdsplanen aktiviteten faktisk ikke kan udføres. Til dokumentation for vejrlig skal entreprenøren opsætte vejrstation på arbejdspladsen, som registrerer temperatur, vind og nedbør. I entreprenørens tidsplan skal indregnes følgende antal spilddage på grund af vejrlig: Jan. Feb. Mar. Apr. Maj Jun Jul. Aug. Sept. Okt. Nov. Dec SBB doc 22