særlige betingelser og beskrivelser Entreprise Totalentreprise 12 København - Frederikssund >>> Motorring 4 - Tværvej N

Transkript

1 særlige betingelser og beskrivelser Entreprise Totalentreprise FREDERIKSSUNDMOTORVEJEN 12 København - Frederikssund >>> Motorring 4 - Tværvej N maj 2012

2 : Indhold 2 af 231 INDHOLDSFORTEGNELSE BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD 3 SÆRLIGE BETINGELSER (SB) 10 A. Aftalegrundlaget 10 B. Sikkerhedsstillelse og forsikring 16 C. Entreprisens udførelse 17 D. Bygherrens betalingsforpligtelse 24 E. Tidsfristforlængelse og forsinkelse 26 F. Arbejdets aflevering 27 G. Mangler ved arbejdet 27 SÆRLIGE ARBEJDSBESKRIVELSER (SAB) 29 Projektering 29 Styring og samarbejde 65 Arbejdsplads 81 Jordarbejder 99 Kalkstabilisering 120 Afvanding 122 Bundsikring af sand og grus 142 Bærelag 144 Varmblandet asfalt 146 Brolægning 151 Kørebaneafmærkning 152 Afmærkningsmateriel 154 Vejautoværn og tilhørende udstyr 158 Vejbelysning 162 Portalbelysning 168 Kabelforberedende arbejder 175 Hegnsarbejder 183 Beplantning 187 Diverse arbejder 191 Fundering 193 Stillads og Form 199 Slap armering 205 Forspændt armering 207 Beton Nyanlæg 209 Broautoværn og -rækværker 213 Fugtisolering 217 Brobelægninger 220 Andre broarbejder 228

3 BUT af 231 BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD 1 Alment Bestemmelser om udbud og tilbud (BUT) indeholder dels orienterende oplysninger om det udbudte projekt, dels bindende bestemmelser for udbud og tilbud. BUT er gældende frem til indgåelse af kontrakt, hvorefter BUT bortfalder. 2 Orientering Denne totalentreprise er en del af 1220 Motorring 4 Tværvej N, som udgør etape 2 af Frederikssundmotorvejen. I det følgende og i øvrige udbudsdokumenter bruges betegnelserne entreprenør for totalentreprenøren og entreprise for denne totalentreprise. Entreprisen er benævnt Frederikssundmotorvejen og omfatter projektering og udførelse af ca. 4,4 km 4-sporet motorvej, herunder 7 nye bygværker, i åbent land fra tilslutningsanlæg til den kommende Tværvej og frem til st , umiddelbart før forbindelsesanlægget mellem Motorring 4 og Frederikssundmotorvejen (M4 /M12). Entreprisen er beliggende i Region Hovedstaden og i Albertslund, Ballerup og Egedal kommuner. Arealerne henligger i dag som landbrugs- og naturområder. Entreprisen udbydes i totalentreprise og omfatter samtlige ydelser fra den tilstand, hvormed arealerne henligger på licitationsdagen, til det fuldt færdige og funktionsdygtige anlæg med endeligt retableret terræn, der opfylder kravene i udbudsmaterialet. Vejdirektoratet har foranstaltet en undersøgelse af de geotekniske forhold i vejlinjen og omkring broområderne. Disse undersøgelser er rapporteret i de geotekniske rapporter. Arbejderne skal foregå under hensyntagen til både trafikafviklingen og naturinteresser, samt de berørte lodsejere og andre naboer til vejanlægget. Følgende entrepriser, som er beliggende i entreprisens nærhed, udføres sideløbende med denne entreprise: Hovedentreprise Frederikssundmotorvejen, Jord-, afvandings-, belægnings- og bygværksarbejder Totalentreprise Udbygning af Motorring 4, Taastrup Frederikssundmotorvejen, Jord-, afvandings-,belægnings- og bygværksarbejder. Ledningsarbejder. Entreprise HN-2 Reparation og omisolering af bro Etablering af trafikledelses- og nødtelefonanlæg.

4 4 af 231 BUT Totalentreprise Tværvej, Jord-, afvandings-, belægnings- og bygværksarbejder Hovedentreprise Smørum Parkvejs Forlængelse, Jord-, afvandings-, belægnings- og bygværksarbejder. Entreprisen omfatter i hovedtræk projektering og udførelse af: Motorvejen, ramper ved Tværvej og ved Ledøjetoften Skærende veje og stier Adgangsveje til skov og regnvandsbassiner inkl. 2 vandløbsoverkørsler ved Harrestrup Å og ved Råmose Å Belysning af 1 rundkørsel 2 stiunderføringer og 2 portaler Kabelforberedende arbejder som forberedelse til fremtidigt ITS anlæg Støjvolde og terrænreguleringer Afvandingssystem Bygværker for 3 skærende veje, 2 skærende stier og 2 faunapassager Nedrivning af 2 ejendomme. Hegn Beplantning Arbejdet skal projekteres og udføres i perioden oktober 2012 til september Udbud Arbejdet udbydes i begrænset udbud i henhold til udbudsdirektivet. Udbudsmaterialet består af Særlige Betingelser (SB) samt de i SB ad 2, stk. 2, nævnte dokumenter. Alternative tilbud modtages ikke. Tildelingskriterium Tildelingen sker på basis af det økonomisk mest fordelagtige tilbud. Vejdirektoratet vil ud fra det opstillede tildelingskriterium og tilhørende underkriterier bedømme tilbuddene. Underkriterierne og deres vægtning er følgende: Kriterium Vægtning Samlet tilbudssum 60 % Teknisk opgaveløsning 20 % Styring og koordinering 20 % Tilbudsbedømmelse Kriteriet Samlet tilbudssum tildeles karakter efter følgende regler: Tilbuddet med laveste pris (samlet tilbudssum) gives karakteren 10. Et tænkt tilbud, hvor prisen (samlet tilbudssum) er 40 millioner kr. højere end den laveste pris, gives karakteren 0.

5 5 af 231 BUT Øvrige tilbud gives karakter ved interpolation og ekstrapolation. Negative karakterer kan forekomme. De Øvrige kriterier bedømmes efter følgende metode: Der karaktergives kun med hele tal, og alle tal mellem 0 og 10 kan anvendes. To eller flere tilbud kan opnå samme karakter. Tilbuddene gives karakter i intervallet 0-10 ved en vurdering af tilbuddets oplysninger. Karakteren 0 gives til et netop acceptabelt tilbud, Karakteren 3 gives til et tilbud, der er under middel, Karakteren 5 gives til et tilbud, der er middel, Karakteren 8 gives til et tilbud, der er over middel, Karakteren 10 gives til det bedst mulige tilbud, som ikke behøver at foreligge. De ikke specifikt nævnte karakterer gives for besvarelser, der ligger mellem de nævnte karakterer. Et tilbuds totalværdi findes ved summen af produkterne af vægte og karakterer for kriterierne. Det tilbud, som opnår den højeste totalværdi, er det mest fordelagtige tilbud. Vejdirektoratet gennemfører dette udbud ved anvendelse af to-kuvert systemet. Tilbudsgiveren skal aflevere tilbuddet i to dele: Del 1 indeholdende den udfyldte Tilbudsliste, som afleveres i særskilt lukket kuvert med tydelig mærkning tilbudsliste. Del 2 indeholdende det øvrige tilbudsmateriale, som afleveres i særskilt lukket kuvert med tydelig mærkning øvrige tilbudsdokumenter. Efter modtagelse af tilbuddene vil Vejdirektoratet evaluere øvrige tilbudsdokumenter Del 2 af tilbudsmaterialet. Når meddelelse om resultatet af denne evaluering er tilgået de bydende, åbnes Del 1 med Tilbudslisten. Åbning af pristilbuddene vil ske med mulighed for de bydendes tilstedeværelse efter forudgående indbydelse. Entreprisen udbydes parallelt med entreprise Dersom entreprenøren også afgiver tilbud på , kan denne på tilbudslisten anføre eventuel reduktion ved tildeling af begge entrepriser. Tilbud Tilbud mærket Entreprise Frederikssundmotorvejen skal være bygherren i hænde i lukket kuvert Torsdag d. 23. august 2012 kl på adressen Vejdirektoratet Gladsaxe Ringvej Herlev

6 6 af 231 BUT På hvilket tidspunkt tilbuddets del 2 åbnes i overværelse af de bydende, der måtte indfinde sig. Mærkat til påklæbning på tilbudskuverterne er indeholdt i tilbudslisten. Udbudsmaterialets arbejdsbeskrivelser og standarder angivet i SB og SAB er udtryk for minimumskrav, som skal overholdes. Kuvert mærket tilbudsliste (del 1) skal indeholde: Pris ved udfyldt tilbudsliste indeholdende tro- og loveerklæring vedr. ubetalt forfalden gæld til det offentlige. Bemyndigelsesdokumentation, hvis flere i forening afgiver tilbud. Kuvert mærket øvrige tilbudsdokumenter (del 2) skal indeholde følgende beskrivelser og redegørelser og skal disponeres i nøje overensstemmelse med de efterfølgende punkter: Teknisk løsning Generel projektbeskrivelse med angivelse af tilbudte materialer, løsninger og kvaliteter med særlig fokus på drifts- og vedligeholdsmæssige forhold for de tilbudte løsninger. Projektbeskrivelsen skal være i en sådan detaljeringsgrad, at kvaliteten er klart defineret for: Veje og udstyr, herunder metodebeskrivelse for jordstabilisering og blødbundsudskiftning, beskrivelse af belægningsopbygning og princip for afvandingsanlæg, brønde, ledninger og pumper. bygværker, herunder: konstruktionselementer og bygværkskomponenter som afvanding, kantbjælker, forspændingssystem, lejer, søjler og vederlagskonstruktioner, fuger, fugtisolering, drænmåtter (bro 20237), belægninger, aflastningsplader, autoværn og rækværker, skråninger, funderingsmetoder, installationer og overflader. Projektbeskrivelsen skal suppleres med tegningsmateriale, som giver et helhedsbillede af anlæggets hovedtræk, skitser af konstruktive hovedprincipper for anlægsopbygninger og illustrerende tegninger af bygværkerne. Ved vurdering af delkriteriet teknisk løsning, vil der blive lagt vægt på: tilbudsgivers redegørelse for hvorledes det foreslåede projekt med de valgte løsninger konkret minimerer de drifts- og vedligeholdelsesmæssige udgifter for det færdige anlæg. Styring og koordinering Til brug for vurderingen af dette delkriterium skal tilbudsgiver vedlægge: Et organisationsdiagram med angivelse af projektets nøglepersoner med angivelse af hvilke faser de arbejder i. Diagrammet skal underbygges af en redegørelse for de pågældende personers arbejds- og ansvarsområder og de kompetencer og erfaringer de vil kunne tilføre projektet. Vejdirektoratet skal kunne lægge til grund, at nøglepersoner ikke udskiftes uden forudgående aftale.

7 BUT af 231 En beskrivelse af, hvordan tilbudsgiver vil sikre, at udbudsmaterialets forudsætninger for anlægsopgavens løsning opfyldes optimalt. Beskrivelsen skal blandt andet indeholde en beskrivelse af, hvordan tilbudsgiver vil styre og føre tilsyn med opgaven internt i tilbudsgivers organisation samt i forhold til øvrige parter i anlægsopgaven, herunder kontakt og dialog med Vejdirektoratet og relevante myndigheder. Desuden en beskrivelse af hvorledes tilbudsgiver gennemfører og dokumenterer egenkontrol. En beskrivelse af hvilke risici tilbudsgiver vurderer som de væsentligste i opgaven. Et forslag til arbejdsplan som skal have en detaljeringsgrad, der som minimum indeholder følgende hovedområder: Projektering og granskning Jordarbejder (opdelt på strækninger á ca. 1 km) herunder Afgravning til planum Jordstabilisering Udskiftning og udsætning af blødbund Indbygning i støjvolde og terrænreguleringer Regnvandsbassiner Afvandingsarbejder Bygværker Belægningsarbejder Afsluttende arbejder En beskrivelse af, hvordan tilbudsgiver vil planlægge anlægs- og jordlogistikken. Beskrivelsen skal sammen med arbejdsplanen vise de forventede faseopdelinger/ udførelsestakter i sommer og vinterperioder, omlægning af skærende veje samt udførelse af afværgeforanstaltninger. Der skal udarbejdes en massekurve, der overordnet redegør for jordmængderne, herunder blødbundsudskiftning og udsætningslokaliteter. Ved vurdering af delkriteriet styring og koordinering vil der blive lagt vægt på: de tilbudte medarbejderes forudsætninger for at løse opgaven samt at der samlet sikres en kompetent og robust organisation. hvorledes tilbudsgiver vil styre og koordinere den samlede opgaveløsning, herunder koordinering med Vejdirektoratet, udføre tilsyn og gennemføre egenkontrol. at tilbudsgiver demonstrerer evnen til for de identificerede risici for projektet at beskrive en professionel og rettidig risikostyring. at tilbudsgivers arbejdsplan demonstrerer evne til at forstå og styre anlægsopgaven og at tilbudsgivers redegørelse demonstrerer overblik over og analyse af hvordan anlægs- og jordlogistikken i projektet mest hensigtsmæssigt løses. Vejdirektoratet vil lægge vægt på, at besvarelsen samlet for ovennævnte underkriterier ikke omfatter mere end 30 sider, suppleret med tegninger og skitser. Tegningsmaterialet skal begrænses til at illustrere principielle forhold og særlige løsninger.

8 BUT af 231 Tilbud skal afleveres i 2 papireksemplarer og på elektronisk medie f.eks. USB-nøgle eller en CD-Rom. Den elektroniske del med udfyldt Tilbudsliste i Excel format, afleveres på ét selvstændigt elektronisk medie i kuverten mærket tilbudsliste, del 1, medens de øvrige tilbudsdokumenter afleveres på ét selvstændigt elektronisk medie i kuverten mærket øvrige tilbudsdokumenter, del 2. Mærkat til påklæbning på tilbudskuverten er indeholdt i tilbudslisten (TBL). En erklæring om, at rådgiveren ikke er udelukket fra at afgive tilbud i henhold til Rådets direktiv 92/50/EØF med senere ændringer, kan efter særskilt anmodning fra Vejdirektoratet blive krævet af det enkelte firma. Tilbudsgiveren kan finde oplysninger om Danmarks skatte- og afgiftsforhold på om miljøbeskyttelse på og om sikkerhed på arbejdspladsen på Elektroniske tilbud modtages ikke. Den bydende opfordres til inden afgivelse af tilbud at have gjort sig bekendt med forholdene på stedet, herunder adgangsforhold. Af hensyn til ejere af arealer må den bydende dog ikke uden forudgående aftale med Vejdirektoratet færdes på private arealer. Der afholdes orienteringsmøde på adressen: Vejdirektoratet, Gladsaxe Ringvej 51, 2730 Herlev på følgende tidspunkt: Torsdag, 14. juni 2012, kl På mødet vil Vejdirektoratet orientere om opgaven. Dersom noget i udbudsmaterialet er den bydende uklart, skal vedkommende indhente nærmere oplysninger herom hos Vejdirektoratet. Spørgsmål, der modtages senest 14 dage inden udløbet af fristen for afgivelse af tilbud, vil blive besvaret senest 6 dage inden udløbet af fristen for afgivelse af tilbud. Spørgsmål modtaget efter den angivne dato vil blive tilstræbt besvaret, afhængigt af spørgsmålets karakter. Spørgsmål, der modtages senere end 6 dage inden udløbet af fristen for afgivelse af tilbud, vil ikke blive besvaret. Entreprisenummeret skal indgå i begyndelsen af mailens/brevets emnebeskrivelse: , Frederikssundmotorvejen Spørgsmål vedr. Spørgsmål skal sendes til: udbud@vd.dk med kopi til NG@VD.dk og SVM@VD.dk. Besvarelse af spørgsmål sker kun via rettelsesblade på under Udbud.

9 BUT af 231 Bygherrens vederlag til tilbudsgiverne Vejdirektoratet betaler et beløb på kr ekskl. moms til hver tilbudsgiver som vederlag for et konditionsmæssigt tilbud. jf. ABT 93. Ved afgivelse af samtidigt konditionsmæssigt tilbud på betales samlet for de to tilbud et beløb på kr ekskl. moms til en tilbudsgiver. For dette vederlag tilhører anvendelses- og ejendomsretten bygherren, og denne kan frit anvende indkomne idéer og forslag helt eller delvist til brug for gennemførelsen af projektet. Meddelelse om fakturering af dette vederlag gives i mail indeholdende samtidig underretning af tilbudsgiverne angående resultatet af tilbudsbedømmelsen.

10 SB af 231 SÆRLIGE BETINGELSER (SB) A. Aftalegrundlaget ad 1 ad 1 stk. 1 ad 1 stk. 2 ad 2 ad 2 stk. 1 ad 2 stk. 2 Almindelige bestemmelser Denne SB indeholder supplerende, særlige betingelser til ABT 93 for entreprisen. De enkelte - og stk.-numre refererer til ABT 93. Vejdirektoratet og entreprenøren skal oplyse om, hvem der er bemyndiget til at indgå aftaler på parternes vegne. Bygherrens udbud Arbejdet udføres til fast pris og tid med en fastprisperiode på 12 måneder fra licitationsdagen. For entreprisen gælder nedennævnte i prioriteret rækkefølge: a. Tilbudsliste (TBL). b. Rettelsesblade / Supplerende meddelelser. c. Særlige betingelser (SB). d. Særlige arbejdsbeskrivelser (SAB). e. Tegninger indhæftet i "Tegningsbilag, entreprise Frederikssundmotorvejen, maj 2012, som er opdelt i JVA Tegninger og Bygværks Tegninger. f. Vejledende afsætningsdata (grønne bøger). g. Geometrisk CAD grundlag, bestående af:. Generelt: Projektets centerlinjer og systemlinjer på digital form som 3D DGN.filer. Tværsnit per 20 m (grønne bøger) i pdf format. Bygværker: Beskrivelse af længdeprofiler og linjeføringer som "Excel" filer. Standard- og funktionstværsnit for veje som "DGN" filer. Tværsnit per 10 m for veje som "DGN" filer. Digital plan for vejene som "DGN" fil. h. Trafiksikkerhedsrevision trin 2, august i. Støjhåndteringsplan, marts j. Affaldshåndteringsplan, Frederikssundmotorvejen etape 1220, Albertslund, Ballerup og Egedal kommuner, marts 2012.

11 SB af 231 k. Protokol Ekspropriation (22-23 og 29 februar / 1-2 og 19 marts 2012). l. Protokoller Besigtigelser (Linjebesigtigelse 5. hæfte 6-7 december Detailbesigtigelse 8. hæfte september / 5-6. oktober 2011). m. Ledningsprotokol med tilhørende tegninger: Ledningsprotokol 1220 Frederikssundmotorvejen, Afløb Ballerup A/S, oktober Ledningsprotokol 1220 Frederikssundmotorvejen, DONG Energy El-distribution A/S, oktober Ledningsprotokol 1220 Frederikssundmotorvejen, DONG Energy Sales & distribution A/S, oktober Ledningsprotokol 1220 Frederikssundmotorvejen, Egedal Spildevand A/S, juni Ledningsprotokol 1220 Frederikssundmotorvejen, HMN Naturgas I/S, september Ledningsprotokol 1220 Frederikssundmotorvejen, KE Vand A/S, december Ledningsprotokol 1220 Frederikssundmotorvejen, TDC A/S, december Ledningsprotokol 1220 Frederikssundmotorvejen, Vand Ballerup A/S, oktober n. Vandsynsprotokol med tilhørende tegninger samt udledningstilladelser: Vandsynsprotokol Albertslund Kommune, september Vandsynsprotokol Ballerup Kommune, august Vandsynsprotokol Egedal Kommune, juni o. Indledende bygningsgennemgang, april p. Miljørapporter med tilhørende bilag: Okkerundersøgelser, januar Forureningsundersøgelse, Orienterende miljøteknisk Vejjordsundersøgelse, december Forureningsundersøgelse, Fokusareal og 10, Virksomhed og opfyldt lergrav, Råbrovej 56, december Forureningsundersøgelse, Fokusareal , Opfyldning, Råbrovej 58, februar Forureningsundersøgelse, Fokusarealer , opfyldt sandgrav Ledøjetoften 49, december Forureningsundersøgelse, Fokusarealer og -22, Virksomhed og areal med opfyldning og jordvolde, Ledøjetoften, december Forureningsundersøgelse, Fokusarealer , Fyldjord, januar Forureningsundersøgelse, Fokusarealer , mulig opfyldning for haveforening Hestholm, december q. 19 Tilladelse til genplacering af jord, Egedal Kommune og 19 Tilladelse til genplacering af jord, Albertslund Kommune. r. Designmanual Terræn.

12 SB af 231 s. Geotekniske rapporter med tilhørende bilag. Geoteknisk Hovedrapport 1220.R04 maj Geotekniske Data, maj Geoteknisk Undersøgelser Geotekniske boringer ved regnvandsbassiner, december Bygværk Underføring af Råbrovej, august Bygværk Underføring af sti ved Loholmgård, august Bygværk Overføring af Ledøjetoften, august Bygværk Stibro over M12, august Bygværk Underføring af faunapassage Råmose Å, august Bygværk Underføring af faunapassage Harrestrup Å, august Bygværk Overføring af Hold An Vej, august t. Almindelige arbejdsbeskrivelser (AAB): Almindelige arbejdsbeskrivelser (AAB), som findes på under udbudsforskrifter. AAB - Styring og samarbejde, Udbudsforskrift, februar AAB - Arbejdsplads, Udbudsforskrift, november AAB Jordarbejder, Udbudsforskrift, juni AAB - Afvanding, Udbudsforskrift, december AAB - Bundsikring af sand og grus, Udbudsforskrift, november AAB - Stabilt grus, Udbudsforskrift, november AAB - Ubundne bærelag af knust beton og tegl, Udbudsforskrift, feb AAB - Ubundne bærelag af knust asfalt og beton, Udbudsforskrift, juni AAB - Hydraulisk bundne bærelag, Udbudsforskrift, nov AAB - Macadam, Udbudsforskrift,juni AAB - Kalkstabilisering, Udbudsforskrift, juli AAB - Varmblandet asfalt, Udbudsforskrift, februar AAB - Autoværn og tilhørende udstyr, september AAB - Kørebaneafmærkning, Udbudsforskrift, juni AAB - Vejudstyr, Fælles for vejudstyr, Udbudsforskrift, maj AAB - Vejudstyr, Vejbelysningsmateriel, Udbudsforskrift, maj AAB - Vejudstyr, Afmærkningsmateriel, Udbudsforskrift, maj AAB - Brolægning, Udbudsforskrift, september AAB - Betonbroer, 4. Fundering, Udbudsforskrift, oktober AAB - Betonbroer, 5-8. Betonarbejde, Udbudsforskrift, oktober AAB - Broautoværn- og rækværker, Udbudsforskrift, september AAB - Betonbroer, 10. Fugtisolering, Udbudsforskrift, januar AAB - Betonbroer, 11. Brobelægninger, revisionshæfte, februar Udbudsforskrift, ( ), brobelægninger, november ( ), brobelægninger, november (11.9), brobelægninger, marts (11.10), brobelægninger, november AAB - Overfladebehandling af betonoverflader, november 2010.

13 SB af 231 Produktionsstyring for sand og grus til vejbygning, Udbudsforskrift, december 2005 u. Indledende kortlægning, Arbejdsmiljøplan, nov v. Arbejdsmiljøplan, marts w. ABT 93. x. Standarder (DS, EN og DS/EN), som findes på europæiske tekniske godkendelser (ETA), fælles tekniske specifikationer, forskrifter, vejledninger, anvisninger og betingelser, alt i det omfang, der i AAB, SB og SAB er henvist til disse og med senest anførte ændringer, rettelser og fortolkninger. y. Vejregler, vejregelforslag, instrukser, bestemmelser, projekterings vejledninger og lign.: Alle på licitationsdagen gældende vejregler (se vejregelforslag, godkendte vejregelforberedende rapporter, samt øvrigt materiale udarbejdet af Vejdirektoratet nævnt i udbudsmaterialet, såsom projekteringsvejledninger, håndbøger og typetegninger. z. Øvrige forskrifter Tilsynshåndbog for asfaltarbejder. Udbudsforskrift, september Tilsynshåndbog for kørebaneafmærkning. Udbudsforskrift, juni Tilsynshåndbog for broentrepriser. Forebyggelse af stilladssvigt, december Tilsynshåndbog for betonbroer. Udbudsforskrift, august Tilsynshåndbog for fugtisolering og brobelægning. Udbudsforskrift, oktober Afmærkningsmateriel, Monterings- og tilsynsvejledning, november Specifikationer for bituminøse bindemidler til vejformål, Udbudsforskrift, februar Normer og vejledning for anlægsgartnerarbejde, Danske Anlægsgartnere FRI, PLR og Danske Arks ydelsesbeskrivelser Anlæg og Planlægning, april Det under punktnumrene a s og u v nævnte materiale kan hentes på under Leverandørportalen. Almindelige arbejdsbeskrivelser (AAB), Vejregler og vejregelforslag samt monteringsvejledninger kan hentes på Instruktion, vejledning og paradigmer vedr. arbejdsmiljø i projekteringsfasen kan ses på under Leverandørportalen.

14 SB af 231 Arbejdet kan påregnes overdraget ca. 7 uger efter afgivelse af tilbud og kan igangsættes umiddelbart derefter, med begrænsninger til arbejdsområdet som angivet i SAB Arbejdsplads afsnit 3.1. ad 2 stk. 3 Følgende tidsfrister skal overholdes: 1. Igangsætningsfrist Hovedanstillingsplads skal være etableret og arbejdsplan jf. SAB Styring og Samarbejde skal være afleveret til Vejdirektoratet senest 1. december Deltidsfrister Detailprojektmateriale for ramper til Tværvej (jf SAB Projektering afsnit 1.2) skal afleveres til Vejdirektoratet for kommentering senest 31. december En senere aflevering end det anførte tidspunkt, vil påføre bygherren risiko for økonomiske krav fra entreprenøren på entreprise Færdiggørelsesfrist Entreprisen skal i sin helhed være fuldført, klar til aflevering senest den 15. september De i ad 25 nævnte bodsbestemmelser vedrørende ovennævnte frister knyttes til de ovenfor anførte datoer. ad 2 stk. 4 ad 3 Art og omfang m.v. af kendte fortidsminder er anført i SAB - Arbejdsplads. Entreprenørens tilbud Erhvervs- og Byggestyrelsens cirkulære (nr. 174 af 10/10/1991 ændret ved cirkulære nr af 28/11/2003) om pris og tid på bygge- og anlægsarbejder, som er gældende for denne entreprise, er indarbejdet i udbudsmaterialet med de ad 22 stk. 6 anførte præciseringer. Entreprenøren skal i sit tilbud indregne alle udgifter til vinterforanstaltninger, såvel årstidsbestemte som vejrligsbestemte, for gennemførelse af arbejderne i vinterperioden (1. november 31. marts). ad 3 stk. 1 ad 3 stk. 2 ad 3 stk. 3 ad 3 stk. 5 Hvor flere i forening står for entreprisen, skal entreprenøren oplyse, hvem der er bemyndiget til at indgå aftaler, fakturere og modtage betaling på entreprenørens vegne, idet kun én og samme kan fakturere og modtage betaling. Vedståelsesfristen er 60 arbejdsdage. Tilbudsmateriale tilbageleveres ikke til tilbudsgiver, selvom tilbud ikke antages. Ved ansøgning om landzonetilladelse for etablering af arbejdsplads skal entreprenøren påregne en sagsbehandlingstid inklusive høringsperiode på 12 uger efter at fyldestgørende materiale er fremsendt til kommunen.

15 SB af 231 ad 3 stk. 7 ad 4 ad 4 stk. 1 For alt materiale, som afleveres i forbindelse med tilbuddet, har Vejdirektoratet anvendelses- og ejendomsretten. Entrepriseaftalen Entreprenørens ydelser skal udføres i overensstemmelse med entrepriseaftalen. I det omfang en ydelse ikke måtte være nærmere specificeret i entrepriseaftalen, men er en nødvendig og naturlig del af entreprisen, forpligter entreprenøren sig til at levere denne ydelse i en standard svarende til entreprenørens øvrige ydelser efter entrepriseaftalen. Entrepriseaftalen består af Vejdirektoratets udbudsmateriale, entreprenørens tilbud og de bestemmelser, der aftales ved Vejdirektoratets accept/parternes kontrakt. Entreprenøren kan ikke påberåbe sig, at hans tilbud fører til, at krav i udbudsmaterialet ikke opfyldes, medmindre dette fremgår af Vejdirektoratets accept/parternes kontrakt. ad 5 ad 5 stk. 1 Overdragelse af rettigheder og forpligtelser m.v. Alle involverede skal iagttage ubetinget tavshed med hensyn til oplysninger vedrørende Vejdirektoratets eller andres forhold, som de får kendskab til i forbindelse med opfyldelsen af denne kontrakt. Enhver publikation, udstilling eller oplysning til offentligheden vedrørende projektet f.eks. gennem presse, fagpresse, radio eller TV skal ske gennem Vejdirektoratet eller efter forudgående skriftlig aftale med Vejdirektoratet. Entreprenøren må benytte Vejdirektoratet som reference, men må ikke uden Vejdirektoratets forudgående, skriftlige tilladelse udsende offentlig meddelelse om kontrakten eller offentliggøre noget om kontraktens indhold. ad 5 stk. 2 Der vil kun kunne noteres én transport på entreprenørens tilgodehavende, og det skal ske til anerkendt pengeinstitut. Transportdokumentet skal udformes, som angivet i Standardformular for transportdokument. Standardformularen kan findes på under Leverandørportalen ad 5 stk. 4 Hvor entreprenøren anvender underentreprenører, skal entreprenøren i god tid inden igangsætning af de pågældende underentrepriser meddele Vejdirektoratet navn på de pågældende entreprenører. Vejdirektoratet forbeholder sig ret til ikke at acceptere underentreprenører efter de udelukkelsesgrunde, som fremgår af EU s udbudsdirektiv.

16 SB af 231 B. Sikkerhedsstillelse og forsikring ad 6 ad 6 stk. 1 Entreprenørens sikkerhedsstillelse Sikkerhedsstillelsen skal udformes som angivet i Standardformular for sikkerhedsstillelse for totalentrepriser. Standardformularen kan findes på under Leverandørportalen. Intet arbejde må påbegyndes, før sikkerhedsstillelsen er stillet og godkendt af Vejdirektoratet. ad 6 stk. 3 ad 6 stk. 5 ad 8 ad 8 stk. 1 Nedskrivning af sikkerheden til 2% kan kun ske på Vejdirektoratets foranledning efter begæring herom fra entreprenøren. Sikkerheden nedskrives ikke ved evt. delaflevering. Forsikring Uden at entreprenørens ansvar og forpligtelse derved begrænses, påhviler det ham at tegne kombineret entrepriseforsikring med følgende dækningsomfang: All-risk forsikring af alle i entreprisen omfattede arbejder, hvad enten disse er permanente eller midlertidige, inkl. dertil anvendte materialer, eller materialer der skal anvendes hertil, som er sikredes ejendom, eller som den sikrede bærer risikoen for, mens de befinder sig på arbejdspladsen eller under indenlandsk transport er undervejs dertil. Den i ABT 93, 8, stk. 1, nævnte brand- og stormskadeforsikring skal være indeholdt i forsikringens dækningsomfang, og bygherrens forpligtelse til at tegne særskilt brand- og stormskadeforsikring bortfalder hermed. Ansvarsforsikring for erstatningsansvar ved beskadigelse af personer og ting under udførelsen af entreprisen, herunder bl.a. skader forårsaget af grundvandssænkning og rystelser fra pæleramning, vibrationstromler, forurening af vandløb, dambrug samt alle eventuelle gener og skader på berørte veje. Som sikret skal noteres såvel Vejdirektoratet som entreprenøren og dennes underentreprenører/-leverandører og tekniske rådgivere. Den kombinerede entrepriseforsikring og brand- og stormskadeforsikringen skal gælde frem til og med det faktiske færdiggørelsestidspunkt. Dækningssummerne skal for personskade være min. 12,5 mio. kroner og for tingskade min. 30 mio. kroner. Selvrisikoen påhviler entreprenøren dog alene for skader, som entreprenøren er ansvarlig for.

17 SB af 231 Forsikringen skal tegnes i et af Vejdirektoratet godkendt forsikringsselskab, og entreprenøren er pligtig til over for Vejdirektoratet at dokumentere, at forsikringen er tegnet og forfalden præmie betalt. Forsikringsselskabet skal over for Vejdirektoratet forpligte sig til: 1. Ikke at slette eller foretage ændringer i den tegnede forsikring uden Vejdirektoratets samtykke. 2. Ikke at foretage nogen skadesudbetaling uden Vejdirektoratets samtykke. 3. Såfremt præmien ikke måtte være erlagt i rette tid, da skriftligt at underrette Vejdirektoratet om den pågældende restance og give bygherren en frist på 30 dage fra underretningens modtagelse til at betale restancer med den retsvirkning, at forsikringen anses for i intet øjeblik at have været ude af kraft. ad 8 stk. 3 Inden arbejdet påbegyndes, skal entreprenøren dokumentere, at ansvarsforsikringen er tegnet og præmien betalt. Der skal ske underretning til Vejdirektoratet, såfremt præmien for ansvarsforsikringen ikke betales. Der skal ske underretning til Vejdirektoratet, såfremt forsikringsselskabet opsiger forsikringen. C. Entreprisens udførelse ad 9 ad 9 stk. 1 ad 9 stk. 2 ad 10 ad 10 stk. 1 Arbejdsplan og afsætning Krav til entreprenørens arbejdsplan, herunder anmeldelser til myndigheder, fremgår af AAB Styring og samarbejde og SAB - Styring og samarbejde. Vejdirektoratets afsætning er nærmere beskrevet i SAB - Arbejdsplads. Entreprenørens ydelse Entreprenørens ydelser omfatter alle nødvendige ydelser til det fuldt færdige anlæg. Entreprenøren skal udarbejde alle nødvendige arbejdstegninger samt tegninger og beregninger etc. til bedømmelse af interimskonstruktioner, stilladser, særlige udførelsesmetoder m.v. De gældende tegninger, tabeller og beskrivelser m.v. skal altid forefindes på Byggeweb og Vejdirektoratet skal have adgang til disse.

18 18 af 231 SB Foreslår entreprenøren anvendelse af utraditionelle arbejdsmetoder eller materialer, påhviler det ham uden udgift for Vejdirektoratet og over for denne at dokumentere sådanne arbejdsmetoders eller materialers egnethed. Byggevarer skal leveres i overensstemmelse med Erhvervs- og Byggestyrelsens gældende bekendtgørelse om CE-mærkning og markedskontrol af byggevarer. Færdselsregulerende foranstaltninger Entreprenøren skal i overensstemmelse med kravene i SAB - Arbejdsplads pkt. 4 etablere, kontrollere og vedligeholde afmærkningen, således at den til enhver tid opfylder bestemmelserne i den godkendte rådighedstilladelse. Såfremt Vejdirektoratet konstaterer at afmærkningen ikke er opsat i henhold til den godkendte afmærkningsplan at der er fejl og mangler på afmærkningen umiddelbart efter entreprenørens kontrol, og at entreprenøren ikke har iværksat afhjælpning at spærretiderne ikke overholdes at entreprenøren ikke inden for 1 time efter, at fejl og mangler er påtalt skriftligt af Vejdirektoratet, politiet, vejmyndigheden eller Arbejdstilsynet, har påbegyndt afhjælpning af de fejl, der er omfattet af påtalen ifalder entreprenøren en bod på kr ,- ekskl. moms pr. påtale. Såfremt arbejdet ikke gennemføres uden ugrundet ophold, skal dette godkendes af Vejdirektoratet. Hvis påbud fra Vejdirektoratet, politi, vejmyndighed eller Arbejdstilsynet ikke efterkommes inden for den fastsatte tidsfrist, kan Vejdirektoratet foranstalte en afhjælpning, som vil ske for entreprenørens regning. ad 11 Projektgennemgang, dokumentation og prøver Forhold vedrørende projektgennemgang er angivet i arbejdsbeskrivelse for styring og samarbejde, kap. 2. Bygherreleverancer omfatter et vejbelysningsskab. Der henvises i øvrigt til SAB Vejbelysning. De materialer, som Vejdirektoratet påtager sig at levere, skal entreprenøren rekvirere hos Vejdirektoratet, mindst 6 uger forinden de ønskes leveret. Materialerne skal aftages af entreprenøren på de angivne steder. Aflæsning, eventuel oplagring og al videre transport af disse materialer hører under entreprisen.

19 SB af 231 Entreprenøren skal foretage en sådan aflæsning m.v. omgående efter det aftalte leveringstidspunkt. Entreprenøren skal betale samtlige udgifter, der skyldes for sen aflæsning. Entreprenøren skal ved modtagelsen sikre sig, at de overtagne materialer er uden synlige fejl og mangler og i den forudsatte stand og udførelse, og skal ved overtagelsen kvittere for modtagelsen. ad 11 stk. 1 Entreprenøren skal påregne, at Vejdirektoratet vil afholde audits i entrepriseforløbet, jf. ad 17. Før anlægsarbejderne igangsættes, skal entreprenøren gennemføre en projektgennemgang med relevante parter, hvor Vejdirektoratet deltager. Dokumentation og prøver skal ske i henhold til krav i udbudsmaterialet, herunder dokumentation af kvalitetskontrol, som udføres hos underentreprenører og leverandører. Dokumentation skal opbevares af entreprenøren i perioden for afhjælpningspligt og ret jf. 36. Ved periodens udløb skal dokumentationen tilbydes Vejdirektoratet. Til sikring af, at den forlangte kvalitetsledelse og dokumentation udføres, har Vejdirektoratet opstillet følgende målepunkter i entrepriseforløbet: 1. Kvalitetsledelsessystemets etablering Denne parameter måles ved gennemgang af "Entreprisens Fælles Kvalitetsplan (EFK)", samt implementeringsplan for denne. Anmærkningsfri EFK skal foreligge senest de arbejdsdage efter entreprisens igangsættelsesdato, som er angivet i "KvalitetsIedelseskrav til entreprenører - Totalentreprise". Overskridelse af denne dato er bodsbehæftet jf. ad 25 stk Kvalitetsledelsessystemets anvendelse/implementeringsgrad Denne parameter vurderes gennem Vejdirektoratets auditering. Denne parameter er bodsbehæftet jf. ad 25 stk Opfyldelse af dokumentationskrav for den tekniske dokumentation Denne parameter vurderes på basis af en gennemgang af entreprenørens tekniske dokumentation. Gennem stikprøver i marken vurderes sammenhængen mellem det udførte arbejde og den tilhørende dokumentation. Denne parameter er bodsbehæftet jf. ad 25 stk Opfyldelse af dokumentationskrav for "Således Udført" dokumentation Denne parameter vurderes på basis af en gennemgang af entreprenørens "Således Udført" dokumentation jf. gældende arkivinstruks. Entreprenøren skal sikre, at alle godkendte rettelser og/eller ændringer registreres og dokumenteres endeligt på "Således Udført" tegninger. Udførlig tilsynsrapport m.m. udarbejdes i overensstemmelse med arkivinstruks. Procedure skal aftales endeligt med Vejdirektoratet. Denne parameter er underlagt tilbagehold i entreprisesummen jf. ad 22 stk. 4.

20 20 af 231 SB ad 11 stk. 2 Manglende dokumentation, herunder dokumentation af kvalitetskontrol, under anlægsforløbet vil blive betragtet som manglende kontraktmæssig ydelse og vil medføre at Vejdirektoratet foretager tilbagehold i udbetaling af entreprisesummen. ad 11 stk. 3 Vejdirektoratet skal indvarsles til at overvære al prøveudtagning og materialeprøvning på entreprenørens arbejdsplads, laboratorium eller andet sted. Vejdirektoratet skal indvarsles til at overvære entreprenørens fagtilsyn. Vejdirektoratet skal have mulighed for at deltage ved entreprenørens audit af underentreprenører og leverandører. ad 12 ad 12 stk. 4 Arbejdets forringelse m.v., vedligeholdelse Før hel eller delvis ibrugtagning af noget af arbejdet skal omfanget af arbejdet, som skal ibrugtages, fastlægges og gennemgås for mangler. I forbindelse hermed udfærdiges en ibrugtagningsprotokol, hvori der noteres mangler samt aftaler om afhjælpning. ad 13 ad 13 stk. 1 Forhold til myndigheder Vedrørende forhold til myndigheder er art og omfang som angivet i SAB - Styring og samarbejde. Afgifter i forbindelse med entreprisens gennemførelse betales således: Følgende afholdes af entreprenøren: Losseplads-, miljø- og deponeringsafgifter, samt andre afgifter, der skal betales iht. gældende love, regulativer, vedtægter mv. Følgende betales af Vejdirektoratet: Afgifter i forbindelse med bortskaffelse af forurenet jord til et af Vejdirektoratet godkendt deponi, mens udgifter til håndtering og transport skal være indeholdt i tilbuddet. Ad 13 stk. 2 Entreprenøren skal sende kopi til Vejdirektoratet af al korrespondance med myndigheder. Entreprenøren må ikke uden Vejdirektoratets tilladelse søge dispensation fra gældende bestemmelser. ad 14 ad 14 stk. 4 Ændringer i arbejdet Alle ydelser i forbindelse med denne entreprises fulde færdiggørelse inkl. alle nødvendige leverancer er indeholdt i den aftalte entreprisesum. Vejdirektoratet har fremlagt alle udarbejdede og indhentede projektspecifikke geotekniske oplysninger og rapporter. Vejdirektoratet indestår ikke for vurderinger eller anbefalinger i dette materiale. Entreprenøren skal foretage egne konklusioner og vil ikke kunne stille krav om ekstraarbejder, hvis forholdene på stedet viser sig at være anderledes end entreprenøren har forudsat. Entreprenøren bærer således det fulde ansvar for jordbundsforholdene indenfor entreprisegrænserne. Skulle der opstå behov for at udføre ekstraarbejder, skal disse særskilt aftales og prissættes på en aftaleseddel.

21 SB af 231 Vejdirektoratet kan forlange mindre ændringsarbejder i tilslutning til entreprisen udført som regningsarbejde efter nedenstående retningslinjer. Entreprenøren skal dokumentere udgifter over for Vejdirektoratet med regnskab og bilag. Før ændringer i arbejdet iværksættes som regningsarbejder, skal entreprenøren, såfremt Vejdirektoratet finder det nødvendigt, udarbejde et overslag. Under udførelsen af regningsarbejder skal entreprenøren dagligt udfærdige og aflevere dagrapporter med angivelse af forbrug af materiel, materialer og mandskab. A. Arbejdsløn De medgåede timer afregnes efter en timesats, der beregnes som summen af følgende bidrag: Samlede arbejdsomkostninger for bygge og anlæg, jf. Danmarks Statistik *). Timesatsen, der fastlægges på årsbasis, henføres til 30. juni i det pågældende år. Regulering til det aktuelle tidspunkt i henhold til Lønindeks for bygge og anlæg, jf. Danmarks Statistik **). Et honorar på 22 %. Omkostninger til transport. *) Se > Statikstikbanken > Løn > Arbejdsomkostninger for den private sektor > Samlede arbejdsomkostninger efter branche > Bygge og anlæg > Lønmodtagere uden ledelsesansvar. **) Se > Statistikbanken > Løn > Lønindeks for den private og offentlige sektor på brancheniveau > Lønindeks for den private sektor > Bygge og anlæg. For 2010 er timesatsen ekskl. honorar og eventuelle omkostninger til transport beregnet til kr. 260,13 ekskl. moms. Den beregnede timesats skal korrigeres ud fra dokumenterede lokale afvigelser. Såfremt en formand og eventuel byggepladsledelse udelukkende er beskæftiget med det pågældende arbejde, tillægges dennes timer ved ovennævnte beregning. Er vedkommende kun delvist, men dog i væsentlig omfang beskæftiget ved arbejdet, vil timerne efter aftale med Vejdirektoratet forholdsmæssigt kunne medregnes ved beregningen. B. Materialer Entreprenøren kan medregne beløb, som han har betalt for materialer, der indgår blivende i bygværker, eller som i øvrigt er nødvendige for arbejdets udførelse, herunder for-

22 22 af 231 SB brugsgods i det omfang, det forbruges ved arbejdet. Genindvundne materialer modregnes entreprenørens tilgodehavender. Materialer, forbrugsgods etc. forudsættes indkøbt bedst muligt af entreprenøren i fornødent samråd med Vejdirektoratet og debiteres arbejdet med fakturapriser. Eventuelle rabatter på prislistepriser tilfalder Vejdirektoratet, medens kontantrabatter, årsbonus og cementbonus tilfalder entreprenøren. Entreprenørens udgifter til kørsel, fragt, bugsering og andre transporter til og fra arbejdsstedet skal inkluderes. Til de således beregnede udgifter til materialer, forbrugsgods, transport m.v. lægges 5 %. C. Materiel Leje af entreprenørens materiel, der har en indkøbsværdi pr. enhed, som er mindre end kr., skal være indeholdt i entreprenørens enhedspriser og timesatser. Leje af øvrigt materiel skal aftales mellem tilsynet og entreprenøren forud for anvendelsen. Til sådan lejebetaling lægges intet honorar. D. Underentreprenører Til de rene regningsbeløb lægges 5 %. ad 17 Bygherrens tilsyn Entreprisens parter skal påregne, at Vejdirektoratet vil auditere entreprenørens kvalitetsledelse af entreprisens gennemførelse. Det forventede omfang af audit er anført nedenfor: 1 audit (typisk 8 timer) ca. 4-6 måneder efter start af entreprisen med fokus på kvalitetsplanens implementering. 2 audit (typisk 8 timer) pr. år- undervejs i entreprisens udførelse, antal afhængig af entreprisens forløb. Antal audit er afhængig af, om der ved audit eller gennem Vejdirektoratets stikprøver, konstateres afvigelser eller fejl med væsentlige konsekvenser for entreprisen. Op til 3 mindre audit (typisk 4 timer) pr. år på udvalgte delarbejder. 1 audit (typisk 8 timer) ca. 2-3 måneder før aflevering. Herudover kan der forekomme uvarslede audit på udvalgte emner op til 2 stk. pr. år. Vejdirektoratets auditering kan også omfatte underentreprenører og leverandører samt projekterende. Entreprenøren skal påregne, at følgende medarbejdere skal medvirke ved audit: Lederen af det auditerede område

23 23 af 231 SB Firmaets kontraktansvarlige Lederen af kvalitetsfunktionen Daglige kvalitetsleder Udvalgte funktionsledere Medarbejdere fra produktionen Entreprenøren skal sørge for at relevant dokumentation er tilgængelig på auditstedet via Byggeweb. Vejdirektoratet kan standse arbejdet uden tidsfristforlængelse, såfremt foranstaltninger mod trafikken eller naboer ikke er som foreskrevet. ad 18 Entreprenørens kontrol Arbejdsledelse og arbejdsklausuler I forbindelse med arbejdets overdragelse til entreprenøren meddeler denne Vejdirektoratet, hvem der på entreprenørens vegne leder arbejdet og fører tilsyn med arbejdet. Entreprenøren er i overensstemmelse med ILO-konvention nr. 94 om arbejdsklausuler i offentlige kontrakter forpligtet til at sikre, at lønarbejdere og eventuelle underentreprenørers lønarbejdere tilsikres løn (herunder særlige ydelser), arbejdstid og andre arbejdsvilkår, som ikke er mindre gunstige end dem, der er i henhold til gældende kollektiv overenskomst, voldgiftskendelse, nationale love eller administrative forskrifter gælder for arbejde af samme art inden for vedkommende fag eller industri på den egn, hvor arbejdet udføres. Dette kan anses for overholdt, hvis arbejdet er omfattet af en kollektiv dansk overenskomst og denne overenskomst overholdes. Der skal henvises til kollektive overenskomster indgået af de mest repræsentative arbejdsmarkedsparter i Danmark, og som gælder på hele det danske område. Det skal af disse overenskomster med den fornødne klarhed fremgå, hvilken løn der efter overenskomsten skal betales. Entreprenøren forpligter sig til at sikre medarbejdere, herunder også underleverandørers medarbejdere, der er beskæftiget i Danmark med opgavens udførelse, løn- og ansættelsesvilkår som nævnt ovenfor, og er forpligtet til at orientere medarbejderne om de gældende arbejdsvilkår. Overholder entreprenøren ikke denne forpligtelse, og medfører dette et berettiget krav fra de ansatte, kan Vejdirektoratet foretage tilbageholdelse i betalingerne til entreprenøren med henblik på at tilgodese dette krav. Det påhviler entreprenøren at sikre, at nærværende entreprise herunder leverancer gennemføres i overensstemmelse med internationale konventioner, som Danmark har tilsluttet sig, herunder FN s konvention om barnets rettigheder (Børnekonventionen).

24 SB af 231 ad 19 Byggemøder Der afholdes fra entreprisens overdragelse til aflevering løbende projektorienteringsmøder, som er at betragte som kontraktuelle byggemøder. Jf. ABT 93 og SAB Styring og samarbejde pkt D. Bygherrens betalingsforpligtelse ad 22 ad 22 stk. 4 Betaling Betaling sker efter betalingsplan, som aftales mellem parterne. Vejdirektoratet modtager kun elektroniske fakturaer udarbejdet i Jobmanager. For generel information om, hvorledes entreprenøren skal forholde sig i relation til elektronisk fakturering, henvises til hvor der nederst til højre er angivet Vejdirektoratets EAN-nummer med link til en vejledning for Vejdirektoratets leverandører. Betalinger i henhold til betalingsplanen skal være i overensstemmelse med værdien af udført arbejde, og betalingerne vil blive reguleret i forhold hertil. Betalingen sker ved indsættelse på en af entreprenøren opgivet konto. Vejdirektoratet afholder kursusafgift til entreprenørens deltagelse i et ½-dagskursus i anvendelse af Jobmanager. Tilbageholdelse Vejdirektoratet tilbageholder i betalingerne ved entreprisens afslutning et beløb på min. 2% af entreprisesummen, der først forfalder til udbetaling, når al dokumentation for det udførte anlæg samt overdragelse af projektet til drift er afleveret til Vejdirektoratet og godkendt. Ovennævnte beløb skal fremgå af betalingsplanen. Dokumentationen skal være færdig og afleveret til Vejdirektoratet senest 2 måneder efter entreprisens aflevering. ad 22 stk. 5 ad 22 stk. 6 Ekstraarbejde skal endeligt afregnes umiddelbart efter dettes færdiggørelse. Den faste pris reguleres i tilfælde af statslige indgreb, som er gennemført efter tilbuddets afgivelse, og som har ført til ikke uvæsentlige mer- eller mindreudgifter ved arbejdets udførelse, og som ikke er dækket af anden regulering. Reguleringen sker i henhold til meddelelser fra Erhvervs- og Byggestyrelsen. Bestemmelsen omfatter ikke ændringer, der skyldes valutakurser eller lovmæssige løsninger af arbejdsmarkedets overenskomstforhold. I fastprisperioden gælder For den del af entreprisen, der udføres inden for fastprisperioden på 12 måneder, ydes der entreprenøren godtgørelse for ekstraordinære prisstigninger på et materiale, som det

25 SB af 231 i færdig form eller på sædvanlig måde indgår i arbejdet, eller på brændstof, der direkte benyttes til arbejdet. Prisstigningen skal være indtrådt efter tilbudsdagen, og inden aftalt prisregulering er trådt i kraft. Priser og prisstigninger, der indgår som grundlag for godtgørelse, skal være generelt forekommende. De skal fremgå af officielt prismateriale eller i mangel heraf kunne dokumenteres på anden måde. Godtgørelsen omfatter den prisstigning, der overstiger 10 % af prisen på tilbudsdagen. Til denne procentsats lægges 0,50 for hver hele måned, der er forløbet mellem tilbudsdagen og indkøbstidspunktet. Prisstigning, der indtræder efter det tidspunkt, hvor materialet eller brændstoffet efter aftale eller sædvane skal indkøbes, kan ikke medregnes. Det er en betingelse for at kunne opnå godtgørelse, at summen af de beregnede godtgørelsesbeløb udgør mindst 0,50 % af entreprisesummen. Er entreprenøren i henhold til sin aftale med en underentreprenør forpligtet til at yde godtgørelse til denne efter foranstående regler, kan tilsvarende godtgørelse ydes entreprenøren af Vejdirektoratet, uanset reglen i forrige stykke om godtgørelsesbeløbets størrelse i forhold til entreprisesummen. Efter fastprisperioden gælder For den del af entreprisen, der udføres efter fastprisperiodens udløb, ydes der godtgørelse for ekstraordinære prisstigninger, der er indtrådt inden 6 måneder fra licitationsdagen efter de foranstående regler, idet dog indkøbstidspunktet erstattes med 6 månedersdagen efter licitationsdagen. For den del af entreprisen, der udføres efter fastprisperiodens udløb, foretages endvidere prisregulering for prisændringer, der er indtrådt efter 6 måneder fra afgivelsen af tilbud, efter nedennævnte metode. Prisreguleringen foretages på grundlag af Danmarks Statistiks omkostningsindeks for anlæg. Indekset beregnes pr. den 15. i kvartalets sidste måned (eksempelvis 15. marts), og det pågældende indeks er gældende for denne måned (marts). For 1. og 2. måned i et kvartal (f.eks. januar og februar) interpoleres retlinet med afrunding til to decimaler. Prisregulering foretages i forhold til betalingsplanen, idet de enkelte betalinger reguleres efter henholdsvis index for jordarbejder, asfaltarbejder, betonkonstruktioner og jernkonstruktioner, idet den konkrete betaling opdeles i disse fire typer af arbejder. Reguleringsbeløbet beregnes som regningsbeløbet (eksklusive moms) multipliceret med (I 2 - I 1 ) : I 1, idet I 1 angiver indeks på 6 månedersdagen efter afgivelse af tilbud, og I 2 angiver indeks midt i den aktuelle måned. Reguleringsbeløbet er i øvrigt underkastet indskrænkninger som følge af lovgivningen. Der vil månedsvis kunne ydes/fradrages acontoprisregulering svarende til det senest beregnede kvartalsindeks.

26 26 af 231 SB Når prisreguleringen iværksættes, er entreprenøren forpligtet til at fremsende acontobegæringer én gang om måneden og at fakturere samtlige kontraktmæssigt udførte arbejder. Entreprenøren er endvidere forpligtet til at foretage opgørelse over samtlige kontraktmæssigt udførte arbejder på tidspunktet for udløbet af fastprisperioden. På grundlag af denne opgørelse udregnes prisreguleringen for den første måned efter udløb af fastprisperioden. ad 22 stk. 7 Endelig og fuldstændig opgørelse udformes efter Vejdirektoratets anvisning. ad 22 stk. 11 Såfremt Vejdirektoratet måtte få et tilgodehavende, forrentes dette efter tilsvarende regler. E. Tidsfristforlængelse og forsinkelse ad 24 ad 24 stk. 1 Entreprenørens ret til tidsfristforlængelse Forholdene nævnt i ad 24 stk. 1 berettiger kun til tidsfristforlængelse, såfremt de rent faktisk griber ind i entreprenørens ydelser, og kun i det omfang, de påberåbte forhold i tidsmæssig henseende har forsinkende indflydelse på kritiske aktiviteter i arbejdsplanen og dermed forsinker arbejdet. En vejrligsdag defineres som en arbejdsdag, hvor der er usædvanligt vejrlig (nedbør, temperatur, vind m.m.) den aktivitet, der er belastet af vejrliget, er kritisk aktiviteten skulle finde sted i henhold til arbejdsplanen aktiviteten faktisk ikke kan udføres. Til dokumentation for vejrlig skal entreprenøren opsætte vejrstation på arbejdspladsen, som registrerer temperatur, vind og nedbør. Spilddage registreres på byggepladsen og opgøres månedsvis. Til måling af vejrliget anvendes målestation på arbejdspladsen eller den nærmeste af Meteorologisk Instituts målestationer. ad 24 stk. 3 Entreprenøren skal snarest muligt, efter at krav om tidsfristforlængelse er varslet, over for Vejdirektoratet skriftligt meddele udstrækningen af de tidsmæssige konsekvenser. ad 25 ad 25 stk. 2 Entreprenørens hæftelse ved forsinkelse Entreprenøren skal betale en bod for overskridelse af gældende tidsfrister. Boden tilbageholdes i betalingen (fratrukket inden momsberegningen) eller kræves udbetalt fra sikkerhedsstillelsen.