AALBORG KOMMUNE VINTERTJENESTE AALBORG KOMMUNE Paradigme for Rammeaftale

Transkript

1 AALBORG KOMMUNE Entreprenør Hattemagervej Aalborg VINTERTJENESTE AALBORG KOMMUNE Paradigme for Rammeaftale (Tilpasses lastbil- og traktorentrepriser ved indgåelse af aftale) Version 1.0 Maj 2018

2 PARADIGME FOR RAMMEAFTALE 1 INDLEDENDE BESTEMMELSER 1.1 Aftalens parter Mellem Aalborg Kommune Entreprenør By- og Landskabsforvaltningen Hattemagervej Aalborg CVR nr (herefter benævnt Ordregiver) og Entreprenørens navn og adresse CVR nr. xxxx (herefter benævnt Entreprenøren) (og tilsammen benævnt Parterne) indgås følgende rammeaftale om udførelse af følgende entrepriser vedr. udførelse af vintertjeneste på ordregivers vejnet: Anfør entreprise(rnes) nr. og betegnelse Rammeaftalen fastlægger Parternes indbyrdes rettigheder og forpligtelser. 1.2 Kontaktpersoner For ordregiver: Niels Sloth Christiansen Telefonnummer: / Mobil adresse: niels.sloth@aalborg.dk Side 3 af 15

3 For <entreprenørens navn> <Kontaktpersonens navn> Telefonnummer: <Telefonnummer> adresse: < adresse> Kontaktpersonerne kan, hvor der ikke er angivet andet i Rammeaftalen, eller hvor der ikke er givet anden skriftlig meddelelse fra en Part, bindende disponere på vegne af den respektive Part. Udskiftning af nøglepersoner må ikke ske uden ordregivers samtykke. Såfremt ordregiver berettiget finder, at en funktion er utilstrækkeligt bemandet, skal den pågældende funktion suppleres med fornødent kvalificeret personale. 1.3 Aftalegrundlaget Aftalegrundlaget er i prioriteret rækkefølge: 1. Nærværende rammeaftale 2. Entreprenørens tilbud, inkl. tilbudsliste (TBL), dateret < > 3. <Eventuelle supplerende meddelelser udsendt i tilbudsfasen anføres med dato> 4. Tilbuds- og afregningsgrundlag (TAG) 5. Vintertjeneste med lastbil: Vilkår og Instruks 6. Vintertjeneste med traktor: Vilkår og Instrukser 7. Vintertjeneste med specialmaskiner: Vilkår og Instruks 8. Entrepriseoversigter, Bilag 1, og Entreprisekort, Bilag 2 9. ABService 2003 (ABService) med de ændringer, som fremgår af nærværende kontrakt De under punkt 2 til 8 anførte dokumenter er vedlagt rammeaftalen som bilag. Entreprenøren skal straks meddele ordregiver, såfremt han finder fejl eller uoverensstemmelser i aftalegrundlaget eller mellem aftalegrundlaget og forholdene i marken. Fejl og uoverensstemmelser, som dokumenteres af entreprenøren, vil danne grundlag for en eventuel regulering af den tilbudte pris i henhold til bestemmelserne i TAG. Såfremt entreprenørens meddelelse om afvigelser på ruteangivelsen fremsættes inden 3 måneder efter første beredskabsperiodes start, reguleres entreprisen pr. 1/10. Såfremt entreprenørens meddelelse om mængdeafvigelser fremsættes senere end 3 måneder efter første beredskabsperiodes start, reguleres entreprisen fra meddelelsestidspunktet. 1.4 Tildeling af konkrete opgaver Brug af denne rammeaftale sker ved direkte tildeling. Rammeaftalen giver således som udgangspunkt entreprenøren krav på at udføre vintertjeneste på ovennævnte entrepriser, jf. dog Vilkår, afsnit 1.3, Ændringer i opgaven. Side 4 af 15

4 Udkald til indsats vil blive foretaget af ordregivers vintercentral, jf. Vilkår afsnit Overdragelse af rettigheder mv. Der vil kun kunne noteres én transport på entreprenørens tilgodehavende, og det skal ske til anerkendt pengeinstitut. 1.6 Sikkerhedsstillelse Sikkerhedsstillelsen udgør 10 % af tilbudssummen for ét års arbejde. Sikkerhedsstillelsen skal stilles i form af pengeinstitutgaranti. Såfremt kontraktsummen for ét års arbejde er mindre end 1,0 mio. kr. kræves der ikke sikkerhedsstillelse. Sikkerhedsstillelsen indestår til ansvarsperiodens ophør, jf. afsnit 5.1. Sikkerheden tjener til fyldestgørelse af alle de krav, som ordregiver har i anledning af det samlede aftaleforhold. Entreprenørens sikkerhedsstillelse omfatter således ethvert af ordregiver krav, uanset hvilken af de omfattede kontrakter kravet udspringer af. ABService 5 er i øvrigt gældende. 1.7 Forsikring Entreprenøren skal have tegnet de nødvendige ansvars- og skadesforsikringer med hensyn til uheld under arbejdet. Ansvarsforsikring Entreprenørens ansvarsforsikring skal have følgende minimumsdækning pr. år: For tingskade, 10 % af det samlede kontraktbeløb, der indgås aftale med ordregiver om, dog mindst 2,5 mio. kr. For personskade, 10 mio. kr. Forsikringen skal dække skader på 3.-part ved kørsel med ordregivers og eget materiel. Sådanne forsikringssager rejst af 3.-part mod entreprenøren er ordregiver uvedkommende. Skadesforsikring (Kasko) Genanskaffelsesværdien af ordregivers materiel, der skal være omfattet af entreprenørens forsikringen er: For saltspredere med tilhørende kontrolboks m.m. til lastbil: kr. Side 5 af 15

5 For sneplove til lastbil/traktor på kørebaner: kr. For spreder med tilhørende kontrolboks m.m. til traktor på stier o.l. : kr. For sneplove til traktor på stier o.l. : kr. Der skal ske underretning til ordregiver, såfremt præmien for ansvarsforsikringen ikke betales eller forsikringsselskabet opsiger forsikringen. Senest 1. oktober 2018 skal entreprenøren dokumentere, at ansvarsforsikringen og skadesforsikringen er tegnet og præmien betalt. Entreprenøren skal straks underrette ordregiver, såfremt præmie ikke betales, eller forsikringsselskabet opsiger forsikringen. 2 YDELSEN, TIDSFRISTER M.V. 2.1 Ydelsen og ændringer i kontraktperioden Ordregiver forbeholder sig ret til at ændre udstrækningen af de enkelte entrepriser. Retningslinjer ved ændring i opgaven fremgår af Vilkår afsnit 1.3 hhv. TAG pkt Kontrol Iht. Vilkår og Instruks for entrepriserne. 2.3 Tidsfrister Kontraktperioden løber fra 01/09/2018 til 01/05/2021. Der vil være mulighed for, at Ordregiver kan forlænge kontrakten med indtil 1 år indtil den 01/05/2022. Såfremt Ordregiver ønsker at udnytte optionen på forlængelse af kontrakten med yderligere 1 år, skal Ordregiver meddele dette skriftligt til Entreprenøren senest den 01/ Arbejdet skal gennemføres indenfor beredskabsperioden, der i hele kontraktperioden strækker sig fra og med uge 42 til og med uge 15 det efterfølgende år. Entreprenøren skal hvert år inden beredskabsperiodens start have klargjort sit materiel, modtaget og (prøve) monteret ordregivers materiel, samt fået Side 6 af 15

6 køretøj med materiel besigtiget og godkendt af ordregiver. Materiellet skal forblive i funktionsdygtig stand til udløb af beredskabsperioden. Entreprenøren skal hvert år senest 14 dage før beredskabsperiodens start have afleveret udkaldsnummer samt telefonnummer til de enkelte køretøjer. Ordregiver indkalder med 14 dages varsel, entreprenøren til besigtigelse af entreprenørens køretøj og montering af ordregivers materiel. Montering vil finde sted i perioden 14 dage før beredskabsperiodens start. Inden arbejdet påbegyndes og senest 1. oktober 2018, skal entreprenøren dokumentere, at de nødvendige ansvars- og skadesforsikringer er tegnet og præmien betalt. Entreprenøren skal hvert år inden beredskabsperiodens start modtage ordregivers instruktion og aftale omfang af kvalitetskontrol og dokumentation. Entreprenøren skal møde klar til arbejde, indenfor de tidsfrister der er anført i Vilkår, afsnit 3.4, for de enkelte entrepriser. Aflevering af materiel, der er stillet til rådighed af ordregiver, skal ske i perioden fra og med uge 16 til og med uge 18 ved entreprisens ophør. 3 FORVALTNINGSMÆSSIGE BESTEMMELSER 3.1 Videregivelse af oplysninger ABService 12 er gældende. Dette skal opfyldes vedlagsfrit. Bestemmelsen er ligeledes gældende efter aftalens ophør for oplysninger, som vedrører aftalen og aftaleperioden. 3.2 Videregivelse af klager Entreprenøren skal videregive klager med det samme og senest 2 arbejdsdage efter at entreprenøren har modtaget eller på anden måde fået kendskab til klagen. Side 7 af 15

7 4 BETALING OG PRISREGULERING 4.1 Betaling Betalingen sker ved indsættelse på en af entreprenøren opgivet konto. Der ydes ingen betaling for omgøring af mangelfuldt arbejde, når omgøringen skyldes forsømmelse fra entreprenørens side. Bod og betalingsreduktioner modregnes i udbetalingerne inden beregning af moms. Ordregivers fakturaudkast for april måned udgør en endelig og fuldstændig opgørelse af entreprenørens krav på ordregiver for arbejde, der er gennemført i vintersæsonens løb. Efter entreprenørens godkendelse af dette fakturaudkast kan entreprenøren ikke komme med yderligere krav. Opgørelsen efter den sidste vintersæson træder i stedet for slutopgørelsen. Øvrigt vedr. betaling fremgår af TAG., afsnit 1.5, Betaling. 4.2 Generel prisreguleringsbestemmelse Der henvises til TAG, afsnit 1.4, Prisregulering. 5 MISLIGHOLDELSER - BEFØJELSER 5.1 Misligholdelse Mangler Mangler er i denne entreprise ikke alene knyttet til afleveringstidspunktet, men er et udtryk for manglende leverings- eller kvalitetsopfyldelse på det tidspunkt, hvor leveringen skulle have fundet sted eller kvaliteten skulle være opfyldt, samt ved eventuelle skader på ordregivers materiel eller vejens udstyr. Konstateres der afvigelser i forhold til stillede krav, skal disse afvigelser omgående udbedres, ligesom ordregiver for entreprenørens regning kan lade arbejdet udføre af anden entreprenør. Gentagelsestilfælde vil blive betragtet som kontraktbrud, jf. afsnit 5.9 om ordregivers ret til ophævelse. Såfremt der konstateres afvigelser ved manglende udført arbejde (fx pauser som ikke er meddelt Vintercentralen, ubehandlede arealer o.l.) ifalder Side 8 af 15

8 entreprenøren en bod pr. påtale som anført i afsnit 5.6. Gentagelsestilfælde vil blive betragtet som kontraktbrud, jf. afsnit 5.9. Bodskrav vedr. forsinkelser fremgår ligeledes af afsnit Fejl! Henvisningskilde ikke fundet.5.6. I tilfælde af kontraktens ophævelse som følge af entreprenørens misligholdelse, skal entreprenøren dække ordregivers ethvert tab, som misligholdelsen måtte medføre for ordregiver. Ansvar Entreprenøren har ansvaret for at vintermateriellet, sikkerhedsudstyret og afmærkningsmateriellet er monteret forsvarligt på køretøjet, og er i øvrigt ansvarlig for enhver skade, som sker under arbejdets udførelse, samt for eventuelle skader på ordregivers materiel under entreprenørens varetægt, herunder ved opbevaring af ordregivers materiel på egen plads. Ved hændelige skader til under kr. pr. entreprise pr. vintersæson på ordregivers vejudstyr og materiel kræves ikke erstatning. Ordregivers eventuelle krav mod entreprenøren ophører 3 måneder efter entreprisens afslutning, med mindre ordregiver inden da har fremsat skriftligt krav mod entreprenøren 5.2 Reklamation og varsel Vil en part påberåbe sig en misligholdelse, skal denne give den anden part meddelelse herom uden ugrundet ophold, efter at misligholdelsen er eller burde være opdaget. Vil en part hæve aftalen eller kræve afhjælpning eller omlevering, skal denne uden ugrundet ophold, efter at misligholdelsen er eller burde være opdaget, give den anden part meddelelse herom. Undlader parten dette, har parten fortabt sin ret til at hæve aftalen eller til at kræve afhjælpning eller omlevering. Det samme gælder for ordregiverens ret til at kræve bod efter punkt 5.6. Krav om forholdsmæssigt afslag eller erstatning skal opgøres og fremsættes uden ugrundet ophold efter meddelelse, idet retten ellers fortabes. En part fortaber dog sin ret til at påberåbe sig misligholdelse, når den anden part har handlet svigagtigt, eller når denne part har gjort sig skyldig i grove fejl og forsømmelser, og dette medfører betydelig skade for parten. 5.3 Standsningsret Hvis ordregiver ikke har betalt i rette tid, kan entreprenøren efter et skriftligt varsel på 5 dage standse arbejdet. Standsningsretten ophører straks, når ordregiverens betaling erlægges. Side 9 af 15

9 5.4 Afhjælpning mv. Entreprenøren har kun pligt og ret til at afhjælpe manglende kvalitet eller leverance, der består i færdiggørelse af den krævede dokumentation. For øvrige mangler, bortfalder entreprenørens pligt og ret til afhjælpning, og erstattes af ordregivers ret til afslag i entreprisesummen, jf. afsnit Forholdsmæssigt afslag. Såfremt Entreprenørens afhjælpning eller omlevering ikke kan foretages uden at påføre ordregiver ikke-bagatelagtig forsinkelse og/eller omkostninger, eller ikke medfører en mangelfri ydelse, kan ordregiver efter eget valg: Kræve et forholdsmæssigt afslag, hvorefter ordregiver kun skal betale den pris for leverancen, som er rimelig henset til beskaffenheden og omfanget af den pågældende mangel eller Hæve kontrakten helt eller delvist, hvis manglen er væsentlig, eller hvis der er tale om flere mangler, der i kombination må anses for en væsentlig mangel. 5.6 Bod Ved entreprenørens overskridelse af tidsfrister betales bod pr. køretøj, der ikke overholder tidsfristerne. Der betales bod pr. påbegyndt uge på 50 % af de samlede tilbudte faste honorarer (TBL post 1), dog mindst kr.: Ved overskridelse af frist for klargøring og besigtigelse af materiel ved beredskabsperiodens start. Ved undladelse af opretholdelse af materiellet i funktionsdygtig stand i hele beredskabsperioden. Ved manglende instruktion af egne chauffører/eget personale, jf. Vilkår afsnit 3.2. Der betales bod pr. påbegyndt uge på 10 % af de samlede tilbudte faste honorarer (TBL post 1), dog mindst kr.: Ved overskridelse af frist for fremsendelse af skema med oplysninger om personale materiel m.m. Ved udeblivelse fra instruktion, uddannelse o.a. indkaldt af ordregiver betales bod pr. person på 2 % af de samlede tilbudte faste honorarer (TBL post 1), dog mindst kr. Ved konstateret manglende udført arbejde (fx. pauser ej meddelt Vintercentralen, ubehandlede arealer o.l., manglende chauffør app registreringer Side 10 af 15

10 af start og slut på rute, manglende overførsel af GPS-data der kan tilskrives chaufføren, eller andre uregelmæssigheder i forhold til udbudsmaterialet) ifalder der entreprenøren en bod på kr. pr. påtale. Gentagelsestilfælde vil blive betragtet som kontraktbrud. Der betales bod for overskridelse af udkaldsfrist pr. gang pr. køretøj, baseret på timeprisen for det relevante arbejde: 5-30 min. 1 * timepris min. 3 * timepris udover 60 min. 5 * timepris udeblivelse 8 * timepris Ved udeblivelse kan ordregiver udover at opkræve bod lade arbejdet udføre for entreprenørens regning, således at ordregiver holdes skadesløs. Gentagen forsinkelse eller udeblivelse behandles som kontraktbrud. Det betragtes som udeblivelse, såfremt ordregiver i løbet af mindst tre telefonopkald inden for mindst 10 minutter ikke får kontakt med entreprenøren, eller såfremt entreprenøren uden at det er meddelt/aftalt med ordregiver undlader at stille med det aftalte mandskab og materiel inden for 60 minutter efter udkaldsfristen. Bodskravet bortfalder i de tilfælde, hvor entreprenøren ved omgående meddelelse til vintercentralen kan dokumentere at overskridelsen af tidsfristen skyldes usædvanlige udefrakommende forhold. Som eksempler på usædvanlige udefrakommende forhold kan nævnes situationer, hvor for sent fremmøde skyldes usædvanlige trafikale situationer, materielnedbrud i form af punktering, usædvanlige vejr- og vejforhold o.l. Ved udeblivelse kan ordregiver udover at opkræve bod lade arbejdet udføre for entreprenørens regning, således at ordregiver holdes skadesløs. Gentagen forsinkelse eller udeblivelse behandles som kontraktbrud. 5.7 Forældelse Hvis tidligere forældelse ikke følger af andre regler ophører ethvert krav 5 år efter aftaleforholdets udløb, hvad enten dette sker til et i forvejen aftalt tidspunkt eller efter opsigelse eller ophævelse. Hvis en tidsbegrænset kontrakt forlænges, medfører dette ikke en tilsvarende forlængelse af 5- årsfristen for forhold, som knytter sig til den første kontraktperiode. Afbrydelse af fristen sker ved påkrav. Stk. 2. Har en kontraktspart handlet svigagtigt, eller har han gjort sig skyldig i grov uagtsomhed med betydelig skade for den anden kontraktspart til følge, gælder bestemmelsen i stk. 1 ikke. 5.8 Erstatning Entreprenøren er erstatningsansvarlig over for ordregiver efter dansk rets almindelige regler om erstatning. Side 11 af 15

11 For forhold, der udløser betaling af bod, kan erstatning kun kræves i det omfang, ordregiver kan dokumentere et tab ud over bodsbeløbet. 5.9 Ophævelse Såfremt entreprenøren gentagne gange overskrider deltidsfrister eller kvalitetskrav til arbejdets udførelse, kan ordregiver efter skriftligt påkrav ophæve entrepriseaftalen, jf. pkt. 5.1 hhv. TAG. Hvis entreprenørens økonomiske forhold i øvrigt viser sig at være således, at han må antages at være ude af stand til at opfylde entrepriseaftalen, kan ordregiver hæve aftalen. Hæve retten er betinget af, at entreprenøren ikke har stillet eller på ordregivers opfordring ikke straks, og evt. med kurators samtykke, stiller betryggende sikkerhed for aftalens opfyldelse Virkning af ophævelse Ved ophævelse af aftalen tilbagebetaler entreprenøren eventuelt modtaget vederlag for endnu ikke udført levering og ordregiver betaler for eventuelt modtaget, men endnu ikke betalt levering. Parterne leverer så vidt muligt til rådighed stillede aktiver til- bage ved ophævelse af aftalen. Hvor et leveringsophør efter en ophævelse vil være velfærdstruende for borgere, der er afhængige af serviceydelsen, kan ordregiveren uanset aftalens ophævelse kræve, at leverandøren i en overgangsperiode stiller ressourcer til rådighed for levering af serviceydelsen, indtil leveringen med rimeligt varsel kan overtages af ordregiveren eller en anden leverandør. Levering i overgangsperioden sker på samme vilkår som i den ophævede aftale, idet den entreprenør, som hæver aftalen eller frem til ophævelsen har udøvet standsningsret, dog kan forlange forudbetaling for ydelserne. 6 ARBEJDSKLAUSUL. Principperne i ILO-konvention nr. 94 om arbejdsklausuler i offentlige kontrakter er gældende for kontrakten. Entreprenøren forpligter sig til at sikre, at de ansatte, vikarer og andre, der er underlagt ledelsesret, som entreprenøren og entreprenørens underentreprenører beskæftiger med henblik på kontraktens opfyldelse har løn, herunder særlige ydelse, arbejdstid og andre arbejdsvilkår, som ikke er mindre gunstige end dem, der i henhold til kollektiv overenskomst, voldgiftskendelse, nationale love eller administrative forskrifter gælder for arbejde af samme art inden for vedkommende fag eller industri på den egn, hvor arbejdet udføres. Side 12 af 15

12 Tilsvarende gælder også arbejde, der udføres af underentreprenører eller af personer, der har fået overdraget kontrakten til udførelse. I så tilfælde hæfter entreprenøren for opfyldelse af kravene, og det påhviler entreprenøren at påse, at bestemmelsen finder anvendelse. Såfremt entreprenøren ikke overholder bestemmelsen, er Aalborg Kommune berettiget til at bestemme, at den pågældende afskæres fra at opnå fremtidige kontrakter af den nævnte karakter, indtil det er dokumenteret, at det pågældende forhold er bragt i orden. Endvidere er Aalborg Kommune berettiget til skriftligt at anmode entreprenøren om at bringe forholdene i orden inden 7 kalenderdage. Kan entreprenøren ikke inden fristens udløb dokumentere, at forholdene er bragt i overensstemmelse med nærværende bestemmelse, er Aalborg Kommune fra fristens udløb berettiget til bod for manglende opfyldelse af klausulen. Boden fastsættes til 2 promille af entreprisesummen pr. arbejdsdag, hvor klausulen ikke er opfyldt. Krav til medarbejderens ansættelsesforhold og identifikation Alle medarbejdere skal inden 1 måned efter arbejdets påbegyndelse have modtaget et ansættelsesbevis. Entreprenøren er endvidere ansvarlig for, at der kun anvendes medarbejdere med gyldig opholds- og arbejdstilladelse. Medarbejdere skal på forlangende kunne dokumentere deres identitet ved fremvisning af billedlegitimation. Krav til ophold på arbejdspladsen, orientering om underentreprenører samt krav til skiltning Aalborg Kommune skal inden 01/10/2018 skriftligt orienteres om, hvilke underentreprenører Entreprenøren anvender i forbindelse med opfyldelsen af kontrakten, ved angivelse af navn og CVR.nr./RUT.nr. Krav om registrering af udenlandske tjenesteydere Entreprenøren er forpligtiget til at sikre, at såfremt Entreprenøren eller dennes underentreprenører har anmeldelsespligt til RUT-registret, overholder deres forpligtigelse. Dokumentation for overholdelse af forpligtelsen Der skelnes i nærværende arbejdsklausul mellem krav til dokumentation og krav til redegørelse. Dokumentation Entreprenøren har bevisbyrden for at Entreprenørens forpligtelser i henhold til klausulen er overholdt, og Aalborg Kommune kan på forlangende kræve at se dokumentation for Entreprenørens og dennes underentreprenørers overholdelse heraf. Aalborg Kommune kan kræve dokumentation Side 13 af 15

13 direkte fra Entreprenørens eller dennes underentreprenørers medarbejdere. Relevant dokumentation skal som minimum omfatte lønsedler, E-indkomstkvittering lønregnskaber, opholds- og arbejdstilladelser og ansættelsesbeviser samt den referenceramme Entreprenøren har anvendt i forbindelse med fastsættelsen af løn- og arbejdsvilkår for de ansatte. Herudover kan Aalborg Kommune i den konkrete sag anmode Entreprenøren om at fremsende andre relevante dokumenter. Redegørelse Såfremt Aalborg Kommune har en mistanke om overtrædelse, skal Entreprenøren efter påkrav, fremsende en fyldestgørende redegørelse. Parterne har endvidere pligt til egenhændigt at orientere hinanden, ved mistanke om manglende overholdelse af arbejdsklausulen. Entreprenøren skal som minimum redegøre for, under hvilke forhold og/eller metoder de tjenesteydelser, der indgår til opfyldelsen af Kontrakten, er fremstillet eller udbudt. Aalborg Kommune kan i den konkrete sag anmode Entreprenøren om at uddybe andre relevante forhold. Frister Dokumentationen skal være Aalborg Kommune i hænde senest 7 arbejdsdage efter Aalborg Kommunes påkrav er afsendt. Redegørelsen skal være Aalborg Kommune i hænde senest 7 arbejdsdage efter Aalborg Kommunes påkrav er afsendt medmindre andet konkret aftales. Fristerne kan dog maksimalt forlænges til 10 arbejdsdage for dokumentation og 10 arbejdsdage for redegørelsen. Videregivelse af dokumentation Aalborg Kommune kan efter en konkret vurdering videregive de indhentede informationer til SKAT, Arbejdstilsynet eller andre relevante myndigheder, såfremt videregivelsen vurderes at være af betydning for myndighedernes virksomhed. Aalborg Kommune kan efter en konkret vurdering videregive de indhentede informationer til politiet, såfremt der er mistanke om, at der er begået et strafbart forhold. Sanktion for manglende overholdelse af forpligtelsen Entreprenørens eller dennes underentreprenørers væsentlige overtrædelser af klausulen vil altid berettige Aalborg Kommune til at ophæve kontrakten helt eller delvist. Ifalder Entreprenøren nedenstående sanktioner eller andre misligholdelsesbeføjelser, fritages denne ikke for pligten til at opfylde kontrakten. Side 14 af 15

14 Sanktioner Aalborg Kommune er berettiget til at tilbageholde vederlag med henblik på at tilgodese berettigede krav fra Entreprenørens eller underentreprenørers ansatte. Entreprenøren ifalder bod ved overtrædelse af klausulen. Boden pr. påbegyndt arbejdsdag svarer til [indsæt promille af kontraktsummen] dog minimum [indsæt beløb i kr. pr. dag], indtil overtrædelsen er bragt til ophør. Beløbet kan modregnes i Entreprenørens vederlag. Entreprenørens og/eller dennes underentreprenørers væsentlige misligholdelse af nærværende arbejdsklausul berettiger Aalborg Kommune til at ophæve kontrakten helt eller delvist i overensstemmelse med dansk rets almindelige bestemmelser. Kontrolbesøg Aalborg Kommune vil i kontraktens løbetid løbende kunne foretage uanmeldte kontrolbesøg på arbejdspladsen for at sikre overholdelse af klausulen. Aalborg Kommune er ved kontrolbesøg berettiget til at kontakte enkelte medarbejdere direkte og uden Entreprenøren eller underentreprenørers mellemkomst. Anvendelse af ekstern bistand Aalborg Kommune er til enhver tid berettiget til at overlade udførelsen af sine beføjelser efter denne klausul til tredjemand. Entreprenøren eller underentreprenører kan ikke modsætte sig kontrolbesøg af tredjemand, der er antaget af Aalborg kommune til opgaven, ligesom Entreprenøren eller underentreprenører ikke kan nægte at udlevere dokumentation eller udarbejde redegørelser til denne tredjemand. 7 TVISTER Ved tredjemands sagsanlæg ved domstolene mod ordregiver med krav om erstatning for skade påført i forbindelse med arbejdets udførelse, accepterer entreprenøren, at ordregiver kan ad citere entreprenøren under retssagen. Entreprenøren accepterer endvidere, at ordregiver kan anlægge regressag ved domstolene mod entreprenøren, såfremt ordregiver har udbetalt erstatning til tredjemand for skade påført i forbindelse med arbejdets udførelse. Uoverensstemmelser Uoverensstemmelser skal altid søges løst, hvor de opstår. Kan dette ikke lade sig gøre, anvendes først eskalation inden for egne organisationer. Side 15 af 15

15 7.1 Syn og Skøn Forinden anvendelse af voldgift er parterne forpligtet til at søge enhver konflikt løst ved forhandling. ABService 32 er i øvrigt gældende. 7.2 Sagkyndig beslutning om stillet sikkerhed m.v. ABService 33 er gældende. Stk. 6. Stk. 1-5 fratager ikke en part muligheden for at indbringe tvisten for voldgiftsretten. 7.3 Voldgift ABService 34 er gældende. 8 TILSIDESÆTTELSE AF UDBUDSREGLERNE Ophør i henhold til udbudsloven Hvis ordregivers tildelingsbeslutning annulleres ved endelig afgørelse eller dom, er ordregiver i henhold til udbudslovens 185 underlagt en pligt til at bringe en indgået kontrakt til ophør med et passende varsel. Ved endelig afgørelse eller dom menes en afgørelse fra Klagenævnet for Udbud eller dom fra de almindelige domstole, der ikke længere kan ankes. I tilfælde heraf er ordregiver/bygherre berettiget til at opsige kontrakten med et passende varsel, jfr. udbudslovens 185, uden at Entreprenøren kan fremsætte krav af nogen art overfor ordregiver, herunder krav om erstatning af positiv opfyldelsesinteresse eller negativ kontraktsinteresse, i anledning af ordregivers tildelingsbeslutning og den indgåede kontrakt. Side 16 af 15