UDBUDSMATERIALE. for ASFALTARBEJDER 2015

Transkript

1 Vej & Park UDBUDSMATERIALE for ASFALTARBEJDER 2015

2 INDHOLDSFORTEGNELSE Side nr. ORIENTERING 4 BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD (BUT) 5 SÆRLIGE BETINGELSER (SB) 7 SÆRLIG ARBEJDSBESKRIVELSE (SAB) FOR ARBEJDSPLADS 17 SÆRLIG ARBEJDSBESKRIVELSE (TAG) FOR ARBEJDSPLADS 21 SÆRLIG ARBEJDSBESKRIVELSE (SAB) FOR VARMBLANDET ASFALT 22 SÆRLIG ARBEJDSBESKRIVELSE (TAG) FOR VARMBLANDET ASFALT 27 SÆRLIG ARBEJDSBESKRIVELSE (SAB) FOR OVERFLADEBEHANDLING 28 SÆRLIG ARBEJDSBESKRIVELSE (TAG) FOR OVERFLADEBEHANDLING 29 Bilag ERKLÆRING PÅ TRO OG LOVE... Bilag 1 GRUNDLAG FOR ARBEJDSPLADSENS SIKKERHEDS- OG SUNDHEDSPLAN Bilag 2 KORT..... Bilag 3 STANDARDFORMULAR FOR TRANSPORTDOKUMENT... Bilag 4 STANDARDFORMULAR FOR SIKKERHEDSSTILLELSE... Bilag 5

3

4 Udbudsmateriale for asfaltarbejde 2012 Side nr. 4 ORIENTERING De udbudte arbejder er et led i vedligeholdelsen af asfaltbelægninger på vejnettet i Esbjerg Kommune. Arbejdet udbydes i offentlig licitation. De enkelte arbejders udstrækning og beliggenhed er nærmere angivet i tilbudslisten. Arbejderne omfatter i hovedtræk følgende: Type Antal arbejder Mængde Forstærkningsbelægninger ton Asfaltslidlag ton Overfladebehandling m 2 Arbejderne udbydes i 5 entrepriser: 1. Varmblandet asfalt med affræsning af eksisterende slidlag 2. Varmblandet asfalt (uden affræsning af eksisterende slidlag) 3. Forstærkningslag 4. Cykelstier, slidlag og forstærkning 5. Overfladebehandling Belægningsbredder og og entreprisegrænser for de enkelte strækninger fastlægges efter aftale med bygherrens tilsyn. Entrepriserne 1 4 skal være udført inden Entreprise 5 skal være udført inden Entreprenøren skal i samarbejde med bygherren udarbejde tidsplan for arbejdernes udførelse. Bygherren er. Tilsynet med entreprisernes udførelse varetages af, Vej- og Parkafdelingen. De bydendes opmærksomhed henledes på, at bygherren forbeholder sig ret til at kunne lade enhver af de udbudte entrepriser udgå.

5 Udbudsmateriale for asfaltarbejde 2015 Side nr. 5 BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD (BUT) Entrepriserne udbydes i offentlig licitation Tilbud indhentes i henhold til lovbekendtgørelse nr af 07/ "Lov om indhentning af tilbud på visse offentlige og offentligt støttede kontrakter". Der kan afgives tilbud på en enkelt eller på flere entrepriser, idet de hertil svarende tilbudslister skal benyttes. Entreprise 1 omhandler varmblandet asfalt og affræsning af eksisterende slidlag. Der gives bud på den samlede pakke og alle punkter i TBL skal udfyldes. Entreprise 2 omhandler varmblandet asfalt uden affræsning af eksisterende slidlag. Der gives bud på den samlede pakke og alle punkter i TBL skal udfyldes. Entreprise 3 omhandler udlægning af forstærkningslag med GAB 0. Entreprise 4 omhandler udlægning af forstærknings- og slidlag på cykelstier. Entreprise 5 omhandler overfladebehandling. Der gives bud på den samlede pakke og alle punkter i TBL skal udfyldes. Der accepteres ikke rabatter ved samtidig overdragelse af 2 eller flere entrepriser. Kontrakten vil kunne forlænges i op til 2 år. Forlængelse vil ske på baggrund af forhandling af enhedspriser. I henhold til lovbek. nr. 336 af 13. maj 1997, "Lov om begrænsning af skyldneres muligheder for at deltage i offentlige udbudsforretninger og om ændring af visse andre love", skal tilbudsgiveren udfylde vedlagte "Erklæring om ubetalt, forfalden gæld til det offentlige". Det laveste bud Tildelingen sker på basis af laveste pris. Ved laveste pris forstås det ordinære tilbud, som har den laveste samlede tilbudssum. Entrepriserne udbydes som "enkelt tilbud" (1 tilbudsliste/entreprise). Efter licitationen vil bygherren meddele de bydende, hvilket tilbud der er valgt. Entreprenøren er bundet af tilbudssummen. Alternative tilbud Der modtages ikke alternative tilbud Udbudsmateriale Udbudsmaterialet vil være tilgængeligt på under Erhverv > udbud og licitationer samt på

6 Udbudsmateriale for asfaltarbejde 2015 Side nr. 6 Det påhviler de bydende straks at sikre sig, at samtlige de opgivne dokumenter er tilgængelige på de anførte hjemmeside adresser. Tilbud Tilbud mærket " - Asfalt 2015" modtages senest den 28. april 2015 kl på nedenstående adresse: Teknik og Miljø Vej & Park Frodesgade Esbjerg Mødelokale 10. Bygherren har udarbejdet tilbudslister i regneark (Excel), som stilles entreprenøren til rådighed kan downloades fra Udbud.dk eller fremsendes elektronisk. Bygherren påtager sig ingen ansvar for eventuelle regnefejl i regnearket. Det er tilbudsgivers ansvar at tilbuddet når frem til rette sted i rette tid. Ved fremsendelse af tilbud med posten, skal kuverten mærkes tydeligt med MÅ IKKE ÅBNES I POSTEN og - ASFALT Tilbudsgiver bedes anføre firmanavn på tilbudskuverten. Elektroniske tilbud (inkl. telefax) modtages ikke. Spørgsmål vedr. udbudsmaterialet skal stilles skriftligt senest 8 dage før licitationen til: Henrik Callesen, hkc@esbjergkommune.dk eller Claus Tobiasen, teamkoordinator, clto@esbjergkommune.dk Interesserede tilbudsgivere skal tilkendegive ved mail til ovenstående at man ønsker rettelsesbreve tilsendt. Licitationen Licitationen vil være offentlig jf. tilbudsloven med oplæsning af tilbudssum og eventuelle forbehold. Licitationen afholdes ved Frodesgade Esbjerg Mandag den 28. april 2015 kl i mødelokale 10.

7 Udbudsmateriale for asfaltarbejde 2015 Side nr. 7 SÆRLIGE BETINGELSER (SB) A. AFTALEGRUNDLAGET Almindelige bestemmelser ad 1, stk. 1 Nærværende SB er supplerende, særlige betingelser til AB 92 for nærværende entreprise. De enkelte - og stk.-numre refererer til AB 92. Bygherren forbeholder sig ret til at forkaste alle tilbud eller lade enkelte entrepriser/strækninger udgå fuldt ud. Ingen tilbudsgivere har således krav på at få arbejdet overdraget. Bygherrens udbud ad 2, stk. 1 ad 2, stk. 2 "Vu Arbejdet udbydes til fast pris og tid med en fastprisperiode på 12 måneder fra tilbudsdagen. For entreprisen gælder nedennævnte i prioriteret rækkefølge: a. Eventuelle rettelsesblade udsendt til de bydende inden licitationen b. Tilbudsliste (TBL): Entreprise 1 Varmblandet asfalt med fræsning Entreprise 2 Varmblandet asfalt uden fræsning Entreprise 3 Forstærkningslag Entreprise 4 Cykelstier Entreprise 5 - Overfladebehandling c. Særlige betingelser (SB). d. Vejregler samt udbudsforskrifter m.v.: AAB - Styring og samarbejde mindre entrepriser februar 2011 AAB - Arbejdsplads, november 2007 AAB - Varmblandet asfalt, februar 2012 AAB - Overfladebehandling, november 2007 Tilsynshåndbog for asfaltarbejder, september generationssystem for udbud og dokumentation af støjreducerende slidlag SRS, november 2006, revideret januar Generelle bestemmelser for kvalitetsstyring samt miljø- og arbejdsmiljøledelse, september Bindemidler og klæbemidler, september Afmærkning af vejarbejder, november 2002, revideret april 2008 Vejregler for afmærkning af vejarbejder m.m., tegninger, november 2002 Håndbog for afmærkning af vejarbejder, 2008 e. AB 92.

8 Udbudsmateriale for asfaltarbejde 2015 Side nr. 8 f. Danske standarder (standarder udarbejdet nationalt, betegnet DS, internationalt, betegnet DS/ISO, eller europæisk, betegnet DS/EN), europæiske tekniske godkendelser (ETA) samt udenlandske standarder i det omfang, der i AAB og SAB er henvist til disse, alt med seneste anførte ændringer, rettelser og fortolkninger. g. Følgende øvrige forskrifter: Prøvningsmetoder, Bituminøse belægningsmaterialer, Vejteknisk Institut, i det omfang, der i AAB og SAB varmblandet asfalt er henvist til disse. Materialet i punkterne a-c kan udleveres til den bydende Arbejdet kan påregnes overdraget til entreprenøren senest 30 arbejdsdage efter licitationsdagen og kan påregnes tilladt igangsat i marken - som anført i tilbudslisten efter nærmere aftale med bygherrens tilsyn. ad 2, stk. 3 I kontrakten/accepten aftales det tidsrum, inden for hvilket den enkelte entreprise skal udføres. 1. Igangsætningsfrist Efter aftale. 2.. Færdiggørelsesfrist Entreprise 1 skal være gennemført inden den Entreprise 2 skal være gennemført inden ad 2, stk. 6 Ved afgivelse af tilbud skal tilbudslisten udfyldes i sin helhed. accepterer alene Dansk Byggeris Standardforbehold af maj 2008 pkt. 2 og pkt. 8. Tilbudssummen er bindende. Såfremt der forekommer regnefejl på tilbudslisten, skal de enkelte poster reguleres på en måde, der kan godkendes af Esbjerg-Kommune. Såfremt tilbudslisten ikke er fuldstændig udfyldt, eller tilbuddet ikke indeholder krævet tilbudsdokumentation,forbeholder Ikast-Brande Kommune sig ret til, at anse tilbuddet for ukonditionsmæssigt og dermed kassere tilbuddet. Der ydes ikke vederlag i forbindelse med afgivelse af tilbud. Ej heller til tilbudsgivere som ikke bliver tildelt kontrakt. Såfremt i forbindelse med en eventuel klagesag ved Klagenævnet for Udbud eller de almindelige domstole pålægges at annullere beslutningen om tildeling af hovedentreprisekontrakten til hovedentreprenøren og/eller hovedentreprisekontrakten erklæres for uden virkning, er bygherren berettiget til at annullere hovedentreprisekontrakten i sin helhed. Hovedentreprenøren kan ikke kræve erstatning, tabt dækningsbidrag eller andet tab dækket, som følge af hovedentreprisekontraktens annullering.

9 Udbudsmateriale for asfaltarbejde 2015 Side nr. 9 Entreprenørens tilbud ad 3 ad 3, stk. 3 Ad 3, stk. 4 ad 3, stk. 5 Det skal fremgå af tilbuddet, hvem der har forhandlingsretten. Tilbudssummen er bindende. Eventuelle regnefejl i tilbudslisten kan korrigeres ved rettelse i tilbudslistens enhedspriser på en måde, som kan godkendes af bygherren. Tilbuddet skal omfatte samtlige ydelser og leverancer til entreprisens fulde færdiggørelse og således også omfatte alle nødvendige biydelser, herunder men ikke begrænset til materiel, forbrugsgods, oprydning m.v. Vedståelsesfristen er 30 arbejdsdage. Overdragelse af rettigheder og forpligtelser mv. ad 5 Der vil kun kunne noteres én transport på entreprenørens tilgodehavende, og det skal ske til anerkendt pengeinstitut. Entreprenøren er endvidere forpligtet til at transportere eventuelle krav som entreprenøren måtte få mod underentreprenører/leverandører til esbjerg Kommune. Transporten fritager ikke entreprenøren for ansvar. Transportdokumentet skal udformes, som angivet i vedlagte bilag. ad 5, stk. 2 ad 5, stk. 4 Transport på entreprisesummen kan kun gives som hovedtransport (uigenkaldelig fordelingstransport) og skal i så fald gælde for hele entreprisesummen eller restentreprisesummen. Udbetaling til transporthaver foretages fra det tidspunkt, transporten er godkendt og registreret af. Hvor entreprenøren anvender underentreprenører, skal entreprenøren i god tid inden igangsætning af de pågældende underentrepriser meddele bygherren navn på de pågældende entreprenører. Bygherren forbeholder sig ret til ikke at acceptere underentreprenører efter de udelukkelsesgrunde, som fremgår af tilbudsindhentningslovgivningen og EU udbudsdirektiver. B. SIKKERHEDSSTILLELSE OG FORSIKRING Entreprenørens sikkerhedsstillelse ad 6, stk. 1 Bygherren kan forlange, at der inden forhandlingerne om entrepriseaftalen indledes skal være tilsagn om, at pengeinstitut eller kautionsforsikringsinstitut vil yde sikkerhed. Sikkerhedsstillelsen udgør 15% af den relevante kontraktsum. Ad 6, stk. 2 Sikkerhedsstillelsen skal udformes som angivet i vedlagte bilag. Sikkerhedsstillelsen nedskrives først til 10 pct. Når ikke længere kan konstatere mangler ved byggeriet, det vil sige efter udbedring og aflevering af de på afleveringstidspunktet påpegede mangler.

10 Udbudsmateriale for asfaltarbejde 2015 Side nr. 10 Ved aftale om ekstraarbejder som samlet eller enkeltvis udgør 5 pct. af entreprisesummen ekskl. moms eller derover, er entreprenøren forpligtet til at forhøje sin sikkerhed tilsvarende. Entreprenørens forpligtelse til at forhøje sikkerheden er gældende såvel under entreprisens udførelse samt efter afleveringen, således at garantien til enhver tid udgør de i AB 92 6 angivne procentsatser. Ad 6, stk. 8. Sikkerheden tjener til fyldestgørelse af alle krav, som har i anledning af aftaleforholdet, herunder krav vedrørende eventuelle ekstraarbejder, dagbøder og tilbagebetaling af for meget udbetalt vederlag til entreprenøren. Bygherrens sikkerhedsstillelse ad 7, stk. 1 Bygherren stiller ikke sikkerhed. Forsikring ad 8, stk. 2 Ved eventuel skade forvoldt af entreprenøren på tredje mands ejendom i forbindelse med entreprisens gennemførelse er entreprenøren pligtig til at holde bygherren skadesløs. Entreprenøren bærer selv ansvaret for skader, også de, som er forvoldt på tredje mand med det materiel, der er udleveret af bygherren. Entreprenøren skal tegne forsikring med restitutionsdækning. Det betyder, at hvis forsikringssummen ikke er intakt efter dansk rets almindelige summer, skal entreprenøren købe tillægsforsikring, så summen er intakt ved accept.

11 Udbudsmateriale for asfaltarbejde 2015 Side nr. 11 C. ENTREPRISENS UDFØRELSE Arbejdsplan og afsætning ad 9, stk. 1 Arbejdsplanen skal afleveres senest ved arbejdets igangsætningsfrist, hvis intet andet herom er aftalt under forhandlingerne om entrepriseaftalen. Arbejdsplanen skal afleveres senest ved arbejdets igangsætningsfrist, hvis intet andet herom er aftalt under forhandlingerne om entrepriseaftalen. Forslaget til kontrakttidsplanen skal være i overensstemmelse med udbudstidsplanen. Entreprenøren skal uanset om arbejdspladsen er omfat tet af arbejdsmiljølovens krav om Plan for sikkerhed og sundhed udarbejde og vedligeholde en sådan plan. Ud over de i 2, stk. 3, nævnte tidsfrister og det i AABarbejdsplads mv. anførte skal entreprenøren i arbejdsplanen tage hensyn til bl.a.: at der normalt ikke må arbejdes på vejarealer i usigtbart vejr. Som minimum skal følgende sigtelængde være til stede: 55 m ved 50 km/t i byområde. 120 m ved 80 km/t i landområde. at der ikke må henstilles udlægningsmateriel på kørebanen i mørke og usigtbart vejr. at bygherren ikke yder betaling for vinterforanstaltninger eller for andet vejrlig Entreprenørens ydelse ad 10, stk. 1 Byggevarer skal leveres i overensstemmelse med Erhvervs- og Byggestyrelsens gældende bekendtgørelse om CE-mærkning og markedskontrol af byggevarer. Projektgennemgang, dokumentation og prøver ad 11, stk. 1 Entreprenøren skal sikre at kvalitetsdokumentationen altid er opdateret. Dokumentation (herunder CE-mærkning) skal fremsendes løbende i takt med arbejdets udførelse og fremmes mest muligt. Fastlæggelse af procedurer m.v. for aflevering af dokumentationen i forbindelse med kontrollen skal ske i samarbejde med tilsynet, såfremt det ikke på anden måde er fastsat i kontraktmaterialet. De til kontrol af asfalt krævede prøver kan i denne entreprise efter aftale med bygherren tillades udført på produktionsstedet eller i andet af bygherren accepteret laboratorium.

12 Udbudsmateriale for asfaltarbejde 2015 Side nr. 12 Forhold til myndigheder ad 13, stk. 2 Entreprenøren er underkastet de pålæg og bestemmelser, som myndigheder giver om arbejdets og i påkrævet omfang om de enkelte delarbejders anmeldelse, rekvirering af syn, af- og tilmeldinger, attester, arbejdsmiljømæssige og trafikale forhold. Fornødne attester skal foreligge senest ved afleveringen jf. AAB Styring og samarbejde mindre entrepriser. Ændringer i arbejdet Såfremt en materialeleverance er leveret på arbejdspladsen med overvægt, betales overskridelsen ikke af bygherren. Til brug for bygherrens kontrol af, hvorvidt der ved en leverance er tale om kørsel med overlæs, påhviler det entreprenøren at sørge for, at alle vejesedler også påføres oplysning om såvel køretøjets indregistreringsnummer, som den for det pågældende køretøj gældende maksimale nyttelast og maksimale totalvægt. Vejesedler kan fremsendes på adressen hkc@esbjergkommune.dk Eventuelle reduktioner i betalingen som følge af overlæs foretages senest ved slutafregningen, idet tilbudslistens enhedspriser, omregnet til pris pr. ton for den pågældende leverance, anvendes som reduktionsgrundlag Såfremt et til transport anvendt køretøj ikke er indregistreret, må totalvægten ved kørsel på vejbefæstelser ikke medføre, at akseltrykket overstiger 10 t. Entreprenøren skal på forlangende fremskaffe fornøden dokumentation herfor. ad 14 ad 14, stk. 2 Ad 14, stk 3 forbeholder sig ret til at lade ændringsarbejder udføre af anden entreprenør, dog under forudsætning af, at disse arbejder ikke generer hovedentreprenørens fremdrift. Aftaler om ændringer i arbejdet skal være indgået, inden arbejdet påbegyndes. For slidlag/bæreslidlag/bærelag og OB-belægninger er mængden angivet ud fra oplysningerne i vejregisteret. De angivne enhedspriser finder anvendelse for den pågældende entreprise ved en mængdeafvigelse op til +/- 50 %. Ved opgørelse af mer/mindreydelserne benyttes post for postmetoden. Såfremt entreprenøren ikke er bekendt med denne opgørelsesmetode, opfordres entreprenøren til at forespørge Ikast-Brande Kommune herom. Ingen mer- eller mindreydelse må påbegyndes før byggeledelsens skriftlige accept (rekvisition) foreligger. I modsat fald kan bygherren afvise at betale sådanne arbejder. Uanset størrelsen af afvigelsen afregnes efter udførte mængder.

13 Udbudsmateriale for asfaltarbejde 2015 Side nr. 13 ad 14, stk. 4 Ændringsarbejder honoreres alene såfremt der foreligger en underskrevet aftaleseddel fra. Entreprenørens standard aftaleseddel kan benyttes efter godkendelse af bygherren. Bygherrerådgiver har ikke bemyndigelse til at igangsætte ændringsarbejderarbejder. Ændringsarbejder igangsat af bygherrerådgiver kan ikke anses som accepteret af og vil derfor ikke blive honoreret. Ændringsarbejder dokumenteres med bilag i form af f.eks. timesedler, fakturaer, vejesedler mv. Ændringsarbejder afregnes efter forbrugte materialer og tid uden tillæg. Samtidigt med prisfastsættelsen aftales eventuelle konsekvenser for tidsplanen. Uklarheder, hindringer eller lignende forhold ad 15 Hvis entreprenøren konstaterer fejl eller uoverensstemmelser mellem udbudsmaterialet og de faktiske forhold på byggepladsen, er entreprenøren forpligtet til at straks skriftligt at underrette esbjerg Kommune ferom. Entreprenørens arbejdsledelse ad 18, stk. 1 I forbindelse med arbejdes overdragelse til entreprenøren meddeler denne bygherren, hvem der på hans vegne leder og tilser arbejdet. Entreprenørens ingeniører og formænd/arbejdsledere, som er beskæftiget med afmærkning af vejarbejder, skal have gennemført et godkendt kursus Vejen som arbejdsplads. Kurset skal påregnes gennemført inden arbejdets påbegyndelse. Bestået VEJ-EU kursus (eller lignende) skal til enhver tid kunne dokumenteres ved at fremvise det udleverede kursusbevis. Beviset er gyldigt i 5 år, hvorefter man skal gennemføre og bestå et repetitionskursus. Ved etablering, vedligehold samt eftersyn af afmærkning af vejarbejder skal den/de som er ansvarlige for afmærkningen være til stede på arbejdspladsen. Arbejdspladsen skal kunne kontaktes til enhver tid under entreprisens udførelse og tilrettelæggelse via mobiltelefon. Arbejdssproget er dansk, og der skal altid under udførelsen være en dansktalende repræsentant for entreprenøren på arbejdsstedet. Entreprenøren er i overensstemmelse med ILO-konvention nr. 94 om arbejdsklausuler i offentlige kontrakter forpligtet til at sikre, at lønarbejdere og eventuelle underleverandørers lønarbejdere tilsikres løn (herunder særlige ydelser), arbejdstid og andre arbejdsvilkår, som ikke er mindre gunstige end dem, der i henhold til en gældende kollektiv overenskomst, voldgiftskendelse, nationale love eller administrative forskrifter gælder for arbejde af samme art indenfor vedkommende fag eller industri på den egn, hvor arbejdet udføres.

14 Udbudsmateriale for asfaltarbejde 2015 Side nr. 14 Samvirke med andre entreprenører Der skal henvises til kollektive overenskomster indgået af de mest repræsentative arbejdsmarkedsparter i Danmark, og som gælder på hele det danske område. Det skal af disse overenskomster med den fornødne klarhed fremgå, hvilken løn der efter overenskomsterne skal betales. Entreprenøren forpligter sig til at sikre medarbejdere, herunder også underleverandørers medarbejdere, der er beskæftiget i Danmark med opgavens udførelse, løn- og ansættelsesvilkår som nævnt ovenfor, og er forpligtet til at orientere medarbejderne om de gældende arbejdsvilkår. Overholder entreprenøren ikke de ovennævnte krav, og medfører dette et berettiget krav på yderligere løn fra de ansatte, kan Bygherren foretage tilbageholdelse i betalingerne til entreprenøren med henblik på at sikre de ansatte de nævnte ansættelsesvilkår. ad 20 Vedrørende arbejder, der udføres for bygherren samtidig med entreprisen, og som har eller kan få indflydelse på denne, henvises til TBL. D. BYGHERRENS BETALINGSFORPLIGTELSE Betaling ad 22, stk. 1 Betalingen sker ved indsættelse på en af entreprenøren oplyst konto. Betalingen sker på grundlag af elektronisk faktura fra leverandøren i henhold til Bekendtgørelse om elektronisk afregning med offentlige myndigheder, nr. 991 af 7. oktober For arbejder, der betales som regningsarbejde, ydes der ingen betaling for omgøring af mangelfuldt arbejde, når omgøringen skyldes forsømmelse fra entreprenørens side. ad 22, stk. 6 Den faste pris reguleres i tilfælde af statslige indgreb, som er gennemført efter tilbudets afgivelse, og som har ført til ikke uvæsentlige mereller mindreudgifter ved arbejdets udførelse, og som ikke er dækket af anden regulering. Reguleringen sker i henhold til meddelelser fra Erhvervs- og Byggestyrelsen. Bestemmelsen omfatter ikke ændringer, der skyldes valutakurser eller lovmæssige løsninger af arbejdsmarkedets overenskomstforhold. For / hele entreprisen / den del af entreprisen, der udføres inden for fastprisperioden / ydes der entreprenøren godtgørelse for ekstraordinære prisstigninger på et materiale, som det i færdig form eller på sædvanlig måde indgår i arbejdet, eller på brændstof, der direkte benyttes til arbejdet.

15 Udbudsmateriale for asfaltarbejde 2015 Side nr. 15 Prisstigningen skal være indtrådt efter tilbudsdagen, og inden aftalt prisregulering er trådt i kraft. Priser og prisstigninger, der indgår som grundlag for godtgørelse, skal være generelt forekommende. De skal fremgå af officielt prismateriale eller i mangel heraf kunne dokumenteres på anden måde. Godtgørelsen omfatter den prisstigning, der overstiger 10% af prisen på tilbudsdagen. Til denne procentsats lægges 0,50 for hver hele måned, der er forløbet mellem tilbudsdagen og indkøbstidspunktet. Prisstigning, der indtræder efter det tidspunkt, hvor materialet eller brændstoffet efter aftale eller sædvane skal indkøbes, kan ikke medregnes. Det er en betingelse for at kunne opnå godtgørelse, at summen af de beregnede godtgørelsesbeløb udgør mindst 0,50% af entreprisesummen. Er en entreprenør i henhold til sin aftale med en underentreprenør forpligtet til at yde godtgørelse til denne efter foranstående regler, kan tilsvarende godtgørelse ydes entreprenøren af bygherren, uanset reglen i forrige stykke om godtgørelsesbeløbets størrelse i henhold til entreprisesummen. E. TIDSFRISTFORLÆNGELSE OG FORSINKELSE Entreprenørens hæftelse og forsinkelse ad 25, stk. 2 Ordregiver vil kunne kræve arbejde, som ikke er tilfredsstillende udført, udbedret af entreprenøren uden udgift for ordregiver. Såfremt entreprenøren ikke inden for en rimelig tidsfrist, har udbedret arbejdet tilfredsstillende, kan ordregiver for entreprenørens regning få en anden entreprenør til at udbedre arbejdet. Entreprenøren skal betale en bod for overskridelse af gældende tidsfrister. Boden tilbageholdes i betalingen (fratrukket inden momsberegningen) eller sikkerhedsstillelsen. Bodsstørrelsen er pr. påbegyndt uge som følger: 1 For deltidsfristen: 1,0% af entreprisens tilbudssum, når andet ikke er anført i tilbudslisterne. 2. For færdiggørelsesfristen:

16 Udbudsmateriale for asfaltarbejde 2015 Side nr. 16 2,0% af entreprisens tilbudssum, når andet ikke er anført i tilbudslisterne. Mangelfuld etablering og vedligeholdelse af vejafmærkning, herunder brug af sikkerhedsbeklædning er bodsbelagt. Boden fastsættes til kr. Misligholdelse af kontrakten (jf. AB 92 40) berettiger bygherren til med dags varsel at opsige kontrakten og samtidig afkræve entreprenøren en bod på kr. F. ARBEJDETS AFLEVERING Afleveringsforretningen ad 28, stk. 1 Entreprisen vil kunne afleveres, når den er fuldført i sin helhed uden væsentlige mangler, hvorved forstås mangler, som har betydning for brugen, driften og/eller vedligeholdelsen. Bygherre og entreprenør kan ved flere entrepriser, aftale samlet aflevering. G. MANGLER VED ARBEJDET Mangelsansvarets ophør ad 36 Umiddelbart inden ophør af mangelsansvarsperioden for jævnhed og profil foretages besigtigelse af arbejdet som ved 1-års eftersyn, jf. AB 92, 37 og 39. Den efter 1 år resterende 2%'s sikkerhed (jf. AB 92, 6, stk. 4) nedskrives ikke yderligere som følge af ophør af mangelsansvar for jævnhed og profil. Umiddelbart inden udløb af tidsrum for afhjælpningspligt og -ret foretages besigtigelse af arbejdet, forinden sikkerhed frigives. Mangelsansvarets ophør er som minimum 5 år og regnes altid til en 30. september.

17 Udbudsmateriale for asfaltarbejde 2015 Side nr. 17 SÆRLIG ARBEJDSBESKRIVELSE (SAB) FOR ARBEJDSPLADS Supplerende bestemmelser til AAB for arbejdsplads af november SITUATIONEN VED ARBEJDETS START OG UNDER ARBEJDETS UDFØRELSE Entreprenøren skal undgå alle former for skader på eksisterende kørebanebelægninger. 2. AFSÆTNING 2.1 Bygherrens afsætning Til brug for entreprenørens afsætning vil bygherren anvise vejens stationering i længderetningen samt eventuelle fikspunkter. 2.2 Entreprenørens afsætning Afsætning foretages af entreprenøren. Projekttegninger foreligger almindeligvis ikke, men udleveres såfremt de forefindes. 3. ARBEJDSOMRÅDE, ARBEJDSPLADS OG ADGANGSVEJE Vejarealer må ikke anvendes til oplagsplads til materialer og materiel. Med bygherrens forudgående tilladelse kan vigepladser og rastepladser anvendes. Alle berørte arealer skal ved arbejdets afslutning være retablerede og ryddede. 4. FÆRDSELSREGULERENDE FORANSTALTNINGER 4.1 Alment Entreprenøren skal tilrettelægge sit arbejde således, at en forsvarlig trafiksikkerhed opretholdes på og omkring arbejdspladsen. Vejstrækningerne vil være normalt trafikerede under udførelsen, eller der kan blive etableret omkørsel efter nærmere aftale med og uden yderligere udgifter for bygherren.

18 Udbudsmateriale for asfaltarbejde 2015 Side nr. 18 Konstaterer bygherrens tilsyn fejl og/eller mangler ved afmærkningen af vejarbejder, kan denne omgående stoppe arbejdet. Foretager entreprenøren ikke straks udbedring af mangler ved afmærkningen af vejarbejder, eller hvis det er uopsætteligt, kan bygherren lade udbedringen foretage for entreprenørens regning. Dette er samtidigt bodsbelagt. 4.2 Materialer 4.3 Udførelse Entreprenøren skal levere og vedligeholde afspærringer og skiltning. GÆLDER FOR VARMBLANDET ASFALT: Følgende foranstaltninger skal påregnes udført indenfor entreprisen: 1. Udarbejdelse af afmærkningsplaner og fremsendelse af disse 14 dage før arbejdets opstart til Politiet. Samtykke fra Politiet skal foreligge før arbejdet påbegyndes. 2. Al afspærring og vejafmærkning skal foretages i overensstemmelse med "Vejregler for afmærkning af vejarbejder m.m" og i øvrigt efter Politiets, Arbejdstilsynets og Vejbestyrelsens anvisninger. 3. I det omfang tegningseksemplerne i "Vejregler for afmærkning af vejarbejder", og Branchevejledning for Afmærkning af Vejarbejder, ikke er tilstrækkelige skal entreprenøren udarbejde særlige vejafmærkningsplaner. 4. Ved udarbejdelsen af vejafmærkningsplaner skal entreprenøren specielt være opmærksom på følgende: Ved ÅDT > skal der anvendes manuel trafikregulering. Ved ÅDT > skal der opsættes A20 tavle Kø. Arbejdspladsens længde: Der kan ikke under normale forhold forventes godkendt længder større end 600 m ved anvendelse af signalanlæg eller manuel trafikregulering. Sidevejstilslutninger: Ved kryds og betydende sideveje skal anvendes signalanlæg eller manuel regulering.

19 Udbudsmateriale for asfaltarbejde 2015 Side nr Det påhviler entreprenøren ved afspærring af veje at underrette nedenstående instanser via mail senest 14 dage før asfaltarbejdet påbegyndes Kollektiv trafik: Politiet på veje med særtransporter og Trafikken.dk, hvis arbejdet udføres på rutenummererede veje eller øvrige større veje Det påhviler entreprenøren ved afspærring af veje at underrette relevante instanser som f.eks. politi, redningsberedskab, Falck, renovationsselskab senest 2 arbejdsdage før asfaltarbejdet påbegyndes 6. Det påhviler entreprenøren, hvor der efter asfaltarbejdet opstår højdeforskel på mere end 6 cm mellem asfaltkant og rabat, at levere og opsætte A 35 tavler med undertavle "Høj kant". a. Tavlerne opsættes i begge ender af den asfalterede strækning og i begge vejsider, og gentages for hver 500 m og efter alle betydende vejtilslutninger i højre side af vejen i færdselsretningen. b. Hvor den asfalterede strækning ophører, skal der på bagsiden af A35 tavlerne opsættes C 59 tavler "Ophør af forbud". c. Forvarslingstavler opstilles altid i begge vejsider. Nødvendig skiltning for "høj kant" skal opretholdes op til 15 dage efter udførelsen af belægningsarbejdet for at give bygherren mulighed for at udføre kanttilfyldning 7. Det påhviler entreprenøren, hvor kørebaneafmærkningen fjernes, at levere og opsætte A 35 tavler med undertavle "Manglende afmærkning". d. Tavlerne opsættes i begge ender af den asfalterede strækning og i begge vejsider, og gentages for hver 500 m og efter alle betydende vejtilslutninger i højre side af vejen i færdselsretningen. e. Hvor den asfalterede strækning ophører, skal der på bagsiden af A35 tavlerne opsættes C 59 tavler "Ophør af forbud". f. Forvarslingstavler opstilles altid i begge vejsider. Nødvendig skiltning for "manglende afmærkning" og "høj kant" skal opretholdes op til 15 dage efter udførelsen af belægningsarbejdet for at give bygherren mulighed for at udføre fornyet kørebaneafmærkning eller kanttilfyldning Hvor fjernelse af kørebaneafmærkningen er nødvendig må dette normalt tidligst udføres 3 dage inden belægningsarbejdet påbegyndes.

20 Udbudsmateriale for asfaltarbejde 2015 Side nr. 20 Nødvendig skiltning skal opretholdes op til 15 dage efter udførelsen af belægningsarbejdet for at give bygherren mulighed for at udføre fornyet kørebaneafmærkning. Samtlige udgifter for de under afsnit 4.3 anførte arbejder skal være indeholdt i enhedsprisen for belægningsarbejdet. GÆLDER FOR OVERFLADEBEHANDLING: Følgende foranstaltninger skal påregnes udført indenfor entreprisen: 1. Udarbejdelse af afmærkningsplan til godkendelse hos Vejbestyrelse og Politi før arbejdets påbegyndelse. 2. Al afspærring og vejarbejdsafmærkning skal foretages i overensstemmelse med "Vejregler for afmærkning af vejarbejder m.m og i øvrigt efter Politiets, Arbejdstilsynets og Vejbestyrelsens anvisninger. 3. Det påhviler entreprenøren i takt med overfladebehandlingens udførelse at levere og opsætte A 33 tavler "Løse sten" suppleret med C 55 tavler "40 km/t". g. Tavlerne opsættes i begge ender af den overfladebehandlede strækning og i begge vejsider, og gentages for hver 500 m og efter alle betydende vejtilslutninger i højre side af vejen i færdselsretningen. h. Hvor hastighedsbegrænsningen ophører, skal der på bagsiden af C 55 tavlerne opsættes C 59 tavler "Ophør af forbud". i. Forvarslingstavler opstilles altid i begge vejsider. 4. Vedligeholdelse af skiltene C 55, A 33, og C 59 i de første 3 dage efter, at overfladebehandling er foretaget. Skiltene må først fjernes efter aftale med bygherren, idet vejarbejdsafmærkningen skal opretholdes, så længe der er risiko for stenslag fra afdækningsmaterialet. 5. Overfladebehandlingen skal i de første 3 dage efter udførelsen holdes under nøje observation af entreprenøren. Efter 3 dage skal der foretages omhyggelig fejning og opsugning af løse sten fra kørebane, langs kantsten, vejtilslutninger, overkørsler med selvopsugende fejemaskine. 6. Løse sten, der ikke omgående fjernes ved bygherrens påkrav, vil vedbygherrens foranstaltning blive fjernet for entreprenørens regning ved fradrag i afregningen. Samtlige udgifter for de under afsnit 4.3 anførte arbejder skal være indeholdt i enhedsprisen for belægningsarbejdet.

21 Udbudsmateriale for asfaltarbejde 2015 Side nr. 21 Kontrol Entreprenøren skal gennem sin egenkontrol ved daglig inspektion, sikre at kravene til færdselsregulerende foranstaltninger bliver overholdt og anføre det på bilag 5 i Tilsynshåndbogen. Konstateres en uforsvarlig forringelse af trafiksikkerheden, skal entreprenøren redegøre for forholdene. Trafiksikkerhed vil være et fast punkt på dagsordenen til evt. byggemøder. 5. LEDNINGER 5.1 Alment På opstartsmødet foretages aftaler om trafikspoler, glatførestationer mv. 6. LABORATORIEFACILITETER Der kræves ikke ved denne entreprise oprettelse af laboratorium. Entreprenøren skal have adgang til godkendt laboratorium og asfaltprøver skal udføres i henhold til SB, AAB og SAB. TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG (TAG) FOR ARBEJDSPLADS Afregning Alle udgifter vedrørende arbejdsplads skal være indeholdt i enhedsprisen for belægningsarbejdet. Det kan for eksempel være for: - etablering, drift, ryddeliggørelse og rømning af arbejdspladsen inkl. deponering af arbejdspladsaffald i henhold til kommunens regulativ. Arealer der har været anvendt til trafik og tung belastning skal grubbes eller løsnes i to retninger i 0,65 cm dybde med max. 0,5 m mellem grubbetænderne. Der skal tages hensyn til eventuelle ledninger i jorden, entreprenøren skal selv sørge for at søge ledningsoplysninger LER-registeret. - udarbejdelse af afmærkningsplaner og myndighedsbehandlingen af disse - advisering af asfaltarbejdet - daglig renholdelse af de benyttede veje - nødvendig afmærkning og afspærring, inkl. daglig vedligeholdelse af det - nødvendig afsætning - advisering af beboer i rimelig tid og i nødvendigt omfang - kvalitetssikring og kontroller som beskrevet i denne skrivelse eller i gældende normer, vejregler og AAB'er.

22 Udbudsmateriale for asfaltarbejde 2015 Side nr. 22 SÆRLIGE ARBEJDSBESKRIVELSER (SAB) FOR VARMBLANDET ASFALT Supplerende bestemmelser til AAB for Varmblandet asfalt, af februar ALMENT 1.2 Underlag Underlaget vil være den eksisterende belægning på tilbudsdagen. Bygherren kan dog inden arbejdets udførelse foretage reparationer af den eksisterende belægning. Evt. fjernelse af kørebaneafmærkning skal være indeholdt i enhedsprisen for belægningsarbejdet med mindre andet er anført på tilbudslisten. Fjernelse af kørebaneafmærkning må normalt tidligst udføres 3 dage inden belægningsarbejdet. Udgifter til rengøring/fjernelse af ukrudt og græsbevoksning på/i eksisterende belægninger skal være indeholdt i tilbudssummen. 1.3 Krav til specifikationer og kontrol efter entreprisestørrelse Entreprenøren skal på bygherrens forlangende fremsende specifikationer jf. AAB afsnit inden arbejdets påbegyndelse. Efter aftale med bygherren kan en justering af specifikationen dog finde sted indenarbejdet igangsættes, såfremt entreprenøren finder dette nødvendigt. Alle specifikationer kan fremsendes pr. e-post til, hkc@esbjergkommune.dk. 1,5 Funktionskrav Friktionskoefficient Såfremt de i AAB stillede krav til friktionskoefficienten ved måling med ROAR eller tilsvarende udstyr ikke er opfyldt, vil entreprenøren blive pålagt betaling for eftervisning af, at tilstrækkelig friktion er opnået, efter at afhjælpning har fundet sted Jævnhed i længderetning For alle strækningers overflade gælder, at længdeprofiler skal overholde jævnhedskravene svarende til den tilladte hastighed på den aktuelle strækning. Såfremt de i AAB stillede krav til jævnhed i længderetningen målt med profilograf, eller tilsvarende udstyr ikke er opfyldt, vil entreprenøren, efter at afhjælpningen har fundet sted, blive pålagt betaling for eftervisning af at kravene er opfyldt.

23 Udbudsmateriale for asfaltarbejde 2015 Side nr MATERIALER 2.1 Råmaterialer Bindemidler og klæbemidler Stenmateriale Valg af bitumenhårdhed og ansvaret herfor påhviler alene entreprenøren, uanset hvad bygherren eventuelt måtte have anført herom i udbudsmaterialet. Generelt for slidlag Åbentgraderede slidlag (PA å, AB å, DA og TB k) samt SMA I den samlede mængde skal indgå en bestanddel støttefiller, i en mængde, der sikrer en ensartethed af belægningernes udseende og tekstur. 2.2 Varmblandede asfaltmaterialer Lyst tilslag: 3. UDFØRELSE Der tilsættes ikke lyst tilslag. 3.1 Afretning og opretning: 3.3 Klæbning Afretning/opretning samt udskiftning af belægning skal være afsluttet minimum 8 dage før udførelse af belægningsarbejdet. Som klæbemiddel skal anvendes bitumenemulsion. Der må ikke foretages klæbning i regnvejr. Uanset underlag eller belægningstype skal der foretages klæbning, der afpasses til underlagets struktur og evne til at opsuge klæbemidlet. Klæbede arealer må ikke henligge uafdækkede efter arbejdstid ophør. Klæbede arealer skal friholdes for trafik. Tilsprøjtning af kantsten, kantpæle eller lignende må ikke finde sted. Er tilsmudsning alligevel sket, skal entreprenøren vederlagsfrit foretage afrensning efter anvisning af bygherrens tilsyn. 3.4 Udlægning Der må ikke foretages udlægning i regnvejr. Når andet ikke er aftalt, skal maskinudlægninger (over 50 kg/m2) tilrettelægges således, at belægninger hver dag ved arbejdstids ophør er udført i hele kørebanens bredde.

24 Udbudsmateriale for asfaltarbejde 2015 Side nr. 24 I rundkørsler og vejkryds skal alle kørespor maskinudlægges. Sideanlæg, offentlige og private veje, overkørsler til ejendomme samt markoverkørsler udføres med samme type belægning som primærbelægningen, med mindre andet er anført i tilbudslisten, eller aftales med bygherrens tilsyn. Alle entreprisegrænser, både i længde- og tværretning, aftales med bygherrens tilsyn. 3.5 Kanter, samlinger, dæksler og lignende. Ramper Kantstensramper udføres i samme omfang som eksisterende. Etablering af nye ramper skal godkendes af inden udførelse Samlinger: Alle længde- og tværsamlinger ved PA -, AB og SMA belægninger samt ABB og GAB 0 belægninger, som ikke umiddelbart afdækkes med slidlag, skal forsegles med ca. 200 g/m² bitumenemulsion (50 %) i en bredde af ca. 15 cm. Forseglingen skal udføres i takt med at belægningsarbejdet færdiggøres. Tilslutninger: Dæksler: Tilslutninger til eksisterende slidlag skal ske ved affræsning i den eksisterende belægning, så den nye belægning kan udlægges i fuld tykkelse op mod eksisterende belægning og således, at overgangen mellem de to belægninger ikke mærkes som en ujævnhed af trafikanterne. For ABB/GAB-belægningernes vedkommende udføres affræsning i en dybde af min. 4 cm. Således affræsede belægningsarealer må ikke efterlades med skarpe, høje kanter til gene for trafikken, og må max udføres 2 dage inden belægningsarbejdet påbegyndes. Det samme er gældende for fremkomne kanter ved tilslutningsveje i forbindelse med udlægning af belægninger. Der skal ved sådanne kanter etableres bløde overgange ved hjælp af midlertidigt anbragt pulverasfaltmateriale, og en højdeændring skal afmærkes med advarselstavle A 37 Ujævn vej. Affræset materiale samt asfaltrester skal bortskaffes af entreprenøren inden arbejdspladsen forlades. I forbindelse med højderegulering af rendestensriste anbringes ristenes stænger vinkelret på kantstensflugten og med hængslet i front mod kørselsretning.

25 Udbudsmateriale for asfaltarbejde 2015 Side nr KONTROL 4.1 Alment Højderegulering af dæksler og riste aftales med bygherrens tilsyn. Brønde skal renses for nedfaldne asfaltmaterialer mv. Brøndgods til udskiftning er en bygherreleverance. Samtlige udgifter for de under afsnit 3 anførte arbejder, der ikke fremgår af tilbudslisten, skal være indeholdt i enhedsprisen for belægningsarbejdet Prøvningsmetoder til bestemmelse af bitumenindhold skal ske ved Afbrændingsmetoden, og prøvningen skal udføres i henhold til DS/EN Dokumentation af kontrol Produktionsresultater bedes fremsendt elektronisk på adressen hkc@esbjergkommune.dk Eventuelle afvigelser udover tolerancerne skal anføres på kontrolskemaerne. Prøver af receptsammensatte stenmaterialer og færdig produktion skal på forlangende stilles bygherren til disposition for hver entreprise. Sammen med produktionskontrolresultaterne for bitumenindhold og sigtekurve skal entreprenøren angive, om der er anvendt forbrændingsovn, hvilken type og ved flere af samme model også nummer. Til bestemmelse af bitumenindhold og stenmaterialets korrektionsfaktor skal der anvendes samme ovn. Stenmaterialets korrektionsfaktor skal oplyses på specifikationen Såfremt bygherrens laboratorium foretager stikprøvekontrol under udlægningen, påhviler det entreprenøren at lukke eventuelle borehuller. 4.3 Kontrol ved entreprisestørrelse II Forholdsregler ved prøvninger Ved borekerner, der udtages i forbindelse med kontrol, skal lagtykkelsen anføres, og der skal desuden anføres om klæbningen af den udlagte belægning er intakt. Sammen med produktionskontrolresultaterne for bitumenindhold og sigtekurve skal entreprenøren angive, om der er anvendt forbrændingsovn, hvilken type og ved flere af samme model også nummer. Til bestemmelse af bitumenindhold og stenmaterialets korrektionsfaktor skal der anvendes samme ovn. Stenmaterialets korrektionsfaktor skal oplyses på specifikationen.

26 Udbudsmateriale for asfaltarbejde 2015 Side nr Antal prøvninger ved igangsættelse af udlægning Ved anvendelse af Afbrændingsmetoden skal efterfølgende supplerende data oplyses som erstatning for bestemmelser af blødhedspunkt (K & R) på genindvunden bitumen. Bitumen: Der skal dagligt udtages 1 prøve for bestemmelse af blødhedspunkt (K & R) af den nye bitumen. Enten af hver standardbitumen inden blanding, eller hvor det kan lade sig gøre af den blandede bitumen. Resultaterne skal på forlangende tilsendes bygherren. Blandingstemperatur: Entreprenøren skal følge blandingstemperaturen for at undgå forbrænding af bitumen. Max. blandingstemperatur fra den løbende dagsproduktion skal oplyses til bygherren. 5. Afhjælpning (jf. AB 92, 32 og 36) 5.3 Afhjælpningsforanstaltninger (jf. AB 92, 32 og 36) Reparationsmaterialer med sammensætning forskellig fra de oprindelige vil kun blive godkendt, såfremt det dokumenteres at de oprindelige materialer ikke kan fremskaffes. I almindelighed skal belægningen udskiftes på arealer, hvor de stillede krav ikke er opfyldt, såfremt belægningen ikke på anden måde kan bringes til at opfylde disse.

27 Udbudsmateriale for asfaltarbejde 2015 Side nr. 27 TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG (TAG) for varmblandet asfalt Afregning De enkelte poster i tilbudslisten kan udgå mod fuld reduktion. Alle nummererede poster skal medregnes i det samlede tilbud for hver entreprise. For slidlag/bæreslidlag/bærelag er mængden angivet ud fra oplysningerne i vejregisteret. De angivne enhedspriser finder anvendelse for den pågældende entreprise ved en mængdeafvigelse op til +/- 50 %. Afregning for den enkelte entreprise sker ved anvendelse af de for entreprisen angiven enhedspris og de efter udførelsen opmålte mængder. Enhedsprisen skal omfatte levering, udlægning og komprimering samt øvrige nødvendige ydelser for arbejdets udførelse. Enhedspriser på slidlag skal indeholde udgift til tilslutningsfræsninger samt bortskaffelse af materiale. Enhedsprisen skal også omfatte alle ydelser til arbejdsplads, trafikforanstaltninger, trafikregulering, skiltning med "manglende afmærkning" og "høj kant", banevagt og kontrolarbejder. "Opretning, reparation af krakelering, slaghuller, afskalninger og vinterlapper. Posterne "Opretning, reparation af krakelering, slaghuller, afskalninger og vinterlapper." skal omfatte levering, udlægning og komprimering samt nødvendige ydelser for arbejdets udførelse. Enhedsprisen skal være gældende for entreprisen uanset om opretningen skal ske på sammenhængende eller spredte arealer. "Affræsning af slidlag Posten "Affræsning af slidlag skal indeholde alle nødvendige ydelser for arbejdets udførelse, for eksempel fræsning og bortkørsel af affræset materiale. Enhedsprisen skal være gældende for entreprisen uanset fræsedybde og om fræsningen skal ske på sammenhængende eller spredte arealer. "Reguleringspriser Posten "Reguleringspriser" afregner forskellen mellem det teoretiske forbrug og det faktiske asfaltforbrug. Asfaltforbrug til asfaltramper og indkørsler afregnes også under posten "reguleringspriser" "Fjernelse af kørebaneafmærkning Posten "fjernelse af kørebaneafmærkning" omfatter alle ydelser i forbindelse med fjernelse af eksisterende kørebaneafmærkning. Afregning for den enkelte entreprise sker ved anvendelse af de for entreprisen angiven enhedspris og efter opmålte mængder. "Hævning af flydende brøndkarme" og "Hævning af flydende rendestensriste Posterne "hævning af flydende brøndkarme" og "hævning af flydende rendestensriste" gælder ved hævning/regulering af eksisterende kørebanedæksler/ rendestensriste med flydende karm (uanset type). Enhedsprisen skal omfatte alle nødvendige ydelser for arbejdets udførelse.

28 Udbudsmateriale for asfaltarbejde 2015 Side nr. 28 SÆRLIGE ARBEJDSBESKRIVELSER (SAB) FOR OVERFLADEBEHANDLING (Supplerende bestemmelser til AAB for Overfladebehandling, af november 2007 samt AAB revisionshæfte for Overfladebehandling, af december 2011) 1. ALMENT For at minimere risikoen for de almindelige gener ved overfladebehandling gennemsvedning og stentab og samtidig gøre det muligt at kunne anvende overfladebehandling på stærkere trafikerede veje, ønskes overfladebehandling udført med tværfordeling af stenmaterialer og/eller bindemiddel afhængigt af forholdene. 1.1 Entreprenørens ydelser Entreprenøren skal senest 4 uger inden arbejdets påbegyndelse fremsende en specifikation (arbejdsrecept) over tværfordelingen af bindemiddel og stenmaterialer. Efter aftale med bygherren kan en justering af arbejdsrecepten dog finde sted inden arbejdet udføres, såfremt entreprenøren finder det fornødent. Såfremt bygherren vil have fjernet kørebaneafmærkningen er det anført på tilbudslisten. Såfremt bygherren skønner, at det ikke er nødvendigt at fjerne kørebaneafmærkningen, men entreprenøren mener, at det er nødvendigt for at udføre den nye belægning konditionsmæssigt - skal fjernelsen af kørebaneafmærkning være indeholdt i entreprisen for belægningsarbejdet. 1.2 Underlag Underlaget vil være den eksisterende belægning på tilbudsdagen. Bygherren kan dog inden arbejdets udførelse foretage reparationer af den eksisterende belægning. 2. MATERIALER 2.2 Overfladebehandling, råmaterialer Bindemidler og klæbeforbedrer Oplysninger om bindemidler og klæbeforbedrer skal fremgå af tilbuddet Stenmateriale Hvor entreprenøren påregner at anvende restprodukter, syntetiske materialer eller andre industriprodukter, skal oprindelsessted angives. Sådanne produkter kan kun anvendes efter bygherrens godkendelse. Godkendelse kan kun forventes, såfremt det over for bygherren godtgøres, at sådanne produkter opfylder de samme kvalitetsegenskaber som de materialer, de erstatter. 3. UDFØRELSE 3.2 Overfladebehandling Sprederampen skal være indrettet således, at varieret tværfordeling af bindemidlet kan udføres. Entreprenøren skal ved påbegyndelse kontrollere og dokumentere, at udspredning af bindemiddel sker i overensstemmelse med aftalt arbejdsrecept. Afvigelser fra arbejdsrecepten må maksimalt udgøre 15 % pr. 12,5 cm af tværprofilet. Kontrolmetoden skal godkendes af bygherren. Kontrol efter "FAS Metode " kan umiddelbart forventes godkendt Kanter, samlinger, dæksler og lignende. Kanter af den færdige overfladebehandling skal følge kanten af eksisterende belægning inkl. vigepladser. Rendestensbrønde skal renses for nedfaldne granitskærver.

29 Udbudsmateriale for asfaltarbejde 2015 Side nr KONTROL 4.2 Dokumentation af kontrol Dokumentation for kontrol af tværfordeling af bindemiddel og stenmaterialer skal fremsendes til bygherren samme dag, som kontrollen udføres. 5. Afhjælpning (jf. AB92 36) Reparationsmaterialer med sammensætning forskellig fra de oprindelige vil kun blive godkendt, såfremt det dokumenteres, at de oprindelige materialer ikke kan fremskaffes. I almindelighed skal belægningen udskiftes på arealer, hvor de stillede krav ikke er udfyldt, såfremt belægningen ikke på anden måde opfylder disse. TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG (TAG) FOR OVERFLADEBEHANDLING Afregning For OB er mængden angivet ud fra oplysningerne i vejregisteret. De angivne enhedspriser finder anvendelse for den pågældende entreprise ved en mængdeafvigelse op til +/- 50 %. Afregning for den enkelte entreprise sker ved anvendelse af de for entreprisen angiven enhedspris og de efter udførelsen opmålte mængder. Enhedsprisen skal omfatte levering, udlægning og komprimering samt øvrige nødvendige ydelser for arbejdets udførelse. Enhedsprisen skal også omfatte alle ydelser til arbejdsplads, trafikforanstaltninger, trafikregulering, skiltning med "manglende afmærkning" og "høj kant", banevagt og kontrolarbejder. "Opretning af profil" og " Opretning af krakeleringer, slaghuller, afskalninger og vinterlapper De udbudte strækninger er reparerede/oprettet ved bygherren og posten kommer kun i anvendelse såfremt der er opstået eller overset skader. Posterne " Opretning af profil" og " Opretning af krakeleringer, slaghuller, afskalninger og vinterlapper" skal omfatte levering, udlægning og komprimering samt nødvendige ydelser for arbejdets udførelse. Enhedsprisen skal være gældende for entreprisen uanset om opretningen skal ske på sammenhængende eller spredte arealer. "Fjernelse af kørebaneafmærkning Posten "fjernelse af kørebaneafmærkning" omfatter alle ydelser i forbindelse med fjernelse af eksisterende kørebaneafmærkning. Afregning for den enkelte entreprise sker ved anvendelse af de for entreprisen angiven enhedspris og efter opmålte mængder.

30 Udbudsmateriale for asfaltarbejde 2015 Side nr. 30 BILAG 1 ERKLÆRING PÅ TRO OG LOVE om omfang af ubetalt, forfalden gæld til det offentlige I henhold til bekendtgørelse nr. 336 af 13. maj 1997 om lov om begrænsning af skyldneres muligheder for at deltage i offentlige udbudsforretninger mv. 1, stk. 1, erklærer undertegnede hermed, at den samlede gæld til det offentlige, hidrørende fra ubetalte, forfaldne skatter, afgifter samt bidrag til sociale sikringsordninger i henhold til lovgivningen i Danmark eller det land, hvor undertegnede er etableret, dags dato udgør følgende: kr., skriver kroner. Såfremt omfanget af ubetalt forfalden gæld til det offentlige er over kr., oplyses hvorvidt (sæt X): A. ( ) Der er stillet sikkerhed for den del af gælden, der overstiger kr. Dokumentation herfor er vedlagt. B. ( ) Der er med inddrivelsesmyndigheden den / 20XX indgået aftale om en afdragsordning. Afdragsordningen er overholdt på tilbudstidspunktet. Tilbudsgiver giver samtykke til, at [XXX] må kontrollere rigtigheden af de givne oplysninger. Navn og adresse:, den / 20XX (underskrift)