UNDERENTREPRENØRER OG LEVERANDØRER

Transkript

1 Side 1 af 23 BETINGELSER FOR UNDERENTREPRENØRER OG LEVERANDØRER

2 Side 2 af 23 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 GENERELT DOKUMENTRÆKKEFØLGE AB 92/ABT JORTONS SUPPLERENDE BETINGELSER TIL AB Aftalegrundlaget Sikkerhedsstillelse og forsikring Entreprisens udførelse Bygherrens betalingsforpligtelse Arbejdets aflevering Særligt om ophævelse JORTONS GENERELLE BETINGELSER FOR UNDERENTREPRENØRER Kvalitetssikring Projektgennemgang Underentreprenørens kontrol og dokumentation Generelt Drifts- og vedligeholdelsesvejledninger As built tegninger Overtagelseseftersyn Byggepladsforhold Byggepladsens indretning generelt Adgangsforhold Hegn og vagt Stilladser Løftegrej Skiltning El Vand til byggebrug Nødtelefon Skure Lagerpladser Oprydning og renholdelse... 16

3 Side 3 af Beskyttelse af træer og buske Sikkerhed og arbejdsmiljø Generelt Sikkerhedsorganisation Sikkerhedsmøder Plan for sikkerhed og sundhed Personlige værnemidler Sikkerhedsforanstaltninger Arbejdsprocesvurderinger (APV) Særlig farligt arbejde Arbejdspladsbrugsanvisninger Mønsterarbejdsplads Evaluering Øvrige generelle betingelser Tegninger og beregninger Vinterforanstaltninger Bygherreleverancer Afsætninger herunder huller, udsparinger, m.v Elementvægge JORTON kontaktoplysninger Arbejdskraft... 21

4 Side 4 af 23 1 GENERELT Disse Betingelser for underentreprenører og leverandører, i det følgende benævnt BFUL, gælder for alle aftaler, der indgås mellem underentreprenører eller leverandører og JORTON. Øvrige betingelser for indgåelse af kontrakt fremgår af udbudsbrev og/eller accept. Gældende grundlag er Almindelige betingelser for arbejder og leverancer i byggeog anlægsvirksomhed (AB 92) med supplerende betingelser til AB 92/ABT 93 samt JORTON S generelle betingelser. JORTONs nærværende supplerende betingelser skal altid gennemlæses grundigt i forbindelse med indgåelse af kontrakt med JORTON. Endvidere præciseres det, at ved bygherre forstås JORTON, uanset om der er tale om total-, hoved-, stor- eller fagentreprise. Betingelserne i nærværende dokument, gælder forud for udbudsmaterialet og er en del af kontraktgrundlaget. Såfremt der i det øvrige udbudsmateriale er nævnt forhold vedrørende efterfølgende punkter, der er mere vidtgående såvel teknisk som økonomisk, er disse gældende forud for nærværende materiale. Underentreprenøren må ikke tage forbehold, med mindre dette specifikt er beskrevet tilladt i udbudsmaterialet. Det forudsættes, at Underentreprenøren i sit tilbud har indregnet de nødvendige antal stillinger beskrevet i udbudsmaterialet eller i henhold til udbudstidsplanen. Den enkelte Underentreprenør eller Leverandør har altid selv koordineringspligt op imod andre entrepriser/leverancer, således at der ikke for egne opgaver opstår tidseller økonomiske krav. 2 DOKUMENTRÆKKEFØLGE Se underentreprisekontraktens 3. 3 AB 92/ABT 93 AB 92 er gældende. Ved totalentrepriser er ABT 93 gældende, hvis dette er angivet i udbudsbrev eller accept.

5 Side 5 af 23 Indholdet i JORTONs supplerende betingelser til AB 92 er også gældende for aftaler efter ABT 93. Ud over de supplerende betingelser, som måtte fremgå af udbudsmaterialet, er nedenstående gældende. 4 JORTONS SUPPLERENDE BETINGELSER TIL AB 92 Udbudsmaterialets betingelser er gældende. Dog gælder nærværende Betingelser for underentreprenører og leverandører (BFUL) forud for disse. 4.1 Aftalegrundlaget Ad 1, stk. 2 Ved bygherren forstås JORTON, og ved Underentreprenøren forstås underentreprenøren eller leverandøren. Ad 2, stk. 2 Underentreprenøren skal gøre sig bekendt med byggepladsen og de lokale forhold. Ekstra krav på grund af manglende kendskab hertil vil ikke blive honoreret. Ad 2, stk. 6 Hvis tilbudsliste foreligger, skal samtlige relevante poster for underentreprisen/leverancen udfyldes. Ad 3, stk. 1 Eventuelle krav om udregningsvederlag honoreres ikke. Ad 3, stk. 4 Underentreprenøren er ansvarlig for de i tilbuddet anførte mængders overensstemmelse med projektet. Hvis der afregnes efter mænger, opgøres disse løbende eller ved aflevering. Ad 3, stk. 5 Hvis ikke andet fremgår af udbudsmaterialet, er vedståelsesfristen 50 arbejdsdage.

6 Side 6 af 23 Ad 5, stk. 1 Transport kan kun gives til bank eller sparekasse i Danmark og skal gælde for hele entreprisesummen/restentreprisesummen. Det skal fremgå af transporten, at pengeinstituttet respekterer, at modregning af tilgodehavende på andre mellemværender går forud for transporten. Transporten skal være påtegnet af Underentreprenøren og har gyldighed, når den er anmeldt for og noteret af JORTONs økonomiafdeling. Ad 5, stk. 4 Overdragelse af entreprisen eller væsentlige dele af entreprisen kræver JORTONs godkendelse. 4.2 Sikkerhedsstillelse og forsikring Ad 6 Sikkerhedsstillelse for byggearbejder, m.v. skal være i overensstemmelse med JORTONs koncept for entreprenørgaranti i medfør af AB 92, 6 med 5-års mangelansvar for byggearbejder. Der skal kun stilles sikkerhed for underentrepriser og leverancer, hvor den samlede acceptsum overstiger kr ,- medmindre andet aftales. Sikkerhed skal stilles/udstedes af dansk institut. Hvis JORTON ikke har modtaget sikkerhedsstillelse ved arbejdets start, vil acontobegæringer eller andre faktureringer ikke blive udbetalt før sikkerhedsstillelse foreligger. Nedskrivning af sikkerhedsstillelsen følger aflevering i henhold til 28 stk dage. Ad 8 Underentreprenøren skal dokumentere, at han har tegnet de sædvanlige erhvervsansvarsforsikringer, lovpligtig arbejdsskadeforsikring med rimelig forsikringsdækning (personskade ca. 5 mio. kr. - tingskade ca. 2 mio. kr.) samt ansvarsforsikring for ikke-indregistrerede motorkøretøjer og arbejdsredskaber. Såfremt der er tegnet en All Risk forsikring for byggearbejdet, betales selvrisikoen af skadevolder. 4.3 Entreprisens udførelse Ad 9, stk. 1 Arbejdet skal gennemføres inden for de i hovedtidsplanen angivne perioder. I øvrigt er Underentreprenøren pligtig til at følge JORTONs detailplanlægning, som vil blive udarbejdet og løbende ajourført i samråd med

7 Side 7 af 23 Underentreprenøren og andre implicerede. Indsigelser mod tidsplaner skal skriftligt fremsendes til JORTON senest 1 uge efter modtagelsen heraf, medmindre andet er nævnt i forbindelse med udsendelsen. Ad 11, stk. 1 Underentreprenøren skal på anmodning fra JORTON deltage i projektgennemgange som en del af kvalitetssikringen. Ad 11, stk. 3 Underentreprenøren skal også give JORTONs bygherre og dennes rådgivere adgang til at følge og kontrollere arbejdet. Ad 12, stk. 2 Underentreprenøren skal sikre eget arbejde og tage hensyn til andres arbejde for at undgå uproduktive reparationsarbejder. Skader afklares direkte mellem skadevolder og skadelidte. JORTON kan være behjælpelig med afklaring af eventuelle tvister. Ad 14, stk. 1 Underentreprenøren er forpligtet til løbende at prissætte ændringsydelser og skal prissætte ydelserne til JORTON senest 14 dage efter modtaget anmodning/projektmateriale. Ekstraarbejder må kun igangsættes efter forudgående skriftlig aftale med JORTONs byggeledelse. Dog skal strengere krav i henhold til udbudsmaterialet følges. Ad 14, stk. 5 Underentreprenøren skal ligeledes godskrive bygherren fortjeneste og øvrige beløb, som indgår i dækningsbidraget. Ad 15, stk. 1 Forbehold i byggeperioden accepteres kun i den udstrækning, at disse kan videreføres til og godkendes af bygherren (JORTONs bygherre). Ad 15, stk. 3 Underentreprenøren har pligt til straks at påtale fejl og mangler ved tidligere udførte arbejder, som kan få indflydelse på Underentreprenørens egne arbejder. Uoverensstemmelser mellem de på tegningerne angivne mål og mål taget på stedet, skal straks forelægges JORTONs byggepladsledelse. Ad 17, stk. 1 Ved bygherrens tilsyn forstås JORTONs byggepladsledelse.

8 Side 8 af 23 Ad 19, stk. 1 Byggemøder mellem JORTON og Underentreprenøren betegnes som underentreprenørmøder. Byggemøder med JORTON og JORTONs bygherre vil foregå uden Underentreprenørens deltagelse, medmindre Underentreprenøren aftaler deltagelse med JORTON. Der vil blive afholdt særlige underentreprenørmøder, i reglen ugentligt. Underentreprenøren er forpligtet til ved disse møder at deltage med kompetente medarbejdere, som har prokura. JORTON udarbejder referat fra møderne. Dersom Underentreprenøren ikke senest ved næstfølgende underentreprenørmøde gør indsigelser mod det i mødereferatet anførte eller gør opmærksom på, at referatet ikke er modtaget, betragtes referatet som godkendt, og de refererede aftaler som juridisk gældende. Kontakt med JORTONs bygherre skal foregå gennem JORTON, således at aftaler om arbejdet ikke træffes direkte med JORTONs bygherre eller dennes tilsyn. Dersom Underentreprenøren - vedrørende tekniske spørgsmål af praktiske grunde modtager meddelelse eller instruktion direkte fra JORTONs bygherre eller giver meddelelse til JORTONs bygherre, skal han sikre sig JORTONs godkendelse heraf. I alle spørgsmål, der over for JORTON S bygherre, JORTON eller andre entreprenører kan medføre mer- eller mindreomkostninger, kan aftaler kun indgås med JORTON. 4.4 Bygherrens betalingsforpligtelse Ad 22, stk. 1 Acontobegæringer skal være JORTON i hænde senest den 25. i måneden, omfattende det i den pågældende måned udførte arbejde. Acontobegæringer udarbejdes i henhold til retningslinier udleveret af JORTON. Blanket til brug for fremsendelse af acontobegæringer kan hentes på jorton/samhandel med jorton Ekstraarbejder skal faktureres særskilt iht. ovenstående koncept. Kun ekstraarbejder, som er accepteret af JORTON, må faktureres. Betalingsfristen er løbende måned + 30 arbejdsdage, medmindre udbudsmaterialet foreskriver en længere betalingsfrist. Der ydes kun acontobetaling for leverancer, der er indbygget i bygningen/bygværket.

9 Side 9 af 23 Ad 22, stk. 2 Såfremt betaling kræves, skal der stilles fuld sikkerhed, og materialerne skal afmærkes og tydeligt adskilles som JORTONs ejendom. Alle udgifter i forbindelse med sikkerhedsstillelsen afholdes af Underentreprenøren. Sikkerhedsstillelsen skal være i overensstemmelse med Bygge- og Boligstyrelsens standardgarantitekst garanti for forudbetaling af leverancer i medfør af AB 92, 22, stk. 2. Sikkerhed skal stilles/udstedes af et dansk pengeinstitut. Ad 22, stk. 10 Slutopgørelse betales først efter afhjælpning af alle mangler, aflevering af godkendt kvalitetssikringsmateriale samt drifts- og vedligeholdelsesmateriale. Ad 25 stk. 3 I tilfælde af, at Underentreprenørens aktiviteter overskrider tidsplanen eller andre i byggeperioden aftalte terminer, og andre entreprenører, herunder JORTON, som følge heraf pålægges dagbod, erstatningsansvar, gener eller udgifter til forcering af arbejdet, forudsættes disse udgifter betalt af Underentreprenøren efter dansk rets almindelige regler. Såfremt der er indgået aftale om dagbod, er denne gældende. 4.5 Arbejdets aflevering Ad 28, stk. 1 Aflevering til JORTON sker samtidig med, at JORTON afleverer til JORTONs bygherre. Ved eventuel mangelafhjælpning skal der udføres kontrol og skriftlig færdigmelding til JORTON. Færdigmelding skal ske inden udløbet af den aftalte afhjælpningsperiode. Eventuelle omkostninger, som JORTON påføres som følge af Underentreprenørens manglende overholdelse af afleveringsprocedurer, vil blive modregnet i Underentreprenørens tilgodehavende hos JORTON. 4.6 Særligt om ophævelse Ad 40, stk. 1 JORTON har ret til at udføre dele af entreprisen eller supplere Underentreprenørens arbejdskraft for Underentreprenørens regning, såfremt der under arbejdets gang indtræder forsinkelser, der medfører risiko for, at en mellemtermin eller afleveringstermin ikke kan overholdes, og/eller forsinkelserne giver store ekstraudgifter for øvrige entreprenører, samt at disse foranstaltninger medfører, at forsinkelserne/ekstraomkostningerne undgås eller minimeres.

10 Side 10 af 23 5 JORTONS GENERELLE BETINGELSER FOR UNDERENTREPRENØRER Generelt Dette punkt er et tillæg til det øvrige udbudsmateriale. Såfremt der i det øvrige udbudsmateriale er nævnt forhold vedrørende efterfølgende punkter, der er mere vidtgående såvel teknisk som økonomisk, er disse gældende forud for nærværende materiale. 5.1 Kvalitetssikring Kvalitetssikring af byggearbejderne skal opfylde de beskrevne krav i JORTONs KMA-Håndbog samt udbudskontrolplanen. Alle materialer, varer og ydelser, som indgår i entreprisen, skal være omfattet af 5-års leverandøransvar for mangler ved leverancen. For anlægs- og broarbejder er der dog 10 års mangelansvar. Ansvarsperioden regnes fra aflevering af entreprisen og begrænses således, at leverandørens ansvar ophører senest 6 år efter levering til lager eller videresalg. Det anerkendes, dels at mangelkrav under de i AB, 92 5 stk. 5 nævnte omstændigheder skal kunne gøres gældende direkte mod Underentreprenøren og eventuel leverandør af JORTON eller JORTONs bygherre, dels at tvister vedrørende mangler ved en leverance kan behandles ved Voldgiftsnævnet for bygge- og anlægsvirksomhed. Ovenstående formulering er gældende forud for eventuelle salgs- og leveringsbetingelser af enhver art. JORTON forbeholder sig ret til at udføre audits på Underentreprenørens værksteder/fabrik. Kvalitetsplan Kvalitetsplan inklusiv kontrolplan og -formularer skal fremsendes til JORTON for godkendelse senest 2 uger efter acceptindgåelse, dog senest 1 uge før arbejdets opstart. Kvalitetsplanen skal ajourføres løbende og skal kunne udarbejdes/implementeres direkte i JORTONs KMA-system. Kontrolplan Underentreprenøren skal beskrive sine kvalitetskontroller i en kontrolplan. Kontrolplanen skal omhandle alle de kontrolaktiviteter, der anses for at være nødvendige for at sikre kvaliteten af arbejdet. Som minimum skal Underentreprenørens kontrolplan omfatte de kontroller, der måtte være beskrevet i bygherrens udbudskontrolplan.

11 Side 11 af 23 Underentreprenørens kontrolplan skal redegøre for kontrolpunkter, kontrolmetode, acceptkriterium, dokumentationsform samt den kontrolansvarlige. 5.2 Projektgennemgang Underentreprenøren skal deltage i én eller flere projektgennemgange med JORTONs byggeledelse, bygherrens tilsyn og de projekterende rådgivere. Underentreprenøren skal inden projektgennemgangen have gennemgået projektmaterialet og gennemført granskning, herunder have vurderet anvendelse af sine ressourcer og øvrige produktionsforhold til arbejdets udførelse. Underentreprenøren skal herigennem have afdækket eventuelle forhold, som Underentreprenøren mener kan føre til svigt, eller som er særligt risikofyldte eller vanskelige at udføre. 5.3 Underentreprenørens kontrol og dokumentation Generelt Underentreprenøren skal ved udførelsen kunne dokumentere, at de kvalitetskrav, der er fastlagt i udbudsmaterialet, opfyldes af kvalitetsplanen. Med udgangspunkt i den af JORTON godkendte kvalitetsplan med tilhørende kontrolplan, skal Underentreprenøren løbende gennemføre kvalitetskontrol og dokumentere overholdelse af de specificerede krav. Kvalitetssikringsdokumentationen skal løbende arkiveres på byggepladsen. Dokumentationen skal arkiveres i kvalitetssikringsjournaler inddelt med faneblade og indholdsfortegnelse og struktureret i en form, som skal godkendes af JORTON og være udarbejdet i henhold til JORTONs KMA håndbog. JORTON S byggeledelse skal på forlangende have adgang til kvalitetssikringsdokumentationen. Kontrol af denne vil blive udført hver 14. dag, og kontrollen vil normalt blive indført i mødereferat. Finder JORTON kvalitetssikringen og dokumentationen utilstrækkelig i henhold til kontrolplanen, vil JORTON foretage tilbageholdelse i acontobegæringer, indtil forholdet er bragt i orden. En aktivitet er først 100 % udført, når godkendt dokumentation for kvalitetssikringen foreligger. Senest ved afleveringsforretningen/teknisk aflevering afleveres tre eksemplarer af kvalitetssikringsdokumentationen (hvoraf den ene skal være digital) til JORTON, medmindre andet antal fremgår af acceptgrundlag.

12 Side 12 af 23 Ved manglende aflevering eller hvor JORTON finder, at den afleverede kvalitetssikringsdokumentation er mangelfuld, vil JORTON foretage tilbageholdelse i Underentreprenørens tilgodehavende, indtil forholdet er bragt i orden. Manglende kontrol, som ikke efterfølgende kan udføres, betragtes som en mangel ved arbejdet, hvilket vil medføre en reduktion i entreprisesummen og/eller forlængelse af garantiperioden Drifts- og vedligeholdelsesvejledninger Underentreprenøren skal i forbindelse med entreprisens afslutning aflevere drifts- og vedligeholdelsesvejledninger for de materialer, komponenter, m.v., der indgår i entreprisen. Drifts- og vedligeholdelsesvejledningerne skal afleveres i ringbind inddelt med faneblade og indholdsfortegnelse og struktureret i en form som anført i Udbudsmaterialet. Er intet anført, aftales formen med JORTON. Drift- og vedligeholdelsesvejledninger skal afleveres til JORTON senest 14 dage før aflevering/teknisk aflevering. Ved manglende aflevering eller hvis JORTON finder, at de afleverede drifts- og vedligeholdelsesvejledninger er utilstrækkelige eller mangelfulde, vil JORTON foretage tilbageholdelse i Underentreprenørens tilgodehavende, indtil forholdet er bragt i orden. Hvis forholdet ikke bringes i orden, betragtes det som en mangel ved arbejdet, som vil medføre en reduktion i entreprisesummen As built tegninger Ved entreprisens afslutning skal Underentreprenøren, såfremt det kræves af udbudsmaterialet, aflevere to sæt as built tegninger, medmindre andet fremgår af acceptgrundlag. Ændringer i form af fra- og afvigelser angives på relevante tegninger med rødt. Ved hver ændring skal der henvises til den enkelte fra- eller afvigelse. Fra- og afvigelser skal godkendes af JORTON under byggeriets forløb. Såfremt Underentreprenøren har udarbejdet elektroniske tegninger, skal disse tilsvarende afleveres i en elektronisk as built udgave. Ved manglende aflevering eller hvis JORTON finder, at de afleverede as built tegninger er utilstrækkelige eller mangelfulde, vil JORTON foretage tilbageholdelse i Underentreprenørens tilgodehavende efter JORTON S skøn, indtil forholdet er bragt i orden. Hvis forholdet ikke bringes i orden, betragtes det som en mangel ved arbejdet, som vil medføre en reduktion i entreprisesummen. As built tegninger afleveres til JORTON senest 14 dage før aflevering.

13 Side 13 af Overtagelseseftersyn Ved overgang fra én entreprise til en anden har den overtagende entreprenør pligt til ved dokumenteret overtagelseskontrol straks at påtale synlige fejl og mangler ved det tidligere udførte arbejde, som kan få indflydelse på hans eget arbejde. Såfremt Underentreprenøren tilsidesætter denne pligt, må han selv bære alle udgifter på sine arbejder, som følge af en eventuel senere afhjælpning. 5.5 Byggepladsforhold Byggepladsens indretning generelt Underentreprenøren skal medvirke til, at byggepladsen indrettes og drives i overensstemmelse med Arbejdsministeriets seneste Bekendtgørelse om indretning af byggepladser og lignede arbejdssteder efter lov om arbejdsmiljø Adgangsforhold Forpligtelsen til at etablere adgangsveje til bygninger og skurby og til at udlægge adgangsveje fremgår af udbudsmaterialet eller entrepriseaccepten. Hvis de viste veje eller stier ikke er tilstrækkelige for Underentreprenørens behov, må han selv tilvejebringe, vedligeholde og efterfølgende fjerne de nødvendige tilkørselsveje. Sådanne foranstaltninger skal forelægges JORTON til godkendelse. Adgangsstier, der er udlagt for gående færdsel, må ikke benyttes til transport med større materiel end håndtrækvogne. Såfremt en entreprenør benytter materiel, der beskadiger veje, stier eller øvrige arealer, skal disse reetableres af Underentreprenøren. Ved forsømmelse heraf vil reetablering blive foretaget for hans regning Hegn og vagt Indhegning af byggepladsen vil kun blive etableret, hvis det specifikt fremgår af udbudsmaterialet. Eventuelle tiltag mod tyveri og hærværk i form af vagtordning forhåndsaftales og betales forholdsmæssigt af JORTON og de enkelte entreprenører Stilladser Hver enkelt entreprenør skal, medmindre andet specifikt fremgår af udbudsmaterialet, indregne og vedligeholde nødvendige stilladser/lifte og sikkerhedsrækværker til egne arbejder. Stilladsentreprenøren bærer det fulde ansvar for skader på stillads, plast og overdækning forvoldt af vind, når vindstyrken er under stormstyrke målt i meteorologisk forstand (24,5 m/2).

14 Side 14 af 23 Stilladser skal kunne benyttes af alle andre entreprenører på pladsen, så længe de er opstillet og ledige Løftegrej Hver enkelt entreprenør skal selv indregne nødvendigt løftegrej for egne arbejder, medmindre der i forbindelse med tilbudsafgivelsen træffes anden aftale med JORTON Skiltning Eventuel skiltning foretages samlet og koordineres af JORTON. JORTONs skure er forsynet med logo, som dermed tydeligt angiver firmanavn. Øvrig firmaskiltning på pladsen må kun foretages efter tilladelse fra JORTON. Såfremt der i henhold til gældende love og forskrifter eller myndighedspålæg kræves advarsels- eller henvisningsskilte for et arbejde, skal disse skilte opsættes og betales af den entreprenør, hvis arbejde nødvendiggør skiltningen El Som hovedregel udføres byggepladsens interimistiske el-installationer samt ud- og indvendigt orienteringslys af de entreprenører, der jævnfør udbudsmaterialet skal have disse ydelser indregnet. Såfremt byggepladsens elforsyning ikke er medtaget i beskrivelse og/eller tegningsmateriale, lader JORTON el-stik føre frem til byggepladsen, opsætter og vedligeholder hovedog fordelingstavler i rimeligt omfang og udfører nødvendig orienteringsbelysning. Interimistiske el-installationer, ud over hvad der jævnfør ovenstående udføres af JORTON eller fremgår af udbudsmaterialet, skal udføres af den enkelte entreprenør. Dette gælder blandt andet installationer fra fordelingstavler til arbejdsstedet, arbejdsbelysning og tilslutning af arbejdsskure, hejs og kraner, m.v. Medmindre bygherre afholder udgifterne til el jævnfør udbudsgrundlaget betaler Underentreprenøren for eget elforbrug ved en fordelingsnøgle udarbejdet af JORTON. JORTON er ikke ansvarlig for eventuelle strømafbrydelser Vand til byggebrug Som hovedregel udføres byggepladsens interimistiske vandinstallationer af den entreprenør, der jævnfør beskrivelse og/eller byggepladsplan skal have disse ydelser indregnet. Såfremt vand til byggebrug ikke er beskrevet i

15 Side 15 af 23 udbudsmaterialet, lader JORTON vandstik fremføre til byggepladsen og etablerer et rimeligt antal tapsteder. Medmindre bygherre afholder udgifterne til vand jævnfør udbudsgrundlaget betaler Underentreprenøren for eget vandforbrug ved en fordelingsnøgle udarbejdet af JORTON. JORTON er ikke ansvarlig for eventuelle afbrydelser i vandtilførslen Nødtelefon Der er kun adgang til at benytte nødtelefonen i JORTONs kontorskur i ulykkestilfælde Skure JORTON opstiller og vedligeholder egne mandskabs- og materialeskure. Skurene dækker de lovbefalede krav til spise-, omklædnings-, toilet- og badefaciliteter. Skurfaciliteter stilles ikke i alle tilfælde til rådighed af JORTON. Hvis den enkelte entreprenør selv skal sørge for skure, vil dette være præciseret i udbudsbrevet fremsendt af JORTON. Skure placeres i henhold til byggepladsplanen Lagerpladser JORTON anviser, i det omfang forholdene tillader det, areal til lagerplads. Ingen større vare- eller materialepartier må sendes til byggepladsen uden forudgående aftale med JORTON om aflæssesteder og tidspunkter. Større leverancer skal aftales med JORTON senest en uge før planlagt levering, og flytning af anviste lagerpladser skal ske efter aftale med JORTONs byggeledelse. Materiale- og forarbejdningsplads kan, hvis forholdene tillader det, i begrænset omfang indrettes i den opførte bygning efter JORTONs skriftlige tilladelse. Den enkelte entreprenør foranlediger selv sådanne materiale- og værkstedsrum indrettet, afrigget og aflukket, og Underentreprenøren bærer det fulde ansvar og risiko for rummene og deres indhold. Rummene rømmes omgående efter anmodning fra JORTONs byggeledelse og bringes tilbage til den oprindelige stand.

16 Side 16 af Oprydning og renholdelse Den enkelte entreprenør skal dagligt foretage oprydning og rengøring efter egne arbejder og sørge for, at affald bortkøres fra pladsen. Eventuel lossepladsafgift afholdes af Underentreprenøren. JORTON kan forlange, at Underentreprenøren tilslutter sig en fælles containerordning og betaler forholdsmæssigt. Sortering af affald skal ske i henhold til gældende bestemmelser. Omkostninger som følge af forkert anbragt affald afholdes af den ansvarlige. Såfremt oprydning og rengøring ikke sker på tilfredsstillende måde, vil oprydning uden yderligere varsel blive iværksat af JORTON, og udgiften blive fordelt på de implicerede entreprenører efter JORTONs skøn Beskyttelse af træer og buske Eksisterende større træer og buske skal i videst muligt omfang beskyttes og bevares og må i intet tilfælde fjernes uden JORTONs godkendelse. Beskadigede træer og buske erstattes af skadevolder. 5.6 Sikkerhed og arbejdsmiljø Generelt Underentreprenøren skal medvirke aktivt til at skabe en sikker arbejdsplads. Underentreprenøren er for egne arbejder ansvarlig for, at arbejdet udføres sikkerheds- og sundhedsmæssigt forsvarligt samt at alle påkrævede dokumenter vedrørende arbejdsmiljø og sikkerhed er udarbejdet og implementeret. Underentreprenøren er ansvarlig for overholdelse af Lov om Arbejdsmiljø samt for overholdelse af påbud og anvisninger fra Arbejdstilsynet og andre myndigheder. JORTON varetager, hvis ikke andet fremgår, pligten til at koordinere og afgrænse arbejdsmiljøforanstaltningerne på byggepladsen. Underentreprenøren er ansvarlig for, at alle hans medarbejdere er bekendt med deres ansvar vedrørende arbejdsmiljø og sikkerhed, og JORTON forbeholder sig ret til at bortvise Underentreprenørens medarbejdere fra byggepladsen, hvis de tilsidesætter gældende sikkerhedsregler eller på anden måde optræder uforsvarligt. Underentreprenøren er forpligtet til at følge eventuelle påtaler fra JORTON vedrørende sikkerhed. Underentreprenøren er ansvarlig for at gøre opmærksom på forhold ved entreprisen, som ikke er sikkerheds- og sundhedsmæssigt forsvarlige. Finder JORTON, at Underentreprenøren ikke

17 Side 17 af 23 efterlever eller opfylder forhold vedrørende sikkerhed eller, at dennes arbejde vedrørende sikkerhed er utilstrækkeligt, vil JORTON foretage tilbagehold i Underentreprenørens tilgodehavende, indtil forholdet er bragt i orden og/eller lade arbejdet udføre for Underentreprenørens regning. Sikkerhedsarbejdet betragtes som en fast del af entreprisen. Manglende opfyldelse af forhold vedrørende sikkerhed betragtes som en mangel ved entreprisen, og vil medføre en reduktion i entreprisesummen. Dette omfatter både sikkerhedsarbejdet på pladsen og deltagelse i sikkerhedsmøder, m.m. Det påhviler Underentreprenøren at orientere sine medarbejdere om JORTONs arbejdsmiljøpolitik jævnfør JORTONs sagsspecifikke byggepladsfolder, den byggesagsspecifikke plan for sikkerhed og sundhed og instruere egne medarbejdere i alle relevante sikkerheds- og sundhedsmæssige forhold. Overtrædelse af sikkerhedsbestemmelser kan medføre bortvisning fra byggepladsen. Underentreprenøren skal endvidere overholde JORTONs ryge- og alkoholpolitik: PÅ JORTONs kontorer, i skurvogne og arbejdsbiler er rygning IKKE tilladt Der er totalt forbud mod indtagelse af alkohol overalt på JORTONs område, herunder byggepladser, kontorer og eksterne aktiviteter, som eksempelvis byggemøder, kurser, m.v. Forbuddet gælder både i pauser, der holdes på og udenfor JORTONs område. Det er forbudt at være beruset i arbejdstiden Andre stemningsregulerende stoffer som narkotika, nervemedicin, sovemidler og andre stærkt op-kvikkende eller beroligende midler er under ingen omstændigheder tilladt. At indtage disse stoffer, være i besiddelse af dem, sælge dem eller være påvirket af dem, betragtes som en væsentlig misligholdelse af kontrakten med JORTON, hvilket medfører øjeblikkelig bortvisning og politianmeldelse af den påvirkede person Sikkerhedsorganisation Underentreprenøren skal udpege en person (kaldet arbejdsgiverrepræsentant), der er ansvarlig for tilsyn med sikkerheds- og sundhedsarbejdet for Underentreprenørens arbejder. Beskæftiger Underentreprenøren 5 eller flere medarbejdere, skal der etableres en sikkerhedsgruppe bestående af en arbejdsgiver- og en arbejdstagerrepræsentant. Sikkerhedsgruppens medlemmer skal have gennemgået den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse (tidligere 9-kursus).

18 Side 18 af Sikkerhedsmøder Der afholdes sikkerhedsmøder minimum hver 2. uge. Derudover kan der indkaldes til ekstraordinære sikkerhedsmøder, hvis behovet herfor opstår. Underentreprenørens arbejdsgiverrepræsentant samt en eventuel sikkerhedsrepræsentant skal deltage i sikkerhedsmøderne Plan for sikkerhed og sundhed Jf. Arbejdsministeriets bekendtgørelse nr af 27. december 2008 Bekendtgørelse om bygherrens pligter skal bygherren udarbejde en plan for sikkerhed og sundhed. Kopi af plan for sikkerhed og sundhed udleveres til Underentreprenøren, som er ansvarlig for at orientere sine medarbejdere om indholdet i planen. Underentreprenøren skal kunne dokumentere dette overfor JORTON Personlige værnemidler Ved færdsel på byggepladsen skal der, hvor dette er krævet, anvendes sikkerhedsfodtøj og hjelm. På visse pladser er det et krav, at der bæres klasse 2 arbejdstøj. Kravet til hjelm og værnefodtøj er standard på alle JORTONs byggepladser, medmindre andet fremgår af plan for sikkerhed og sundhed. Herudover skal de personlige værnemidler, som arbejdsopgaven kræver, forefindes og anvendes i overensstemmelse med gældende regler. Underentreprenøren er ansvarlig for, at der forefindes de påkrævede personlige værnemidler på pladsen, at de er i korrekt stand og at de anvendes korrekt Sikkerhedsforanstaltninger Underentreprenøren er ansvarlig for at etablere og vedligeholde de sikkerhedsforanstaltninger, som er nødvendige for arbejdets udførelse. Påtale fra JORTON S byggeledelse vedrørende manglende eller mangelfulde sikkerhedsforanstaltninger skal øjeblikkeligt efterkommes. Gentagne overtrædelser af sikkerhedsbestemmelserne kan medføre bortvisning fra byggepladsen. Er det under arbejdets udførelse nødvendigt at fjerne sikkerhedsforanstaltninger (rækværker, afdækninger af huller eller lignende) skal Underentreprenøren sørge for nødvendig advisering af andre beskæftigede på pladsen og om nødvendigt holde arbejdsstedet under opsyn. Senest når arbejdsstedet forlades, skal de fjernede sikkerhedsforanstaltninger reetableres.

19 Side 19 af Arbejdsprocesvurderinger (APV) Underentreprenøren er ansvarlig for at udføre APV for sine arbejder. APV skal forefindes på pladsen Særlig farligt arbejde Særligt farligt arbejde er defineret i henhold til bilag 1 til Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr af 16. december 2010 Bekendtgørelse om byggeog anlægsarbejde. Underentreprenøren skal for disse arbejder udarbejde en skriftlig APV, som skal beskrive formål med arbejdsprocessen, definitioner, ansvar, hvorledes arbejdet skal udføres, særlige krav til miljø, særlige krav til sikkerhed samt eventuelle særlige krav til kvalifikationer hos de med-arbejdere, der skal udføre arbejdet. APV en skal fremsendes til JORTONs godkendelse, inden arbejdet må opstartes. JORTONs godkendelse af APV en fratager ikke Underentreprenøren ansvaret for arbejdet. Underentreprenøren skal gennemgå APV en med de medarbejdere, der skal udføre arbejdet. Underentreprenøren skal kunne dokumentere denne gennemgang Arbejdspladsbrugsanvisninger For farlige stoffer og materialer, som Underentreprenøren anvender på byggepladsen, skal der, ud over leverandørbrugsanvisninger, foreligge en arbejdspladsbrugsanvisning. Arbejdspladsbrugsanvisninger skal udarbejdes specifikt med forholdene på byggepladsen for øje. Underentreprenøren er ansvarlig for at udarbejde arbejdspladsbrugsanvisninger samt instruere egne medarbejdere i brugen af farlige stoffer og materialer. Arbejdspladsbrugsanvisninger skal forefindes på pladsen, og JORTONs byggeledelse skal på forlangende have adgang til arbejdspladsbrugsanvisningerne Mønsterarbejdsplads Hvor JORTON koordinerer sikkerhedsarbejder, udføres mindst hver anden uge en sikkerheds- og arbejdsmiljø-gennemgang af entreprisen i forbindelse med et sikkerhedsmøde. JORTONs koncept vedrørende mønsterarbejdsplads vil blive benyttet ved disse gennemgange. Underentreprenøren er forpligtet til at deltage i disse gennemgange. 5.7 Evaluering Hvor der stilles krav om evaluering i acceptgrundlag, er Underentreprenøren forpligtet til rettidigt at indsende de oplysninger, der kræves i henhold til enhver

20 Side 20 af 23 tid gældende bekendtgørelse om nøgletal, m.v. til BNKI Bülow Management. Underentreprenørens udgifter til indsamling af data betragtes som indregnet i den aftalte entreprisesum, og Underentreprenøren har ikke krav på yderligere honorering. Underentreprenøren skal tillade, at de af ham indsendte data kan blive kontrolleret af evaluator, og at han skal opbevare dokumentation for rigtigheden af de indsendte oplysninger. De indberettede oplysninger betragtes som fortrolige. 5.8 Øvrige generelle betingelser Tegninger og beregninger For bygningsdele, der dimensioneres, projekteres og/eller detaljeres af Underentreprenøren, fremsendes beregninger og detailtegninger til gennemsyn hos JORTON i god tid, inden arbejdet igangsættes og inden eventuel fremsendelse til myndigheder. JORTONs gennemsyn fritager ikke Underentreprenøren for ansvaret for, at projektet er i overensstemmelse med de stillede krav, gældende love, normer, forskrifter, m.v. Statiske beregninger fremsendes til JORTON i tre eksemplarer til indhentning af myndighedsgodkendelse. Medmindre andet aftales, udsender JORTON revideret projektmateriale i digital form. Underentreprenøren udskriver og trykker selv materialet og afholder ligeledes selv omkostninger herfor. Der kan i særlige tilfælde træffes aftale om udsendelse af 1 sæt tegninger i papirform. Dette skal dog aftales skriftligt. Såfremt der i udbudsmaterialet er stillet krav om brug af byggeweb, gælder dette krav også Underentreprenøren inklusiv afholdelse af udgiften hertil. Ved brug af byggeweb udskriver og trykker Underentreprenøren selv tegninger og andet materiale. Underentreprenøren trykker selv tegninger og andet materiale, såfremt dette distribueres af bygherren i digital form Vinterforanstaltninger Byggeriet skal gennemføres i henhold til den til enhver tid gældende bekendtgørelse vedrørende vinterforanstaltninger. Underentreprenøren er forpligtet til at gennemføre samtlige overenskomstmæssige og årstidsbestemte vinterforanstaltninger for egne arbejder samt medregne udgifter hertil i entreprisesummen. Såfremt det fremgår af udbudsmaterialet, at de sædvanligt forekommende vejrligsbestemte vinterydelser skal være indeholdt i den samlede entreprisesum, forudsættes det, at disse vinterydelser for den enkelte underentreprise er indeholdt i underentreprisesummen.

21 Side 21 af 23 Ansvaret for og initiativet til at undgå vejrligsskader af enhver art, også under eventuelle arbejdsstandsninger, påhviler Underentreprenøren Bygherreleverancer Hvor der er tale om bygherreleverancer, påhviler det Underentreprenøren at rekvirere leverancen, at modtage, kontrollere, beskytte og vedligeholde materialerne samt at rykke for ikke leverede materialer, så forsinkelser undgås. Eventuel emballage fjernes af Underentreprenøren. Eventuelle klager over beskadigede varer, fejlleverancer, m.v. skal omgående rettes til leverandøren og samtidig informeres JORTONs byggeledelse Afsætninger herunder huller, udsparinger, m.v. Underentreprenøren har alene ansvaret for egen hoved- og detailafsætning afsat på grundlag af JORTONs oplyste hovedlinje og fixpunkt. Det påhviler Underentreprenøren at opmærke, etablere og lukke udsparinger, huller, riller, m.v. for egne installationer inklusiv eventuel brand- og lydlukning Elementvægge Elementvægge placeret højere end 1. etage mod ydre eller indre facader skal forsynes med inserts i toppen til sikkerhedsrækværker JORTON kontaktoplysninger Afdelinger Aalborg Aarhus Kolding Aabenraa Esbjerg Odense Broafdelingen - Kolding Broafdelingen - Rødovre Hovedkontor JORTON A/S Robert Fultons Vej Aarhus N Tlf.: jorton@jorton.dk 5.9 Arbejdskraft Ønsker Underentreprenøren at anvende underentreprenører, skal dette skriftligt godkendes af JORTON. JORTON kan alene meddele afslag, hvis der foreligger

22 Side 22 af 23 en saglig begrundelse herfor. Det samme gælder ved udskiftning af underentreprenører. Anvender Underentreprenøren eller dennes underentreprenører udenlandsk arbejdskraft, skal JORTON have skriftlig meddelelse herom, inden arbejdet påbegyndes. Underentreprenøren forpligter sig desuden til at sikre, at medarbejdere hos Underentreprenøren og dennes underentreprenører, som medvirker til at opfylde denne aftale i Danmark, har de nødvendige arbejds- og opholdstilladelser. JORTON forbeholder sig ret til at bortvise medarbejdere hos Underentreprenøren eller dennes underentreprenører, der ikke er i besiddelse af nødvendige arbejdsog opholdstilladelser og/eller ikke er registreret i Registre for udenlandske tjenesteydere (RUT) i henhold til de til enhver tid gældende regler. Underentreprenøren forpligter sig til at sikre, at medarbejdere hos Underentreprenøren eller dennes underentreprenører ( Medarbejderne ), som medvirker til at opfylde denne aftale, er sikret løn (herunder særlige ydelser), arbejdstid og andre arbejdsvilkår, som ikke er mindre gunstige end dem, der gælder for arbejder af samme art i henhold til Kollektiv overenskomst indgået af de inden for det pågældende område mest repræsentative arbejdsmarkedsparter i Danmark, og som gælder på hele det danske område Bindende fortolkning af sådan kollektiv overenskomst, eksempelvis i form af en voldgiftskendelse Internationale love eller Administrative forskrifter Underentreprenøren skal sikre, at Medarbejderne orienteres om de gældende arbejdsvilkår. JORTON kan til enhver tid vederlagsfrit udbede sig relevant dokumentation for, at løn- og arbejdsvilkår for Medarbejderne lever op til forpligtelsen, som fremgår af dette 5.9. JORTON kan kræve, at Underentreprenøren efter skriftligt påkrav herom inden for 10 arbejdsdage efter påkravets afsendelse til Underentreprenøren, fremskaffer relevant dokumentation såsom løn- og timesedler, lønregnskab og ansættelseskontrakter for Medarbejderne, herunder udtræk pr. Medarbejder fra E-indkomst med oversigt over Underentreprenørens eller dennes underentreprenørers indbetalte A-skat for den pågældende Medarbejder. For Medarbejdere, hvor oplysningerne indberettes til andre landes

23 Side 23 af 23 skattemyndigheder, skal tilsvarende oplysninger udleveres. Manglende overholdelse heraf anses for en væsentlig misligholdelse af aftalen. Såfremt der opstår negativ presseomtale af arbejdsforholdene, herunder ansættelsesforholdene, for Medarbejderne hos Underentreprenøren eller dennes underentreprenører, skal Underentreprenøren efter skriftlig påkrav herom hurtigst muligt og senest 10 arbejdsdage efter presseomtalen skriftligt overfor JORTON nøje redegøre for de forhold, der måtte være omtalt i pressen. Manglende overholdelse heraf anses for en væsentlig misligholdelse af aftalen. JORTON forbeholder sig ret til at inddrage de relevante faglige organisationer ved vurderingen af, om Underentreprenøren eller dennes underentreprenører har overholdt bestemmelserne i dette 5.9, herunder at Medarbejderne har de arbejdsvilkår, som fremgår af dette 5.9. Hvis Underentreprenøren ikke overholder sine forpligtelser i medfør af dette 5.9, og hvis dette medfører et berettiget krav på yderligere løn fra Medarbejderne over for Underentreprenøren eller dennes underentreprenører, er JORTON berettiget til at afgive skriftligt påkrav om forholdets berigtigelse over for Underentreprenøren. Hvis Underentreprenøren ikke senest 4 uger efter afsendelse af sådant påkrav sørger for at berigtige forholdene over for Medarbejderne hos sig selv eller hos sine underentreprenører, eller at ophæve kontrakten med en given underentreprenør, hvis kravet fra Medarbejderne er mod underentreprenøren, foreligger der væsentlig misligholdelse af nærværende aftale. JORTON kan som følge af væsentlig misligholdelse efter eget valg vælge at hæve nærværende aftale tilbageholde betaling eller trække på sikkerhedsstillelsen med henblik på at sikre Medarbejderne den nævnte løn, arbejdstid og/eller andre ansættelsesvilkår samt at negativ presseomtale grundet forhold hos Underentreprenøren eller dennes underentreprenører ikke belaster JORTON Derudover kan Underentreprenøren (i tillæg til ovenstående) pålægges at betale en bod på 2,5 % af den samlede entreprisesum i Underentreprisekontraktens 4 til JORTON.