SÆRLIGE BETINGELSER OG BESKRIVELSER ENTREPRISE Beplantning, vejarealer. Holbækmotorvejen M11 >>> Fløng - Roskilde Vest DECEMBER 2011

Transkript

1 SÆRLIGE BETINGELSER OG BESKRIVELSER ENTREPRISE Beplantning, vejarealer Holbækmotorvejen M11 >>> Fløng - Roskilde Vest DECEMBER 2011

2 Indhold INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 ORIENTERING... 2 BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD (BUT)... 3 SÆRLIGE BETINGELSER (SB)... 4 A. Aftalegrundlaget...4 B. Sikkerhedsstillelse og forsikring...6 C. Entreprisens udførelse...7 D. Bygherrens betalingsforpligtelse...11 E. Tidsfristforlængelse og forsinkelse...13 F. Arbejdets aflevering...14 G. Mangler ved arbejdet...14 Bilag - Tidsplan...15 SÆRLIGE ARBEJDSBESKRIVELSER (SAB) Styring og samarbejde...16 Arbejdsplads...21 Beplantningsarbejder Jordarbejder Plantearbejder

3 Orientering ORIENTERING Denne entreprise er en del af flere entrepriser i forbindelse med udbygningen af Holbækmotorvejen (M11), på strækningen fra Fløng til Roskilde Vest. Entreprisen er benævnt Beplantning, vejarealer og omfatter arbejder i forbindelse med plantning af træer og buske på begge sider af M11 fra Kallerupvej til Lindenborgvej. Motorvejen er stationeret fra øst mod vest med udgangspunkt i st.126,400 ved Baldersbrønde og slutter i st. 137,600 ved Lindenborgvej. Entreprisen er beliggende i Høje-Taastrup og Roskilde kommuner. Følgende entrepriser, som er beliggende i entreprisens nærhed, udføres sideløbende med denne entreprise: E Beplantning af nabohaver Entreprisen omfatter i hovedtræk: Jordarbejder Levering og plantning af buske Plantning af træer (leverance af træerne er en bygherreleverance) Pleje af træer i 3 år og buske i 1 år. Der henvises i øvrigt til oversigtsplan i tegningsbilaget. Entreprisen indeholder følgende hovedmængder: ca m 2 Rydning af eks. beplantning ca m 2 Kultivering af plantebede ca stk. Udgravning af plantehuller ca m 2 Levering og plantning af buske ca stk. Plantning af træer ca stk. Levering og opsætning af opbindingsstolper ca stk. Levering og udlægning af depotgødning ca m 2 Levering og udlægning af dækbark ca stk. Levering og udlægning af planteplader ca stk. Pleje af træer i 3 år. ca m 2. Pleje af buske i 1 år. Arbejdet skal udføres i perioden oktober 2012 april Bygherre er Vejdirektoratet Projektkontor Øst Gladsaxe Ringvej Herlev m11@vd.dk Projektet er udarbejdet af Claus Bjarrum arkitekter, der ligeledes varetager tilsynet. 2

4 SB BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD (BUT) Arbejdet udbydes i offentlig licitation. Udbudsmaterialet består af Orientering, Bestemmelser om udbud og tilbud (BUT) og Særlige betingelser (SB) samt de i SB ad 2, stk. 2, nævnte dokumenter. Alternative tilbud modtages ikke. Tildelingen sker på basis af laveste pris. Tilbud påklæbet mærkat skal være bygherren i hænde i lukket kurvert Torsdag, den 23. februar 2012, kl. 10:00 på adressen Gladsaxe Ringvej Herlev på hvilket tidspunkt tilbud åbnes i overværelse af de bydende, der måtte indfinde sig. Mærkat til påklæbning på tilbudskuverten er indeholdt i TBL. Tilbuddet bestående af den udfyldte tilbudsliste skal vedlægges følgende: Bemyndigelsesdokumentation, hvis flere i forening afgiver tilbud De i udbudsbekendtgørelsen Betingelser for deltagelse - punkt III anførte oplysninger og dokumentation for mindstekrav Udeladelse af ovenstående dokumentation og oplysninger gør ikke tilbuddet ukonditionsmæssigt, idet bygherren vil kræve dokumenterne bekræftet inden kontraktskrivning. Tilbud afleveres eller sendes samlet som ovenfor anført og bør bestå af 1 original og 1 kopi. Tilbudslisten i xls-format er tænkt som en service for de bydende ved udarbejdelse af tilbud. Bygherren fralægger sig dog ansvaret for tilbudsgiveres benyttelse af den elektroniske tilbudsliste, hvorfor tilbudsgiver selv må kontrollere regnefunktionen. Elektroniske tilbud modtages ikke. Spørgsmål vedr. udbudsmaterialet kan senest 8 kalenderdage før udløbet af den herover angivne frist for afgivelse af tilbud stilles pr. mail: m11@vd.dk. Entreprisenummeret skal indgå i begyndelsen af mailens emnebeskrivelse. Besvarelse af spørgsmål sker alene via rettelsesblade på under Udbud. 3

5 SAB Styring og samarbejde SÆRLIGE BETINGELSER (SB) A. Aftalegrundlaget ad 1 ad 1 stk. 1 ad 1 stk. 2 ad 2 ad 2 stk. 1 ad 2 stk. 2 Almindelige bestemmelser Denne SB indeholder supplerende, særlige betingelser til AB 92 for entreprisen. De enkelte - og stk.-numre refererer til AB 92. Bygherren og entreprenøren skal oplyse om, hvem der er bemyndiget til at indgå aftaler på parternes vegne. Bygherrens udbud Arbejdet udføres til fast pris og tid med en fastprisperiode på 12 måneder fra licitationsdagen. Entreprisen omfatter i hovedtræk de i Orientering beskrevne arbejder. For entreprisen gælder nedennævnte i prioriteret rækkefølge: a. Tilbudsliste (TBL). b. Rettelsesblade c. Særlige betingelser og beskrivelser (SBB) d. Tilbuds- og afregningsgrundlag (TAG). e. Tegninger, jf. "Tegningsbilag, entreprise , december 2011 f. Ledningsprotokol, Skema for ledningsarbejder, december 2011 g. "Almindelige arbejdsbeskrivelser (AAB): AAB - Styring og samarbejde, Udbudsforskrift, <november 2007 AAB - Arbejdsplads, Udbudsforskrift, <november 2007 h. AB 92 i. Standarder (DS og DS/EN), europæiske tekniske godkendelser (ETA), fælles tekniske specifikationer, forskrifter, vejledninger, anvisninger og betingelser, alt i det omfang, der i AAB, SAB er henvist til disse og med senest anførte ændringer, rettelser og fortolkninger j. Vejregler, vejregelforslag, instrukser, bestemmelser og lign.: Håndbog for afmærkning af vejarbejder m.m., 2008 Vejregler Færdselsregulering, Midlertidig vejafmærkning, oktober 2009 k. Øvrige forskrifter Normer og vejledning for anlægsgartnerarbejde 2010 (NOVA 2010) Vejledning i håndtering af jord i og fra offentlige vejarealer, rapport nr. 1,

6 SAB Styring og samarbejde Dansk Planteskoleejeres sorterings- og bundtningsbestemmelser i seneste udgave. Plantestandard 2002 fra Dansk Planteskoleejerforening. Liste over standardiserede plantenavne, Statens plantetilsyn, 3. udgave Plantning af træer med fokus på bytræer, Niels Hvass, Dansk træplejeforening Plant og Plej, Plantegruppen 1975 / Pleje af grønne områder. DA Det under punktnumrene a - f nævnte materiale kan hentes på under Udbud. Almindelige arbejdsbeskrivelser (AAB) og Vejregler og vejregelforslag kan hentes på Arbejdet kan påregnes overdraget senest 4 uger efter licitationen og kan forventes igangsat som anført i 2, stk. 3. Dersom noget i udbudsgrundlaget er den bydende uklart, skal vedkommende indhente nærmere oplysninger herom hos Vejdirektoratet jf. Bestemmelser om udbud og tilbud. ad 2 stk. 3 Følgende tidsfrister skal overholdes: Mobilisering: Arbejdet i marken forudsættes påbegyndt seneste 4 uger efter bygherrens instruktion om igangsættelse. Bygherrens instruktion for igangsætning kan forventes i medio september Færdiggørelsesfrist Arbejdet skal være fuldført, klar til ibrugtagelse senest 1. maj ad 2 stk. 6 Ved afgivelse af tilbud skal tilbudslisten udfyldes i sin helhed. Det skal bemærkes, at Hovedpost 12 Tillægsarbejder / stipulerede ydelser indgår i tilbudssummen, men ikke i kontraktsummen. ad 3 Entreprenørens tilbud Erhvervs- og Byggestyrelsens cirkulære om pris og tid på bygge- og anlægsarbejder, som er gældende for denne entreprise, er indarbejdet i udbudsmaterialet med de ad 22 stk. 6 anførte præciseringer. ad 3 stk. 1 ad 3 stk. 3 ad 3 stk. 4 Hvor flere i forening står for entreprisen, skal entreprenøren oplyse, hvem der er bemyndiget til at indgå aftaler på entreprenørens vegne. Eventuelle regnefejl i tilbudslisten kan korrigeres ved rettelse i tilbudslistens enhedspriser på en måde, som kan godkendes af bygherren, og således at tilbudssummen fastholdes uændret. Den bydende skal have gjort sig bekendt med forholdene på stedet, herunder adgangsforhold. Entreprenøren skal i sit tilbud indregne alle udgifter til vejrligsforanstaltninger for gennemførelse af eventuelle arbejder i vinterperioden (1. november 31. marts) 5

7 SAB Styring og samarbejde ad 5 ad 5 stk. 1 Overdragelse af rettigheder og forpligtelser m.v. Alle involverede skal iagttage ubetinget tavshed med hensyn til oplysninger vedrørende bygherrens eller andres forhold, som de får kendskab til i forbindelse med opfyldelsen af denne kontrakt. Entreprenøren må benytte bygherren som reference, men må ikke uden bygherrens forudgående, skriftlige tilladelse udsende offentlig meddelelse om kontrakten eller offentliggøre noget om kontraktens indhold. ad 5 stk. 2 Der vil kun kunne noteres én transport på entreprenørens tilgodehavende, og det skal ske til anerkendt pengeinstitut. Transportdokumentet skal udformes, som angivet i Standardformular for transportdokument. Standardformularen kan findes på under Udbud. ad 5 stk. 4 Hvor entreprenøren anvender underentreprenører, skal entreprenøren i god tid inden igangsætning af de pågældende underentrepriser meddele bygherren navn på de pågældende entreprenører. Entreprenøren skal kunne dokumentere brancheerfaring fra lignende arbejder med beplantning på motorvej for Vejdirektoratet. Entreprenøren til afmærkning af vejarbejder skal kunne dokumentere minimum 5 års brancheerfaring fra lignende arbejder med færdselsregulerende foranstaltninger på statsvejnettet for Vejdirektoratet. Bygherren forbeholder sig ret til ikke at acceptere underentreprenører efter de udelukkelsesgrunde, som fremgår af EU s Udbudsdirektiv. B. Sikkerhedsstillelse og forsikring ad 6 ad 6 stk. 1 Entreprenørens sikkerhedsstillelse Sikkerhedsstillelsen skal udformes som angivet i Standardformular for sikkerhedsstillelse. Standardformularen kan findes på under Udbud. Sikkerhedsstillelsens sum udregnes på baggrund af kontraktsummen. Opmærksomheden henledes på, at Vejdirektoratet ikke kan foretage udbetalinger på fremsendte fakturaer, før sikkerhedsstillelsen for entreprisen er registreret og godkendt i Vejdirektoratet. ad 6 stk. 6 ad 8 ad 8 stk. 2 ad 8 stk. 3 Sikkerhedsstillelsen nedskrives ikke ved delaflevering. Forsikring Bygherren er selvforsikret. Den i AB 92 8 stk. 1 nævnte dækning af entreprenøren og eventuelle underentreprenører er omfattet af selvforsikringen. Inden arbejdet påbegyndes, skal entreprenøren dokumentere, at ansvarsforsikringen er tegnet og præmien betalt. 6

8 SAB Styring og samarbejde Der skal ske underretning til bygherren, såfremt præmien for ansvarsforsikringen ikke betales eller såfremt forsikringsselskabet opsiger forsikringen. C. Entreprisens udførelse ad 9 ad 9 stk. 1 ad 9 stk. 2 ad 10 ad 10 stk. 1 ad 10 stk. 2 Arbejdsplan og afsætning Krav til entreprenørens arbejdsplan, herunder anmeldelser til myndigheder, fremgår af SAB - Styring og samarbejde. Bygherrens afsætning er nærmere beskrevet i SAB - Arbejdsplads. Entreprenørens ydelse Entreprenøren er forpligtet til at deltage i løbende detailplanlægningsmøder med bygherren og dennes leverandør af bygherreleverancer, således at diverse arbejder kan koordineres for at sikre et godt resultat ved bygherreleveracen. Bygherren leverer følgende: Træer i str. SHO 10-12, barrods Træer i str. SHO 12-14, m klump og sidegrene Træerne udvælges af tilsynet hos Kortegaards Planteskolen med deltagelse af entreprenøren. Kortegaard Planteskolen levere træerne til entreprenøren på byggepladen. Præcise leveringstidspunkter og leveringsmængder aftales på detailplanlægningsmøderne. Leveringstidspunkt og leveringsmængde skal være aftalt mindst 6 uger forinden de ønskes leveret. Forsinket levering kan kun påberåbes i forhold til sådanne aftalte terminer. Mindre leveringer end stk. pr. leverance vil ikke forekomme. Aflæsning, eventuel oplagring og al videre transport af disse materialer hører under entreprisen. Entreprenøren skal foretage en sådan aflæsning m.v. omgående efter det aftalte leveringstidspunkt. Entreprenøren skal ved modtagelsen sikre sig, at de overtagne materialer er uden synlige fejl og mangler og i den forudsatte stand og udførelse, og skal ved overtagelsen kvittere for modtagelsen. Entreprenøren overtager træerne, alt ansvar for træerne og garantien herfor, når de er leveret på pladsen. Entreprenøren er ansvarlig for, at beplantningen kommer i vækst og må træffe de nødvendige foranstaltninger for at opfylde kravet. ad 11 ad 11 stk. 1 Projektgennemgang, dokumentation og prøver Bygherren vil straks efter overdragelse af entreprisen foranstalte gennemførelse af en projektgennemgang. I projektgennemgangen deltager bygherre, projekterende og entreprenør/leverandør med nøglepersoner. Fastlæggelse af procedurer m.v. for aflevering af dokumentationen i forbindelse med kontrollen skal ske i samarbejde med tilsynet, såfremt det ikke på anden måde er fastsat i kontraktmaterialet. 7

9 SAB Styring og samarbejde Manglende kontrol eller dokumentation under anlægsforløbet vil blive betragtet som en ikke opfyldt del af entreprenørens arbejde og vil medføre, at udbetalinger til entreprenøren ikke vil finde sted, før forholdet er bragt i orden. Entreprenøren skal uden vederlag afgive materialeprøver for tilsynets stikprøvekontrol. Art og omfang er nærmere angivet i AAB og SAB. ad 12 Arbejdets forringelse m.v. Vedligeholdelse ad 12 stk. 4 ad 13 ad 13 stk. 1 ad 14 ad 14 stk. 3 Før hel eller delvis ibrugtagning af noget af arbejdet skal omfanget af arbejdet, som skal ibrugtages, fastlægges og gennemgås for mangler. I forbindelse hermed udfærdiges en ibrugtagningsprotokol, hvori der noteres mangler samt aftaler om afhjælpning. Forhold til myndigheder Vedrørende forhold til myndigheder er art og omfang som angivet i SAB - Styring og samarbejde. Ændringer i arbejdet Tilbudslisten er opdelt i hovedpost, post og underpost. For hovedposter gælder 15 %-reguleringen. For poster og underposter gælder 100 %- reguleringen. Ændringsarbejder, hvor variationsprocenterne ikke kan rummes inden for de angivne grænser, er angivet i TAG - Generelt. Ved ændringsarbejder, hvorom der gælder enhedspriser, og ændringerne er større end de anførte grænser, foretages regulering af kontraktsummen ligeledes efter de i tilbudslisten angivne enhedspriser, medmindre enten bygherren eller entreprenøren påviser, at forudsætningerne for anvendelsen af de pågældende priser ikke er til stede. I givet fald skal entreprenøren inden 10 arbejdsdage efter bygherrens anmodning skriftligt fremkomme med tilbud på nedsættelse, henholdsvis krav om ekstrabetaling, for den del af afvigelsen, som overstiger den fastsatte variationsprocent. Bygherren skal inden 10 arbejdsdage tage stilling til tilbuddet. ad 14 stk. 4 Bygherren kan forlange ændringsarbejder i tilslutning til entreprisen udført som regningsarbejde efter nedenstående retningslinjer: Entreprenøren skal dokumentere udgifter over for tilsynet med regnskab og bilag. Før ændringer i arbejdet iværksættes som regningsarbejder, skal entreprenøren, såfremt tilsynet finder det nødvendigt, udarbejde et overslag. Under udførelsen af regningsarbejder skal entreprenøren dagligt udfærdige og aflevere dagrapporter med angivelse af forbrug af materiel, materialer og mandskab. 8

10 SAB Styring og samarbejde A. Arbejdsløn De medgåede timer afregnes med en timeløn, der pristalsreguleres efter Danmarks Statistiks Omkostningsindeks for anlæg, delindeks jordarbejde m.v. med basisindeks 100 pr. marts 1995, hvor timelønnen var kr. 176,12 inkl. alle tillæg og honorarer, herunder udgifter til sociale ordninger. Se Danmarks Statistiks, Omkostningsindeks for anlæg, delindeks jordarbejde: Såfremt en formand og eventuel byggepladstekniker udelukkende er beskæftiget med det pågældende arbejde, medregnes vedkommendes timer ved ovennævnte beregning. Er vedkommende kun delvist, men dog i væsentligt omfang beskæftiget ved arbejdet, vil vedkommendes timer efter aftale med tilsynet forholdsmæssigt kunne medregnes ved beregningen. B. Materialer Entreprenøren skal medregne beløb, som vedkommende har betalt for materialer, der indgår blivende i bygværker, eller som i øvrigt er nødvendige for arbejdets udførelse, herunder forbrugsgods i det omfang, det forbruges ved arbejdet. Genindvundne materialer modregnes entreprenørens tilgodehavender. Materialer, forbrugsgods etc. forudsættes indkøbt bedst muligt af entreprenøren i fornødent samråd med bygherren og debiteres arbejdet med fakturapriser. Eventuelle rabatter på prislistepriser tilfalder bygherren, medens kontantrabatter, årsbonus og cementbonus tilfalder entreprenøren. Entreprenørens udgifter til kørsel, fragt, bugsering og andre transporter til og fra arbejdsstedet skal inkluderes. Til de således beregnede udgifter til materialer, forbrugsgods, transport m.v. lægges et honorar på 5 %. C. Materiel Størrelsen af lejen af entreprenørens materiel, der har en indkøbsværdi pr. enhed, som er større end , skal aftales mellem tilsynet og entreprenøren forud for anvendelsen. Til sådan lejebetaling lægges intet honorar. For materiel, der har en indkøbsværdi pr. enhed, som er mindre end eller lig med , skal lejen være indeholdt i entreprenørens enhedspriser. D. Underentreprenører Til rene regningsbeløb, der allerede omfatter mestersalær, lægges et honorar på 5 %. ad 17 ad 17 stk. 1 ad 17 stk. 3 Bygherrens tilsyn Bygherrens tilsyn varetages af rådgiver. Tilsynet kan standse arbejdet såfremt foranstaltninger mod trafikken eller naboer ikke er som foreskrevet, og der vil ikke blive givet tidsfristforlængelse af den grund. 9

11 SAB Styring og samarbejde ad 17 stk. 4 ad 18 ad 18 stk. 1 Tilsynets gennemgang af entreprenørens tegninger, beregninger, leverancer, miljøforanstaltninger og udførte arbejder fritager ikke entreprenøren for nogen del af ansvaret for eventuelle fejl og mangler. Entreprenørens arbejdsledelse I forbindelse med arbejdets overdragelse til entreprenøren meddeler denne bygherren, hvem der på entreprenørens vegne leder og tilser arbejdet. Medarbejderne skal være kvalificerede til de i art og omfang hermed forbundne opgaver. Krav til kvalifikationer fremgår af respektive arbejdsbeskrivelser. Udskiftning af nøglepersoner må ikke ske uden bygherrens samtykke. Såfremt bygherren berettiget finder, at en funktion er utilstrækkeligt bemandet, skal den pågældende funktion suppleres med fornødent kvalificeret personale. Enhver publikation, udstilling eller oplysning til offentligheden vedrørende projektet f.eks. gennem presse, fagpresse, radio eller TV skal ske gennem bygherren eller efter forudgående skriftlig aftale med bygherren. Entreprenøren er i overensstemmelse med ILO-konvention nr. 94 om arbejdsklausuler i offentlige kontrakter forpligtet til at sikre, at lønarbejdere og eventuelle underentreprenørers lønarbejdere tilsikres løn (herunder særlige ydelser), arbejdstid og andre arbejdsvilkår, som ikke er mindre gunstige end dem, der er i henhold til gældende kollektiv overenskomst, voldgiftskendelse, nationale love eller administrative forskrifter gælder for arbejde af samme art indenfor vedkommende fag eller industri på den egn, hvor arbejdet udføres. Dette kan anses for overholdt, hvis arbejdet er omfattet af en kollektiv dansk overenskomst og denne overenskomst overholdes. Der skal henvises til kollektive overenskomster indgået af de mest repræsentative arbejdsmarkedsparter i Danmark, og som gælder på hele det danske område. Det skal af disse overenskomster med den fornødne klarhed fremgå hvilken løn, der efter overenskomsten skal betales. Entreprenøren forpligter sig til at sikre medarbejdere, herunder også underleverandørers medarbejdere, der er beskæftiget i Danmark med opgavens udførelse, løn - og ansættelsesvilkår som nævnt ovenfor, og er forpligtet til at orientere medarbejderne om de gældende arbejdsvilkår. Overholder entreprenøren ikke denne forpligtelse, og medfører dette et berettiget krav fra de ansatte, kan bygherren tilbageholde vederlag til entreprenørens ansatte med henblik på at tilgodese dette krav. Det påhviler entreprenøren at sikre, at nærværende entreprise herunder leverancer gennemføres i overensstemmelse med internationale konventioner, som Danmark har tilsluttet sig, herunder FN s konvention om barnets rettigheder (Børnekonventionen). ad 19 ad 19 stk. 1 Byggemøder Byggemødereferatet betragtes som godkendt, såfremt indsigelse ikke er gjort på det efterfølgende byggemøde. Afhængigt af udsendelsestidspunktet for byggemødereferatet samt byggemødehyppigheden kan der dog træffes anden aftale om indsigelsesfrist. 10

12 SAB Styring og samarbejde ad 20 Samvirke med andre entreprenører Vedrørende arbejder, der udføres for bygherren samtidig med entreprisen, og som har eller kan få indflydelse på denne, henvises til SAB - Arbejdsplads. Entreprenørens medvirken og samarbejde vedrørende sikkerheds- og sundhedsarbejdet skal ske efter retningslinjer beskrevet i SAB - Styring og samarbejde. D. Bygherrens betalingsforpligtelse ad 22 ad 22 stk. 1 Betaling Begæringer om acontobetalinger skal udformes ved hjælp af Anlægsdivisionens webbaserede entrepriseafregningssystem JobManager. Systemet administreres af tilsynet. Entreprenøren skal uden udgift for bygherren anvende JobManager, som indebærer, at entreprenøren skal inddatere alle klarmeldinger af udførte mængder med den tilhørende dokumentation. Entreprenøren vil for bygherrens regning blive uddannet i brugen af systemet svarende til et ½-dags kursus. Rejseudgifter og medgået tid afregnes ikke. Anlægsdivisionens acontosystem er baseret på anvendelse af klarmeldinger af udførte mængder og den tilhørende dokumentation. Ingen udbetaling kan finde sted, uden at der for det omhandlede arbejde eller delarbejde foreligger en godkendt klarmelding. Dette gælder både for kontraktarbejder og for ekstraarbejder. Klarmeldinger skal inddateres i takt med arbejdets udførelse. Såfremt dette overholdes, kan det retningsgivende oplyses, at acontobegæringer kan forventes godkendt af tilsynet senest 3 dage efter, at den sidste klarmelding i en acontoperiode er inddateret. Den i AB stk. 1 omtalte 15 dages frist regnes fra den dag, den færdige acontobegæring er låst for inddatering af flere klarmeldinger i entrepriseafregningssystemet. Vejdirektoratet modtager kun elektroniske fakturaer. For generel information om, hvorledes entreprenøren skal forholde sig i relation til elektronisk fakturering, henvises til hvor der nederst til højre er angivet Vejdirektoratets EAN-nummer med link til en vejledning for Vejdirektoratets leverandører. Betalingen sker ved indsættelse på en af entreprenøren opgivet konto. ad 22 stk. 5 ad 22 stk. 6 Ekstraarbejde skal endeligt afregnes umiddelbart efter dettes færdiggørelse. Den faste pris reguleres i tilfælde af statslige indgreb, som er gennemført efter tilbuddets afgivelse, og som har ført til ikke uvæsentlige mer- eller mindreudgifter ved arbejdets udførelse, og som ikke er dækket af anden regulering. Reguleringen sker i henhold til meddelelser fra Erhvervs- og Byggestyrelsen. Bestemmelsen omfatter ikke ændringer, der skyldes valutakurser eller lovmæssige løsninger af arbejdsmarkedets overenskomstforhold. I fastprisperioden gælder 11

13 SAB Styring og samarbejde For den del af entreprisen, der udføres inden for fastprisperioden på 12 måneder, ydes der entreprenøren godtgørelse for ekstraordinære prisstigninger på et materiale, som det i færdig form eller på sædvanlig måde indgår i arbejdet, eller på brændstof, der direkte benyttes til arbejdet. Prisstigningen skal være indtrådt efter tilbudsdagen, og inden aftalt prisregulering er trådt i kraft. Priser og prisstigninger, der indgår som grundlag for godtgørelse, skal være generelt forekommende. De skal fremgå af officielt prismateriale eller i mangel heraf kunne dokumenteres på anden måde. Godtgørelsen omfatter den prisstigning, der overstiger 10 % af prisen på tilbudsdagen. Til denne procentsats lægges 0,50 for hver hele måned, der er forløbet mellem tilbudsdagen og indkøbstidspunktet. Prisstigning, der indtræder efter det tidspunkt, hvor materialet eller brændstoffet efter aftale eller sædvane skal indkøbes, kan ikke medregnes. Det er en betingelse for at kunne opnå godtgørelse, at summen af de beregnede godtgørelsesbeløb udgør mindst 0,50 % af entreprisesummen. Er en entreprenør i henhold til sin aftale med en underentreprenør forpligtet til at yde godtgørelse til denne efter foranstående regler, kan tilsvarende godtgørelse ydes entreprenøren af bygherren, uanset reglen i forrige stykke om godtgørelsesbeløbets størrelse i forhold til entreprisesummen. Efter fastprisperioden gælder For den del af entreprisen, der udføres efter fastprisperiodens udløb, ydes der godtgørelse for ekstraordinære prisstigninger, der er indtrådt inden 6 måneder fra licitationsdagen efter de foranstående regler, idet dog indkøbstidspunktet erstattes med 6 månedersdagen efter licitationsdagen. For den del af entreprisen, der udføres efter fastprisperiodens udløb, foretages endvidere prisregulering for prisændringer, der er indtrådt efter 6 måneder fra afgivelsen af tilbud, efter nedennævnte metode. Prisreguleringen foretages på grundlag af Danmarks Statistiks omkostningsindeks for anlæg. Indekset beregnes pr. den 15. i kvartalets sidste måned (eksempelvis 15. marts), og det pågældende indeks er gældende for denne måned (marts). For 1. og 2. måned i et kvartal (f.eks. januar og februar) interpoleres retlinet med afrunding til en decimal. Til regulering af entreprisen hovedposter m.v. anvendes følgende indeks: - Jordarbejder Reguleringsbeløbet beregnes som regningsbeløbet (eksklusive moms) multipliceret med (I 2 - I 1 ) : I 1, idet I 1 angiver indeks på 6 månedersdagen efter afgivelse af tilbud, og I 2 angiver indeks midt i den aktuelle måned. Reguleringsbeløbet er i øvrigt underkastet indskrænkninger som følge af lovgivningen. Der vil månedsvis kunne ydes/fradrages acontoprisregulering svarende til det senest beregnede kvartalsindeks. Når prisreguleringen iværksættes, er entreprenøren forpligtet til at fremsende acontobegæringer én gang om måneden og at fakturere samtlige kontraktmæssigt udførte arbejder. Entreprenøren er endvidere forpligtet til at foretage opgørelse over samtlige kon- 12

14 SAB Styring og samarbejde traktmæssigt udførte arbejder på tidspunktet for udløbet af fastprisperioden. På grundlag af denne opgørelse udregnes prisreguleringen for den første måned efter udløb af fastprisperioden. ad 22 stk. 7 ad 22 stk. 10 ad 22 stk. 11 Endelig og fuldstændig opgørelse udformes efter tilsynets anvisning. Slutopgørelse Betaling vil ske efter de samme retningslinjer som beskrevet for acontobetalinger, se ad 22 stk. 1. Såfremt bygherren måtte få et tilgodehavende, forrentes dette efter tilsvarende regler. E. Tidsfristforlængelse og forsinkelse ad 24 ad 24 stk. 1 Entreprenørens ret til tidsfristforlængelser Forholdene nævnt i 24 stk. 1 berettiger kun til tidsfristforlængelse, såfremt de rent faktisk griber ind i entreprenørens ydelser, og kun i det omfang, de påberåbte forhold i tidsmæssig henseende har forsinkende indflydelse på kritiske aktiviteter i arbejdsplanen, og dermed forsinker arbejdet. En vejrligsdag defineres som en arbejdsdag, hvor der er usædvanligt vejrlig (nedbør, temperatur, vind m.m.) den aktivitet, der er belastet af vejrliget, er kritisk aktiviteten skulle finde sted i henhold til arbejdsplanen aktiviteten faktisk ikke kan udføres. Til dokumentation for vejrlig skal entreprenøren indhente skriftlige oplysninger fra den nærmeste af DMI s (Danmarks Meteorologiske Institut) målestationer, som foretager daglige målinger. ad 24 stk. 3 ad 25 ad 25 stk. 2 Entreprenøren skal snarest muligt, efter at krav om tidsfristforlængelse er varslet, over for bygherren skriftligt meddele udstrækningen af de tidsmæssige konsekvenser samt størrelsen af eventuelt krav om erstatning eller godtgørelse. Entreprenørens hæftelse ved forsinkelse Entreprenøren skal betale en bod for overskridelse af gældende tidsfrister. Boden tilbageholdes i betalingen (fratrukket inden momsberegningen) eller kræves udbetalt fra sikkerhedsstillelsen. Bodsstørrelserne er pr. påbegyndt uge som følger: 1. For færdiggørelsesfristen kr

15 SAB Styring og samarbejde F. Arbejdets aflevering ad 28 ad 28 stk. 1 Afleveringsforretningen Entreprisen skal afleveres i sin helhed. Efterfølgende er der 3 års pleje af træerne og 1 års pleje af buskbeplantninger. For de arealer og private fællesveje, som har været berørt af entreprenørens arbejder i forbindelse med entreprisens gennemførelse, og som ikke er stillet til rådighed af bygherren, skal entreprenøren på tilsynets ønske, og forinden aflevering finder sted, fremskaffe en underskrevet erklæring fra berørte lodsejere.i erklæringen bekræftes, at lodsejerne ikke har noget krav på entreprenøren eller bygherren i anledning af entreprisen. G. Mangler ved arbejdet ad 30 Mangelsbegrebet ad 30 stk. 4 Mangler konstateret ved hel eller delvis ibrugtagning jf. 12 stk. 4 og 28, stk. 1, registreres ved afleveringen i det omfang disse ikke er afhjulpet forinden. ad 36 ad 36 stk. 1 Mangelsansvarets ophør Bestemmelserne i 36, stk. 1 og 2 om mangelansvarets ophør er gældende for nærværende entreprise, idet dog mangelansvarsperiodens længde fastsættes til: Træer: 3 år Buske: 1 år Lov nr. 522 af 6.juni 2007 træder i stedet for Lov nr. 274 af 22. december 1908, som er anført i AB

16 SAB Styring og samarbejde Bilag - Tidsplan 15

17 Bilag Enterprise , Beplantning, vejarealer Tidsplan kvartal 2. kvartal 3. kvartal 4. kvartal 1. kvartal 2.kvartal 3 kvartal 4. kvartal 1. kvartal 2. kvartal 3. kvartal 4. kvartal 1. kvartal 2. kvartal 3. kvatal Licitation Entrepriseperiode Instruks fra Bygherre (Jf. SB ad 2, stk. 3) Mobilisering Rydning Beplantning Færdiggørelsesfrist Plejeperiode Pleje af træer Pleje af buske 15

18 SÆRLIGE ARBEJDSBESKRIVELSER (SAB) Styring og samarbejde Supplerende bestemmelser til AAB - Styring og samarbejde. 2. Arbejdsplan m.v. 2.1 Generelt SAB Styring og samarbejde Ud over det i AAB anførte skal arbejdsplanen indeholde oplysninger om: forventet indsats af materiel og mandskab foranstaltninger af hensyn til miljø og arbejdsmiljø hvornår trafikomlægninger udføres Arbejdsplanen vil under gennemførelsen af entreprisen blive lagt til grund for bygherrens vurdering af, om entreprisen fremmes behørigt. Entreprenøren skal i arbejdsplanen tage hensyn til, at arbejdet standses i perioder, hvor vejrforholdene sædvanligvis vil umuliggøre udførelse af konditionsmæssigt arbejde. Arbejdsplanen skal udarbejdes i overensstemmelse med stavdiagrammetoden og skal afleveres senest 5 uger efter kontraktindgåelsen. Arbejdsplanen skal dække hele arbejdsperioden. De kommende seks måneder skal have en detaljeringsgrad svarende til ugeniveau. Forud for hvert byggemøde (kl. 12 én arbejdsdag før byggemødet) skal entreprenøren skriftligt aflevere oplysninger til tilsynet om: Arbejder udført i perioden Planlagte aktiviteter de kommende 4 uger Arbejdets stade Anvendt materiel og arbejdsstyrke Vejrforhold og spilddage Ud over de i SB ad 2 stk. 2 nævnte overdragelsestidspunkter og de i SB ad 2 stk. 3 nævnte tidsfrister skal entreprenøren i arbejdsplanen og i sit tilbud tage hensyn til bl.a.: A. Trafikale forhold at trafikken på M11 og ramper skal opretholdes i hele anlægsperioden at at at trafikken på M11 i spærretiderne skal opretholdes med uændret antal spor i hver retning ansøgning om tilladelse til arbejde i rabatareal fra nødspor iht. DRI 151 / 152 hos vejmyndigheder skal bestilles hos tilsynet senest 10 arbejdsdage før planlagt igangsætning af arbejdet. der til enhver tid skal være vejadgang til alle ejendomme, 16

19 SAB Styring og samarbejde at ind- og udkørsel til og fra arbejdsområderne kun kan påregnes tilladt i omfang, som er beskrevet i SAB Arbejdsplads, afsnit 3.3 B. Miljømæssige forhold at arbejder i almindelighed skal udføres i perioderne hverdage kl og lørdage kl at der kun efter forudgående aftale med tilsynet må arbejdes søn- og helligdage og lørdage uden for tidsrummet mellem kl. 07 og kl. 14 samt på hverdage uden for tidsrummet mellem kl. 07 og kl. 18 Øvrige forhold at der af bygherren ikke vil blive ydet særskilt betaling af vinterforanstaltninger. 3. Kontrol Entreprenøren skal revidere arbejdsplanen, når det virkelige stade af arbejdet på væsentlige punkter afviger fra den senest udarbejdede arbejdsplan. 3.1 Entreprenørens egenkontrol For ikke rutinemæssig prøveudtagning og prøvning skal entreprenøren varsle bygherren mindst 5 arbejdsdage, inden prøveudtagning/prøvning skal finde sted. 4. Dokumentation Dokumentation for kontroller og registreringer skal afleveres senest 10 arbejdsdage før aflevering, mens som-udført tegninger skal afleveres inden aflevering af entreprisen. Arbejdstegninger skal udleveres til bygherren i 2 eksemplarer. 5. Kvalitetsstyring og miljøledelse 5.2 Krav til entreprenørens kvalitets- og miljøplan Procedurer og arbejdsprocedurer Hvor der i respektive AAB og SAB er stillet krav om, at entreprenøren skal redegøre for eller beskrive fremgangsmåder for udførelsen, samt hvor der er stillet krav om arbejdsbeskrivelser, er dette at betragte som krav om en arbejdsprocedure Styring af dokumenter og registreringer På denne entreprise anvendes elektronisk udveksling af dokumenter mellem bygherre og entreprenør. Bygherren har oprettet en internetportal, VD-Rum, hvor gældende projektmateriale vil blive uploadet i en særlig gruppe, hvortil entreprenøren og bygherrens tilsyn har adgang. Ved projektoverdragelse udleverer bygherren til entreprenør samtidig med upload på VD-Rum - gældende projektmateriale bestående af: Arbejdskopi af gældende SBB og TAG i 2 eksemplarer (sammenskrevet dokument bestående af udbudsdokumenter med eventuelle rettelsesblade indarbejdet). 17

20 SAB Styring og samarbejde Tegningsmateriale i henhold til gældende tegningsfortegnelse, 2 papirtryk i fuld størrelse. Eventuelle projektrevisioner i udførelsesfasen udleveres til entreprenøren i 2 papirtryk (fuld størrelse tegninger og revideret tegningsfortegnelse) samtidig med upload på VD- Rum. Andet materiale leveres ikke i papirtryk. Bygherren adviserer entreprenøren om projektrevisioner med mail. Projektrevisioner regnes for gældende, når mail med advisering er afsendt til entreprenøren. Projektmaterialet på VD-Rum er overvejende i pdf.-format Uddannelse og træning Entreprenørens opgaveansvarlige, formænd, chauffører og medarbejdere, som er beskæftiget med arbejder på veje i drift, skal alle have gennemført deltagelse i et af Vejdirektoratet godkendt kursus Vejen som arbejdsplads Entreprenøren skal fremlægge dokumentation i form af ajourførte referencer/cv/kursusbeviser for nøglepersoner samt medarbejdere, hvortil der stilles særlige krav til uddannelse/erfaring Styring af underentreprenører og leverandører Entreprenøren skal redegøre for styring af underentreprenører, leverandører samt eventuelle konsulenter / projekterende med væsentlig indflydelse på entreprisens kvalitets- og miljøforhold, herunder hvorledes det sikres, at indkøbte dele og arbejdsydelser er i overensstemmelse med specificerede krav (modtagekontrol). Underentreprenører, leverandører samt eventuelle konsulenter / projekterende skal være omfattet af en kvalitets- og miljøplan eller lignende, der opfylder kravene i udbudsmaterialet. Entreprenøren skal udarbejde og vedligeholde en oversigt med tilknyttede underentreprenører, leverandører og eventuelle konsulenter / projekterende. 6. Styring af sikkerhed og sundhed i arbejdsområderne 6.1 Alment Bygherrens sikkerhedskoordinator indkalder til koordinerende sikkerhedsmøder hver 14. dag, og på møderne skal entreprenøren og alle dennes underentreprenører være repræsenterede. 6.2 Organisering af sikkerheds- og sundhedsarbejdet i fællesområder Alment AAB afsnit udgår og erstattes af: Bygherren varetager afgrænsning, koordinering og planlægning af sikkerhedsarbejdet i henhold til bekendtgørelse vedrørende bygherrens pligter, herunder udarbejdelse og vedligeholdelse af plan for sikkerhed og sundhed (PSS). 18

21 SAB Styring og samarbejde Afgrænsning Entreprenøren skal forestå etablering, drift, vedligehold og fjernelse af nødvendige sikkerheds- og velfærdsforanstaltninger for egne og underentreprenørers mandskab på arbejdspladsen Koordinering Entreprenøren og de af dennes underentreprenører som vil være beskæftiget inden for entrepriseområdet i de næstfølgende 4 uger, skal være repræsenteret ved sikkerhedskoordineringsmøder. For entreprenører, der har færre end 5 beskæftigede på pladsen, deltager arbejdslederen. For entreprenører, der har 5 eller flere beskæftigede på pladsen, deltager både arbejdsleder og sikkerhedsrepræsentant Planlægning AAB afsnit 6.2.4, 1., 2. og 5. tekstblok, udgår og erstattes af: Bygherren varetager udarbejdelse og vedligeholdelse af PSS i henhold til bekendtgørelse vedrørende bygherrens pligter. Entreprenøren skal medvirke ved færdiggørelsen af PSS, herunder udarbejde og vedligeholde bidrag til PSS, der vedrører den aktuelle entreprise. Forpligtelsen omfatter bidrag fra entreprenørens underentreprenører og leverandører. 6.3 Beredskabsplan Entreprenøren skal senest 10 arbejdsdage før arbejdets påbegyndelse forsyne bygherren med data til PSS for entreprisen, hvorefter bygherrens sikkerhedskoordinator udfærdiger og implementerer den endelige PSS senest 5 arbejdsdage før arbejdets påbegyndelse. Entreprenøren skal levere følgende til Plan for Sikkerhed & Sundhed: 1. Navn på Arbejdsleder. 2. Navn på Sikkerhedsrepræsentant. 3. Telefonliste. 4. Overordnet tidsplan. 5. Byggepladstegninger. 6. Arbejdsprocedure. 7. APV er. 8. Kursusbeviser f.eks. Vejen som arbejdsplads. 9. Beredskabsplan. Entreprenørens beredskabsplan skal omhandle følgende forhold: Oliespild på jord og/eller i vand Vandforurening eller jordforurening Beskadigelse/brud på forsyningsledninger - Støvgener Ulykker med alvorlig personskade Brand Tingskade Rengøring af offentlig vej efter spild fra entreprenørmateriel 19

22 SAB Styring og samarbejde Trafiksikkerhed og afvikling 7.2 Arbejder ved eller på veje i drift Alment Der skal foreligge en rådighedstilladelse fra vejmyndigheden inden start af arbejder for etablering af et arbejdsområde, der medfører ændringer for eksisterende trafikafviklingsanlæg. For entreprenørens medarbejdere, der er beskæftiget med vejarbejder ved eller på veje i drift, henvises til uddannelseskrav i Afmærkning af vejarbejder på statsveje, instruks og tegninger, Vejdirektoratet, i gældende udgave Afmærkningsplaner AAB afsnit udgår og erstattes af: Terminologi: Den i AAB anvendte betegnelse afmærkningsplan erstattes med betegnelsen afmærkningsplan for trafikafvikling. Til brug for ansøgning om tilladelse til vejarbejde skal følgende oplyses tilsynet: Beskrivelse af arbejdet der udføres i rabatarealet og dettes start- og slutdato. Myndighedernes meddelte bestemmelser vedrørende bla. periode for etablering af trafikforanstaltninger for et arbejdsområde og varighed af samme skal overholdes. Den periode må ikke overskrides uden forudgående aftale herom. 8. Styring af forhold til myndigheder, herunder ledningsejere 8.1 Alment Tilladelser og godkendelser af betydning for entreprisens gennemførelse fremgår af udbudsgrundlaget jf. SB ad 2 stk

23 SAB Arbejdsplads Arbejdsplads Supplerende bestemmelser til AAB - Arbejdsplads. 1. Situationen ved arbejdets start og under arbejdets udførelse Entrepriseområderne for nærværende entreprise er vist på tegningsbilag. Området henligger ved arbejdets start hovedsagelig som græssåede / -beklædte arealer på begge sider af støjskærme langs eksisterende vejarealer, tilslutningsanlæg og ramper. Der gøres opmærksom på, at motorvejen har motorvejsstatus i hele anlægsperioden. Entreprenøren skal sikre, at gældende regler ved færdsel og arbejder på motorvejs- og øvrige vejarealer respekteres. 1.1 Igangværende entrepriser og arbejder E Beplantning af nabohaver Retablering af nabohaver og offentlig sidearealer samt beplantning af støjskærme. 1.3 Registrering af arealer og naboejendomme 2. Afsætning Forinden arbejdsområder og adgangsveje tages i brug, skal entreprenøren i samarbejde med tilsyn og vejmyndighed og eventuelle lodsejere foretage fotoregistrering af berørte arealer og naboejendomme. 2.1 Bygherrens afsætning Der er ingen anviste fixpunkter i de enkelte arbejdsområder. Entreprenøren skal tage udgangspunkt i de på tegningerne beskrevet afstande til kørebanekanter, støjskærm og lign. 2.2 Entreprenørens afsætning Ansvaret for, at alle i projektet foreskrevne mål, flugter og koter m.m. er nøje overholdt i det færdige arbejde påhviler entreprenøren. Tilsynet skal have lejlighed til at kontrollere afsætning inden arbejdets udførelse. 2.3 Sikring af fikspunkter Såfremt skelsten og pæle, hovedafsætning (polygonpunkter) eller de af tilsynet etablerede mærker for opmåling og nivellement ved forsømmelse fra entreprenørens side ødelægges eller går tabt, skal entreprenøren betale en erstatning på kr ,- ekskl. moms pr. punkt. Retablering skal ske ved bygherrens foranstaltning. 3. Arbejdsområde, arbejdsplads og adgangsveje 3.1 Arbejdsområder Til arbejdsområder disponeres over de arealer, som ligger inden for de viste entreprisegrænser. 21

24 SAB Arbejdsplads Dele af arbejdsområderne ligger på nabosiden af støjskærmen. Til disse arealer vil der ikke være adgang fra motorvejen men fra kommunale og private veje. Resterende dele af arbejdsområderne ligger, så der kun vil være adgang fra motorvejens nødspor. Eventuelle ændringer af arbejdsområder kan kun ske efter aftale med tilsynet. Arbejdsområder overtages, som de foreligger. Aftaler mellem entreprenør og lodsejere om benyttelse af private arealer og private veje ud over de tidligere nævnte skal straks meddeles tilsynet. Sådanne aftaler skal foreligge skriftligt, og det skal fremgå af aftalerne, at de er bygherren uvedkommende. Der må ikke opsættes reklame- og informationsskilte ud over de af tilsynet fastsatte. 3.2 Arbejdsplads Ved anstillingsplads forstås den i AAB pkt anførte definition på arbejdsplads. Entreprenøren er frit stillet med hensyn til indretning af anstillingspladsen, herunder placering af mandskabsskure. En plan herfor skal fremsendes for tilsynets bemærkninger inden etableringen. Der kan ikke forventes, at der er el, vand eller andre installationer på stederne. Hvis dette ønskes skal entreprenøren selv stå for udgifterne til dette. På områderne, hvor der indrettes anstillingsplads, afrømmes overjord (muld). Arealer der benyttes til færdsel, parkering, affaldshåndtering, forarbejdning m.m. forsynes med midlertidig belægning efter entreprenørens valg, dog mindst med 200 mm kørestabilt grus. Ved afrigning af anstillingspladserne fjernes de etablerede byggepladsforanstaltninger, og arealet retableres efter bestemmelserne i SAB - Jordarbejder. Entreprenøren sørger selv for de nødvendige mandskabsvogne, skure, containere mv. til materiel, materialer og personale med de velfærdsfaciliteter og det udstyr, som kræves iht. de af offentlige myndigheder - herunder Arbejdstilsynet - stillede krav, overenskomster med organisationer og ansættelsesaftaler i øvrigt. Det påhviler entreprenøren at overholde nævnte bestemmelser samt Arbejdsmiljøloven i øvrigt vedrørende anstillingspladser og arbejdsområdernes indretning og drift. Entreprenøren sørger for alle myndighedstilladelser i forbindelse med etablering af alle midlertidige installationer og faciliteter samt for afmelding, fjernelse og retablering af alle installationer og områder efter endt brug - senest ved afslutningen af entreprisen. Entreprenøren sørger for, at områder, der er stillet til entreprenørens rådighed under hele entreprisens gennemførelse, holdes i ryddelig stand og renholdes. Affald, emballage og lign. må ikke henligge på arbejdsområdet, men opbevares og fjernes af entreprenøren. Orienteringsbelysning på anstillingspladsen og arbejdsområderne afskærmes og orienteres, så omgivelserne ikke generes, og slukkes ved arbejdes ophør. For teknisk forebyggelse af kriminalitet på byggepladser henvises der til DS 476 "Norm for teknisk forebyggelse af kriminalitet på byggepladser". Entreprenøren træffer selv foranstaltninger til modvirkning af tyveri og hærværk, herunder opsætning af hegn. Evt. tyveri, skader og hærværk af enhver art er bygherren uvedkommende. Til arbejdsplads kan entreprenøren disponere over det viste areal jf. tegning nr Arbejdsplads skal etableres med adgangsveje, der muliggør adgang med almindeligt motorkøretøj. 22

25 SAB Arbejdsplads Adgangsveje Adgang til arbejdsområderne sker enten fra motorvejen og/eller fra mindre lokal veje og stier. Entreprenørens adgangsveje til arbejdsområdet skal uden for arbejdstid være effektivt afspærret. Generelt gælder: Materiel og materialekørsel til og fra arbejdsområdet skal ske under anvendelse af gult, roterende blink på køretøjerne og i øvrigt tilrettelægges, så det ikke spærrer for afvikling af trafikken. Forskrifter og påbud fra vejmyndighed og politi skal nøje overholdes. 4. Færdselsregulerende foranstaltninger 4.1 Generelt Bestemmelserne i Afmærkning af vejarbejder på statsveje, instruks og tegninger, Vejdirektoratet, i gældende udgave, er gældende for entreprisen. Arbejdet omfatter levering, opstilling, flytning, inspektion, drift og fjernelse af afspærringer og afmærkning. Materialer og materiel til afspærring og afmærkning skal opfylde krav i Vejregler for afmærkning af vejarbejder mm. i gældende udgave. 4.2 Drift og vedligehold af færdselsregulerende foranstaltninger Entreprenøren skal sikre, at færdselsregulerende foranstaltninger er opstillet og virker efter intentionerne. Det påhviler entreprenøren straks at reagere i tilfælde af mangelfuld afmærkning. Entreprenøren skal efterse alt trafikregulerende materiel mindst 2 gange på alle hverdage, morgen og aften. På lør-, søn- og helligdage skal materiellet efterses mindst 1 gang dagligt. 5. Ledninger Af de i SB ad 2 stk. 2 anførte dokumenter (Ledningsprotokol, Skema for ledningsarbejder og tegningsbilag) fremgår, hvilke ledninger inden for arbejdsområdet bygherren har kendskab til. Uddrag af ledningsprotokollen omfatter registrering af eksisterende ledninger og kabler, ledningsplanerne er ikke opdateret og entreprenøren skal kontakte tilsynet angående Vejdirektoratets egne ledninger. Det understreges, at de på tegningernes viste placeringer alene er af orienterende karakter. Entreprenøren skal søge om ledningsoplysninger via ledningsejerregistret (LER) senest 3 uger før opstart. Anførte ledningstracéer kan omfatte flere typer og antal ledninger og kabler. Entreprenøren sikrer, at ledningsejerne påviser deres ledninger og kabler, før arbejdet påbegyndes i det pågældende område. Før arbejdet påbegyndes i nærheden af eksisterende ledninger eller kabler, gives besked til ledningsejerne såvel som til tilsynet. Blotlægges ikke kendte ledninger ved anlægsarbejdet, orienteres ledningsejerne og tilsynet. 23

26 SAB Arbejdsplads Nøjagtig ledningsplacering fastlægges ved håndgravning. Der henvises generelt til ledningsprotokollen og tegningerne Sk til Sk , for oplysninger om de respektive ledninger. 5.2 Verifikation af eksisterende ledninger Når påvisning har fundet sted, blotlægger entreprenøren ved håndgravning alle eksisterende ledninger og kabler, som berøres af arbejdet og som bevares under arbejdets gennemførelse, inden der maskingraves på stedet. De af ledningsejerne opstillede betingelser for at arbejde i nærheden af ledningerne overholdes. Såfremt eksisterende ledninger ikke findes i forbindelse med frigravningen, underrettes tilsynet samt ledningsejerne, og entreprenøren fortsætter arbejdet efter ledningsejernes og tilsynets anvisninger. Såfremt der under gravning findes ledninger eller kabler, som ikke fremgår af de indhentede oplysninger, underrettes tilsynet. 6. Laboratoriefaciliteter Ikke foreskrevne (men af tilsynet forlangte) prøver betales af bygherren, dersom prøveresultaterne falder inden for de anførte krav. I modsat fald betales prøven af entreprenøren. Det påhviler entreprenøren at lade udføre prøvning ved specielle prøveanstalter som angivet i SAB samt AAB. 7. Miljøforhold 7.1 Alment De til kontrol af jord, grus og asfalt krævede forsøg kan tillades udført på et laboratorium, som er underlagt en anerkendt kontrolanordning. Prøvningen udføres i henhold til de fremlagte prøveforskrifter, jf. det i SB ad 2 stk. 2 angivne materiale. Entreprenøren skal minimum 15 arbejdsdage før påbegyndelse af arbejder advisere tilsynet, hvilke naboer der kan forventes at blive berørt af gener i form af støj, vibrationer, støv, lugt mv. 7.2 Beskyttelse af dyre- og planteliv Ved arbejder i og ved naturområder inden for entrepriseområdet skal entreprenøren i en arbejdsprocedure redegøre for, hvilke tiltag der iværksættes til sikring af, at dyre- og plantelivet ikke lider unødig overlast. Arbejdsproceduren skal redegøre for materiel og metoder samt den overvågning og opfølgning, der vil finde sted. Der må ikke udlægges køreveje, depoter m.v. på de naturområder, der er angivet på planer nr

27 SAB Beplantning Beplantningsarbejder Denne SAB er supplerende beskrivelse til: Normer og vejledning for anlægsgartnerarbejde, Danske Anlægsgartnere (NOVA 2010) Dansk Planteskoleejeres sorterings- og bundtningsbestemmelser i seneste udgave. Plantestandard 2002 fra Dansk Planteskoleejerforening. Plantning af træer med fokus på bytræer, Niels Hvass, Dansk træplejeforening Pleje af grønne områder, DA Plant og Plej, Plantegruppe 1975/ Jordarbejder 1.1 Forberedende arbejder Alment Rydning Rydning af eksisterende beplantning bestående af træer og buske. Omfanget af rydning skal minimeres mest muligt og være så plantearbejdet kan udføres fagligt ansvarligt Afslåning og bortskaffelse af ukrudt På alle arealer til fremtidige plantebede og huller skal der ske en afslåning og bortskaffelse af ukrudt umiddelbart inden påbegyndelse af jordbehandling og plantearbejdet Materialer Rydning Afslåning og bortskaffelse af ukrudt Udførelse Rydning Der ryddes for al eksisterende beplantning på de viste arealerne. Se tegning nr til Alle stød og rødder ryddes Afslåning og bortskaffelse af ukrudt Arealerne slås for ukrudt i bredden svarende til plantebede/-huller. Der slås mindst muligt Kontrol Rydning Visuel kontrol. 25