SÆRLIGE BETINGELSER OG BESKRIVELSER ENTREPRISE Levering af CE-mærket vejautoværn. Herning Aarhus >>> Funder Låsby MARTS 2014

Transkript

1 SÆRLIGE BETINGELSER OG BESKRIVELSER ENTREPRISE Levering af CE-mærket vejautoværn Herning Aarhus >>> Funder Låsby MARTS 2014

2 2 af 35 Indhold INDHOLDSFORTEGNELSE BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD (BUT) Alment Orientering Udbud Spørgsmål til udbudsmaterialet Tilbud Dokumenter der skal vedlægges tilbuddet...8 SÆRLIGE BETINGELSER (SB) A. Aftalegrundlaget...10 B. Sikkerhedsstillelse og forsikring...14 C. Entreprisens udførelse...14 D. Bygherrens betalingsforpligtelse...20 E. Tidsfristforlængelse og forsinkelse...22 F. Arbejdets aflevering...22 G. Mangler ved arbejdet...23 J. Tvister...23 SÆRLIGE ARBEJDSBESKRIVELSER (SAB) SAB Vejautoværn og tilhørende udstyr...25 SAB Diverse...30 Tilbuds- og afregningsgrundlag (TAG)... 32

3 3 af 35 BUT BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD (BUT) 1. Alment Bestemmelser om udbud og tilbud (BUT) indeholder dels orienterende oplysninger om det udbudte projekt, dels bindende bestemmelser for udbud og tilbud. BUT er gældende frem til indgåelse af kontrakt, hvorefter BUT bortfalder. 2. Orientering I det følgende og i øvrige udbudsdokumenter bruges betegnelserne leverandør for tilbudsgiveren/entreprenøren og leverancen for denne entreprise. Denne leverance er en del af 6620/25 Funder - Låsby, som udgør den midterste del af vejforbindelsen Herning - Aarhus. Leverancen er benævnt Levering af CE-mærket vejautoværn og omfatter levering af CE-mærkede vejautoværn i varmforzinket stål til motorvej og ramper. Der henvises i øvrigt til oversigtsplanen i tegningsbilaget. Vejautoværnene skal være CE-mærkede vejautoværn i styrkeklasse H1. Nærmere beskrevet under SAB - Vejautoværn og tilhørende udstyr. Vejautoværnet skal leveres til de anviste lokaliteter på oversigtsplanen. Materialekørsel er henvist til vejnet vist på kort med vejnet for materialetransport Silkeborg Kommune og Skanderborg Kommune. Vejautoværnet skal være af profiltypen B-profil eller cirkulære rørprofiler. Vejautoværnet skal være af samme profiltype på hele strækningen. Vejautoværnene skal leveres i henhold til SAB - Vejautoværn og tilhørende udstyr. Leverancen skal inkludere alle nødvendige montagemidler, bolte, skiver, møtrikker mm. Montage af vejautoværnene foretages i andre entrepriser. Der forventes indgået entrepriseaftale senest 5 uger efter licitationen. Der henvises til SB ad 2 stk. 2 for en beskrivelse af leverancens omfang. Leverancen skal leveres i delleverancer i perioden fra juni 2014 til ultimo 2016.

4 4 af 35 BUT Udbud 3.1 Udbudsform Arbejdet udbydes i offentligt udbud i henhold til udbudsdirektivet. 3.2 Kontraktform Tilbud skal afgives på dansk. Kontrakt- og arbejdssproget er dansk. Arbejdet er en leverance. 3.3 Udbudsmateriale Udbudsmaterialet omfatter: Nærværende BUT. Dokumenter nævnt i Særlige Betingelser (SB), ad 2, stk. 2, fra og med pkt. c. Tilbudsliste. 3.4 Bedømmelsens faser og 2-kuvert system Bygherren vil gennemføre dette udbud ved anvendelse af to-kuvert systemet. Tilbudsgiveren skal derfor aflevere tilbuddet i to dele som nærmere beskrevet i afsnit 6. Bedømmelsen sker i 3 faser: Tilbudskuverter mærket Del 2 - øvrige tilbudsdokumenter åbnes, og der sker en udvælgelse, hvor ukonditionsmæssige tilbud og tilbud, som ikke opfylder mindstekrav, jf. afsnit 3.5, forkastes. På baggrund af det øvrige indhold i samme kuvert sker der herefter en bedømmelse af de kvalitative underkriterier, som beskrevet i afsnit 3.6. Meddelelse om resultatet af denne evaluering udsendes til de bydende. Det skal understreges, at individuel dialog med de bydende om evalueringen ikke er tilladt, før kontrakten er tildelt. Kuverter mærket Del 1 - Pris åbnes, og der sker en bedømmelse af underkriteriet Pris. Meddelelse om tildeling af kontrakt udsendes til de bydende. 3.5 Udvælgelse Serviceattest Bygherren forbeholder sig ret til at kræve, at den tilbudsgiver, med hvem bygherren agter at indgå kontrakt, forinden kontraktindgåelse fremlægger serviceattest fra Erhvervsstyrelsen eller tilsvarende dokumentation, jf. artikel 45, stk. 3 i udbudsdirektivet. Serviceattesten skal i givet fald foreligge senest 3 uger efter anmodning og må højst være 6 måneder gammel.

5 5 af 35 BUT Kriterier for udvælgelse Kriterier for udvælgelse fremgår af udbudsbekendtgørelsen pkt. III Tildeling Generelt Kriterium for tildeling er det økonomisk mest fordelagtige tilbud Økonomisk mest fordelagtige tilbud Følgende underkriterier lægges til grund for tildeling: Underkriterium Vægtning A Samlet tilbudssum 40 % B Teknik samt montage-, drift-, og vedligeholdelsesvenlighed 40 % C Æstetik 20 % Tildelingsmodel Hvert underkriterium bedømmes ud fra en karakterskala, jf. nedenstående. Summen af de vægtede karakterer for de enkelte underkriterier udgør den samlede karakter. Den samlede karakter kan blive maksimalt 10. Bedømmelse af underkriterium A - Pris: Laveste tilbud tildeles karakteren 10. Et tilbud, der er kr. over laveste pris tildeles karakteren 0. De øvrige tilbudskarakterer findes ved retlinet interpolation og ekstrapolation. Tilbud, der ligger højere end kr kr. over laveste pris, tildeles negativ karakter. Bedømmelse af underkriterium B C: Ved bedømmelse af kvalitative underkriterier anvendes en 11-trins karakterskala fra 0 til 10. Bedømmelsen sker iht. følgende karakterskala: Karakter Beskrivelse 10 Gives for det fremragende tilbud som bedst muligt opfylder underkriteriet med ingen eller få uvæsentlige undtagelser Gives for tilbud med god opfyldelse af underkriteriet 6 5 Gives for tilbud med middel tilfredsstillende opfyldelse af underkriteriet 4 3 Gives for tilbud med mindre tilfredsstillende opfyldelse af underkriteriet 2

6 6 af 35 BUT Karakter Beskrivelse 1 0 Gives for tilbud, som kun netop er konditionsmæssigt (underkriteriet lige netop opfyldt) Mellemliggende karakterer finder anvendelse til at udtrykke nuancer i forhold til ovenstående definition af skalaen. Underkriterium B. Teknik samt Montage- og vedligeholdelsesvenlighed Ved bedømmelsen af dette kriterium til der blive lagt vægt på følgende kvaliteter af det tilbudte projekt: Mulighed for enkel og hurtig montage af vejautoværn i jord samt vejautoværn på betonplint. Mulighed for enkel og hurtig demontering og udskiftning af beskadigede elementer på vejautoværn i jord samt vejautoværn på betonplint. Levetid af kritiske samlingselementer på vejautoværn i jord samt vejautoværn på betonplint. Sikker samling af vejautoværn og broautoværn (S100 og Birsta 3P) Sikker samling af vejautoværn og eksisterende autoværn type SW Underkriterium C. Æstetik Ved bedømmelsen af dette kriterium vil der blive lagt vagt på følgende kvaliteter af det tilbudte projekt: Enkelthed samt ensartethed i anvendelsen af profiler for de enkelte dele af vejautoværnet. Transparens i forhold til trafikanternes udsyn, samt et harmonisk forløb ved passage af strækninger med vejautoværn. Design af samling mellem vejautoværn og broautoværn, som sikrer en harmonisk overgang mellem vej og bro. 3.7 Oplysninger om skatter, miljøbeskyttelse, arbejdsmiljø mv. Tilbudsgiver kan indhente de for opgaven relevante oplysninger om nationale forpligtelser vedrørende ovenstående via følgende links: Skatter og afgifter Miljøbeskyttelse Beskyttelse på arbejdspladsen og arbejdsforhold i øvrigt Spørgsmål til udbudsmaterialet Såfremt noget i udbudsgrundlaget giver anledning til afklarende spørgsmål, kan den bydende fremsende sådanne spørgsmål til bygherren senest 23. april Spørgsmål, der modtages efter ovennævnte tidspunkt, vil kun blive besvaret, såfremt det er muligt at besvare dem senest 6 kalenderdage inden tilbudsfristens udløb. Alle henvendelser skal ske skriftligt via til udbud@vd.dk med kopi til cac@vd.dk og eh3@vd.dk.

7 7 af 35 BUT Bygherren vil foranledige spørgsmål og tilhørende besvarelse offentliggjort på > Leverandørportalen > Aktuelle udbud senest 6 kalenderdage før tilbudsfristens udløb. Det vil ikke af besvarelsen fremgå, hvem der har stillet de pågældende spørgsmål. Bygherren forbeholder sig ret til at offentliggøre supplerende meddelelser i form af rettelsesblade, der erstatter eller supplerer dele af udbudsmaterialet, indtil 6 kalenderdage før tilbudsfristens udløb. Supplerende meddelelser offentliggøres på bygherrens eget initiativ eller som følge af afklarende spørgsmål rejst af de bydende. 5. Tilbud Udbudsnummeret skal indgå i begyndelsen af mailens emnebeskrivelse: Spørgsmål vedr. 5.1 Alternative tilbud 5.2 Forbehold Oplysning om alternative tilbud fremgår af udbudsbekendtgørelsen pkt. II.1.9. Opmærksomheden henledes på, at udbyder vil være forpligtet til at afvise tilbud, der indeholder forbehold overfor grundlæggende elementer i udbudsmaterialet, og at udbyder vil være berettiget til at afvise tilbud, der indeholder forbehold overfor ikke-grundlæggende elementer i udbudsmaterialet. Forbehold overfor ikke-grundlæggende elementer i udbudsmaterialet vil blive kapitaliseret, såfremt det er muligt, idet der benyttes en konservativ kapitalisering. Såfremt forbeholdene ikke kan kapitaliseres, vil tilbuddet blive afvist. Tilbudsgiverne opfordres derfor til at søge eventuelle uklarheder og usikkerheder i udbudsmaterialet afklaret ved at stille spørgsmål i tilbudsfasen, således at forbehold i videst muligt omfang undgås. 5.3 Aflevering og åbning af tilbuddet Tilbud afleveres i 2 lukkede kuverter/pakker mærket hhv , Levering af CEmærket vejautoværn. Funder - Låsby Del 1 - Pris og , Levering af CE-mærket vejautoværn. Funder - Låsby. Del 2 Øvrige tilbudsdokumenter. Mærkat til påklæbning er vedlagt tilbudslisten. Begge påføres afsendernavn, adresse, adresse og telefonnummer. Se i øvrigt afsnit 6. Hver tilbudsgiver kan, såfremt tilbudsgiveren ønsker det, afgive tilbud på mere end en løsning. Såfremt dette vælges, skal ethvert af tilbuddene opfylde kravene i udbudsmaterialet, herunder i nærværende BUT, og tilbuddene vil blive evalueret særskilt på lige vilkår med tilbuddene fra andre tilbudsgivere.

8 8 af 35 BUT Hvis der afleveres mere end et tilbud, skal tilbuddene afleveres i separate kuverter mærket "Tilbud Nr. 1", "Tilbud Nr. 2". Tilbud skal afleveres i 2 eksemplarer. Tilbud afleveres endvidere på elektronisk form (CD-rom, USB-stik eller andet), både som pdf med underskrift og som Excel. Alle bilag skal være mærket med tilbudsgiverens navn. Tilbud skal være modtaget hos Vejdirektoratet, receptionen Thomas Helsteds Vej Skanderborg senest på tidspunktet anført på Vejdirektoratet.dk > Leverandørportalen > Aktuelle udbud. Tilbud modtaget efter dette tidspunkt vil blive afvist. Tidspunktet for åbning af tilbudskuverter fastlægges efter gennemførelse af bedømmelsens 2 første faser. Tilbud åbnes i overværelse af de bydende, der måtte ønske at være til stede. Tilbudssummer og eventuelle forbehold vil blive oplæst ved åbning af tilbud. 6. Dokumenter der skal vedlægges tilbuddet Følgende dokumenter skal vedlægges tilbuddet. Såfremt enkelte oplysninger mangler, vil tilbuddet ikke nødvendigvis erklæres ukonditionsmæssigt, men det kan medføre en lavere vurdering af tilbuddet. Kuvert mærket Del 1 Pris (Underkriterium A): Udfyldt og underskrevet tilbudsliste. Kuvert mærket Del 2 Øvrige tilbudsdokumenter (Udvælgelse samt underkriterium B og C): Kontaktoplysninger: Firmanavn, adresse, kontaktperson og adresse. Bemyndigelsesdokumentation, hvis flere i forening afgiver tilbud. Bilag vedr. underkriterium B og C: Generel beskrivelse som nøje dokumenterer det tilbudte vejautoværns udformning, holdbarhed (herunder specificering af materialer og overfladebehandling), vedligeholdelsesvenlighed, montagevenlighed af vejautoværnet i jord samt vejautoværn på betonplint. Endvidere skal vedlægges dokumentation for CE-

9 9 af 35 BUT mærkningens opfyldelse af de stillede krav til styrke og stivhed, samt øvrige egenskaber. Illustrerende fotos og tegningsmateriale for vejautoværnet bestående af snit og opstalter, samt principløsninger for samlingsdetaljer, inklusiv samling med broautoværn S100 og Birsta 3P samt vejautoværn SW. Beskrivelse af princip for montage samt demontage for udskiftning af elementer på vejautoværnet i jord samt vejautoværn på betonplint. Illustrerende fotos og tegningsmateriale for paddehegn bestående af snit og opstalter, samt principløsninger for samlingsdetaljer. Beskrivelse af princip for montage samt demontage for udskiftning af elementer på paddehegnet. Bilag vedr. udvælgelse: Oplysninger om tilbudsgivers omsætning for de seneste tre regnskabsår. Referenceliste med tilsvarende autoværnsleverancer i stål indenfor de seneste 5 år. Referencelisten bør indeholde oplysninger om projektnavn, kontraktform, ordregiver, entreprisesum, udførelsestidspunkt samt kort beskrivelse af projektet. Referenceliste med tilsvarende paddehegnsleverancer i stål indenfor de seneste 5 år. Referencelisten bør indeholde oplysninger om projektnavn, kontraktform, ordregiver, entreprisesum, udførelsestidspunkt samt kort beskrivelse af projektet.

10 10 af 35 SB SÆRLIGE BETINGELSER (SB) A. Aftalegrundlaget Ad 1 Ad 1, stk. 1 Ad 1, stk. 2 Almindelige bestemmelser Denne SB indeholder supplerende, særlige betingelser til AB 92 for leverancen. De enkelte - og stk.-numre refererer til AB 92. I udbudsmaterialet er den bydende benævnt "leverandøren" denne betegnelse skal læses som identisk med benævnelsen "entreprenøren" i AB 92. I udbudsmaterialet er leverandørens ydelser benævnt "leverancen" denne betegnelse skal læses som identisk med benævnelserne "entreprisen" og "arbejdet" i AB 92. Bygherren og leverandøren skal oplyse om, hvem der er bemyndiget til at indgå aftaler på parternes vegne. Ad 1, stk. 3 Bestemmelserne i Særlige Betingelser og udbudsmaterialet er gældende forud for AB 92. Ad 1, stk. 5 Ved helligdage forstås danske helligdage samt 1. maj, 5. juni, 24. december og 31. december. Ad 2 Ad 2, stk. 1 Bygherrens udbud Arbejdet udføres til fast pris og tid med en fastprisperiode på 12 måneder fra tilbudsdagen. Cirkulære om pris og tid på bygge- og anlægsarbejder m.v. er gældende for denne leverance med de ad 22 stk. 6 anførte præciseringer. Ad 2, stk. 2 Leverancen omfatter de i udbudsmaterialet beskrevne arbejder. Leverancen omfatter i hovedtræk: Levering af vejautoværn, paddehegn og kantpælebeslag på ca. 30 km motorvej Der henvises i øvrigt til oversigtsplan i tegningsbilaget. Leverancen indeholder følgende hovedmængder: ca m stålautoværn i jord eksklusiv overlap ca m stålautoværn på betonplint eksklusiv overlap ca. 8 stk. energiabsorberende autoværnsender ca. 190 stk. overgangsstrækninger ca. 150 stk. samlinger med broautoværn ca m paddehegn ca. 980 stk kantpælebeslag For leverancen gælder nedennævnte i prioriteret rækkefølge: A. Entrepriseaftalen

11 11 af 35 SB B. Leverandørens tilbud. C. Rettelsesblade / Supplerende meddelelser. D. Tilbuds- og afregningsgrundlag (TAG) af marts E. Særlige betingelser (SB) af marts F. Særlige arbejdsbeskrivelser (SAB) af marts G. Tegningsbilag, Entreprise Levering af CE-mærket vejautoværn. Funder - Låsby, marts o Projekt til anlæg Oversigtsplan o Projekt til anlæg Kantpælebeslag H. Kort med vejnet til materialetransport i Silkeborg kommune. Kort med vejnet til materialetransport i Skanderborg kommune I. "Almindelige arbejdsbeskrivelser (AAB): AAB - Vejudstyr, Fælles for vejudstyr, maj 2011 AAB - Vejautoværn og tilhørende udstyr, september 2011 J. AB 92 K. Standarder (DS og DS/EN) som findes på europæiske tekniske godkendelser (ETA), fælles tekniske specifikationer, forskrifter, vejledninger, anvisninger og betingelser, alt i det omfang, der i AAB, SB og SAB er henvist til disse og med senest anførte ændringer, rettelser og fortolkninger. For alle standarder/anvisninger gælder seneste udgave. Skæringsdato er 5 arbejdsdage før fristen for aflevering af tilbud. L. Håndbøger, vejregler, vejregelforslag, instrukser, bestemmelser og lign.: Vejregler, Udstyr, Autoværn, Opsætning af vejautoværn og påkørselsdæmpere i åbent land, Juli 2006, rev. nov Vejregler, Vejautoværn og tilhørende udstyr, Juni 2013, Høringsudgave Det under punktnumrene C - G nævnte materiale kan hentes på Vejdirektoratet.dk > Leverandørportalen > Aktuelle udbud. Almindelige arbejdsbeskrivelser (AAB), Vejregler og vejregelforslag samt monteringsvejledninger kan hentes på Link til forkortelseslister findes under nyttige genveje på forsiden af Leverandørportalen. Ad 2, stk. 3 Arbejdet kan påregnes overdraget senest 5 uger efter afgivelse af tilbud og kan igangsattes umiddelbart derefter. Følgende tidsfrister skal overholdes:

12 12 af 35 SB Deltidsfrister Deltidsfrist for delleverancerne fastsættes løbende af bygherren i aftaleperioden. Deltidsfrist for den enkelte delleverance fastsættes i forhold til datoen for bygherrens rekvirering af delleverancen, og bekræftes ved skriftlig aftale mellem parterne. Leverandøren skal påregne, at fristen generelt vil ligge 6 uger efter rekvirering, og skal for enhver delleverance kunne imødekomme dette. Første delleverance skal dog kunne leveres til entreprise Jord- og belægning Øst,10 arbejdsdage efter kontraktindgåelse og skal indeholde: Vejautoværn i jord o 1550 m. H1, W5, A o 6150 m. H1, W4, A Vejautoværn på betonplint o 32 m. H1, W4, A o 4 stk. tilslutning til vejautoværn i jord Overgangstrækninger o 12 stk. H1, W4, A -> H2, W3, B o 12 stk. H1, W5, A -> H2, W3, B Eftergivelige autoværnsender o 2 stk. styrkeklasse P4 Tilslutninger til eksisterende broautoværn o 8 stk. til Birsta 3P o 8 stk. til S100 Vejautoværn til tilbageføringer o 4 stk. H1, W5, A Vejautoværn til nedføringer o 6 stk. H1, W5, A Paddehegn: 1310 m. Kantpælebeslag: 125 stk. Fristen for øvrige leverancer kan alene være tidligere end 6 uger efter rekvirering såfremt leverandøren accepterer en tidligere frist. Leverancen kan alene afleveres tidligere end 6 uger efter rekvirering såfremt tilsynet acceptere en tidligere leverance. Deltidsfristen anses for opfyldt når leverancen på den aftalte dato er afsluttet på det anviste depot og leverandøren har leveret den krævede KS dokumentation. 2. Færdiggørelsesfrist Leverancen i sin helhed skal være fuldført senest 1 måneder efter sidste deltidsfrist (delleverance). På denne dato skal leverandøren have leveret alt materiale hørende til de enkelte delleverancer samt den samlede leverance, herunder kvalitetssikringsdokumentation og øvrig dokumentation. Færdiggørelsen forventes ultimo Ad 2, stk. 6 Ved afgivelse af tilbud skal tilbudslisten udfyldes i sin helhed.

13 13 af 35 SB Ad 3 Ad 3, stk. 1 Ad 3, stk. 3 Ad 3, stk. 4 Ad 3, stk. 5 Ad 5 Ad 5, stk. 1 Entreprenørens tilbud Hvor flere i forening står for leverancen, skal leverandøren oplyse, hvem der er bemyndiget til at indgå aftaler, fakturere og modtage betaling på leverandørens vegne, idet kun én og samme kan fakturere og modtage betaling. Eventuelle regnefejl i tilbudslisten korrigeres ved rettelse i tilbudslistens enhedspriser på en måde, som kan godkendes af bygherren, og således at tilbudssummen fastholdes uændret. Den bydende skal have gjort sig bekendt med forholdene på stedet, herunder adgangsforhold. Vedståelsesfristen er 40 arbejdsdage. Overdragelse af rettigheder og forpligtelser m.v. Alle involverede skal iagttage ubetinget tavshed med hensyn til oplysninger vedrørende bygherrens eller andres forhold, som de får kendskab til i forbindelse med opfyldelsen af denne kontrakt. Leverandøren må benytte bygherren som reference, men må ikke uden bygherrens forudgående, skriftlige tilladelse udsende offentlig meddelelse om kontrakten eller offentliggøre noget om kontraktens indhold. Enhver publikation, udstilling eller oplysning til offentligheden vedrørende projektet f.eks. gennem presse, fagpresse, radio eller TV skal ske gennem bygherren eller efter forudgående skriftlig aftale med bygherren. Ad 5, stk. 2 Der vil kun kunne noteres én transport på leverandørens tilgodehavende, og det skal ske til anerkendt pengeinstitut. Transportdokumentet skal udformes, som angivet i Standardformular for transportdokument. Standardformularen kan findes på Vejdirektoratet.dk > Leverandørportalen > Retningslinjer og paradigmer > Indkøb, Udbud og kontrahering > Kontrahering. Ad 5, stk. 4 Hvor leverandøren anvender underleverandører, skal leverandøren i god tid inden igangsætning af de pågældende underleverandører meddele bygherren navn på de pågældende leverandører. Bygherren forbeholder sig ret til ikke at acceptere underleverandører efter de udelukkelsesgrunde, som fremgår af EU s Udbudsdirektiv.

14 14 af 35 SB B. Sikkerhedsstillelse og forsikring Ad 6 Ad 6, stk. 1 Entreprenørens sikkerhedsstillelse Sikkerhedsstillelsen skal udformes som angivet i Standardformular for sikkerhedsstillelse. Standardformularen kan findes på Vejdirektoratet.dk > Leverandørportalen > Retningslinjer og paradigmer > Indkøb, Udbud og kontrahering > Kontrahering. Intet arbejde må påbegyndes, før sikkerhedsstillelsen er stillet og godkendt af bygherren. Ad 6, stk. 2 Sikkerhedsstillelsens sum udregnes på baggrund af kontraktsummen. Efter aflevering skal sikkerheden svare til 10% af entreprisesummen, inkl. tillægs- og fradragsarbejder. Ad 6, stk. 6 Ad 8 Ad 8, stk. 2 Ad 8, stk. 3 Sikkerhedsstillelsen nedskrives ikke ved delaflevering. Forsikring Bygherren er selvforsikret. Den i AB 92 8 stk. 1 nævnte dækning af leverandøren og eventuelle underleverandører er omfattet af selvforsikringen. Inden arbejdet påbegyndes, skal leverandøren dokumentere, at ansvarsforsikringen er tegnet og præmien betalt. Leverandøren skal straks underrette bygherren, såfremt præmien for ansvarsforsikringen ikke betales, eller forsikringsselskabet opsiger forsikringen. C. Entreprisens udførelse Ad 9 Ad 9, stk. 1 Arbejdsplan og afsætning Arbejdsplanen skal udarbejdes i overensstemmelse med stavdiagrammetoden Umiddelbart efter at leverandøren har modtaget bestilling på en delleverance, skal leverandøren udarbejde en arbejdsplan for delleverancen. Det skal af arbejdsplanen fremgå, hvornår produktionen er planlagt, således at Bygherren har mulighed for at planlægge evt. tilsyn med produktionen. Ad 9, stk. 2 Ad 10 Ad 10, stk. 1 9 stk. 2 udgår. Entreprenørens ydelse Leverandøren skal udarbejde alle nødvendige arbejdstegninger samt tegninger, beregninger og dokumentation for, at vejautoværnet lever op til kravene jf. SAB. En kopi af de gældende tegninger, tabeller og beskrivelser m.v. skal altid forefindes på leverandørens kontor.

15 15 af 35 SB Foreslår leverandøren anvendelse af utraditionelle arbejdsmetoder eller materialer, påhviler det ham uden udgift for bygherren og over for denne at dokumentere sådanne arbejdsmetoders eller materialers egnethed. Ad 10, stk. 2 Ad 10 stk. 3 Bygherren leverer til hver delleverance et depot med kørefast underlag, til modtagelse af leverandørens leverancer. Delleverancer leveres på anviste arbejdspladser i henhold til vedlagte oversigtstegning tegningsnummer Leverancen gennemføres ved leverandørens foranstaltninger. Der er forudsat en min. og maks. mængde pr. delleverance på hhv. 2 km vejautoværn og 8 km vejautoværn. Leverandøren skal påregne, at leverancer består af: Levering af vejautoværn og tilhørende udstyr Levering af paddehegn Levering af kantpælebeslag Under transport og i oplagringsperioder under leverandørens ansvar skal leverancer beskyttes således, at der ikke opstår skader. Leverandøren er ansvarlig for leverancen indtil leverancen er aflæsset på det anviste sted og leverancen er overdraget til Bygherrens tilsyn, der skal have kvitteret for modtagelse af leverancen. Ad 11 Ad 11, stk. 1 Projektgennemgang, dokumentation og prøver Bygherren vil straks efter overdragelse af kontrakten foranstalte gennemførelse af en projektgennemgang. I projektgennemgangen deltager bygherre og dennes rådgiver(e), samt leverandøren. Projektgennemgangen skal resultere i et afklaret grundlag for leverandørens detailprojektering, således at dette arbejde herefter kan foregå på dette grundlag. Det påhviler leverandøren løbende at fremskaffe dokumentation for kvaliteten af materialer og arbejdsydelser i forbindelse med leverancens gennemførelse, herunder den krævede CE-mærkning. Art og omfang er nærmere angivet i udbudsmaterialet. Fastlæggelse af procedurer m.v. for aflevering af dokumentationen i forbindelse med kontrollen skal ske i samarbejde med tilsynet, såfremt det ikke på anden måde er fastsat i kontraktmaterialet. Leverandøren skal uden vederlag afgive materialeprøver for tilsynets stikprøvekontrol. Art og omfang er nærmere angivet i AAB og SAB. Ad 11, stk. 2 Ad 11, stk. 3 Manglende dokumentation, herunder dokumentation af kvalitetskontrol, under anlægsforløbet vil blive betragtet som manglende kontraktmæssig ydelse og vil medføre at bygherren foretager tilbagehold i udbetaling af entreprisesummen. Bygherren skal indvarsles til at overvære al prøveudtagning og materialeprøvning på leverandørens arbejdsplads, laboratorium eller andet sted.

16 16 af 35 SB Ad 12 Ad 12, stk. 3 Ad 13 Ad 13, stk. 2 Arbejdets forringelse m.v. Vedligeholdelse Leverandørens vedligeholdelsesforpligtigelse ophører når en delleverance er leveret til det anviste depot og tilsynet har accepteret materialet, herunder hvordan det er understøttet og afdækket. Forhold til myndigheder Såfremt en leverance er leveret på arbejdspladsen med overlæs (bagatelgrænse på 0,1 t), betales overskridelsen ikke. Tilsynet er berettiget til at nægte køretøjer med overlæs adgang til arbejdspladsen. Til brug for tilsynets kontrol af, hvorvidt der ved en leverance er tale om kørsel med overlæs, påhviler det leverandøren at sørge for, at alle vejesedler også påføres oplysninger om såvel køretøjets indregistreringsnummer som den for det pågældende køretøj gældende maksimale nyttelast og maksimale totalvægt. Eventuelle reduktioner i betalingen som følge af overlæs foretages senest ved slutafregningen, idet tilbudslistens enhedspriser, omregnet til pris pr. ton for den pågældende leverance, anvendes som reduktionsgrundlag. Ad 14 Ad 14, stk. 2 Ad 14, stk. 3 Ændringer i arbejdet Ingen mer- eller mindreydelse må effektueres uden bygherrens skriftlige accept. Foreligger en sådan aftale ikke, kan bygherren afvise at betale eventuelle ekstraarbejder henholdsvis acceptere eventuelle mindrearbejder. Tilbudslisten er opdelt i hovedpost, post og underpost. Underposter vedrører konkrete arbejder (som defineret i TAG), og de angives som sumposter eller poster med mængder og enhedspriser. Konkrete arbejder Ved mængdeændringer anvendes den såkaldte post for post metode, som er beskrevet nedenfor. For hver underpost gælder en variationsgrænse på +/- 15 % af hele kontraktsummen, dog maksimalt +/- 100 % af underposten. Variationsgrænsen er gældende for hver enkelt underpost, og der sker således ingen sammenlægning af ændringer, uanset om der er tale om merarbejder eller mindrearbejder. Indenfor variationsgrænsen er leverandøren forpligtet til at levere det pågældende arbejde til den tilbudte enhedspris. Hvis variationsgrænsen for underposten overskrides, er leverandøren som udgangspunkt bundet af den tilbudte enhedspris, medmindre enten bygherren eller leverandøren påviser, at forudsætningerne for anvendelsen af de pågældende priser ikke er til stede.

17 17 af 35 SB Såfremt leverandøren påviser, at forudsætningerne for anvendelse af de pågældende priser ikke er til stede, skal leverandøren senest 25 arbejdsdage efter arbejdets udførelse dokumentere dette samt skriftligt fremkomme med tilbud på ændrede enhedspriser for den del af afvigelsen, som overstiger variationsgrænsen. Bygherren skal inden 10 arbejdsdage tage stilling til tilbuddet. Såfremt bygherren påviser, at forudsætningerne for anvendelse af de pågældende priser ikke er til stede, skal leverandøren inden 10 arbejdsdage efter bygherrens anmodning skriftligt fremkomme med tilbud på ændrede enhedspriser for den del af afvigelsen, som overstiger variationsgrænsen. Bygherren skal inden 10 arbejdsdage tage stilling til tilbuddet. Ad 14, stk. 4 For mindre arbejder, for hvilke der ikke er aftalt enhedspriser, gælder følgende. Bygherren kan ud over de i 14, stk. 3 nævnte reguleringer forlange ændringsarbejder i tilslutning til leverancen udført som regningsarbejde efter nedenstående retningslinjer. Leverandøren skal dokumentere udgifter over for bygherren med regnskab og bilag. Før ændringer i arbejdet iværksættes som regningsarbejder, skal leverandøren, såfremt bygherren finder det nødvendigt, udarbejde et overslag. Under udførelsen af regningsarbejder skal leverandøren udfærdige og aflevere dagrapporter med angivelse af forbrug af materiel, materialer og mandskab. A. Arbejdsløn Hvis der ikke er anført timesatser i TBL, eller de anførte timesatser ikke er relevante for den aktuelle kategori af medarbejdere, afregnes medgåede timer efter en timesats, der beregnes som summen af følgende bidrag: Samlede arbejdsomkostninger for bygge og anlæg, jf. Danmarks Statistik. *) Timesatsen, der fastlægges på årsbasis, henføres til 30. juni i det pågældende år. Regulering til det aktuelle tidspunkt i henhold til Lønindeks for bygge og anlæg, jf. Danmarks Statistik. **) Et honorar på 22 % *) Se > Statikstikbanken > Arbejde, løn og indkomst > Løn og arbejdsomkostninger > Samlede arbejdsomkostninger for den private sektor efter branche > Bygge og anlæg/fortjeneste pr. præsteret time/lønmodtagere uden ledelsesansvar/i alt **) Se > Statistikbanken > Løn > Lønindeks for den private sektor efter branche > Bygge og anlæg/sæsonkorrigeret Underleverandører, der udfører arbejder som en del af leverancen, er ved udførelsen af regningsarbejder omfattet af bestemmelserne i nærværende pkt. A. B. Materialer Leverandøren kan medregne beløb, som han har betalt for materialer, der indgår blivende i bygværker, eller som i øvrigt er nødvendige for arbejdets udførelse, herunder forbrugsgods i det omfang, det forbruges ved arbejdet. Genindvundne materialer modregnes leverandørens tilgodehavender. Materialer, forbrugsgods etc. forudsættes indkøbt bedst muligt af leverandøren i fornødent samråd med bygherren og debiteres arbejdet med fakturapriser. Eventuelle rabatter på prislistepriser tilfalder bygherren, medens kontantrabatter, årsbonus og cementbonus tilfalder leverandøren.

18 18 af 35 SB Leverandøren udgifter til kørsel, fragt, bugsering og andre transporter til og fra arbejdsstedet skal inkluderes. Til de således beregnede udgifter til materialer, forbrugsgods, transport m.v. lægges 5 %. C. Materiel Leje af leverandørens materiel, der har en indkøbsværdi pr. enhed, som er mindre end ,00 kr., skal være indeholdt i leverandørens enhedspriser og timesatser. Leje af øvrigt materiel skal aftales mellem tilsynet og leverandøren forud for anvendelsen. Til sådan lejebetaling lægges intet honorar. D. Underentreprenører Til de rene regningsbeløb lægges 5 %. I tilfælde af, at arbejdet udføres af et konsortium, bortfalder salærdelen for sådanne regningsbeløb, hvor den enkelte deltager i konsortiet udfører ekstraarbejder som underleverandør for dette. Ad 14, stk. 5 Såfremt der er aftalt enhedspriser, anvendes post for post metoden, jf. ad 14, stk. 3, forudsat at mindrearbejderne ikke har karakter af afbestilling eller projektændringer. Såfremt mindrearbejderne har karakter af afbestilling eller projektændringer, og den samlede entreprisesum ved slutopgørelsen er formindsket med mere end 15 % af kontraktsummen, skal leverandøren for mindrearbejder ud over 15 % af kontraktsummen godskrive bygherren de udgifter, som spares eller burde have været sparet. Mindrearbejder op til 15 % af kontraktsummen reguleres efter ad 14, stk. 3. Ad 17 Ad 17, stk. 1 Ad 17 stk. 2 Ad 17, stk. 4 Ad 18 Ad 18, stk. 1 Bygherrens tilsyn Bygherrens tilsyn varetages af Vejdirektoratet. Bygherrens tilsyn skal gives mulighed for under besøg at overvære fabrikationen. Tilsynets gennemgang af leverandørens tegninger, beregninger, leverancer, miljøforanstaltninger og udførte arbejder fritager ikke leverandøren for nogen del af ansvaret for eventuelle fejl og mangler. Entreprenørens arbejdsledelse Arbejdsledelse og arbejdsklausuler I forbindelse med arbejdets overdragelse til leverandøren meddeler denne bygherren, hvem der på leverandørens vegne leder og tilser arbejdet. Medarbejderne skal være kvalificerede til de i art og omfang hermed forbundne opgaver. Krav til kvalifikationer fremgår af respektive arbejdsbeskrivelser. Udskiftning af nøglepersoner må ikke ske uden bygherrens samtykke.

19 19 af 35 SB Såfremt bygherren berettiget finder, at en funktion er utilstrækkeligt bemandet, skal den pågældende funktion suppleres med fornødent kvalificeret personale. Leverandøren er i overensstemmelse med ILO-konvention nr. 94 om arbejdsklausuler i offentlige kontrakter forpligtet til at sikre, at lønarbejdere og eventuelle underleverandørers lønarbejdere tilsikres løn (herunder særlige ydelser), arbejdstid og andre arbejdsvilkår, som ikke er mindre gunstige end dem, der er i henhold til gældende kollektiv overenskomst, voldgiftskendelse, nationale love eller administrative forskrifter gælder for arbejde af samme art indenfor vedkommende fag eller industri på den egn, hvor arbejdet udføres. Dette kan anses for overholdt, hvis arbejdet er omfattet af en kollektiv dansk overenskomst og denne overenskomst overholdes. Der skal henvises til kollektive overenskomster indgået af de mest repræsentative arbejdsmarkedsparter i Danmark, og som gælder på hele det danske område. Det skal af disse overenskomster med den fornødne klarhed fremgå hvilken løn, der efter overenskomsten skal betales. Leverandøren forpligter sig til at sikre medarbejdere, herunder også underleverandørers medarbejdere, der er beskæftiget i Danmark med opgavens udførelse, løn- og ansættelsesvilkår som nævnt ovenfor, og er forpligtet til at orientere medarbejderne om de gældende arbejdsvilkår. Overholder leverandøren ikke de ovennævnte krav, og medfører dette et berettiget krav på yderligere løn fra de ansatte, kan bygherren foretage tilbageholdelse i betalingerne til leverandøren med henblik på at sikre de ansattes vilkår. Det påhviler leverandøren at sikre, at nærværende leverancer gennemføres i overensstemmelse med internationale konventioner, som Danmark har tilsluttet sig, herunder FN s konvention om barnets rettigheder, børnekonventionen. Leverandøren er i tilfælde af, at han beskæftiger udenlandsk arbejdskraft, forpligtet til at lade sig tilmelde RUT (Register for Udenlandske Tjenesteydere). Leverandøren skal løbende redegøre for, hvorvidt han har modtaget dokumentation fra udenlandske underleverandører, som er engageret af leverandøren, for at disse har foretaget anmeldelse til Registeret for Udenlandske Tjenesteydere (RUT) i overensstemmelse med bekendtgørelsen herom. Ad 19 Ad 19, stk. 1 Byggemøder Byggemødereferatet betragtes som godkendt, såfremt indsigelse ikke er gjort på det efterfølgende byggemøde. Afhængigt af udsendelsestidspunktet for byggemødereferatet samt byggemødehyppigheden kan der dog træffes anden aftale om indsigelsesfrist. Der afholdes møder imellem leverandøren og bygherren efter behov. Der vil primært blive afholdt møder i starten af aftaleperioden i forbindelse med: projektgennemgang vurdering af leverandørens detailprojekt

20 20 af 35 SB D. Bygherrens betalingsforpligtelse Ad 22 Ad 22, stk. 1 Betaling Der skal udarbejdes à conto begæringer månedsvis, og de skal opgøres så de følger kalendermåned. À conto begæringer skal udformes ved hjælp af bygherrens web-baserede entrepriseafregningssystem JobManager. Systemet administreres af tilsynet. Leverandøren skal uden udgift for bygherren anvende JobManager, som indebærer, at leverandøren skal inddatere alle klarmeldinger af udførte mængder med den tilhørende dokumentation. Bygherren afholder kursusafgift til leverandørens deltagelse i et ½-dagskursus i anvendelse af Jobmanager. Ingen udbetaling kan finde sted, uden at der for det omhandlede arbejde eller delarbejde foreligger en godkendt klarmelding. Dette gælder både for kontraktarbejder og for ekstraarbejder. Klarmeldinger skal inddateres i takt med arbejdets udførelse. Såfremt dette overholdes, kan det retningsgivende oplyses, at à conto begæringer kan forventes godkendt af tilsynet senest 3 arbejdsdage efter, at den sidste klarmelding i en à conto periode er inddateret. Bygherren afregner leverancen som selvfakturerende. Betaling vil ske automatisk efter godkendelsesprocedure i JobManager på et af leverandøren opgivet kontonummer, og der vil blive fremsendt et afregningsbilag til en af leverandøren opgivet mailadresse. Den i AB stk. 1 omtalte 15 dages frist regnes fra den dag, den aktuelle lukkede à conto begæring er accepteret af leverandørens debitorbogholder i entrepriseafregningssystemet. Ad 22, stk. 5 Ad 22, stk. 6 Ekstraarbejde skal endeligt afregnes umiddelbart efter dettes færdiggørelse. Den faste pris reguleres i tilfælde af statslige indgreb, som er gennemført efter tilbuddets afgivelse, og som har ført til ikke uvæsentlige mer- eller mindreudgifter ved arbejdets udførelse, og som ikke er dækket af anden regulering. Reguleringen sker i henhold til meddelelser fra en statslig styrelse. Bestemmelsen omfatter ikke ændringer, der skyldes valutakurser eller lovmæssige løsninger af arbejdsmarkedets overenskomstforhold. I fastprisperioden gælder For den del af leverancen, der udføres inden for fastprisperioden på 12 måneder, ydes der leverandøren godtgørelse for ekstraordinære prisstigninger på et materiale, som det i færdig form eller på sædvanlig måde indgår i arbejdet, eller på brændstof, der direkte benyttes til arbejdet.

21 21 af 35 SB Prisstigningen skal være indtrådt efter tilbudsdagen, og inden aftalt prisregulering er trådt i kraft. Priser og prisstigninger, der indgår som grundlag for godtgørelse, skal være generelt forekommende. De skal fremgå af officielt prismateriale eller i mangel heraf kunne dokumenteres på anden måde. Godtgørelsen omfatter den prisstigning, der overstiger 10 % af prisen på det pågældende materiale på tilbudsdagen. Til denne procentsats lægges 0,50 for hver hele måned, der er forløbet mellem tilbudsdagen og indkøbstidspunktet. Prisstigning, der indtræder efter det tidspunkt, hvor materialet eller brændstoffet efter aftale eller sædvane skal indkøbes, kan ikke medregnes. Det er en betingelse for at kunne opnå godtgørelse, at summen af de beregnede godtgørelsesbeløb udgør mindst 0,50 % af entreprisesummen. Er leverandør i henhold til sin aftale med en underleverandør forpligtet til at yde godtgørelse til denne efter foranstående regler, kan tilsvarende godtgørelse ydes leverandøren af bygherren, uanset reglen i forrige stykke om godtgørelsesbeløbets størrelse i forhold til entreprisesummen. Efter fastprisperioden gælder For den del af leverancen, der rekvireres efter fastprisperiodens udløb, foretages prisregulering for prisændringer, der er indtrådt efter afgivelsen af tilbud, efter nedennævnte metode. Prisreguleringen foretages på grundlag af Danmarks Statistiks omkostningsindeks for anlæg. Indekset beregnes pr. den 15. i kvartalets sidste måned (eksempelvis 15. marts), og det pågældende indeks er gældende for denne måned (marts). For 1. og 2. måned i et kvartal (f.eks. januar og februar) interpoleres retlinet med afrunding til to decimaler. Til regulering af leverancens hovedposter m.v. anvendes følgende indeks: Hovedpost 7: Jernkonstruktioner Hovedpost 9: Jernkonstruktioner Reguleringsbeløbet beregnes som regningsbeløbet (eksklusive moms) multipliceret med (I 2 - I 1 ) : I 1, idet I 1 angiver indeks på tilbudsdagen, og I 2 angiver indeks midt i den aktuelle måned. Reguleringsbeløbet er i øvrigt underkastet indskrænkninger som følge af lovgivningen. Der vil månedsvis kunne ydes/fradrages à conto prisregulering svarende til det senest beregnede kvartalsindeks. Når prisreguleringen iværksættes, er leverandøren forpligtet til at fremsende à conto begæringer én gang om måneden og at fakturere samtlige kontraktmæssigt udførte arbejder. Leverandøren er endvidere forpligtet til at foretage opgørelse over samtlige kontraktmæssigt udførte arbejder på tidspunktet for udløbet af fastprisperioden. På grundlag af denne opgørelse udregnes prisreguleringen for den første måned efter udløb af fastprisperioden. Ad 22, stk. 7 Endelig og fuldstændig opgørelse udformes efter tilsynets anvisning.

22 22 af 35 SB Ad 22, stk. 10 Slutopgørelse Betaling vil ske efter de samme retningslinjer som beskrevet for à conto betalinger, se ad 22 stk. 1. Ad 22, stk. 11 Såfremt bygherren måtte få et tilgodehavende, forrentes dette efter tilsvarende regler. E. Tidsfristforlængelse og forsinkelse Ad 24 Ad 24, stk. 1 Entreprenørens ret til tidsfristforlængelser Forholdene påberåbt i henhold til 24, stk. 1 berettiger kun til tidsfristforlængelse i det omfang, de i tidsmæssig henseende har forsinkende indflydelse på kritiske aktiviteter i arbejdsplanen og dermed forsinker arbejdet. Dersom arbejdets omfang øges ud over det omfang, som fremgår af aftalegrundlaget, og dette vil medføre forsinkelser, skal forsinkelsen primært imødegås ved indsættelse af supplerende mandskabs- og materielressourcer, som betales i henhold til gældende regler. Såfremt dette ikke er muligt, gives tidsfristforlængelse. Såfremt bygherren har standset arbejdet på grund af forhold, for hvilke leverandøren er ansvarlig, eller som følge af, at leverandørens foranstaltninger til sikring af arbejdets kvalitetsmæssige gennemførelse ikke er tilstrækkelige, tilkommer der ikke leverandøren tidsfristforlængelse. Ad 24, stk. 3 Leverandøren skal snarest muligt, efter at krav om tidsfristforlængelse er varslet, over for bygherren skriftligt meddele udstrækningen af de tidsmæssige konsekvenser. Ad 25 Ad 25, stk. 2 Entreprenørens hæftelse ved forsinkelse Leverandøren skal betale en bod for overskridelse af gældende tidsfrister. Boden tilbageholdes i betalingen (fratrukket inden momsberegningen) eller kræves udbetalt fra sikkerhedsstillelsen. Bodsstørrelserne er pr. påbegyndt uge, som følger: 1. For deltidsfrister: kr For færdiggørelsesfristen kr F. Arbejdets aflevering Ad 28 Ad 28, stk. 1 Afleveringsforretningen En delleverance anses som gennemført: når den er gennemført i sin helhed og er uden mangler, og bygherren har kvitteret for modtagelsen af delleverancen. når alt tilhørende materiale inklusivt KS-dokumentation og vedligeholdelsesmanualer er afleveret til bygherrens tilsyn, og godkendt af bygherrens tilsyn. Der skal påregnes 10 arbejdsdage til bygherrens tilsyns godkendelse efter at alt materiale er leveret.

23 23 af 35 SB Leverancen anses for afleveret når alle delleverancer er afleverede. For de arealer og private fællesveje, som har været berørt af leverandørens arbejder i forbindelse med leverancens gennemførelse, og som ikke er stillet til rådighed af bygherren, skal leverandøren, og forinden aflevering finder sted, fremskaffe en underskrevet tilfredshedserklæring fra berørte lodsejere. I erklæringen bekræftes, at lodsejerne ikke har noget krav på leverandøren eller bygherren i anledning af leverandøren. Ad 28, stk. 2 En mangel anses for væsentlig, såfremt den hindrer ibrugtagning af arbejdet. Et stort antal mangler kan tilsammen statuere væsentlighed. G. Mangler ved arbejdet Ad 36 Ad 36, stk. 1 Ad 36, stk. 3 Mangelsansvarets ophør For leverancen gælder 5 års mangelsansvar, regnet fra afleveringsdatoen for den samlede leverance. Bestemmelsen er ikke gældende for leverancen. I. Særligt om ophævelse Ad 42 Konkurs, betalingsstandsning, tvangsakkord m.v. Ad 42, stk. 3 Hvis leverandøren er kommet under rekonstruktionsbehandling og ikke inden 5 arbejdsdage, og med rekonstruktørens samtykke, tilkendegiver at ville videreføre entrepriseaftalen, kan bygherren hæve aftalen. Hvis leverandørens økonomiske forhold i øvrigt viser sig at være således, at han må antages at være ude af stand til at opfylde entrepriseaftalen, kan bygherren hæve aftalen. Hæveretten er betinget af, at leverandørens ikke har stillet eller på bygherrens opfordring ikke straks, og med rekonstruktørens samtykke, stiller betryggende sikkerhed for aftalens opfyldelse. J. Tvister Ad 47 Ad 47, stk. 1 Voldgift Uoverensstemmelser Uoverensstemmelser med tredjemand Uoverensstemmelser skal altid søges løst, hvor de opstår. Adcitation ved tredjemands erstatningskrav Ved tredjemands sagsanlæg ved domstolene mod bygherren med krav om erstatning

24 24 af 35 SB for skade påført i forbindelse med arbejdets udførelse, accepterer leverandørens, at bygherren kan adcitere leverandørens under retssagen. Leverandørens accepterer endvidere at bygherren kan anlægge regressag ved domstolene mod leverandørens, såfremt bygherren har udbetalt erstatning til tredjemand for skade påført i forbindelse med arbejdets udførelse.

25 SÆRLIGE ARBEJDSBESKRIVELSER (SAB) SAB Vejautoværn og tilhørende udstyr 1. Alment SIDE 25 af 35 SAB Vejautoværn og tilhørende udstyr Supplerende bestemmelser til AAB Vejautoværn og tilhørende udstyr og AAB Fælles for vejudstyr. 1.1 Generelt Arbejdet omfatter levering af: Vejautoværn i jord Vejautoværn på betonplint Overgangstrækninger Eftergivelige autoværnsender Tilslutninger til eksisterende vejautoværn Tilslutninger til eksisterende broautoværn Vejautoværn til tilbageføringer Vejautoværn til nedføringer Specifikt På strækninger med betonplint i midterrabat ved passage af broer og på betonplint langs spunsvægge skal vejautoværn være udført med sceptre på fodplade til fastgørelse i betonen med iborede bolte. Leveringstidspunkt: Leverandøren skal levere vejautoværn, der opsættes i Jord- og belægningsentrepriser jf. nedenstående tabel. De endelige leveringstidspunkter bliver oplyst senest 6 uger før leverancen skal finde sted. Første delleverance skal dog kunne leveres til entreprise Jord- og belægning Øst 10 arbejdsdage efter kontraktindgåelse og skal indeholde SB Ad 2, stk. 3. nævnte elementer. Entreprise nummer Entreprisenavn Udførelsesperiode for jord- og belægningsentrepriser Vejautoværn ekskl. overgange, nedføring, tilbageføringer Vejautoværn på betonplint Jord og belægning Nord Maj 2013 Juli m 0 m Jord, belægning og broer Øst Feb Juli m 24 m Jord og belægning Nordvest Aug Juli m 112 m Jord og belægning Sydvest April 2014 Juli m 48 m Jord og belægning Vest April 2013 Sep m 44 m Jord og belægning Øst April 2013 Sep m 48 m Spuns Syd Apr Juni m m 1.2 Definitioner Autoværnet er defineret ud fra følgende funktionskrav: Styrkeklasse (H), arbejdsbreddeklasse (W), skadesrisikoklasse (A, B eller C). 1.4 CE - mærkning Vejautoværn og påkørselsdæmpere Vejautoværn og påkørselsdæmpere skal være CE-mærket.

26 26 af 35 SAB Vejautoværn og tilhørende udstyr Vejautoværn med sceptre på fodplader kan godkendes af bygherren uden CE-mærkning såfremt princip skitse side 29 er anvendt eller ved, at entreprenør leverer computersimulering til dokumentation af den tilbudte løsning. Løsningen skal godkendes af bygherren. Det skal dokumenteres, at det anviste vejautoværn opfylder de danske krav i henhold til AAB Vejautoværn og tilhørende udstyr, blandt andet med hensyn til styrkeklasse, arbejdsbredde og skadesklasse. Det skal dokumenteres, at den anviste påkørselsdæmper opfylder de danske krav i henhold til AAB vejautoværn og tilhørende udstyr, blandt andet med hensyn til hastighedsklasse, relevante påkørselsvinkler, Z klasse og D klasse. Vejdirektoratet har udarbejdet et oversigtsskema over det vejautoværn og de påkørselsdæmpere, der umiddelbart kan anvendes på det danske statsvejnet. Af skemaet fremgår styrkeklasse, arbejdsbredde (W), dynamisk udbøjning (D), ASI, CE mærke, billede/tegning samt anvendelsesområde. Oversigtsskemaet kan findes på leverandorportal.vd.dk > Retningslinjer og paradigmer > Vej- og trafikfaglighed > Projektering og teknik > Vejudstyr For at komme på skemaet har autoværnsproducenterne indsendt den nødvendige dokumentation til Vejdirektoratet for deres CE-certificering, herunder også om vejautoværnet og påkørselsdæmperen opfylder de danske krav i henhold til AAB Vejautoværn og tilhørende udstyr. De indsendte oplysninger er efterfølgende evalueret, og de vejautoværn og påkørselsdæmpere, der opfylder de stillede krav, fremgår af skemaet. Hvis der ønskes anvendt vejautoværn eller påkørselsdæmpere, som ikke fremgår af skemaet, skal leverandøren indsende den nødvendige dokumentation til Vejdirektoratet for en evaluering i henhold til ovenstående, hvorefter det medtages på skemaet. 1.5 Levetid Vejautoværn skal have en levetid på mindst 50 år. 2 Materialer Vejautoværnet skal udføres som varmforzinkede stålautoværn, uden maling 2.1 Overfladebehandling Alle elementer undtaget bolte og møtrikker skal varmforzinkes med et gennemsnitskrav på 90 µm. Ingen enkeltmåling må være mindre end 65 µm. Bolte og møtrikker varmforzinkes og centrifugeres med mindst 50 µm med underskåret gevind til mål efter forzinkning.

27 27 af 35 SAB Vejautoværn og tilhørende udstyr Dimensionering Generelt Geometri og design Forhold Højde af autoværn Profil Overgang til broautoværn Overgang til vejautoværn Krav H = mm Der kan tilbydes løsninger med enten cirkulære rørprofiler eller med B-profil. Vejautoværnet skal kunne tilsluttes broautoværn S100 og Birsta 3P Vejautoværnet skal kunne tilsluttes eksisterende vejautoværn Vejautoværn Der stilles følgende generelle krav til autoværn i denne entreprise: Motorvejens midterrabat: H1, W4, A med systembredde på minimum 400 mm Motorvejens yderabat: H1, W5, A med systembredde på minimum 400 mm Foran faste genstande som støjskærme og portalsøjler ved hastighed > 80 km/h: H1, W2/W3, A eller B, hvor A foretrækkes frem for B Vejautoværn foran betonvæg (overgangsstrækning) i midterrabat monteret på plint ved hastighed > 80 km/h. Løsning 1: H1, W1, A eller B, hvor A foretrækkes. Alternativt kan der anvendes en højere kapacitetsklasse end H1, hvor det beregnes hvilken arbejdsbredde denne ville have i en H1 situation. Dokumentation for beregningen samt beregningen af overgangsstrækningen skal sendes til Vejdirektoratets accept. Løsning 2: H1, W2, A eller B, hvor A foretrækkes. Der skal fremsendes dokumentation i form af en tegning visende, hvordan stolpeafstanden reguleres, så en arbejdsbredde på maks. 0,60 m opnås. Dokumentation i form af tegning og beregning af overgangsstrækningen skal sendes til Vejdirektoratets accept Eftergivelige autoværnsender Styrkeklasse På motorvej kræves styrkeklasse P4 og ASI A. Profiltypen kan differentieres fra øvrige autoværn. Den eftergivelige autoværnsende i motorvejens station skal være testet for påkørsel fra begge sider (eller opbygget symmetrisk og testet for påkørsel fra den ene side). Placering af køretøj efter påkørsel Eftergivelige autoværnsender skal opfylde kravene til klasse Z1. Udbøjningsklasse Eftergivelige autoværnsender skal opfylde kravene til klasse D1.