særlige betingelser og beskrivelser Entreprise Totalentreprise Motorvejen Funder - Låsby >>> Spuns Syd oktober 2012

Transkript

1 særlige betingelser og beskrivelser Entreprise Totalentreprise Motorvejen Funder - Låsby >>> Spuns Syd oktober 2012

2 1 af 285 Indhold INDHOLDSFORTEGNELSE BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD ALMENT ORIENTERING UDBUD Spørgsmål til udbudsmaterialet Tilbud Dokumenter der skal vedlægges tilbuddet Vederlag til tilbudsgiverne SÆRLIGE BETINGELSER (SB) A. Aftalegrundlaget B. Sikkerhedsstillelse og forsikring C. Entreprisens udførelse D. Bygherrens betalingsforpligtelse E. Tidsfristforlængelse og forsinkelse F. Arbejdets aflevering G. Mangler ved arbejdet J. Tvister SÆRLIGE ARBEJDSBESKRIVELSER (SAB) Projektering Styring og samarbejde Arbejdsplads Jordarbejder Afvanding Fundering Stillads og form Slap armering Spændt armering Beton Broautoværn og rækværker Fugtisolering Brobelægninger Andre Broarbejder Bundsikring af sand og grus Stabilt grus Varmblandet asfalt Overfladebehandling Kørebaneafmærkning Brolægning Diverse arbejder Stålarbejder Overfladebehandling af stål Vejautoværn og tilhørende udstyr Signalanlæg Elarbejder, Belysning mm Mekaniske installationer FORTEGNELSE OVER ANVENDTE FORKORTELSER

3 2 af 285 Indhold BILAG: A. Kvalitetsledelseskrav til entreprenører B. Kvalitetsledelseskrav til entreprenører, Appendix

4 3 af 285 BUT BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD 1 ALMENT Bestemmelser om udbud og tilbud (BUT) indeholder dels orienterende oplysninger om det udbudte projekt, dels bindende bestemmelser for udbud og tilbud. BUT er gældende frem til indgåelse af kontrakt, hvorefter BUT bortfalder. 2 ORIENTERING Denne totalentreprise er en del af etape 6620 Funder - Hårup, som udgør en del af Her ning - Århus motorvejen. I det følgende og i øvrige udbudsdokumenter bruges betegnelserne entreprenør for totalentreprenøren og entreprise for denne totalentreprise. Entreprisen er benævnt Spuns Syd og omfatter projektering og udførelse af spunsvægge, bundplade og overdækning for motorvej, bygværk for overført Søholt Parkvej, motorvej, ramper og skærende veje. Motorvejen er stationeret fra vest mod øst med udgangspunkt i st. 21,5 i Funder og sluttende i st. 50,6 i Låsby. Entreprisen er beliggende i Region Midtjylland, Silkeborg kommune. Entreprisen udbydes i totalentreprise og omfatter samtlige ydelser fra den tilstand, hvormed arealerne henligger på licitationsdagen, til det fuldt færdige og funktionsdygtige anlæg med endeligt retableret terræn, der opfylder kravene i udbudsmaterialet. Arbejderne skal foregå under hensyntagen til både trafikafviklingen på Østre Ringvej, Oslovej, Søholt Parkvej, Platanvej, Gødvad Bakke og de berørte lodsejere. Endvidere skal der under arbejdet vises stor hensyntagen til og respekt for de beskyttede vandløb Gødvad Bæk og Silkeborg Langsø. Arbejdet skal gennemføres under hensyntagen til naboer mht. støj, vibrationer og støvgener. Gener for naboer skal minimeres. Følgende entrepriser, som er beliggende i entreprisens nærhed, udføres sideløbende med denne entreprise: , Spuns Nord. Spunsarbejder, jordarbejder, broarbejder og vejarbejder (Grænse til mod vest mht. spuns og afvandingskanal) , Jord- og belægningsarbejder - Nord (Grænse til mod vest mht. motorvejsopbygning) , Interimsvej og UF af Gødvad Bæk

5 4 af 285 BUT , Jord- og belægningsarbejder - Øst (Grænse til mod øst, herunder udføres der udgravning på entreprise og ) Følgende entrepriser, som skal udføre arbejde indenfor entreprise entrepriseområdet, udføres sideløbende med denne entreprise: , Jord- og belægningsarbejder Øst (udgravning på entreprisen) , Aptering, værn m.v. på bystrækning mellem. st. 31,8 og 35, , Belysningsarbejder , Nødtelefoner , Tavler 6620.xxx, Sikkerhedsforanstaltninger i forbindelse med overdækning , Ledningsarbejder , Arkæologiske undersøgelser Entreprisen omfatter i hovedtræk projektering og udførelse af: Jord-, afvandings-, asfalt-, brolægnings- og afmærkningsarbejder på ca. 1,0 km motorvej og ca. 1,1 km ramper (frakørselsrampe NØ og tilkørselsrampe SØ). Jordarbejdet omfatter udgravning til 1,0 m under ankerniveau for spunsvægge i hele bredden mellem spunsvæggene samt fra grundvandsspejl til niveau for endelig udgravning. Jord-, afvandings-, bundsikrings-, stabilgrus-, asfalt-, autoværns-, brolægningsog afmærkningsarbejder på ca. 1,3 km hovedlandevej (Østre Ringvej) og ca. 1 km kommuneveje (Oslovej, Søholt Parkvej, Platanvej, forbindelsen Kornvænget/Gødvad Bakke og ny vej mellem Bavnehøjvej og Forlagt Østre Ringvej). Fugtisolering og brobelægning på bundplade for 1,0 km motorvej To regnvandsbassiner, hvoraf det ene har afløb til Gødvad Bæk og det andet har afløb til Silkeborg Langsø Bassin samt regn- og spildevandsledninger for Silkeborg Forsyning i Østre Ringvej fra Oslovej til Gødvad Bæk. Der er vedlagt detailprojekt i udbudsmaterialet Overdækning af motorvejen, st. 34,257 - st. 34,581, omfattende o o Bro , Overdækning ved Gødvad Bakke. Bro OF af K-vej Søholt Parkvej Teknikrum for overdækningen Fugtisolering på overdækning, inkl. bro for Søholt Parkvej samt brobelægninger på bro for Søholt Parkvej Støttevægge for motorvej og ramper, ca. 2,3 km forankrede spunsvægge for motorvejen og 0,4 km for ramperne. Arbejdet er inkl. svejsning af låse og inkl. topstykke (L-profil). Spunsvægge jf. arkitektoniske krav udføres som forankrede spunsvægge (U-jern), der udenfor overdækningen fremstår med ubehandlet overflade. Inde i overdækningen skal spunsjernene overfladebehandles Stribefundament/støttevæg for efterfølgende montage af støjskærm langs frakørselsrampe NØ Nedrivning af eksisterende underføring af Gødvad Bæk under Østre Ringvej Nedrivning af eksisterende stitunnel under Østre Ringvej, bro

6 5 af 285 BUT Opbrydning af eksisterende stier til tunnel under Østre Ringvej. Opbrydning af ca. 1,9 km eksisterende veje. Østre Ringvej, Oslovej, Søholt parkvej og Kornvænget inkl. afvanding og øvrigt udstyr. Strømforsyning til installationer i og ved overdækningen Belysning i overdækningen Sikkerhedsforanstaltninger og installationer i overdækningen, herunder brandventilation, nøddøre, brandhydranter mm Signalanlæg i krydset mellem forlagt Østre Ringvej og Oslovej/Søholt Parkvej Ombygning af kryds mellem ramper og Nørreskov Bakke Placering af motorvej, konstruktioner, vejforlægninger samt nedbrydning/nedrivning fremgår af oversigtsplanerne. Entreprisen omfatter endvidere: Diverse rydninger, nedrivninger og opbrydninger nødvendige for arbejdets udførelse Bortskaffelse eller deponering af overskudsjord, der er uegnet til indbygning Opbrydning af eksisterende interimsvej for Østre Ringvej, Oslovej og Søholt parkvej. Totalt ca. 1,6 km Retablering af Østre Ringvej efter fjernelse af interimsvej, herunder udførelse af nyt slidlag Projektering, etablering, drift og fjernelse af interimsvej til bro , OF af frakørselsrampe NØ ved Nørreskov Bakke Projektering og udførelse af grundvandssænkning inkl. grundvandsmonitering Planlægning og udførelse af eventuelle supplerende geotekniske og hydrogeologiske undersøgelser Montage af broautoværn på bro for Søholt Parkvej (broautoværn leveres som bygherreleverance) Nedrivning af bygninger/konstruktioner på 2 matrikler Koordinering af ledningsomlægninger i henhold til ledningsprotokol med ledningsejere og myndigheder Projektering af autoværn for ramper Projektering, etablering, drift og vedligehold samt nedlæggelse af byggepladshegn og adgangsveje til byggepladser Kvalitetsledelse, fagtilsyn og egen byggeledelse for entreprisen Levering af Således udført projektmateriale inkl. tilsynsrapport(er) i henhold til gældende arkivinstruks Bistå ved overdragelse af anlægget til vej- og vandløbsmyndigheden Bygherren har foranstaltet undersøgelser af de geotekniske og hydrogeologiske forhold i og omkring området. Disse undersøgelser er rapporteret i de geotekniske datarapporter og hydrogeologiske datarapporter. Entreprenøren skal udføre supplerende geotekniske og hydrogeologiske undersøgelser, såfremt entreprenøren ikke vurderer det vedlagte grundlag som værende tilstrækkeligt.

7 6 af 285 BUT UDBUD Arbejdet skal udføres i perioden 1. april 2013 til 30. november Udbudsform Opgaven udbydes i begrænset udbud i henhold til udbudsdirektivet. Tilbud skal afgives på dansk. Kontrakt- og arbejdssproget er dansk. 3.2 Kontraktform Opgaven udbydes i totalentreprise. 3.3 Udbudsmateriale Udbudsmaterialet omfatter: a. Nærværende BUT. b. De i Særlige Betingelser (SB), ad 2, stk. 2 nævnte dokumenter. 3.4 Bedømmelsens faser og 2-kuvert system Vejdirektoratet vil gennemføre dette udbud ved anvendelse af to-kuvert systemet. Tilbudsgiveren skal derfor aflevere tilbuddet i to dele som nærmere beskrevet i afsnit 6. Bedømmelsen sker i 3 faser: Tilbudskuverter mærket Del 2 - øvrige tilbudsdokumenter åbnes, og der sker en gennemgang, hvor ukonditionsmæssige tilbud forkastes. På baggrund af indholdet i samme kuvert sker der herefter en bedømmelse af de kvalitative underkriterier, som beskrevet i afsnit 3.6. Meddelelse om resultatet af denne evaluering udsendes til de bydende. Kuverter mærket Del 1 - Samlet tilbudssum åbnes, og der sker en bedømmelse af underkriteriet Samlet tilbudssum. Meddelelse om tildeling af kontrakt udsendes til de bydende. 3.5 Udvælgelse Serviceattest Den tilbudsgiver, med hvem bygherren agter at indgå kontrakt, skal - forinden kontraktindgåelse - fremlægge serviceattest fra Erhvervsstyrelsen eller tilsvarende dokumentation, jf. artikel 45, stk. 3 i udbudsdirektivet. Serviceattesten skal foreligge senest 3 uger efter anmodning og må højst være 6 måneder gammel.

8 7 af 285 BUT Tildeling Generelt Kriterium for tildeling er det økonomisk mest fordelagtige tilbud Økonomisk mest fordelagtige tilbud Følgende underkriterier lægges til grund for tildeling: Underkriterium Vægtning A - Samlet tilbudssum 65 % B - Teknisk løsning 15 % C - Udførelsesproces 20 % Tildelingsmodel Hvert underkriterium bedømmes ud fra en karakterskala, jf. nedenstående. Summen af de vægtede karakterer for de enkelte underkriterier udgør den samlede karakter. Den samlede karakter kan blive maksimalt 10. Bedømmelse af underkriterium A - Samlet tilbudssum: Laveste tilbud tildeles karakteren 10. Et tilbud, der er 40 mio. kr. over laveste pris, tildeles karakteren 0. De øvrige tilbudskarakterer findes ved retlinet interpolation og ekstrapolation. Tilbud, der ligger højere end kr. 40 mio. kr. over laveste pris tildeles negativ karakter. Bedømmelse af underkriterium B C: Ved bedømmelse af kvalitative underkriterier anvendes en 11-trins karakterskala fra 0 til 10. Bedømmelsen sker iht. følgende karakterskala: Karakter Beskrivelse 10 Gives for det fremragende tilbud som bedst muligt opfylder underkriteriet med ingen eller få uvæsentlige undtagelser Gives for tilbud med god opfyldelse af underkriteriet 6 5 Gives for tilbud med middel tilfredsstillende opfyldelse af underkriteriet 4 3 Gives for tilbud med mindre tilfredsstillende opfyldelse af underkriteriet Gives for tilbud, som kun netop er konditionsmæssigt (underkriteriet lige netop opfyldt) Mellemliggende karakterer finder anvendelse til at udtrykke nuancer i forhold til ovenstående definition af skalaen.

9 8 af 285 BUT Ved vurdering af underkriterium "B, Teknisk løsning", vil der blive lagt vægt på Tekniske løsninger, der er af god kvalitet, holdbare, robuste og funktionelle og som minimerer behovet for drift og vedligehold. Der lægges endvidere vægt på, at beskrivelsen er i en sådan detaljeringsgrad, at kvaliteten er klart defineret. Ved vurdering af underkriterium "C, Udførelsesproces", vil der blive lagt vægt på Anlægslogistik og koordinering: At tilbudsgiveren har dokumenteret en god forståelse for de tidsplanlægningsmæssige udfordringer, og at fremdriften optimeres bedst muligt, samtidig med at der tages hensyn til andre entrepriser. Midlertidig grundvandssænkning: At tilbudsgiveren har gennemtænkt metoder og problematikker omkring grundvandssænkning, og at der gøres en indsats for at begrænse de oppumpede vandmængder. Organisation og nøglepersoner: En erfaren organisation, der ligeledes afspejler, at der i organisationsopbygningen lægges vægt på de for bygherren kritiske elementer som nabohåndtering, anlægs- og trafiklogistik og skærpet egenkontrol Reduktion af nabogener under anlæg: En projektgennemførelse, som sikrer størst mulig hensyntagen til naboerne vedr. støj, støv og vibrationer og hurtigst mulig gennemførelse af de for naboerne mest belastende aktiviteter. Der gives her mulighed for, at entreprenøren inden for de rammer og miljøregler som skal overholdelse i henhold til udbudsmaterialet, kan tilbyde en løsning med færre genere for omgivelserne. 3.7 Oplysninger om skatter, miljøbeskyttelse, arbejdsmiljø mv. Tilbudsgiver kan indhente de for opgaven relevante oplysninger om nationale forpligtelser vedrørende ovenstående via følgende links: Skatter og afgifter Miljøbeskyttelse Beskyttelse på arbejdspladsen og arbejdsforhold i øvrigt Spørgsmål til udbudsmaterialet Såfremt noget i udbudsgrundlaget giver anledning til afklarende spørgsmål, kan den bydende fremsende sådanne spørgsmål til Vejdirektoratet senest 10 kalenderdage før tilbudsfristens udløb. Spørgsmål, der modtages efter ovennævnte tidspunkt, vil kun blive besvaret, såfremt det er muligt at besvare dem senest 6 kalenderdage inden tilbudsfristens udløb.

10 9 af 285 BUT Alle henvendelser skal ske skriftligt via til med kopi til og Bygherren vil foranledige spørgsmål og tilhørende besvarelse offentliggjort på leverandorportal.vd.dk senest 6 kalenderdage før tilbudsfristens udløb. Det vil ikke af besvarelsen fremgå, hvem der har stillet de pågældende spørgsmål. Bygherren forbeholder sig ret til at offentliggøre supplerende meddelelser i form af rettelsesblade, der erstatter eller supplerer dele af udbudsmaterialet, indtil 6 kalenderdage før tilbudsfristens udløb. Supplerende meddelelser offentliggøres på Vejdirektoratets eget initiativ eller som følge af afklarende spørgsmål rejst af de bydende. Udbudsnummeret skal indgå i begyndelsen af mailens emnebeskrivelse: Spørgsmål vedr. 4.1 Orienteringsmøde 5. Tilbud Der afholdes orienteringsmøde den 21. november 2012 klokken 11, Vejdirektoratet, Thomas Helsteds Vej 11, 8860 Skanderborg. På mødet vil Vejdirektoratet orientere om opgaven, og der vil være mulighed for at stille spørgsmål til udbudsmaterialet. Spørgsmål bedes så vidt muligt stillet ved inden mødet, og spørgsmål, som stilles på mødet, bedes efterfølgende fremsendt pr Alternative tilbud Oplysning om alternative tilbud fremgår af udbudsbekendtgørelsen pkt. II Forbehold Såfremt tilbuddet indeholder forbehold eller oplysninger, der strider mod grundlæggende elementer i udbudsmaterialet, vil dette medføre, at tilbuddet afvises af bygherren. 5.3 Aflevering og åbning af tilbuddet Tilbud afleveres i 2 lukkede kuverter/pakker mærket hhv Spuns Syd Del 1 - Samlet tilbudssum og Spuns Syd. Del 2 Øvrige tilbudsdokumenter. Mærkat til påklæbning er vedlagt tilbudslisten. Begge påføres afsendernavn, adresse, adresse og telefonnummer. Se i øvrigt afsnit 6. Tilbud skal afleveres i ét eksemplar. Tilbud afleveres endvidere på elektronisk form (CD-rom eller andet), som pdf med underskrift. Alle bilag skal være mærket med tilbudsgiverens navn.

11 10 af 285 BUT Tilbud skal være modtaget hos Vejdirektoratet, receptionen Thomas Helsteds Vej Skanderborg senest på tidspunktet anført på leverandorportal.vd.dk under Aktuelle udbud. Tilbud modtaget efter dette tidspunkt vil blive afvist. Tidspunktet for åbning af tilbudskuverter fastlægges efter gennemførelse af bedømmelsens 2 første faser. Tilbud åbnes i overværelse af de bydende, der måtte ønske at være til stede. Tilbudssummer og eventuelle forbehold vil blive oplæst ved åbning af tilbud. 6. Dokumenter der skal vedlægges tilbuddet Følgende dokumenter skal vedlægges tilbuddet Såfremt enkelte oplysninger mangler, vil tilbuddet ikke nødvendigvis erklæres ukonditionsmæssigt, men det kan medføre en lavere vurdering af tilbuddet. Kuvert mærket Del 1 Samlet tilbudssum (Underkriterium A): Udfyldt og underskrevet tilbudsliste indeholdende tro- og loveerklæring vedr. ubetalt forfalden gæld til det offentlige. Kuvert mærket Del 2 Øvrige tilbudsdokumenter (Underkriterium B og C): Bemyndigelsesdokumentation, hvis flere i forening afgiver tilbud. Underkriterium B - Teknisk løsning Underkriterium C - Udførelsesproces For underkriterium B - Teknisk løsning vedlægges: Generel projektbeskrivelse med angivelse af tilbudte materialer og løsninger for spuns, brokonstruktioner, tæt bund og vejanlæg. Beskrivelsen skal afspejle, hvordan funktionaliteten og kvaliteten af projektet medvirker til at optimere projektets totaløkonomi. Herunder bør fremhæves, hvilke tiltag der tages for at reducere udgifterne til drift og vedligeholdelse. Projektbeskrivelsen skal som minimum omfatte: Projektbasis Supplerende forundersøgelser Projekteringsgrundlag

12 11 af 285 BUT Spunsvægge Spunsningsmetode Forankringssystem Tæt bund Sikring mod opdrift Sikring af tæthed generelt og særligt i samling med spunsvægge, herunder fuger Væsentlige bygværkskomponenter, som minimum afvanding, fugtisolering, belægning og afvandingskanal Bro og overdækning Funderingsmetoder og udformning af fundamenter Mellemunderstøtning og vederlagskonstruktioner Væsentlige bygværkskomponenter, som minimum afvanding, fugtisolering, brobelægning, forspændingssystem, kantbjælker, fuger og væg på sydsiden. Stillads og form Overdækning som helhed Sikkerhedsforhold for overdækningen som helhed, herunder nødudgange, nødbelysning, ventilation mm. Belysning Udførelsesmetoder for tæt bund, understøtninger og overdækning/brodæk Veje Jord-, afvandings- og belægningsarbejder for vejanlæg Projektbeskrivelsen skal suppleres med tegningsmateriale, som giver et helhedsbillede af anlæggets hovedtræk, skitser af konstruktive hovedprincipper for anlægsopbygninger og illustrerende tegninger af bygværker og veje. For underkriterium C - Udførelsesproces vedlægges: Anlægslogistik og koordinering: Der ønskes tilbudsgivers analyse af entreprisens interne logistik, således at det fremgår, hvordan fremdrift og koordinering med naboentrepriser, ledningsejere m.v. optimeres bedst muligt. Dette bør redegøres via en fasebeskrivelse, der godtgør, hvordan entreprisen kan gennemføres. Midlertidig grundvandssænkning: Beskrivelse af grundvandssænkningsmetode samt tilbudsgiverens vurdering af forventet oppumpet vandmængde. Organisation og nøglepersoner: En redegørelse for hvordan den tilbudte organisation kan bidrage til en smidig og hensynsfuld gennemførelse af entreprisen, f.eks. via erfarne nøglepersoner og en samarbejdsorienteret organisationsstruktur der bl.a. har fokus på et effektiv samarbejde med bygherre og dennes tilsyn samt proaktiv håndtering af naboer og trafikafvikling.

13 12 af 285 BUT Reduktion af nabogener under anlæg: Beskrivelse af, hvordan entreprenøren inden for rammerne i udbudsmaterialet vil sikre størst muligt hensyntagen til naboerne vedr. støj, støv og vibrationer, herunder en beskrivelse af metodevalg for de for naboerne mest belastende aktiviteter. Beskrivelse af, hvordan entreprenøren vil sikre hurtigst mulig gennemførelse af de for naboer mest belastende aktiviteter. Beskrivelsen skal indeholde estimerede varigheder af de belastende aktiviteter på de enkelte delstrækninger. 7. Vederlag til tilbudsgiverne Bygherren betaler et beløb på kr ekskl. moms til hver tilbudsgiver som vederlag for et konditionsmæssigt tilbud, jf. ABT 93. Der udbetales dog ikke vederlag til den tilbudsgiver, med hvem der indgås kontrakt. For dette vederlag tilhører anvendelses- og ejendomsretten bygherren, og denne kan frit anvende indkomne idéer og forslag helt eller delvist til brug for gennemførelsen af projektet. Meddelelse om fakturering af dette vederlag gives i indeholdende samtidig underretning af tilbudsgiverne angående resultatet af tilbudsbedømmelsen.

14 13 af 285 SB SÆRLIGE BETINGELSER (SB) A. Aftalegrundlaget ad 1 ad 1 stk. 1 ad 1 stk. 2 ad 2 ad 2 stk. 1 ad 2 stk. 2 Almindelige bestemmelser Denne SB indeholder supplerende, særlige betingelser til ABT 93 for entreprisen. De enkelte - og stk.-numre refererer til ABT 93. Bygherren og entreprenøren skal oplyse om, hvem der er bemyndiget til at indgå aftaler på parternes vegne. Bygherrens udbud Arbejdet udføres til fast pris og tid med en fastprisperiode på 12 måneder fra licitationsdagen. For entreprisen gælder nedennævnte i prioriteret rækkefølge: a. Tilbudsliste (TBL). b. Rettelsesblade / Supplerende meddelelser. c. Særlige betingelser (SB). d. Særlige arbejdsbeskrivelser (SAB). e. Tegninger indhæftet i "Tegningsbilag, entreprise Spuns Syd, oktober 2012". f. Spuns Syd, Omlægning af regn- og spildevandsledninger, oktober 2012, Silkeborg Forsyning, g. Ekspropriationsprotokol februar/marts Udskrift af forhandlingsprotokollen for Statsekspropriationskommissionen for Jylland - Motorvejen Funder - Hårup (Detailbesigtigelsesforretningen den 21., 22. og 23. februar samt den 7., 8, og 9. marts 2011) 27. hæfte Udskrift af forhandlingsprotokollen for Statsekspropriationskommissionen for Jylland - Motorvejen Funder - Hårup (Ekspropriationsforretningen den 31. januar, 1., og 2. februar 2012) 35. hæfte h. "Ledningsprotokol Spuns Syd", oktober 2012, med tilhørende tegning. i. Eksisterende vej-, regn- og spildevandsledninger, oktober 2012 j. Vandsynsprotokol (Øst) oktober 2011 med tilhørende tegninger og udledningstilladelser.

15 14 af 285 SB k. Servitutter. Servitut for jordankre. l. Bygningsbeskrivelser: Matr. 20h, Gødvad By, Gødvad, juni m. Tegninger af eksisterende konstruktioner Bro , UF af gangsti under Østre Ringvej Bro , UF af Gødvad Bæk (under udførelse) Bro , OF af frakørselsrampe NØ ved Nørreskov Bakke (under udførelse) n. Tilladelse til midlertidig udledning i Gødvad Bæk og Silkeborg Langsø. COWI notat "Silkeborg kommunes accept af rammerne for grundvandshåndtering", COWI rapport med ansøgning om grundvandssænkning og udledning, "Funder - Låsby motorvejen, Myndighedsforhold vedr. grundvandshåndtering", Ver. 1.1, Juli 2012 o. Miljørapporter med tilhørende bilag: Rapport: "6620 Funder Hårup, Silkeborg fra station 31,7 til 35,1. Støj og vibrationer i anlægsfasen" 6620 Funder - Hårup Motorvej ved Silkeborg, Støjhåndteringsplan, Oktober 2011 p. Geotekniske rapporter med tilhørende bilag. Motorvejen Herning Aarhus. Etape 6620 Funder Hårup, del II, st.30,5 38,2 Geoteknisk detailundersøgelse GEO projekt nr , Geoteknisk datarapport 2, juli 2011 Motorvejen Herning Aarhus. Etape 6620 Funder Hårup, del II, st.30,5 38,2 Geoteknisk detailundersøgelse GEO projekt nr , Geoteknisk hovedrapport 2, juli 2011 Motorvejen Herning Århus. Etape 6620 Funder Hårup, del II Dybe boringer nord for MV-tracé. GEO projekt nr , Rapport 14, Motorvejen Herning Århus. Etape 6620 Funder Hårup, del II Regnvandsbassin sydvest for MV-st. 35,1-35,2 GEO projekt nr , Rapport 15, Motorvejen Herning Århus. Etape 6620 Funder Hårup, del II Ekstra boringer ved MV-st. 34,8 og 35,2 GEO projekt nr , Rapport 16, Motorvejen Herning Århus. Etape 6620 Funder Hårup, del II Indledende vurdering af risiko for udfældninger i drænanlæg GEO projekt nr , Rapport 17, Motorvejen Herning Århus. Etape 6620 Funder Hårup, del II Blødbundsafgrænsning ved Silkeborg Langsø, MV-st. 35,08 35,42 og 35,7036,02 GEO projekt nr , Rapport 18,

16 15 af 285 SB q. Hydrogeologiske rapporter med tilhørende bilag: Prøvepumpningsforsøg udført af GEO. Boring 3368, 3399 og 3456, oktober 2010 COWI rapport: "Grundvandsmonitering, Funder Hårup", Statusrapport, Maj 2012 COWI notat "Vejdirektoratet, MASW-resultater (seismik) for Funder- Låsby delstrækning". Dokument , ver. 1.0, februar 2012 Rambøll notat "6620 Bording Låsby, Kombilinien, Hydrogeologisk rapport, Pumpeforsøg i Dyrehaven og ved Søholt", April 2007 r. Målinger af vandkvalitet Vandprøve fra boring Eurofins analyserapport, prøvenummer , april 2012 Vandprøve fra boring Eurofins analyserapport, prøvenummer , april 2012 Vandprøve fra Silkeborg Langsø. Eurofins analyserapport, prøvenummer , januar 2012 Vandprøve af udledt grundvand fra tørholdelse af bygværk til underføring af Gødvad bæk. Eurofins analyserapport, prøvenummer C , september 2012 s. Forureningsrapporter med tilhørende bilag: PCB- og asbestundersøgelse. 12 ejendomme i silkeborg t. Trafikrapporter Trafikberegninger; Silkeborg_MV_opt_ pdf Kapacitetsberegninger; Silkeborg_kryds_1.docx u. Almindelige Arbejdsbeskrivelser (AAB): Alle gældende Almindelige arbejdsbeskrivelser (AAB), som findes på > "Udbud" v. Plan for sikkerhed og sundhed (PSS) Vejdirektoratets paradigme herfor findes på > "Standarder og paradigmer" w. ABT 93. x. Standarder (DS og DS/EN), som findes på europæiske tekniske godkendelser (ETA), fælles tekniske specifikationer, forskrifter, vejledninger, anvisninger og betingelser, alt i det omfang, der i AAB, SB og SAB er henvist til disse og med senest anførte ændringer, rettelser og fortolkninger. y. Vejregler, vejregelforslag, instrukser, bestemmelser og lign.:

17 16 af 285 SB Alle gældende vejregler (se vejregelforslag samt godkendte vejregelforberedende rapporter. z. Øvrige forskrifter Tilsynshåndbog for asfaltarbejder. Udbudsforskrift, september Tilsynshåndbog for kørebaneafmærkning. Udbudsforskrift, juni Tilsynshåndbog for broentrepriser. Forebyggelse af stilladssvigt, december Tilsynshåndbog for betonbroer. Udbudsforskrift, august Tilsynshåndbog for betonbroer. Tilsynshåndbog for fugtisolering og brobelægning. Udbudsforskrift, oktober Afmærkningsmateriel, Monterings- og tilsynsvejledning, november Specifikationer for bituminøse bindemidler til vejformål, Udbudsforskrift, Februar FRI, PLR og Danske Arks ydelsesbeskrivelser Anlæg og Planlægning, april Det under punktnumrene a - t nævnte materiale kan hentes på > Leverandørportal" --- > "Aktuelle udbud" Almindelige arbejdsbeskrivelser (AAB), Vejregler og vejregelforslag samt monteringsvejledninger kan hentes på Instruktion, vejledning og paradigmer vedr. arbejdsmiljø i projekteringsfasen kan ses på > Standarder og paradigmer. "Kvalitetetsledelseskrav til entreprenører" og tilhørende appendix - er vedlagt som Bilag A og B. Manual for trafikafvikling under motorvejsudvidelsesarbejder, rapport Som et orienterende dokument findes endvidere på > > "Aktuelle udbud" en Designmanual udarbejdet af den æstetiske rådgiver. I entreprisen indgår fjernelse af interimsvejen langs Østre Ringvej. Interimsvejen er beskrevet i udbuddet, som kan findes på under > "Afsluttede udbud", Interimsvej og UF af Gødvad Bæk. Entreprisens arealer kan ikke overdrages samlet ved igangsætningen, men kan påregnes overdraget ved anlægsstart som anført i SAB - Arbejdsplads afsnit 1.1 og som vist på tegninger.

18 17 af 285 SB Arbejdet kan påregnes overdraget ca. 6 uger efter afgivelse af tilbud og kan igangsættes den 1. april 2013 eller umiddelbart derefter. ad 2 stk. 3 Følgende tidsfrister skal overholdes: 1. Igangsætningsfrist Arbejdets påbegyndelse fastsættes efter tilbudsaccept. De i ad 25 nævnte bodsbestemmelser vedrørende igangsætningsfrist knyttes til denne dato. 2. Deltidsfrister Deltidsfrist 2a: 15. januar 2014 Forlagt Østre Ringvej inkl. dobbeltrettet rampe ad Frakørselsrampe NØ, Oslovej og Søholt Parkvej skal være udført, og trafikken skal være lagt om til Forlagt Østre Ringvej ad Frakørselsrampe NØ. Deltidsfrist 2b: 30. april Etablering af spunsvægge og jordankre inkl. opspænding af jordankre samt afgravning af jord til 1 m under ankerniveau i fuld bredde mellem spunsvægge skal være afsluttet, således at anden entreprenør, i anden entreprise, kan påbegynde afgravning og fjernelse af jord mellem vægge. Deltidsfrist 2c: 15. januar 2016 Færdiggørelse af spuns og overdækning, således at alle arbejder er udført for, at anden entreprenør kan udføre værn og støjskærm på spunsvægge samt værn og kantinddækning på overdækning. Deltidsfrist 2d: 29. februar 2016 Færdiggørelse af overdækning og teknikrum, således at anden entreprenør kan udføre sikkerhedsforanstaltninger i overdækningen og i teknikrummene. Deltidsfrist 2e: 30.juni 2016 Entreprisen skal være færdiggjort i sin helhed, eksklusiv de arbejder, der først kan gennemføres efter åbning af motorvejen, herunder fjernelse af interimsrampe for Østre Ringvej, færdiggørelse af Frakørselsrampe NØ inkl. fundament for støjskærm og færdiggørelse af Forlagt Østre Ringvej. Forlagt Østre Ringvej skal være færdiggjort i størst muligt omfang. 3. Færdiggørelsesfrist Entreprisen skal i sin helhed være fuldført, klar til aflevering senest 2 måneder efter motorvejens åbning. De i ad 25 nævnte bodsbestemmelser vedrørende ovennævnte frister knyttes til de ovenfor anførte datoer. ad 2 stk. 4 Art og omfang m.v. af kendte fortidsminder er anført i SAB - Arbejdsplads, afsnit 1.5.

19 18 af 285 SB ad 3 Entreprenørens tilbud Erhvervs- og Byggestyrelsens cirkulære (nr. 174 af 10/10/1991 ændret ved cirkulære nr af 28/11/2003) om pris og tid på bygge- og anlægsarbejder, som er gældende for denne entreprise, er indarbejdet i udbudsmaterialet med de ad 22 stk. 6 anførte præciseringer. Entreprenøren skal i sit tilbud indregne alle udgifter til vinterforanstaltninger, såvel årstidsbestemte som vejrligsbestemte, for gennemførelse af arbejderne i vinterperioden (1. november 31. marts). ad 3 stk. 1 ad 3 stk. 2 ad 3 stk. 3 ad 3 stk. 7 ad 4 ad 4 stk. 1 Hvor flere i forening står for entreprisen, skal entreprenøren oplyse, hvem der er bemyndiget til at indgå aftaler, fakturere og modtage betaling på entreprenørens vegne, idet kun én og samme kan fakturere og modtage betaling. Vedståelsesfristen er 40 arbejdsdage. Tilbudsmateriale tilbageleveres ikke til tilbudsgiver, selvom tilbud ikke antages. For alt materiale, som afleveres i forbindelse med tilbuddet, har bygherren anvendelsesog ejendomsretten. Entrepriseaftalen Entreprenørens ydelser skal udføres i overensstemmelse med entrepriseaftalen. I det omfang en ydelse ikke måtte være nærmere specificeret i entrepriseaftalen, men er en nødvendig og naturlig del af entreprisen, forpligter entreprenøren sig til at levere denne ydelse i en standard svarende til entreprenørens øvrige ydelser efter entrepriseaftalen. Entrepriseaftalen består af bygherrens udbudsmateriale, entreprenørens tilbud og de bestemmelser, der aftales ved bygherrens accept/parternes kontrakt. Entreprenøren kan ikke påberåbe sig, at hans tilbud fører til, at krav i udbudsmaterialet ikke opfyldes, medmindre dette fremgår af bygherrens accept/parternes kontrakt. ad 5 ad 5 stk. 1 Overdragelse af rettigheder og forpligtelser m.v. Alle involverede skal iagttage ubetinget tavshed med hensyn til oplysninger vedrørende bygherrens eller andres forhold, som de får kendskab til i forbindelse med opfyldelsen af denne kontrakt. Enhver publikation, udstilling eller oplysning til offentligheden vedrørende projektet f.eks. gennem presse, fagpresse, radio eller TV skal ske gennem bygherren eller efter forudgående skriftlig aftale med bygherren. Entreprenøren må benytte bygherren som reference, men må ikke uden bygherrens forudgående, skriftlige tilladelse udsende offentlig meddelelse om kontrakten eller offentliggøre noget om kontraktens indhold.

20 19 af 285 SB ad 5 stk. 2 Der vil kun kunne noteres én transport på entreprenørens tilgodehavende, og det skal ske til anerkendt pengeinstitut. Transportdokumentet skal udformes, som angivet i Standardformular for transportdokument. Standardformularen kan findes på > Leverandørportalen" --- > "Standarder og paradigmer" --- > "Entreprenører". ad 5 stk. 4 Hvor entreprenøren anvender underentreprenører, skal entreprenøren i god tid inden igangsætning af de pågældende underentrepriser meddele bygherren navn på de pågældende entreprenører. Bygherren forbeholder sig ret til ikke at acceptere underentreprenører efter de udelukkelsesgrunde, som fremgår af EU s udbudsdirektiv. B. Sikkerhedsstillelse og forsikring ad 6 ad 6 stk. 1 Entreprenørens sikkerhedsstillelse Sikkerhedsstillelsen skal udformes som angivet i Standardformular for sikkerhedsstillelse for totalentrepriser. Standardformularen kan findes på > Leverandørportalen" --- > "Standarder og paradigmer" --- > "Entreprenører". Intet arbejde må påbegyndes, før sikkerhedsstillelsen er stillet og godkendt af Vejdirektoratet. ad 6 stk. 3 ad 6 stk. 5 ad 8 ad 8 stk. 2 ad 8 stk. 3 Nedskrivning af sikkerheden til 2 % kan kun ske på bygherrens foranledning efter begæring herom fra entreprenøren. Sikkerheden nedskrives ikke ved evt. delaflevering. Forsikring Bygherren er selvforsikret. Den i ABT 93 8 stk. 1 nævnte dækning af entreprenøren og eventuelle underentreprenører er omfattet af selvforsikringen. Inden arbejdet påbegyndes, skal entreprenøren dokumentere, at ansvarsforsikringen er tegnet og præmien betalt. Der skal ske underretning til bygherren, såfremt præmien for ansvarsforsikringen ikke betales. Der skal ske underretning til bygherren, såfremt forsikringsselskabet opsiger forsikringen.

21 20 af 285 SB C. Entreprisens udførelse ad 9 ad 9 stk. 1 Arbejdsplan og afsætning Krav til entreprenørens arbejdsplan, herunder anmeldelser til myndigheder, fremgår af AAB Styring og samarbejde og SAB - Styring og samarbejde. ad 9 stk. 2 Bygherrens afsætning er nærmere beskrevet i SAB - Arbejdsplads, afsnit 2.1. ad 10 ad 10 stk. 1 Entreprenørens ydelse Entreprenørens ydelser omfatter alle nødvendige ydelser til det fuldt færdige anlæg. Entreprenøren skal udarbejde alle nødvendige arbejdstegninger samt tegninger og beregninger etc. til bedømmelse af interimskonstruktioner, stilladser, særlige udførelsesmetoder m.v. De gældende tegninger, tabeller og beskrivelser m.v. skal altid forefindes på ProjektWEB og Vejdirektoratet skal have adgang til disse. Foreslår entreprenøren anvendelse af utraditionelle arbejdsmetoder eller materialer, påhviler det ham uden udgift for bygherren og over for denne at dokumentere sådanne arbejdsmetoders eller materialers egnethed. Byggevarer skal leveres i overensstemmelse med Erhvervs- og Byggestyrelsens gældende bekendtgørelse om CE-mærkning og markedskontrol af byggevarer. Færdselsregulerende foranstaltninger Entreprenøren skal i overensstemmelse med kravene i SAB - Arbejdsplads, afsnit 4 etablere, kontrollere og vedligeholde afmærkningen, således at den til enhver tid opfylder bestemmelserne i den godkendte rådighedstilladelse. Såfremt bygherren konstaterer at afmærkningen ikke er opsat i henhold til den godkendte afmærkningsplan at der er fejl og mangler på afmærkningen umiddelbart efter entreprenørens kontrol, og at entreprenøren ikke har iværksat afhjælpning at spærretiderne ikke overholdes at entreprenøren ikke inden for 1 time efter, at fejl og mangler er påtalt skriftligt af bygherren, politiet, vejmyndigheden eller Arbejdstilsynet, har påbegyndt afhjælpning af de fejl, der er omfattet af påtalen ifalder entreprenøren en bod på kr ,- ekskl. moms pr. påtale. Såfremt arbejdet ikke gennemføres uden ugrundet ophold, skal dette godkendes af bygherren.

22 21 af 285 SB Hvis påbud fra bygherre, politi, vejmyndighed eller Arbejdstilsynet ikke efterkommes inden for den fastsatte tidsfrist, kan bygherren foranstalte en afhjælpning, som vil ske for entreprenørens regning. Bemanding Entreprenøren skal så vidt muligt undgå udskiftning af nøglepersoner. Såfremt entreprenøren undtagelsesvis er nødsaget til at udskifte nøglepersoner (fx som følge af at en medarbejder fratræder sin stilling), må udskiftningen ikke påføre Vejdirektoratet omkostninger eller forsinkelser, og den nye medarbejder skal have mindst tilsvarende kvalifikationer og samarbejdsevner som den tidligere medarbejder. Vejdirektoratet skal godkende udskiftning af nøglepersoner og forbeholder sig ret til at afvise entreprenørens forslag. Såfremt bygherren berettiget finder, at en funktion er utilstrækkeligt bemandet, skal den pågældende funktion suppleres med fornødent kvalificeret personale. ad 10 stk. 2 De materialer, som bygherren påtager sig at levere, skal entreprenøren rekvirere hos bygherren, mindst 6 uger forinden de ønskes leveret. Når der ikke for bygherreleverancer af bygherren er fastlagt bestemte leveringsterminer, påhviler det entreprenøren selv at sikre sig, at der med bygherren i tide aftales sådanne terminer, at arbejdsplanen kan følges. Forsinket levering kan kun påberåbes i forhold til sådanne aftalte terminer. Materialerne skal aftages af entreprenøren på de angivne steder. Aflæsning, eventuel oplagring og al videre transport af disse materialer hører under entreprisen. Entreprenøren skal foretage en sådan aflæsning m.v. omgående efter det aftalte leveringstidspunkt. Entreprenøren skal betale samtlige udgifter, der skyldes for sen aflæsning. Entreprenøren skal ved modtagelsen sikre sig, at de overtagne materialer er uden synlige fejl og mangler og i den forudsatte stand og udførelse, og skal ved overtagelsen kvittere for modtagelsen. Bygherreleverancer omfatter broautoværn. Der henvises i øvrigt til SAB - Broautoværn og rækværker. Aflæsning, eventuel oplagring og al videre transport af disse materialer hører under entreprisen. Bygherreleverancer omfatter tillige vejautoværn for motorvej og ramper. Der henvises til SAB - Vejautoværn og tilhørende udstyr samt SAB - Broautoværn og rækværker. Bygherreleverancen omfatter tillige brønddæksler til Silkeborg Forsynings brønde, se SAB Afvanding. ad 11 Projektgennemgang, dokumentation og prøver Forhold vedrørende projektgennemgang er angivet i arbejdsbeskrivelse for styring og samarbejde, kap. 2.

23 22 af 285 SB ad 11 stk. 1 Entreprenøren skal påregne, at bygherren vil afholde audits i entrepriseforløbet, jf. ad 17. Før anlægsarbejderne igangsættes, skal entreprenøren gennemføre en projektgennemgang med relevante parter, hvor bygherren deltager. Dokumentation og prøver skal ske i henhold til krav i udbudsmaterialet, herunder dokumentation af kvalitetskontrol, som udføres hos underentreprenører og leverandører. Dokumentation skal opbevares af entreprenøren i perioden for afhjælpningspligt og ret jf. 36. Ved periodens udløb skal dokumentationen tilbydes bygherren. Til sikring af, at den forlangte kvalitetsledelse og dokumentation udføres, har bygherren opstillet følgende målepunkter i entrepriseforløbet: 1. Kvalitetsledelsessystemets etablering Denne parameter måles ved gennemgang af "Entreprisens Fælles Kvalitetsplan (EFK)", samt implementeringsplan for denne. Anmærkningsfri EFK skal foreligge senest de arbejdsdage efter entreprisens igangsættelsesdato, som er angivet i "KvalitetsIedelseskrav til entreprenører - Totalentreprise". Overskridelse af denne dato er bodsbehæftet jf. ad 25 stk Kvalitetsledelsessystemets anvendelse/implementeringsgrad Denne parameter vurderes gennem bygherrens auditering. Denne parameter er bodsbehæftet jf. ad 25 stk Opfyldelse af dokumentationskrav for den tekniske dokumentation Denne parameter vurderes på basis af en gennemgang af entreprenørens tekniske dokumentation. Gennem stikprøver i marken vurderes sammenhængen mellem det udførte arbejde og den tilhørende dokumentation. Denne parameter er bodsbehæftet jf. ad 25 stk Opfyldelse af dokumentationskrav for "Således Udført" dokumentation Denne parameter vurderes på basis af en gennemgang af entreprenørens "Således Udført" dokumentation jf. gældende arkivinstruks. Entreprenøren skal sikre, at alle godkendte rettelser og/eller ændringer registreres og dokumenteres endeligt på "Således Udført" tegninger. Udførlig tilsynsrapport m.m. udarbejdes i overensstemmelse med arkivinstruks. Procedure skal aftales endeligt med Vejdirektoratet. Denne parameter er underlagt tilbagehold i entreprisesummen jf. ad 22 stk. 4. ad 11 stk. 2 ad 11 stk. 3 Manglende dokumentation, herunder dokumentation af kvalitetskontrol, under anlægsforløbet vil blive betragtet som manglende kontraktmæssig ydelse og vil medføre at bygherren foretager tilbagehold i udbetaling af entreprisesummen. Vejdirektoratet skal indvarsles til at overvære al prøveudtagning og materialeprøvning på entreprenørens arbejdsplads, laboratorium eller andet sted. Vejdirektoratet skal indvarsles til at overvære entreprenørens fagtilsyn. Vejdirektoratet skal have mulighed for at deltage ved entreprenørens audit af underentreprenører og leverandører.

24 23 af 285 SB ad 12 ad 12 stk. 4 ad 13 ad 13 stk. 1 Ad 13 stk. 2 ad 14 ad 14 stk. 4 Arbejdets forringelse m.v., vedligeholdelse Før hel eller delvis ibrugtagning af noget af arbejdet skal omfanget af arbejdet, som skal ibrugtages, fastlægges og gennemgås for mangler. I forbindelse hermed udfærdiges en ibrugtagningsprotokol, hvori der noteres mangler samt aftaler om afhjælpning. Forhold til myndigheder Vedrørende forhold til myndigheder er art og omfang som angivet i SAB - Styring og samarbejde. Entreprenøren skal sende kopi til Vejdirektoratet af al korrespondance med myndigheder. Entreprenøren må ikke uden bygherrens tilladelse søge dispensation fra gældende bestemmelser. Ændringer i arbejdet Alle ydelser i forbindelse med denne entreprises fulde færdiggørelse inkl. alle nødvendige leverancer er indeholdt i den aftalte entreprisesum. Skulle der opstå behov for at udføre ekstraarbejder, skal disse særskilt aftales og prissættes på en aftaleseddel. Vejdirektoratet kan forlange mindre ændringsarbejder i tilslutning til entreprisen udført som regningsarbejde efter nedenstående retningslinjer. Entreprenøren skal dokumentere udgifter over for Vejdirektoratet med regnskab og bilag. Før ændringer i arbejdet iværksættes som regningsarbejder, skal entreprenøren, såfremt Vejdirektoratet finder det nødvendigt, udarbejde et overslag. Under udførelsen af regningsarbejder skal entreprenøren dagligt udfærdige og aflevere dagrapporter med angivelse af forbrug af materiel, materialer og mandskab. A. Arbejdsløn De medgåede timer afregnes efter en timesats, der beregnes som summen af følgende bidrag: Samlede arbejdsomkostninger for bygge og anlæg, jf. Danmarks Statistik *). Timesatsen, der fastlægges på årsbasis, henføres til 30. juni i det pågældende år. Regulering til det aktuelle tidspunkt i henhold til Lønindeks for bygge og anlæg, jf. Danmarks Statistik **) Et honorar på 22 % Omkostninger til transport

25 24 af 285 SB *) Se > Statikstikbanken > Løn > Arbejdsomkostninger for den private sektor > Samlede arbejdsomkostninger efter branche > Bygge og anlæg **) Se > Statistikbanken > Løn > Lønindeks for den private og offentlige sektor på brancheniveau > Lønindeks for den private sektor > Bygge og anlæg Den beregnede timesats skal korrigeres ud fra dokumenterede lokale afvigelser. Såfremt en formand og eventuel byggepladsledelse udelukkende er beskæftiget med det pågældende arbejde, tillægges dennes timer ved ovennævnte beregning. Er vedkommende kun delvist, men dog i væsentlig omfang beskæftiget ved arbejdet, vil timerne efter aftale med bygherren forholdsmæssigt kunne medregnes ved beregningen. B. Materialer Entreprenøren kan medregne beløb, som han har betalt for materialer, der indgår blivende i bygværker, eller som i øvrigt er nødvendige for arbejdets udførelse, herunder forbrugsgods i det omfang, det forbruges ved arbejdet. Genindvundne materialer modregnes entreprenørens tilgodehavender. Materialer, forbrugsgods etc. forudsættes indkøbt bedst muligt af entreprenøren i fornødent samråd med bygherren og debiteres arbejdet med fakturapriser. Eventuelle rabatter på prislistepriser tilfalder bygherren, medens kontantrabatter, årsbonus og cementbonus tilfalder entreprenøren. Entreprenørens udgifter til kørsel, fragt, bugsering og andre transporter til og fra arbejdsstedet skal inkluderes. Til de således beregnede udgifter til materialer, forbrugsgods, transport m.v. lægges 5 %. C. Materiel Leje af entreprenørens materiel, der har en indkøbsværdi pr. enhed, som er mindre end ,- kr., skal være indeholdt i entreprenørens enhedspriser og timesatser. Leje af øvrigt materiel skal aftales mellem tilsynet og entreprenøren forud for anvendelsen. Til sådan lejebetaling lægges intet honorar. D. Underentreprenører Til de rene regningsbeløb lægges 5 %. ad 17 ad 17 Bygherrens tilsyn Entreprisens parter skal påregne, at bygherren vil auditere entreprenørens kvalitetsledelse af entreprisens gennemførelse.

26 Det forventede omfang af audit er anført nedenfor: SIDE 25 af 285 SB audit (typisk 8 timer) ca. 4-6 måneder efter start af entreprisen med fokus på kvalitetsplanens implementering 2 audit (typisk 8 timer) pr. år undervejs i entreprisens udførelse, antal afhængig af entreprisens forløb. Antal audit er afhængig af, om der ved audit eller gennem bygherrens stikprøver, konstateres afvigelser eller fejl med væsentlige konsekvenser for entreprisen Op til 3 mindre audit (typisk 4 timer) pr. år på udvalgte delarbejder 1 audit (typisk 8 timer) ca. 2-3 måneder før aflevering Herudover kan der forekomme uvarslede audit på udvalgte emner op til 2 stk. pr. år. Bygherrens auditering kan også omfatte underentreprenører og leverandører samt projekterende. Entreprenøren skal påregne, at følgende medarbejdere skal medvirke ved audit: Lederen af det auditerede område Firmaets kontraktansvarlige Lederen af kvalitetsfunktionen Daglige kvalitetsleder Udvalgte funktionsledere Medarbejdere fra produktionen Entreprenøren skal sørge for at relevant dokumentation er tilgængelig på auditstedet eksempelvis via ProjektWEB eller fysisk. Bygherren kan standse arbejdet uden tidsfristforlængelse, såfremt foranstaltninger mod trafikken eller naboer ikke er som foreskrevet. ad 18 Entreprenørens kontrol Arbejdsledelse og arbejdsklausuler I forbindelse med arbejdets overdragelse til entreprenøren meddeler denne bygherren, hvem der på entreprenørens vegne leder arbejdet og fører tilsyn med arbejdet. Entreprenøren er i overensstemmelse med ILO-konvention nr. 94 om arbejdsklausuler i offentlige kontrakter forpligtet til at sikre, at lønarbejdere og eventuelle underentreprenørers lønarbejdere tilsikres løn (herunder særlige ydelser), arbejdstid og andre arbejdsvilkår, som ikke er mindre gunstige end dem, der er i henhold til gældende kollektiv overenskomst, voldgiftskendelse, nationale love eller administrative forskrifter gælder for arbejde af samme art inden for vedkommende fag eller industri på den egn, hvor arbejdet udføres. Dette kan anses for overholdt, hvis arbejdet er omfattet af en kollektiv dansk overenskomst og denne overenskomst overholdes.

27 26 af 285 SB Der skal henvises til kollektive overenskomster indgået af de mest repræsentative arbejdsmarkedsparter i Danmark, og som gælder på hele det danske område. Det skal af disse overenskomster med den fornødne klarhed fremgå, hvilken løn der efter overenskomsten skal betales. Entreprenøren forpligter sig til at sikre medarbejdere, herunder også underleverandørers medarbejdere, der er beskæftiget i Danmark med opgavens udførelse, løn- og ansættelsesvilkår som nævnt ovenfor, og er forpligtet til at orientere medarbejderne om de gældende arbejdsvilkår. Overholder entreprenøren ikke denne forpligtelse, og medfører dette et berettiget krav fra de ansatte, kan bygherren foretage tilbageholdelse i betalingerne til entreprenøren med henblik på at tilgodese dette krav. Det påhviler entreprenøren at sikre, at nærværende entreprise herunder leverancer gennemføres i overensstemmelse med internationale konventioner, som Danmark har tilsluttet sig, herunder FN s konvention om barnets rettigheder (Børnekonventionen). ad 19 Byggemøder Der afholdes fra entreprisens overdragelse til aflevering løbende projektorienteringsmøder, som er at betragte som kontraktuelle byggemøder. Jf. ABT 93 og SAB Styring og samarbejde, afsnit 2.2. D. Bygherrens betalingsforpligtelse ad 22 ad 22 stk. 4 Betaling Betaling sker efter betalingsplan, som aftales mellem parterne. Vejdirektoratet modtager kun elektroniske fakturaer udarbejdet i Jobmanager. For generel information om, hvorledes entreprenøren skal forholde sig i relation til elektronisk fakturering, henvises til hvor der nederst til højre er angivet Vejdirektoratets EAN-nummer med link til en vejledning for Vejdirektoratets leverandører. Udbetalingen sker herefter senest 15 arbejdsdage fra bygherren har modtaget fakturaen. Betalinger i henhold til betalingsplanen skal være i overensstemmelse med værdien af udført arbejde, og betalingerne vil blive reguleret i forhold hertil. Betalingen sker ved indsættelse på en af entreprenøren opgivet konto. Bygherre afholder kursusafgift til entreprenørens deltagelse i et ½-dagskursus i anvendelse af Jobmanager. Tilbageholdelse Bygherren tilbageholder i betalingerne ved entreprisens afslutning et beløb på 5,0 mio. kr. af entreprisesummen, der først forfalder til udbetaling, når al dokumentation for det udførte anlæg samt overdragelse af projektet til drift er afleveret til bygherren og godkendt.