BETINGELSER M.V. SÆRLIGE BETINGELSER (SB)

Transkript

1 29. november 2011 GENERELT BETINGELSER M.V. SÆRLIGE BETINGELSER (SB) Entreprise Broreparationsarbejder 2012

2 INDHOLDSFORTEGNELSE A. Aftalegrundlaget B. Sikkerhedsstillelse og forsikring C. Entreprisens udførelse D. Bygherrens betalingsforpligtelse E. Tidsfristforlængelse og forsinkelse F. Arbejdets aflevering G. Mangler ved arbejdet H. 1- og 5-års eftersyn I. Særligt om ophævelse J. Tvister Bilag: STANDARDFORMULAR FOR TRANSPORTDOKUMENT STANDARDFORMULAR FOR SIKKERHEDSSTILLELSE STANDARDFORMULAR FOR SIKKERHEDSSTILLELSE VEDRØRENDE FORUDBETALTE, IKKE LEVEREDE MATERIALER

3 ALMINDELIGE BETINGELSER FOR TOTALENTREPRISER - i det følgende kaldet ABT 93 - er med nedenstående tillæg og fravigelser gældende for det samlede arbejde, herunder de under leverancen aftalte ekstraarbejder. Afsnittene er bygget op på den måde, at venstre spalte på siderne indeholder henvisningen til teksten i ABT 93, mens der i højre spalte er anført de tillæg og fravigelser, der hører til de enkelte punkter. Nedenstående tillæg/ fravigelser går forud for ABT 93. 3

4 ABT 93 Ændringer/tilføjelser A. Aftalegrundlaget Almindelige bestemmelser 1. Ad 1 stk. 1 Denne SB indeholder supplerende, særlige betingelser til ABT 93 for entreprisen. De enkelte - og stk.-numre refererer til ABT 93. Stk. 2. Bygherrens udbud 2. Stk. 2. Ad 1, stk. 2 Bygherren og entreprenøren skal oplyse om, hvem der er bemyndiget til at indgå aftaler på parternes vegne. Ad 2, stk. 1 Arbejdet udføres til fast pris og tid med en fastprisperiode på 12 måneder fra tilbudsdagen. Ad 2, stk. 2 Entreprisen omfatter: Beskrevet i tillæg til SB For entreprisen gælder nedennævnte i prioriteret rækkefølge: A Kontrakten B Evt. referater af møder afholdt i forbindelse med underskrift af kontrakt. C Rettelsesblade / Supplerende meddelelser (pt. ingen udsendt) D Tilbudsliste (TBL) af datering angives i tillæg til SB E Tilbuds- og afregningsgrundlag (TAG) af 29. november 2011 F Tillæg til SB G Særlige betingelser (SB) af 29. november 2011 H Særlige arbejdsbeskrivelser (SAB) af 29. november 2011: I Tegninger. J Særeftersyns manualer for broerne. K Generaleftersyns rapporter for broerne. L Vejdirektoratets typetegninger. Disse udleveres ikke men kan findes på under M Miljørapporter og Geotekniske undersøgelser For I til M gælder at det i det omfang det eksisterer for de enkelte broer, kan findes på: XEC/0/447F391E36E50AEF79F5E O Vejdirektoratets Data og tegningsstandarder. Disse udleveres ikke men kan se under P Projektering af bitumenbaseret fugtisolering og brobelægninger, oktober 2010 med tilhørende tegningsbilag. Q Eftersynsparadigmer: =

5 R Almindelige arbejdsbeskrivelser (AAB): - Styring og samarbejde mindre Entrepriser (AAB) af februar Arbejdsplads af november Jordarbejder af juni Afvandingsarbejder af december Ubundne bærelag af stabilt grus af november Betonarbejde (form, stillads, armering, beton) af oktober Broautoværn og rækværker af december Broautoværn typetegning S Fugtisolering - betonbroer af januar 2011 inkl. bilag (september 2011) - Projektering af bitumenbaseret fugtisolering og brobelægning af oktober Brobelægninger (afsnit ) af november Brobelægninger (afsnit ) af november Brobelægninger (afsnit 11.9) af marts Brobelægninger (afsnit 11.10) af november Trafikale foranstaltninger gældende DRI-tegninger - Arkivinstruks og Paradigme for tilsynsrapport Link: no= Udleveres ikke, men kan ses på de angivne hjemmesider Link: S Tilsynshåndbøger for - afsnit 5, 6, 7 og 8 - afsnit 10 - afsnit 11 T ABT 93 U Forskrifter Udleveres ikke, men kan ses på de angivne hjemmesider Arbejdet kan påregnes overdraget og kan påregnes tilladt igangsat i marken som angivet i tillæg til SB. Overdragelse af arbejdet er under forbehold af bevilgende myndigheds godkendelse. Stk. 3. Ad 2, stk. 3 Arbejdets påbegyndelse fastsættes efter tilbudsaccept under hensyntagen til deltidsfrister og færdiggørelsesfrist Følgende tidsfrister skal overholdes: Igangsætningsfrist Igangsætningsfristen er fastsat i tillæg til SB. Som kriterium for at igangsætningsfristen er overholdt skal entreprenørens detailtidsplan for alle bygværker, samt samlet liste over planlagte arbejdsprocedurer, foreligge. 5

6 Deltidsfrist I Deltidsfristen er fastsat i tillæg til SB. Som kriterium for at deltidsfristen er overholdt, fastsættes at byggeplads for det pågældende bygværk er fuldt indrettet samt at trafik er omlagt i henhold til de gældende trafikplaner. Deltidsfrist II Deltidsfristen er fastsat i tillæg til SB. Som kriterium for at deltidsfrist II er overholdt, fastsættes at trafikken på det pågældende bygværk er normaliseret både på overført og underført vej. Yderligere skal ibrugtagningsprotokol være underskrevet af både entreprenør og bygherre ved deltidsfrist II. Deltidsfrist III - Frist for aflevering af som udført dokumentation mv. for det pågældende bygværk Deltidsfristen er fastsat i tillæg til SB. Som kriterium for at deltidsfrist III er overholdt, fastsættes at al dokumentation skal være afleveret - herunder alle godkendte materialedokumentationer, som udført tegninger mv.. Færdiggørelsesfrist. Færdiggørelsesfristen er fastsat i tillæg til SB. Alle arbejder skal være fuldført klar til aflevering som angivet i tillæg til SB. De i ad 25 nævnte bodsbestemmelser vedrørende igangsætningsfrist knyttes til denne dato. Ad 2, stk. 6 Ved tilbudsafgivelsen skal tilbudslisten udfyldes i sin helhed. Entreprenørens tilbud 3. Ad 3 Erhvervs- og Byggestyrelsens cirkulære om pris og tid på byggeog anlægsarbejder er gældende for denne entreprise. Den bydende skal have gjort sig bekendt med forholdene på stedet, herunder adgangsforhold og mængder indeholdt i projektet Stk. 1. Ad. 3 stk. 1 Hvor flere i forening står for entreprisen, skal entreprenø- 6

7 ren oplyse om, hvem der er bemyndiget til at indgå aftaler og modtage betaling på entreprenørens vegne. Stk. 2. Overdragelse af rettigheder og forpligtelser m.v. 5. Ad. 3 stk. 2 Vedståelsesfristen er 90 arbejdsdage regnet fra licitationsdagen. Ad. 5 stk. 1 Alle involverede skal iagttage ubetinget tavshed med hensyn til oplysninger vedrørende bygherrens eller andres forhold, som de får kendskab til i forbindelse med opfyldelsen af denne kontrakt. Entreprenøren må benytte bygherren som reference, men må ikke uden bygherrens forudgående, skriftlige tilladelse udsende offentlig meddelelse om kontrakten eller offentliggøre noget om kontraktens indhold. Stk. 2. Ad 5 stk. 2 Der vil kun kunne noteres én transport på entreprenørens tilgodehavende, og det skal ske til anerkendt pengeinstitut. Transportdokumentet skal udformes, som angivet i STANDARDFOR- MULAR FOR TRANSPORTDOKUMENT se bilag til SB Stk. 4. Ad. 5 stk. 4 Hvor entreprenøren anvender underentreprenører, skal entreprenøren i god tid inden igangsætning af de pågældende underentrepriser meddele bygherren navn på de pågældende entreprenører. Bygherren forbeholder sig ret til at afvise underentreprenører såfremt disse ikke opfylder krav til kompetence og erfaring som angivet i SAB og AAB. Bygherren forbeholder sig ret til ikke at acceptere underentreprenører efter de udelukkelsesgrunde, som fremgår af tilbudsindhentningslovgivningen og EU's udbudsdirektiv artikel 45 og 46. Underentreprenører, der udfører arbejder som en del af entreprisen, er ved udførelse af regningsarbejder også omfattet af tilbudslistens enhedspriser for regningsarbejder. B. Sikkerhedsstillelse og forsikring Entreprenørens sikkerhedsstillelse 6. Stk. 1 Ad. 6 stk. 1 Sikkerheden skal udformes, som angivet STANDARD- FORMULAR FOR SIKKERHEDSSTILLELSE, se bilag sidst SB. 7

8 Stk. 5. Forsikring 8 Stk. 2. Stk. 3. Ad 6 stk. 5 Sikkerheden nedskrives ikke ved afsnitsvis aflevering eller ved delafleveringer. Ad. 8 stk. 2 Bygherren er selvforsikret. Den i ABT 93 8, stk. 1 nævnte dækning af entreprenøren og eventuelle underentreprenører er omfattet af selvforsikringen. Ad 8 stk. 3 Inden arbejdet påbegyndes, skal entreprenøren dokumentere, at ansvarsforsikringen er tegnet og præmien betalt. Som en del af forsikringspolicen skal gælde at der skal ske underretning til bygherren, såfremt - Præmien for ansvarsforsikringen ikke betales. - Forsikringsselskabet opsiger forsikringen. - Der på anden måde fortages væsentlig ændringer i forsikringen. Det skal dokumenteres, at forsikringen dækker entreprenørens ansvar i forbindelse med trafikken, samt at dækningsgraden er mindst kr. ved personskade og kr. ved tingskade. C. Entreprisens udførelse Arbejdsplan og afsætning 9. Ad. 9 stk. 1 Krav til entreprenørens arbejdsplan, herunder anmeldelser til myndigheder fremgår af AAB og SAB-SOS for Styring og samarbejde. Entreprenørens ydelse 10. Ad. 10 stk. 1 Entreprenøren skal udarbejde alle nødvendige arbejdstegninger samt tegninger og beregninger etc. til bedømmelse af interimskonstruktioner, stilladser, særlige udførelsesmetoder m.v. En kopi af de gældende tegninger, tabeller og beskrivelser m.v. skal altid forefindes på entreprenørens kontor på arbejdspladsen, og bygherren skal have adgang til disse. Entreprenøren kan kun forvente at bygherren vil accepterer alternative arbejdsmetoder inden for følgende områder: Trafikomlægninger og afvikling 8

9 Udskiftning/udbedring af kantbjælker Foreslår entreprenøren anvendelse af alternative arbejdsmetoder, påhviler det entreprenøren, uden udgift for bygherren, over for denne at dokumentere sådanne arbejdsmetoders eller materialers egnethed samt eventuelle vedligeholdelsesbehov. Byggevarer skal leveres i overensstemmelse med Erhvervs- og Byggestyrelsens gældende bekendtgørelse om markedsføring, salg og markedskontrol af byggevarer. Entreprenøren er i overensstemmelse med ILO-konvention nr. 94 om arbejdsklausuler i offentlige kontrakter forpligtet til at sikre, at lønarbejdere og eventuelle underleverandørers lønarbejdere tilsikres løn (herunder særlige ydelser), arbejdstid og andre arbejdsvilkår, som ikke er mindre gunstige end dem, som i henhold til en gældende kollektiv overenskomst, voldgiftskendelse, nationale love eller administrative forskrifter gælder for arbejde af samme art indenfor vedkommende fag eller industri på den egn, hvor arbejdet udføres. Der skal henvises til kollektive overenskomster indgået af de mest repræsentative arbejdsmarkedsparter i Danmark, og som gælder på det danske område. Det skal af disse overenskomster med den fornødne klarhed fremgå, hvilken løn der efter overenskomsterne skal betales. Entreprenøren forpligter sig til at sikre medarbejdere, herunder også underleverandørers medarbejdere, der er beskæftiget i Danmark med opgavens udførelse, løn- og ansættelsesvilkår som nævnt ovenfor, og er forpligtet til at orientere medarbejderne om de gældende arbejdsvilkår. Overholder entreprenøren ikke de ovennævnte krav, og medfører dette et berettiget krav på yderligere løn fra de ansatte, kan bygherren foretage tilbageholdelse i betalingerne til entreprenøren med henblik på at sikre de ansattes vilkår. Entreprenøren er i tilfælde af at han beskæftiger udenlandsk arbejdskraft forpligtiget til at anmelde sig til RUT = Register for Udenlandske Tjenesteydere. Det påhviler entreprenøren at sikre, at nærværende entreprise herunder leverancer gennemføres i overensstemmelse med konventioner som Danmark har tilsluttet sig, herunder FN's konventioner om barnets rettigheder, børnekonventionen. Stk. 2 Ad. 10 stk. 2. Hændelser som udløser reduktion i betalingen til entreprenøren (Bod): Mangelfuld eller manglende logbog for trafikafmærkninger som til alle tider skal forefindes på arbejdspladsen i ajourført tilstand. Manglende overholdelse af afspærringsplaner og regler herunder 9

10 at der uden skriftlig godkendelse ( , SMS eller lign.) arbejdes på vejen i vejens spærretid. Manglende iværksættelse af afhjælpning senest 1 time efter, at fejl og mangler er påtalt skriftligt af bygherren, politiet, vejmyndighed eller Arbejdstilsynet. Byggepladsen skal være bemandet mandag til fredag inden for normal arbejdstid med mindre arbejdsprocessen berettiger det modsatte, jf. SAB SOS 3.2. Særlige krav til optimering af udførelsestiden. I alle tilfælde er boden kr. pr. hændelse. Bod meddeles skriftligt per brev eller senest 2 dage efter hændelsen og behandles på førstkommende byggemøde. Ved manglende overholdelse af afspærringsplaner og regler kan Vejdirektoratet yderligere omgående stoppe arbejdet. En sådan standsning giver ikke ret til tidsfristforlængelse. Yderligere er følgende hændelser bodsudløsende: Mangelfuld orientering til bygherren, jf. Styring og samarbejde (SOS). Gennemførelse af reparationsaktiviteter uden bygherrens forudgående skriftlige accept henholdsvis uden tilstedeværelse af bygherren trods dennes meddelte ønskede tilstedeværelse. Hovedentreprenøren fører utilstrækkeligt tilsyn med sine underentreprenører f.eks. ved ikke at være til stede under udførelsen af arbejdet I alle tilfælde er boden kr. pr. hændelse uden at dette påvirker samtidige krav om at omgøre arbejdet ved manglende overholdelse af disse. Projektgennemgang, dokumentation og prøver 11, stk. 1. Ad. 11 stk. 1 Forhold vedrørende projektgennemgang er angivet i arbejdsbeskrivelse for Styring og samarbejde. Det påhviler entreprenøren løbende at fremskaffe dokumentation for kvaliteten af materialer og arbejdsydelser i forbindelse med entreprisens gennemførelse, herunder den krævede CE-mærkning. Fastlæggelse af procedurer m.v. for aflevering af dokumentationen i forbindelse med kontrollen skal ske i samarbejde med bygherren, såfremt det ikke på anden måde er fastsat i kontraktmaterialet. Krav til laboratorier på byggepladsen, samt prøvninger, der skal udføres på byggepladsen, fremgår af SAB 1 Arbejdsplads m.v. afsnit 1.6 laboratoriefaciliteter samt de respektive SAB-afsnit. 10

11 Entreprenøren skal uden vederlag afgive materialeprøver for bygherrens eventuelle stikprøvekontrol. Det påhviler entreprenøren at udarbejde den afsluttende projektdokumentation i form af som udført tegninger og tilsynsrapporter i henhold til gældende regler (Vejdirektoratets paradigmer). Arbejdets forringelse m.v. 12 stk. 4 Ad. 12 stk. 4 Før hel eller delvis ibrugtagning, skal omfanget af arbejder, som skal ibrugtages, fastlægges og gennemgås for mangler. I forbindelse hermed udfærdiges en ibrugtagningsprotokol, hvori der noteres mangler, samt aftaler om afhjælpning. Forhold til myndigheder 13. Ad. 13 stk. 1 Vedrørende forhold til myndighederne er art og omfang som angivet i arbejdsbeskrivelse for Styring og samarbejde mindre Entrepriser (AAB) af februar Ændringer i arbejdet 14. Stk. 3. Stk. 4. Ad. 14 stk. 3 Ved bygherrens tilkøb af ændringsarbejder, henvises til afregningsreglerne som er angivet i udbudsmaterialets TAG. Entreprenøren skal i sin tidsplan indregne tid til ekstraarbejder i henhold til tillæg til SB. Ad. 14 stk. 4 For arbejder for hvilke der ikke er aftalt timepris henvises til afregningsprincipperne angivet i TAG. Bygherren kan ud over de i 14, stk. 3 nævnte reguleringer forlange ændringsarbejder i tilslutning til entreprisen udført som regningsarbejde efter de i TAG angivenderetningslinjer. Entreprenøren skal dokumentere udgifter over for bygherren med regnskab og bilag. Før ændringer i arbejdet iværksættes som ekstraarbejder, skal entreprenøren sammen med sin forudgående dokumentation for ekstraarbejderne udarbejde et skønsmæssigt overslag. Under udførelsen af ekstraarbejder skal entreprenøren dagligt udfærdige og aflevere dagrapporter med angivelse af forbrug af materiel, materialer og mandskab. Materialer: Entreprenøren kan medregne beløb, som han har betalt for materialer, der indgår blivende i bygværker, eller som i øvrigt er nødvendige for arbejdets udførelse, herunder forbrugsgods i det omfang, det forbruges ved arbejdet. Genindvundne materialer modregnes entreprenørens tilgodehavender. 11

12 Materialer, forbrugsgods etc. forudsættes indkøbt bedst muligt af entreprenøren i fornødent samråd med bygherren og debiteres arbejdet med fakturapriser. Eventuelle rabatter på prislistepriser tilfalder bygherren, medens kontantrabatter, årsbonus og lignende tilfalder entreprenøren. Entreprenørens udgifter til kørsel, fragt, bugsering og andre transporter til og fra arbejdsstedet skal inkluderes. Til de således beregnede udgifter til materialer, forbrugsgods, transport m.v. lægges en procentsats angivet i TAG. Materiel: Leje af entreprenørens materiel, der har en indkøbsværdi pr. enhed, som er mindre end kr. skal være indeholdt i entreprenørens enhedspriser og timesatser. Leje af øvrigt materiel skal aftales mellem Bygherren og entreprenøren forud for anvendelsen. Lejen afregnes efter retningslinjerne angivet i TAG Underentreprenører: Til de rene regningsbeløb lægges en sats angivet i TAG Bygherrens tilsyn 17 Bygherrens gennemgang af entreprenørens tegninger, beregninger, leverancer, miljøforanstaltninger og udførte arbejder, fritager ikke entreprenøren for nogen del af ansvaret for eventuelle fejl og mangler. Entreprenørens arbejdsledelse 18. Ad. 18 stk. 1 Entreprenørens eller dennes befuldmægtigede skal være til stede på arbejdspladsen under arbejdets udførsel, eller skal kunne tilkaldes. Entreprenøren forestår koordinering af sikkerhedsarbejdet indenfor arbejdsområdet (overført/underført vej) i henhold til Bekendtgørelse om bygherrens pligter Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr af 27. december Udskiftning af nøglepersoner må ikke ske uden bygherrens samtykke. Adcitation Entreprenøren skal indgå i samarbejde med bygherren om behandling af erstatningssager, såfremt der fra tredjemands side rejses krav om erstatning for skade påført i forbindelse med arbejdets udførelse. Byggemøder 19. Ad. 19 Entreprenøren skal tilbyde at afholde et byggemøde hver 14 12

13 dag i hele anlægsperioden. Den faktiske hyppighed aftales løbende med bygherren. Stk. 1. Ad. 19 stk. 1 Byggemødereferatet betragtes som godkendt, såfremt indsigelse ikke er gjort på det efterfølgende byggemøde. Afhængigt af udsendelsestidspunktet for byggemødereferatet samt byggemødehyppigheden, kan der dog træffes anden aftale om indsigelsesfrist. Der afholdes sikkerhedsmøder hver 14. dag, der dækker et samlet antal bygværker eller enkeltvis for hvert bygværk. D. Bygherrens betalingsforpligtelse Betaling 22. Ad. 22 stk. 1 Grundlaget for acontobegæringer og fakturering af evt. ekstraarbejder skal opstilles efter anvisning af bygherren. I den forbindelse skal entreprenøren påregne at deltage i et møde af maksimalt en halv dags varighed vedrørende retningslinjer for afregning. Bygherren skal have min. 5 arbejdsdage for behandling af entreprenørens a'contobegæring. Fakturering skal ske elektronisk via JobManager. Vejdirektoratets internetbaserede entreprisestyringssystem JobManager skal anvendes til registrering og styring af samtlige entreprenørydelser inden for entreprisen. Brugere af JobManager skal tilmeldes for at have adgang. Dette forestår Vejdirektoratet som herefter meddeler brugerne et personligt brugernavn og adgangskode. Systemet kan herefter tilgås fra enhver PC med internetopkobling. Ved kontraktindgåelsen aftales, sammen med godkendelsen af entreprenørens tidsplan, en betalingsplan, som Bygherren inddaterer i Job- Manager. Efterfølgende acontoafregninger sker ved at entreprenøren i praksis indtaster aftalte time og fakturaomkostninger i JobManager. Efter Bygherrens godkendelse kan entreprenøren fremsende e-faktura fra Job- Manager Vejdirektoratet. Relevante medarbejdere hos entreprenøren skal i fornødent omfang deltage i introduktionskursus i Indrapportering og Jobstyring i JobManager. Betaling vil ske senest løbende måned + 30 dage fra modtagelse af anmodning. 13

14 For alle arbejder under dette projekt, kontraktuelle så vel som tillægsarbejder, gælder, at der ikke ydes betaling for omgøring af mangelfuldt arbejde, når omgøringen skyldes forsømmelse fra entreprenørens side. Bod og betalingsreduktioner iht. ad AB 10 og 25 modregnes i udbetalingerne inden beregning af moms. Stk. 2 Stk. 5. Stk. 6. Ad. 22 stk. 2 For materialer eller delleverancer, som ikke er leveret på byggepladsen, kan acontobetaling ydes mod særlig sikkerhedsstillelse. Sikkerheden skal udformes som angivet på STANDARDFORMULAR FOR SIKKERHEDSSTILLELSE VEDRØRENDE FORUDBETALTE, IKKE LEVEREDE MATERIALER se bilag til dette dokument. Ad. 22 stk. 5 Ekstraarbejde skal endeligt afregnes umiddelbart efter dettes færdiggørelse. Ad. 22 stk. 6 Den faste pris reguleres i tilfælde af statslige indgreb, som er gennemført efter tilbuddets afgivelse, og som har ført til ikke uvæsentlige mer- eller mindreudgifter ved arbejdets udførelse, og som ikke er dækket af anden regulering. Reguleringen sker i henhold til meddelelser fra Erhvervs- og Byggestyrelsen. Bestemmelsen omfatter ikke ændringer, der skyldes valutakurser eller lovmæssige løsninger af arbejdsmarkedets overenskomstforhold. Entreprenørens slutopgørelse (slutregning) for det pågældende bygværk skal være bygherren i hænde senest 20 arbejdsdage efter ibrugtagningsprotokollen er godkendt og underskrevet af bygherren. Stk. 7. Stk. 10. Stk. 11. Ad 22 stk. 7 Endelig og fuldstændig opgørelse udformes efter bygherrens anvisning. Ad. 22 stk. 10 Betaling vil ske senest løbende måned + 30 dage fra modtagelse af anmodning. Ad. 22 stk. 11 Såfremt bygherren måtte få et tilgodehavende, forrentes dette efter tilsvarende regler. E. Tidsfristforlængelse og forsinkelse Entreprenørens ret til tidsfristforlængelse 24. Stk. 1 Ad. 24 stk. 1. I entreprenørens tidsplan skal indregnes følgende antal spilddage(vejrligsdage): 14

15 Jan. Feb. Mar. Apr. Maj Jun Jul. Aug. Sep. Okt. Nov. Dec Spilddage registreres på byggepladsen ved det enkelte bygværk og opgøres månedsvis per bygværk. Spilddage opgøres ved hvert byggemøde og godkendes iht. følgende kriterier: Arbejder generelt: - Vind: Vindhastighed større end eller lig med 12,5 m/sek. (gennemsnit over en periode på 10 minutter) - Nedbør: Større end eller lig med 10 mm/døgn (100 mm sne svarer til 10 mm nedbør) - Temperatur: Lavere temperatur end 0 o C kl , dog 5 C udenfor vinterperioden. Fugtisoleringsarbejder: - Såfremt vejrliget ikke tillader udførelse af fugtisoleringsarbejder (herunder epoxyarbejder). Til måling af vejrliget anvendes målestation på arbejdspladsen eller den nærmeste af Meteorologisk Instituts målestationer. Det er en forudsætning for godkendelse af spilddage, at et af de ovennævnte kriterier medfører standsning af aktiviteter på den kritiske vej i tidsplanen. Anerkendte spilddage(vejrligsdage) giver tidsfristforlængelse. Entreprenøren kan foreslå bygherren at minimere udførelsesperioden ved at anvende telt på bygherrens regning mod at acceptere, at spilddage ikke vil blive accepteret. Stk. 2 Foreslås brug at telt til at indhente selvforskyldte forsinkelser i forhold til egen tidsplan afregnes telt ikke. I tilfælde af forsinkelse eller tidsfristforlængelse som følge af ekstraarbejder på et bygværk skal entreprenøren sikre, at denne forsinkelse 15

16 ikke influere på tidsplanen for de andre bygværker som indgår i entreprisen. Entreprenørens hæftelse ved forsinkelse 25. Stk. 2. Ad. 25 stk. 2 Entreprenøren skal betale en bod for overskridelse af gældende tidsfrister. Boden tilbageholdes i betalingen (fratrukket inden momsberegningen) eller sikkerhedsstillelsen. Bod varsles skriftligt senest 2 dage efter forseelsen og behandles på førstkommende byggemøde. Bodsstørrelserne er pr. påbegyndt kalenderuge som følger: 1. For igangsætningsfristen ,- kr. 2. For færdiggørelsesfristen ,- kr. 3. For deltidsfrist I ,- kr. 4. For deltidsfrist II ,- kr. 5. For deltidsfrist III - aflevering af som udført dokumentation mv ,- kr. Bod for deltidsfrist I, II og III gælder per bygværk der indgår i entreprisen. Den samlede bod for forsinkelser kan højst udgøre 5 % af den samlede entreprisesum. Bem. Forhold vedrørende bod for mangelfulde ydelser er berørt i 10 stk. 2. F. Arbejdets aflevering Afleveringsforretningen 28, stk. 1 Ad. 28 stk. 1 Entreprisen vil kunne ibrugtages bygværk for bygværk. For evt. arealer, som har været berørt af entreprenørens arbejder i for- 16

17 bindelse med entreprisens gennemførelse og som ikke er stillet til rådighed af bygherren, skal entreprenøren på bygherrens ønske og forinden aflevering finder sted fremskaffe en underskrevet erklæring fra berørte lodsejere. I erklæringen bekræftes, at lodsejerne ikke har noget krav på entreprenøren eller bygherren i anledning af entreprisen. Stk. 2. Ad. 28 stk. 2 Inden aflevering kan finde sted, skal entreprenøren til bygherren aflevere den foreskrevne dokumentation for kvalitetssikring samt de krævede attester og driftsmanualer. Forud for aflevering skal dokumentationen være godkendt af bygherren. G. Mangler ved arbejdet Mangelsansvarets ophør 36. Stk. 3. Ad 36 stk. 1 De angivende 5 år ændres til 10 år. Dette gælder dog ikke kørebaneafstribningen. Ad. 36 stk. 3 nr. 2 Bestemmelsen er ikke gældende for entreprisen. H. 1- og 5-års eftersyn 5-års eftersyn 38. Ad 38 stk. 1. I forbindelse med at mangelansvaret i 36 er ændret til 10 år, afholdes der et 10 års eftersyn, der erstatter 5 års eftersynet. I. Særligt om ophævelse Bygherrens hæveret 40. Ad 40 stk. 1 Såfremt entreprenøren gentagne gange overskrider del tidsfrister eller kvalitetskrav til arbejdets udførelse - og der i disse situationer er pålagt entreprenøren bod - kan bygherren efter skriftligt påkrav ophæve entrepriseaftalen. J. Tvister Tvister 47. Ad 47 stk.1 Uoverensstemmelser skal altid søges løst, hvor de opstår. Kan dette ikke lade sig gøre, anvendes først eskalation inden for egne organisation(beslutningstrappen) med følgende trin: En uenighed som opstår på vejen, fx mellem Vejdirektoratets entreprisestyrere og entreprenørens formænd, og som ikke løses umiddelbart (så vidt muligt samme dag) forelægges entrepriseledelserne. Kan uenigheden ikke løses af entrepriseledelserne inden for få dage forelægges denne ledelsesrepræsentanterne. Kan eller ønsker ledelsesrepræsentanterne ikke at løse uenigheden, beslutter ledelsesrepræsentanterne det videre forløb. 17

18 Ledelsesrepræsentanterne kan vælge mellem en række muligheder, fx: Brug af mediation i henhold til reglerne fra Voldgiftsnævnet for bygge- og anlægsvirksomhed. Brug af opmand (mægling eller foregreben tvisteløsning) i henhold til reglerne fra Voldgiftsnævnet for bygge- og anlægsvirksomhed. Forelæggelse for virksomhedsledelserne; dvs. entreprenørens direktør og Vejdirektoratets driftsdirektør. Adcitation Ved tredjemands sagsanlæg ved domstolene mod bygherren med krav om erstatning for skade påført i forbindelse med arbejdets udførelse, kan bygherren forlange, at entreprenøren bliver adciteret sagen med henblik på endelig afgørelse af denne. Bygherren kan anlægge regressag ved domstolene mod entreprenøren, såfremt bygherren har udbetalt erstatning til tredjemand for skade påført i forbindelse med arbejdets udførelse. 18

19 BILAG 19

20 STANDARDFORMULAR FOR TRANSPORTDOKUMENT Bygherre: Entreprenør: Entreprise: Kontraktdato: Undertegnede entreprenør transporterer herved til den os tilkommende entreprisesum på kr. ekskl. moms, Skriver: kroner samt eventuelle tilgodehavender for prisreguleringer og ekstraarbejder m.m. Transporten gives i overensstemmelse med kontraktens bestemmelser kun til sikkerhed for fordringer, der står i forbindelse med udførelsen af ovennævnte arbejder, jf. ABT 93, 5, stk. 2. Denne transport anmeldes over for bygherren..den (entreprenørens underskrift) (entreprenørens stempel) Noteret af bygherren:.den (bygherrens underskrift) (bygherrens stempel) 20

21 STANDARDFORMULAR FOR SIKKERHEDSSTILLELSE Bygherre: Entreprenør: Entreprise: Kontraktdato: Undertegnede bekræfter, at vi holder til rådighed for bygherren et beløb af kr. skriver:.....krone r, der skal tjene til sikkerhed for bygherren i tilfælde af, at entreprenøren misligholder sine forpligtigelser i forbindelse med ovennævnte arbejder i henhold til de for arbejdet gældende betingelser m.v. Sikkerhedsstillelsen nedskrives efter kontraktens bestemmelser. Den frigives, når entreprenørens forpligtigelser er opfyldt. Sikkerhedsstillelsen udbetales til bygherren efter bestemmelserne i ABT 93, 6, stk. 6. Beslutning truffet i henhold til ABT 93, 46 om sikkerhedsstillelsens udbetaling er bindende for garanten Bygherren kan uden indvirkning på garantiforpligtigelsen give entreprenøren udsættelse eller lempelser med hensyn til opfyldelsen af entreprenørens forpligtelser..den 20..._... (garantens underskrift) (garantens stempel) 21

22 STANDARDFORMULAR FOR SIKKERHEDSSTILLELSE VEDRØRENDE FORUDBETALTE, IKKE LEVEREDE MATERIALER Bygherre: Entreprenør: Entreprise: Kontraktdato: Undertegnede bekræfter, at vi holder til rådighed for bygherren et beløb af..kr. inkl. moms skriver: kroner, der skal tjene til sikkerhed for levering af følgende købte, men ikke leverede materialer: Materialerne skal være leveret på byggepladsen senest. Materialerne er af entreprenøren købt hos.. Sikkerhedsstillelsen frigives, når materialerne er leveret kontraktmæssigt. Sikkerhedsstillelsen udbetales til bygherren efter bestemmelserne i ABT 93, 6, stk. 6. Beslutning truffet i henhold til ABT 93, 46 om sikkerhedsstillelsens udbetaling er bindende for garanten. Bygherren kan uden indvirkning på garantiforpligtigelsen give entreprenøren udsættelse eller lempelser med hensyn til opfyldelsen af entreprenørens forpligtelser..den 20..._... (garantens underskrift) (garantens stempel) 22