BRO , OF AF STI

Transkript

1 SÆRLIGE BETINGELSER BRO , OF AF STI Udskiftning af stibro ved Jægersborg Station NOVEMBER 2012

2 Dato November 2012 Vejdirektoratet Bropakke HN BRO , OF AF STI UDSKIFTNING AF STIBRO VED JÆ- GERSBORG STATION SÆRLIGE BETINGELSER (SB)

3 Dato Udarbejdet af CVP Kontrolleret af JRGJ Godkendt af ULSA Ref _ _L002_Ver1_SB-Bro_ docx _ _L002_Ver1_SB-Bro_ docx I

4 Indholdsfortegnelse Bilag III A. Aftalegrundlaget 1 B. Sikkerhedsstillelse og forsikring 7 C. Entreprisens udførelse 8 D. Bygherrens betalingsforpligtigelse 15 E. Tidsfristforlængelse og forsinkelse 17 F. Arbejdets aflevering 19 G. Mangler ved arbejdet 19 H. Særligt om ophævelse _ _L002_Ver1_SB-Bro_ docx II

5 Bilag Bilag 1 Standardformular for transportdokument Bilag 2 Standardformular for sikkerhedsstillelse Bilag 3 Standardformular vedr. forudbetalte ikke leverede materialer _ _L002_Ver1_SB-Bro_ docx III

6 A. Aftalegrundlaget Ad 1 Almindelige bestemmelser Ad 1, stk. 1 Denne SB indeholder supplerende, særlige betingelser til AB 92 for entreprisen. De enkelte - og stk. numre refererer til AB 92. Ad 1, stk. 2 Bygherren og entreprenøren skal oplyse om, hvem der er bemyndiget til at indgå aftaler på parternes vegne. Ad 2 Bygherrens udbud Ad 2, stk. 1 Arbejdet udføres til fast pris og tid med en fastprisperiode på 12 måneder fra tilbudsdagen. Herefter prisreguleres i henhold til 22, stk. 6. Ad 2, stk. 2 Udbuddet indeholder udskiftning af bro OF af sti, og omfatter i hovedtræk: Fundering. Herunder pælefundering for vestlige endevederlag og for mellemunderstøtning, samt direkte fundering for østlige endevederlag Støbning af endevederlag og vederlag i midterrabat. Levering og montering af mellemunderstøtning i stål Levering og montering af ståloverbygning med kunststofbelægning Samling af ståloverbygning på stedet Udførelse af kunststofbelægning i og omkring samling for ståloverbygning Levering og montering af svingningsdæmpere i relevant omfang Nedrivning af eksisterende bro inkl. fundamenter Fornyelse af stianlæg øst for broen inkl. regulering af stiforløb samt støttevæg i beton inkl. rækværker. Tilslutningsarbejder på perron Afsluttende arbejder Trafikregulerende foranstaltninger på underført motorvej _ _L002_Ver1_SB-Bro_ docx 1/20

7 For entreprisen gælder nedennævnte i prioriteret rækkefølge: A Eventuelle rettelsesblade / supplerende meddelelser udsendt til de bydende inden licitationen B Tilbudsliste (TBL) Ver 1 C Tilbuds- og afregningsgrundlag (TAG) Ver. 1 D Ver 1 Nærværende Særlige betingelser (SB) Ver 1 E Særlige arbejdsbeskrivelser (SAB) F Følgende tegninger: F1 Eksisterende forhold F1.1 Konstruktionstegninger: Der henvises til tegningslisten, Ver. 1 F1.2 Ledningsplaner: Der henvises til tegningslisten, Ver. 1 G2 Fremtidige forhold: G2.1 Konstruktionstegninger Der henvises til tegningslisten, Ver. 1 G2.2 Trafikomlægninger og arbejdspladsforhold Der henvises til tegningslisten, Ver. 1. Instruks for råden over vejareal, juni 2012 H Følgende typetegninger: Der henvises til tegningslisten, Ver 1 I Almindelige arbejdsbeskrivelser (AAB): Udleveres ikke, men kan ses på de angivne hjemmesider Udbudsforskrifter generelt (findes på udbudsforskrifter.dk) AAB Generelt, Styring og samarbejde af februar 2011 AAB Generelt, Arbejdsplads af november 2007 Udbudsforskrifter vejunderbygning AAB Jordarbejder af juni 2006 AAB Ubundne bærelag af stabil grus af november 2003 AAB Bundsikring af sand og grus af november 2003 AAB Afvanding af december 2010 Udbudsforskrifter vejoverbygning _ _L002_Ver1_SB-Bro_ docx 2/20

8 AAB Varmblandet asfalt af februar 2012 AAB Overfladebehandling af november 2007 Udbudsforskrifter broer AAB Betonarbejde af oktober 2012 afsnit 4 Fundering AAB Betonarbejde af oktober 2009 afsnit 5 Stillads og form AAB Betonarbejde af oktober 2009 afsnit 6 Slap armering AAB Betonarbejde af oktober 2009 afsnit 8 Beton AAB Broautoværn og rækværker af september 2011 AAB Fugtisolering af januar 2011 AAB Brobelægninger: pkt supplerer AAB af november 2006 pkt supplerer AAB af november 2007 pkt. 11.7, 11.8 og supplerer AAB af november 2004 pkt af marts 2007 supplerer AAB af november 2004 Revisionshæfte af februar 2009 Frivillige kontrolordninger for fugtisolering og brobelægning (AAB) Afsnit 10 Fugtisolering, Bilag - Godkendte systemer og materialer af august 2012 (AAB) Afsnit 11 Brobelægninger, Bilag - Godkendte systemer og materialer af august 2012 AAB Overfladebehandling af betonoverflader af november 2010 AAB Vejbelysningsmateriel af maj 2011 I Udbudskontrolplaner og tilsynshåndbøger(ukp) Tilsynshåndbøger: Tilsynshåndbog for betonbroer, betonarbejde, august Tilsynshåndbog for fugtisolering og brobelægning, oktober J Plan for sikkerhed og sundhed (PSS) af K AB 92 L Forskrifter Prøvningsmetoder, Bituminøse belægningsmaterialer, Vejteknisk Institut, i det omfang, der i AAB og SAB for fugtisolering eller brobelægning er henvist til disse. DS/EN til 10 Reparation og beskyttelse af beton Europæiske standarder (EN), europæiske tekniske godkendelser (ETA), fælles tekniske specifikationer, dansk ingeniørforenings normer, forskrifter, vejledninger, anvisninger og betingelser, danske standarder (DS) samt udenlandske standarder i det omfang, der i AAB og SAB er henvist til disse, alt med senest anførte ændringer, rettelser og fortolkninger _ _L002_Ver1_SB-Bro_ docx 3/20

9 Udleveres ikke, men kan ses på de angivne hjemmesider M Love og bestemmelser Følgende love og bestemmelse udleveres ikke, men kan ses på de angivne hjemmesider Miljøministeriets love og bestemmelser i nyeste udgave ( Arbejdstilsynets love og bestemmelser i nyeste udgave ( Det under punkterne A-E, G og I kan hentes på og det under punkterne F og H og anførte materiale kan hentes på Arbejdet kan påregnes overdraget efter licitation og kan påregnes tilladt igangsat i marken umiddelbart herefter. Særlige forhold omkring nødvendige tilladelser fremgår af SAB afsnit 0. Principielle forhåndstilladelser er indhentet og modtaget fra Vejdirektoratets Driftsafdeling Næstved og Gentofte Kommune. Overdragelse af arbejdet er under forbehold af de(n) bevilgende myndighed(er)s godkendelse. Ad 2, stk. 3 Følgende bodsbehæftede tidsfrister jf. 25, skal overholdes: Igangsætningsfrist Arbejdets påbegyndelse fastsættes efter tilbudsaccept under hensyntagen til deltidsfrister og færdiggørelsesfrist. Igangsættelsesfristen er senest 13. december Som kriterium for, at igangsætningsfristen er overholdt, skal entreprenørens detailtidsplan og afregningsplan for hvert enkelt arbejde, samt at relevante arbejdsprocedurer skal være godkendt af tilsynet. Endvidere skal indretning af arbejdsplads være påbegyndt. Færdiggørelsesfrist Alle arbejder skal være fuldført klar til aflevering senest den 3. juni Slutdokumentation De under 11, stk. 1, anførte tegninger og den i SAB 0.4 anførte KS-dokumentation skal afleveres til bygherren senest den 1. juli Ad 2, stk. 6 Ved tilbudsafgivelsen skal tilbudslisten udfyldes i sin helhed _ _L002_Ver1_SB-Bro_ docx 4/20

10 Af tilbudslistens mængder fremgår Ændringsarbejder, som måtte blive taget i anvendelse, såfremt forholdene måtte kræve dette. De angivne mængder er skønnede og vil kunne variere ubegrænset. Ændringsarbejderne vil ikke indgå i den afgivne accept. Ad 3 Entreprenørens tilbud Erhvervs- og Byggestyrelsens cirkulære om pris og tid på bygge- og anlægsarbejder er gældende for denne entreprise. Ad 3, stk. 1 Hvor flere i forening står for entreprisen, skal entreprenøren oplyse om, hvem der er bemyndiget til at indgå aftaler på entreprenørens vegne. Ad 3, stk. 3 Eventuelle regnefejl i tilbudslisten kan korrigeres ved rettelse i tilbudslistens enhedspriser på en måde, som kan godkendes af bygherren, og således at tilbudssummen fastholdes uændret. Ad 3, stk. 4 Den bydende skal have gjort sig bekendt med forholdene på stedet, herunder adgangsforhold. Entreprisen tillades gennemført i vinterperioden og for dette gælder følgende: Der henvises til Bekendtgørelse om bygge- og anlægsarbejder i perioden 1. november til 31. marts, BEK nr. 477 af 18/05/2011. Da arbejdet skal udføres i vinterperioden fra 1. november til 31. marts, betaler bygherren efter forud indgået aftale for vejrligsbestemte vinterforanstaltninger. Vejrligsbestemte vinterforanstaltninger afregnes efter enhedspriser i henhold til TAG og TBL. Hvis bygherren beslutter, at det ikke er hensigtsmæssigt at gennemføre arbejder omfattet af vinterbekendtgørelsen i vinterperioden, har entreprenøren ret til betaling for stilstandsomkostninger i henhold til tilbudslisten. På basis af den detaljerede arbejdsplan skal entreprenøren umiddelbart efter kontraktens indgåelse udarbejde en plan over de vejrligsforanstaltninger, som påregnes nødvendige for at kunne udføre de planlagte aktiviteter i vinterperioden. Ad 3, stk. 5 Vedståelsesfristen er 30 arbejdsdage. Ad 4 Entrepriseaftalen Ad 5 Overdragelse af rettigheder og forpligtelser m.v. Ad 5 stk _ _L002_Ver1_SB-Bro_ docx 5/20

11 Alle involverede skal iagttage ubetinget tavshed med hensyn til oplysninger vedrørende bygherrens eller andres forhold, som de får kendskab til i forbindelse med opfyldelsen af denne kontrakt. Entreprenøren må benytte bygherren som reference, men må ikke uden bygherrens forudgående, skriftlige tilladelse udsende offentlig meddelelse om kontrakten eller offentliggøre noget om kontraktens indhold. Ad 5, stk. 2 Der vil kun kunne noteres én transport på entreprenørens tilgodehavende, og det skal ske til anerkendt pengeinstitut. Transportdokumentet skal udformes, som angivet i STANDARDFORMULAR FOR TRANSPORTDOKUMENT se bilag 1 til SB. Ad 5, stk. 4 Hvor entreprenøren anvender underentreprenører, skal entreprenøren i god tid inden igangsætning af de pågældende underentrepriser meddele bygherren navn på de pågældende entreprenører. Bygherren forbeholder sig ret til ikke at acceptere underentreprenører efter de udelukkelsesgrunde, som fremgår af tilbudsindhentningslovgivningen og EU udbudsdirektiver _ _L002_Ver1_SB-Bro_ docx 6/20

12 B. Sikkerhedsstillelse og forsikring Ad 6 Entreprenørens sikkerhedsstillelse Ad 6, stk. 1 Sikkerheden skal udformes, som angivet STANDARDFORMULAR FOR SIKKERHEDS- STILLELSE, se bilag 2 til SB. Sikkerhedsstillelsen skal være bygherren i hænde senest 5 arbejdsdage efter underskrivelse af kontrakten. Ad 6, stk. 2 Sikkerhedsstillelsens sum udregnes på baggrund af summen af tilbuds- og ændringsarbejder i tilbuddet ekskl. moms. Såfremt omfanget af arbejder (inkl. tillægsarbejder) øges med mere end 5% ud over den ved arbejdets start skønnede entreprisesum, skal sikkerheden ved afleveringen reguleres, så den svarer til 10 % af det udførte arbejde. Ad 6, stk. 6 Sikkerheden nedskrives ikke ved delvis ibrugtagning. Vedr. nedskrivning af sikkerhedsstillelsen henvises i øvrigt til ad 36, stk. 1. Ad 7 Bygherrens sikkerhedsstillelse Ad 7, stk. 1 Bygherren stiller ikke sikkerhed. Ad 8 Forsikring Ad 8, stk. 2 Bygherren er selvforsikrer. Den i AB 92 8, stk. 1 nævnte dækning af entreprenøren og eventuelle underentreprenører er omfattet af selvforsikringen. Ad 8, stk. 3 Inden arbejdet påbegyndes, skal entreprenøren dokumentere, at ansvarsforsikringen er tegnet og præmien betalt. Der skal ske underretning til bygherren, såfremt præmien for ansvarsforsikringen ikke betales. Der skal ske underretning til bygherren, såfremt forsikringsselskabet opsiger forsikringen. Det skal dokumenteres, at forsikringen dækker entreprenørens ansvar i forbindelse med trafikken jf. bl.a. SAB 18, samt at dækningsgraden er mindst kr ved personskade og kr ved tingskade _ _L002_Ver1_SB-Bro_ docx 7/20

13 C. Entreprisens udførelse Ad 9 Arbejdsplan og afsætning Ad 9, stk. 1 Krav til entreprenørens arbejdsplan, herunder anmeldelser til myndigheder fremgår af AAB og SAB Styring og samarbejde. Ad 10 Entreprenørens ydelse Ad 10, stk. 1 Entreprenøren skal udarbejde alle nødvendige arbejdstegninger samt tegninger og beregninger etc. til bedømmelse af interimskonstruktioner, stilladser, særlige udførelsesmetoder m.v. Entreprenøren skal dokumentere, at tegninger og beregninger mv. er kontrolleret og godkendt inden udlevering for tilsynets gennemgang. En kopi af de gældende tegninger, tabeller og beskrivelser m.v. skal altid forefindes på entreprenørens kontor på arbejdspladsen, og bygherren skal have adgang til disse. Foreslår entreprenøren anvendelse af utraditionelle arbejdsmetoder eller materialer, påhviler det ham uden udgift for bygherren og over for denne at dokumentere sådanne arbejdsmetoders eller materialers egnethed. Byggevarer skal leveres i overensstemmelse med Erhvervs- og Boligstyrelsens gældende bekendtgørelse om CE-mærkning og markedskontrol af byggevarer. Under totalspærring af broen for biltrafik må entreprenøren påregne at skulle forcere arbejdstakten mest muligt for at kunne overholde deltidsfristen, som er bodsbelagt, fordi totalspærringen har voldsomme konsekvenser for omgivelserne omkring broen. Det påhviler entreprenøren at tilpasse forceringsgrad og form til arbejderne. Ad 10, stk. 2 Entreprenøren skal på forlangende udlåne mandskab til hjælp ved udførelsen af de tilsynet påhvilende arbejder, herunder assistance ved undersøgelse af: Lokalisering af ledninger Undersøgelse af træ fra eksisterende stibro Ad 11 Projektgennemgang, dokumentation og prøver Ad 11, stk. 1 Forhold vedrørende projektgennemgang er angivet i arbejdsbeskrivelse for Styring og samarbejde. Det påhviler entreprenøren løbende at fremskaffe dokumentation for kvaliteten af materialer og arbejdsydelser i forbindelse med entreprisens gennemførelse, herunder den krævede CE-mærkning. Art og omfang er nærmere angivet i udbudsmaterialet _ _L002_Ver1_SB-Bro_ docx 8/20

14 Entreprenøren skal sikre, at kvalitetsdokumentationen altid er opdateret. Dokumentation (herunder CE-mærkning) skal fremsendes løbende i takt med arbejdets udførelse og fremmes mest muligt. Fastlæggelse af procedurer m.v. for aflevering af dokumentationen i forbindelse med kontrollen skal ske i samarbejde med bygherren, såfremt det ikke på anden måde er fastsat i kontraktmaterialet. Krav til laboratorier på byggepladsen, samt prøvninger, der kan udføres på byggepladsen, fremgår af SAB. Art og omfang af prøvningerne er nærmere angivet i AAB eller SAB. Entreprenørens kontrol skal udføres af kvalificeret personale og med egnet apparatur. Entreprenøren skal uden vederlag afgive materialeprøver for bygherrens stikprøvekontrol. Art og omfang er nærmere angivet i udbudsmaterialet. Ad 11, stk. 4 Dersom entreprenøren ifølge de foretagne kontrolprøver ikke har opfyldt de til arbejdet stillede krav, kan tilsynet tillade, at entreprenøren for egen regning udfører yderligere prøvning eller eftervisning af det udførte. Prøvningen eller eftervisningen skal i alle detaljer aftales med tilsynet, der samtidigt vil meddele, hvilke krav man vil stille til prøvningen eller eftervisningen. Dersom tilsynet ikke på dette udvidede grundlag kan acceptere arbejdet som konditionsmæssigt, har entreprenøren pligt til at gøre arbejdet om. Ad 12 Arbejdets forringelse m.v. Vedligeholdelse Ad 12, stk. 4 Før hel eller delvis ibrugtagning af noget af arbejdet skal omfanget af arbejdet, som skal ibrugtages, fastlægges og gennemgås for mangler. Ad 13 Forhold til myndigheder Ad 13, stk. 1 Vedrørende forhold til myndighederne er art og omfang som angivet i SAB Styring og samarbejde. Ad 13, stk. 2 Anmeldelse til myndighederne skal ske i overensstemmelse med gældende love. Entreprenøren er underkastet de pålæg og bestemmelser, som myndigheder giver om arbejdets og i påkrævet omfang om de enkelte delarbejders anmeldelse, rekvirering af syn, af- og tilmeldinger, attester, arbejdsmiljømæssige og trafikale forhold. Fornødne attester skal foreligge senest ved afleveringen jf. AAB Styring og samarbejde. Vejmyndighed for krydsende forbindelser: _ _L002_Ver1_SB-Bro_ docx 9/20

15 Vejmyndighed for bro OF af sti er Vejdirektoratet. Broen er beliggende i Gentofte Kommune. Vejmyndighed for underført vej er Vejdirektoratets Driftsafdeling Næstved. Jordforurening: Bygherren er ikke bekendt med særlige forhold eller undersøgelser i relation til forurenet jord omkring bygværkerne, men entreprenøren skal i sit tilbud forudsætte at rabatjord såvel på over- som på underført forbindelse er forurenet svarende til klasse 4. Anmeldelse skal ske i overensstemmelse med loven om forurenet jord. Anmeldepligten gælder for de i kontraktmaterialet beskrevne forekomster af forurenet jord, samt for ikke beskrevne forekomster, som fremkommer under arbejdets gennemførelse. Hindringer eller ulemper, som entreprisens udførelse medfører for den offentlige færdsel, skal begrænses til det i entreprisegrundlaget fastlagte. Yderligere indgreb, som af entreprenøren anses for påkrævede, må kun ske efter aftale med myndighederne: vejmyndighed, politi mv. Vejdirektoratet ønsker gener for trafikanterne begrænset mest muligt under opretholdelse af et højt sikkerhedsmæssigt niveau. Entreprenøren er underkastet de pålæg og bestemmelser, som offentlige og andre myndigheder giver om fornøden belysning af arbejdsområdet samt om opsætning af de for færdselen fornødne spærringer og skilte og disses belysning. Såfremt der konstateres overtrædelse af sikkerhedsforskrifter gældende for arbejdet, jf. SAB 1, kan bygherren uden varsel bortvise den/de pågældende personer. Bygherren er berettiget til at nægte køretøjer med overlæs adgang til arbejdspladsen. I tvivlstilfælde kan bygherren forlange køretøjerne vejet på en autoriseret vægt. Hvis der ved vejningen konstateres overvægt, betaler entreprenøren alle udgifter til vejning og ekstra kørsel. Entreprenøren bærer det fulde ansvar for skader på kabler, ledninger og lignende, hvis tilstedeværelse er angivet af bygherren eller ledningsejeren, og beskadigelsen kan lastes entreprenøren. Ad 14 Ændringer i arbejdet Ad 14, stk. 3 For hovedposter gælder ±15% reguleringen. For poster og underposter gælder ±100% reguleringen. Ændringsarbejder, hvor variationsprocenterne ikke kan rummes inden for de angivne grænser er angivet i TAG Generelt _ _L002_Ver1_SB-Bro_ docx 10/20

16 Ved ændringsarbejder, hvorom der gælder enhedspriser og ændringerne er større end de anførte grænser, foretages regulering af kontraktsummen ligeledes efter de i tilbudslisten angivne enhedspriser med mindre enten bygherren eller entreprenøren påviser, at forudsætningerne for anvendelsen af de pågældende priser ikke er til stede. I givet fald skal entreprenøren inden 10 arbejdsdage efter bygherrens anmodning skriftligt fremkomme med tilbud på nedsættelse, henholdsvis krav om ekstrabetaling, for den del af afvigelsen, som overstiger den fastsatte variationsprocent. Bygherren skal inden 10 arbejdsdage tage stilling til tilbuddet. Ad 14, stk. 4 Da der ved nærværende entreprise er tale om udskiftning af bro og reparationsarbejde, kan der under arbejdets udførelse forekomme forhold, der gør det nødvendigt at iværksætte ekstraarbejder, også ud over hvad der er forudsat ved angivelse af skønnede mængder. For mindre arbejder, for hvilke der ikke er aftalt enhedspriser, gælder følgende: Bygherren kan ud over de i 14, stk. 3 nævnte reguleringer forlange ændringsarbejder i tilslutning til entreprisen udført som ændringsarbejde efter nedenstående retningslinjer: Entreprenøren skal dokumentere udgifter over for bygherren med regnskab og bilag. Før ændringer i arbejdet iværksættes som ændringsarbejder, skal entreprenøren, såfremt bygherren finder det nødvendigt, udarbejde et skønsmæssigt, uforbindende overslag. Under udførelsen af ændringsarbejder skal entreprenøren daglig udfærdige og aflevere dagrapporter med angivelse af forbrug af materiel, materialer og mandskab. A. Arbejdsløn Medgående timer afregnes efter timesatser anført i TBL. For faglært arbejdskraft gælder følgende: De medgåede timer afregnes efter den af Dansk Arbejdsgiverforening udregnede gennemsnitsfortjeneste for de relevante fag ved akkordarbejde og tidlønsarbejde tilsammen. Den sidst offentliggjorte statistikløn ændres med eventuelt tillæg, som ikke allerede helt eller delvist indgår i statistiklønnen. Til den således fremkomne statistikløn tillægges udgifter til sociale ordninger. Såfremt en formand og eventuel byggepladstekniker udelukkende er beskæftiget med det pågældende arbejde, medregnes hans timer ved ovennævnte beregning. Er han kun delvis, men dog i væsentlig omfang beskæftiget ved arbejdet, vil hans timer efter aftale med tilsynet forholdsmæssigt kunne medregnes ved beregningen _ _L002_Ver1_SB-Bro_ docx 11/20

17 Til de således beregnede udgifter til arbejdsløn lægges et honorar på 7 %. B. Materialer Entreprenøren kan medregne beløb, som han har betalt for materialer, der indgår blivende i bygværker, eller som i øvrigt er nødvendige for arbejdets udførelse, herunder forbrugsgods i det omfang, det forbruges ved arbejdet. Genindvundne materialer modregnes entreprenørens tilgodehavender. Materialer, forbrugsgods etc. forudsættes indkøbt bedst muligt af entreprenøren i fornødent samråd med bygherren og debiteres arbejdet med fakturapriser. Eventuelle rabatter på prislistepriser tilfalder bygherren, medens kontantrabatter, årsbonus og cementbonus tilfalder entreprenøren. Entreprenørens udgifter til kørsel, fragt, bugsering og andre transporter til og fra arbejdsstedet skal inkluderes. Til de således beregnede udgifter til materialer, forbrugsgods, transport m.v. lægges et honorar på 5 %. C. Materiel Leje af entreprenørens materiel, der har en indkøbsværdi pr. enhed, som er større end kr. Leje skal aftales mellem tilsynet og entreprenøren forud for anvendelsen. Til sådan lejebetaling lægges intet honorar. D. Underentreprenører Til rene regningsbeløb, der allerede omfatter mestersalær, lægges et honorar på 5 %. Underentreprenører, der udfører arbejder som en del af entreprisen, er ved udførelsen af ændringsarbejder også omfattet af tilbudslistens enhedspriser for ændringsarbejder. Ad 15 Uklarheder, hindringer eller lignende forhold Ad 15, stk. 1 Det pålægges entreprenøren, før det egentlige markarbejde påbegyndes, at iværksætte opmålinger som angivet i SAB 1. Såfremt entreprenøren under arbejdets udførelse konstaterer afvigelser af betydning fra det forudsatte, skal han gøre bygherren opmærksom herpå, så der kan foretages de heraf affødte nødvendige korrektioner. Ad 17 Bygherrens tilsyn Ad 17, stk. 1 Bygherrens tilsyn varetages af Rambøll Danmark A/S _ _L002_Ver1_SB-Bro_ docx 12/20

18 Ad 17, stk. 4 Tilsynets gennemgang af entreprenørens tegninger, beregninger, leverancer, miljøforanstaltninger og udførte arbejder, fritager ikke entreprenøren for nogen del af ansvaret for eventuelle fejl og mangler. Ad 18 Entreprenørens arbejdsledelse Ad 18, stk. 1 I forbindelse med arbejdets overdragelse til entreprenøren meddeler denne bygherren, hvem der på hans vegne leder og tilser arbejdet. Medarbejderne skal være kvalificerede til de i art og omfang hermed forbundne opgaver. Arbejdssproget er dansk, og der skal altid under udførelsen være en dansktalende repræsentant for entreprenøren på arbejdsstedet. Til ledelse og koordinering samt kontrol med arbejdets udførelse kræves en arbejdsleder, der er fortrolig med og fuldt kvalificeret til de pågældende arbejder, herunder trafikafmærkning. Denne skal være fuldt beskæftiget ved nærværende entreprise samt have det fornødne antal medarbejdere til rådighed, herunder laboratoriepersonale, der er fuldt fortrolig med og fuldt kvalificeret til de i SAB nævnte undersøgelser. Udskiftning af nøglepersoner må ikke ske uden bygherrens samtykke Såfremt bygherren berettiget finder, at en funktion er utilstrækkeligt bemandet, skal den pågældende funktion suppleres med fornødent kvalificeret personale. Enhver publikation, udstilling eller oplysning til offentligheden vedrørende projektet - f.eks. gennem presse, fagpresse, radio eller TV - skal ske gennem bygherren eller efter forudgående skriftlig aftale med bygherren. Entreprenøren er i overensstemmelse med ILO-konvention nr. 94 om arbejdsklausuler i offentlige kontrakter forpligtet til at sikre, at lønarbejdere og eventuelle underleverandørers lønarbejdere tilsikres løn (herunder særlige ydelser), arbejdstid og andre arbejdsvilkår, som ikke er mindre gunstige end dem, der i henhold til en gældende kollektiv overenskomst, voldgiftskendelse, nationale love eller administrative forskrifter gælder for arbejde af samme art indenfor vedkommende fag eller industri på den egn, hvor arbejdet udføres. Der skal henvises til kollektive overenskomster indgået af de mest repræsentative arbejdsmarkedsparter i Danmark, og som gælder på hele det danske område. Det skal af disse overenskomster med den fornødne klarhed fremgå, hvilken løn der efter overenskomsterne skal betales. Entreprenøren forpligter sig til at sikre medarbejdere, herunder også underleverandørers medarbejdere, der er beskæftiget i Danmark med opgavens udførelse, løn- og ansættelsesvilkår som nævnt ovenfor, og er forpligtet til at orientere medarbejderne om de gældende arbejdsvilkår _ _L002_Ver1_SB-Bro_ docx 13/20

19 Overholder entreprenøren ikke de ovennævnte krav, og medfører dette et berettiget krav på yderligere løn fra de ansatte, kan Bygherren foretage tilbageholdelse i betalingerne til entreprenøren med henblik på at sikre de ansatte de nævnte ansættelsesvilkår. Det påhviler entreprenøren at sikre, at nærværende entreprise herunder - leverancer - gennemføres i overensstemmelse med konventioner som Danmark har tilsluttet sig, herunder FN's konventioner om barnets rettigheder, børnekonventionen. Entreprenøren er i tilfælde af, at han beskæftiger udenlandsk arbejdskraft, forpligtet til at lade sig tilmelde RUT (Register for Udenlandske Tjenesteydere). Ad 19 Byggemøder Ad 19, stk. 1 Byggemødereferatet betragtes som godkendt, såfremt indsigelse ikke er gjort på det efterfølgende byggemøde. Afhængigt af udsendelsestidspunktet for byggemødereferatet samt byggemødehyppigheden kan der dog træffes anden aftale om indsigelsesfrist. Ad 20 Samvirke med andre entreprenører Vedrørende arbejder, der udføres for bygherren samtidig med denne entreprise og som har eller kan få indflydelse på denne henvises til SAB Arbejdsplads. Entreprenørens medvirken og samarbejde vedrørende sikkerheds- og sundhedsarbejdet skal ske efter retningslinier beskrevet i SAB Styring og samarbejde _ _L002_Ver1_SB-Bro_ docx 14/20

20 D. Bygherrens betalingsforpligtigelse Ad 22 Betaling Ad 22, stk. 1 Vejdirektoratets internetbaserede entreprisestyringssystem Jobmanager skal anvendes til registrering og styring af samtlige entreprenørydelser inden for entreprisen. Brugere af JobManager skal tilmeldes for at have adgang. Dette forestår Vejdirektoratet som herefter meddeler brugerne et personligt brugernavn og adgangskode. Systemet kan herefter tilgås fra enhver PC med internetopkobling. Ved kontraktindgåelsen aftales, sammen med godkendelsen af entreprenørens tidsplan, en betalingsplan, som tilsynet inddaterer i JobManager. Efterfølgende acontoafregninger sker ved, at entreprenøren i praksis indtaster opgjorte mængder med reference til tilbudslistens enhedspriser i JobManager. Efter tilsynets godkendelse kan entreprenøren fremsende e-faktura fra JobManager Vejdirektoratet. Relevante medarbejdere hos entreprenøren skal i fornødent omfang deltage i introduktionskursus i Indrapportering og Jobstyring i JobManager. Acontobegæringer opstilles efter anvisning af bygherren. Betaling vil ske senest 20 dage fra modtagelse af anmodning. Betalingen sker ved indsættelse på en af entreprenøren opgivet konto. Ad 22, stk. 2 For materialer eller delleverancer, som ikke er leveret på byggepladsen, kan acontobetaling ydes mod særlig sikkerhedsstillelse. Sikkerheden skal udformes som angivet på STANDARDFORMULAR FOR SIKKERHEDSSTILLELSE VEDRØRENDE FORUDBETAL- TE, IKKE LEVEREDE MATERIALER se bilag 3 til SB. Leveres materialerne på byggepladsen senere end fastlagt i forbindelse med sikkerhedsstillelse for ikke leverede materialer, forrentes det forud betalte beløb efter rentelovens rentesats fra det fastlagte seneste leveringstidspunkt og til kontraktmæssig leverance har fundet sted. Såfremt en del af leverancen er mangelbehæftet, sker der renteberegning for den dertil svarende del. Rentebeløbet modregnes i entreprenørens tilgodehavende. Ad 22, stk. 5 Ekstraarbejde skal endeligt afregnes umiddelbart efter dettes færdiggørelse. Ad 22, stk. 6 Den faste pris reguleres i tilfælde af statslige indgreb, som er gennemført efter tilbuddets afgivelse, og som har ført til ikke uvæsentlige mer- eller mindreudgifter ved _ _L002_Ver1_SB-Bro_ docx 15/20

21 arbejdets udførelse, og som ikke er dækket af anden regulering. Reguleringen sker i henhold til meddelelser fra Erhvervs- og Byggestyrelsen. Bestemmelsen omfatter ikke ændringer, der skyldes valutakurser eller lovmæssige løsninger af arbejdsmarkedets overenskomstforhold. For hele entreprisen ydes der entreprenøren godtgørelse for ekstraordinære prisstigninger på et materiale, som det i færdig form eller på sædvanlig måde indgår i arbejdet, eller på brændstof, der direkte benyttes til arbejdet. Prisstigningen skal være indtrådt efter tilbudsdagen, og inden aftalt prisregulering er trådt i kraft. Priser og prisstigninger, der indgår som grundlag for godtgørelse, skal være generelt forekommende. De skal fremgå af officielt prismateriale eller i mangel heraf kunne dokumenteres på anden måde. Godtgørelsen omfatter den prisstigning, der overstiger 10% af prisen på tilbudsdagen. Til denne procentsats lægges 0,50 for hver måned, der er forløbet mellem tilbudsdagen og indkøbstidspunktet. Prisstigning, der indtræder efter det tidspunkt, hvor materialet eller brændstoffet efter aftale eller sædvane skal indkøbes, kan ikke medregnes. Det er en betingelse for at kunne opnå godtgørelse, at summen af de beregnede godtgørelsesbeløb udgør mindst 0,50 % af entreprisesummen. Er en entreprenør i henhold til sin aftale med en underentreprenør forpligtet til at yde godtgørelse til denne efter foranstående regler, kan tilsvarende godtgørelse ydes entreprenøren af bygherren, uanset reglen i forrige stykke om godtgørelsesbeløbets størrelse i forhold til entreprisesummen. I tilfælde af ekstraordinære prisfald er bygherren tilsvarende berettiget til en reduktion af entreprisesummen. Ad 22, stk. 7 Endelig og fuldstændig opgørelse udformes efter tilsynets anvisning. Ad 22, stk. 10 Slutopgørelse. Betaling vil ske senest 20 dage fra modtagelse af anmodning. Ad 22, stk. 11 Såfremt bygherren måtte få et tilgodehavende, forrentes dette efter tilsvarende regler _ _L002_Ver1_SB-Bro_ docx 16/20

22 E. Tidsfristforlængelse og forsinkelse Ad 24 Entreprenørens ret til tidsfristforlængelse Ad 24, stk. 1 Dersom arbejdets omfang øges ud over det omfang, som fremgår af tilbudslisten (TBL), Særlige Arbejdsbeskrivelser (SAB), SB og tegninger, og dette vil medføre forsinkelser, skal forsinkelsen primært imødegås ved indsættelse af supplerende mandskabs- og materielressourcer, som betales i henhold til gældende regler. Såfremt bygherren har standset arbejdet på grund af forhold, for hvilke entreprenøren er ansvarlig, eller som følge af, at entreprenørens foranstaltninger til sikring af arbejdets kvalitetsmæssige gennemførelse ikke er tilstrækkelige, tilkommer der ikke entreprenøren tidsfristforlængelse. Ad 24, stk. 1, nr. 4 I entreprenørens tidsplan skal indregnes følgende antal spilddage: Jan. Feb. Mar. Apr. Maj. Jun Jul. Aug. Sept. Okt. Nov. Dec Spilddage registreres på byggepladsen og opgøres månedsvis. Spilddage opgøres ved hvert byggemøde og godkendes iht. følgende kriterier: - Vind: Vindhastighed større end eller lig med 12,5 m/sek. (gennemsnit over en periode på 10 minutter). Særlig opmærksomhed ved: o Montage af mellemunderstøtninger o Montage af ny overbygning - Nedbør: Større end eller lig med 10 mm/døgn (100 mm sne svarer til 10 mm nedbør). Særlig opmærksomhed ved: o o o Ledningsarbejde i jord Belægningsarbejder In-situ støbt beton _ _L002_Ver1_SB-Bro_ docx 17/20

23 o Indbygning af jord - Temperatur: Lavere temperatur end 5 C kl Særlig opmærksomhed ved: o o o o Ledningsarbejder i jord In-situ støbt beton Kunststofbelægning på stedet (kræver +5 C) Overfladebehandling af stål Til måling af vejrliget anvendes målestation på arbejdspladsen eller den nærmeste af Meteorologisk Instituts målestationer. Det er en forudsætning for godkendelse af spilddage, at et af de ovennævnte kriterier medfører standsning af aktiviteter på den kritiske vej i tidsplanen. Kun vejrligsdage herudover giver tidsfristforlængelse. Ad 25 Entreprenørens hæftelse ved forsinkelse Ad 25, stk. 2 Entreprenøren skal betale en bod for overskridelse af gældende tidsfrister. Boden tilbageholdes i betalingen (fratrukket inden momsberegningen) eller sikkerhedsstillelsen. Bodsstørrelserne er pr. påbegyndt døgn som følger: 1. For igangsætningsfristen kr. 2. For færdiggørelsesfristen kr. 3. For slutdokumentation kr. Den samlede dagbod kan højst udgøre kr.: Jævnfør Ad 34, stk. 1 vedr. bodsbestemmelser for de trafikregulerende foranstaltninger og afmærkninger. Udover disse bodsbestemmelser gælder følgende bodsbestemmelser: Såfremt entreprenøren ikke overholder miljøbestemmelser i SAB 1.7, eller de i øvrigt i beskrivelserne anførte bestemmelser vedrørende udførelse af arbejde, der belaster omgivelserne med støv, støj eller anden gene, ifalder der ham en bod pr. episode på kr Ved en episode forstås konstatering af en enkelt overskridelse af oven _ _L002_Ver1_SB-Bro_ docx 18/20

24 nævnte bestemmelser, eller hvor der udstedes en henstilling eller et påbud fra myndighederne. F. Arbejdets aflevering Ad 28 Afleveringsforretningen Ad 28, stk. 1 Entreprisen vil kunne afleveres, når arbejderne er afsluttet i sin helhed, og der ikke foreligger et væsentligt antal mindre mangler, eller der mangler skriftlig dokumentation for væsentlige arbejder. Der vil efter nærmere aftale med tilsynet kunne afholdes en ibrugtagning, når alle arbejderne er afsluttet i marken. For de arealer, som har været berørt af entreprenørens arbejder i forbindelse med entreprisens gennemførelse og som ikke er stillet til rådighed af bygherren, skal entreprenøren på tilsynets ønske og forinden aflevering finder sted fremskaffe en underskrevet erklæring fra berørte lodsejere. I erklæringen bekræftes, at lodsejerne ikke har noget krav på entreprenøren eller bygherren i anledning af entreprisen. G. Mangler ved arbejdet Ad 34 Bygherrens ret til afslag i entreprisesummen Ad 34, stk. 1 Hver gang (uanset antal gange) bygherrens tilsyn konstaterer fejl og/eller mangler ved vejafmærkningen mv., opkræves en bod på kr. Dermed bortfalder bonussen efter 2 hændelser pr bro. Konstaterer bygherrens tilsyn fejl og/eller mangler ved vejarbejdsafmærkningen mv., kan denne omgående stoppe arbejdet. En sådan standsning giver ikke ret til tidsfristforlængelse. Foretager entreprenøren ikke straks udbedring af mangler ved vejarbejdsafmærkningen, kan bygherren lade udbedringen foretage for entreprenørens regning. Særligt for natlig totalspærring af underført motorvej opkræves en bod, såfremt entreprenøren ikke har genåbnet motorvejen kl. 05 som aftalt. Boden fastsættes til kr pr. påbegyndt time, genåbning af motorvejen er forsinket _ _L002_Ver1_SB-Bro_ docx 19/20

25 Ad 36 Mangelansvarets ophør For entreprisen gælder 5 års mangelansvar. Lov nr. 522 af 6.juni 2007 træder i stedet for Lov nr. 274 af 22. december 1988, som er anført i AB 92. Den efter afleveringen resterende 10 % sikkerhed (jf. AB 92 6, stk. 2) nedskrives således: Efter 1 år til 2 % Efter 5 år til 0 %. Umiddelbart inden udløb af tidsrum for afhjælpningspligt og -ret foretages besigtigelse af arbejdet, forinden sikkerhed frigives. Entreprenøren skal, hvor forholdene kræver det, stille skiltevogn samt eventuelle øvrige trafikforanstaltninger til rådighed i forbindelse med besigtigelsen samt evt. afhjælpning af mangler. Ad 36, stk. 3 Bestemmelsen er ikke gældende for entreprisen. H. Særligt om ophævelse Ad 40 Bygherrens hæveret Gentagne konstateringer af mangler ved vejarbejdsafmærkninger vil blive opfattet som misligholdelse og kan medføre opsigelse af kontrakten _ _L002_Ver1_SB-Bro_ docx 20/20

26 BILAG

27 STANDARDFORMULAR FOR TRANSPORTDOKUMENT Bygherre: Entreprenør: Entreprise: Kontraktdato: Undertegnede entreprenør transporterer herved til den os tilkommende entreprisesum på kr. ekskl. moms, Skriver: kroner samt eventuelle tilgodehavender for prisreguleringer og ekstraarbejder m.m. Transporten gives i overensstemmelse med kontraktens bestemmelser kun til sikkerhed for fordringer, der står i forbindelse med udførelsen af ovennævnte arbejder, jf. AB92, 5, stk. 2. Denne transport anmeldes over for bygherren..den (entreprenørens underskrift) (entreprenørens stempel) Noteret af bygherren:.den (bygherrens underskrift) (bygherrens stempel)

28 STANDARDFORMULAR FOR SIKKERHEDSSTILLELSE Bygherre: Entreprenør: Entreprise: Kontraktdato: Undertegnede bekræfter, at vi holder til rådighed for bygherren et beløb af kr. skriver:.....kroner, der skal tjene til sikkerhed for bygherren i tilfælde af, at entreprenøren misligholder sine forpligtigelser i forbindelse med ovennævnte arbejder i henhold til de for arbejdet gældende betingelser m.v. Sikkerhedsstillelsen nedskrives efter kontraktens bestemmelser. Den frigives, når entreprenørens forpligtigelser er opfyldt. Sikkerhedsstillelsen udbetales til bygherren efter bestemmelserne i AB 92, 6, stk. 7. Beslutning truffet i henhold til AB 92, 46 om sikkerhedsstillelsens udbetaling er bindende for garanten. Bygherren kan uden indvirkning på garantiforpligtigelsen give entreprenøren udsættelse eller lempelser med hensyn til opfyldelsen af entreprenørens forpligtelser..den 20..._.... (garantens underskrift) (garantens stempel)

29 STANDARDFORMULAR FOR SIKKERHEDSSTILLELSE VEDRØRENDE FORUDBETALTE, IKKE LEVEREDE MATERIALER Bygherre: Entreprenør: Entreprise: Kontraktdato: Undertegnede bekræfter, at vi holder til rådighed for bygherren et beløb af..kr. inkl. moms skriver: kroner, der skal tjene til sikkerhed for levering af følgende købte, men ikke leverede materialer: Materialerne skal være leveret på byggepladsen senest. Materialerne er af entreprenøren købt hos.. Sikkerhedsstillelsen frigives, når materialerne er leveret kontraktmæssigt. Sikkerhedsstillelsen udbetales til bygherren efter bestemmelserne i AB 92, 6, stk. 7. Beslutning truffet i henhold til AB 92, 46 om sikkerhedsstillelsens udbetaling er bindende for garanten. Bygherren kan uden indvirkning på garantiforpligtigelsen give entreprenøren udsættelse eller lempelser med hensyn til opfyldelsen af entreprenørens forpligtelser..den 20..._... (garantens underskrift) (garantens stempel)

30 DRIFTSDIVISIONEN Niels Juels Gade København K Telefon vd@vd.dk vejdirektoratet.dk