SÆRLIGE BETINGELSER (SB) MØNBROEN. Entreprise E2 Hovedistandsættelse af underside MAJ 2014

Transkript

1 SÆRLIGE BETINGELSER (SB) MØNBROEN Entreprise E2 Hovedistandsættelse af underside MAJ 2014

2 MØNBROEN ENTREPRISE E2 Revision 2 Dato Udarbejdet af MDLM Kontrolleret af CER Godkendt af MDLM Ref Rambøll Hannemanns Allé 53 DK-2300 København S T F

3 SÆRLIGE BETINGELSER - SB INDHOLD A Aftalegrundlaget 1 B Sikkerhedsstillelse og forsikring 7 C Entreprisens udførelse 8 D Bygherrens betalingsforpligtigelse 15 E Tidsfristforlængelse og forsinkelse 18 F Arbejdets aflevering 21 G Mangler ved arbejdet 22 H Særligt om ophævelse 23 BILAG Bilag SB-1 Standardformular for transportdokument Bilag SB-2 Standardformular for sikkerhedsstillelse Bilag SB-3 Standardformular for sikkerhedsstillelse vedr. forudbetalte, ikke leverede materialer

4 A - AFTALEGRUNDLAGET 1 A Ad 1 AFTALEGRUNDLAGET Almindelige bestemmelser Ad 1, stk. 1 Denne SB indeholder supplerende, særlige betingelser til AB 92 for entreprisen. De enkelte - og stk. numre refererer til AB 92. Ad 1, stk. 2 Bygherren og entreprenøren skal oplyse om, hvem der er bemyndiget til at indgå aftaler på parternes vegne. Ad 2 Bygherrens udbud Ad 2, stk. 1 Arbejdet udføres til fast pris og tid med en fastprisperiode på 12 måneder fra tilbudsdagen. Herefter prisreguleres i henhold til 22, stk. 6. Ad 2, stk. 2 Entreprisen omfatter bl.a.: Nødvendige trafikomlægninger på overført vej og fællesstier. Etablering af arbejdsplatform under hele brodækket. Gennemgang af underbygning for identifikation af nødvendigt reparationsomfang. Etablering af adgange for udførelse af betonreparationer på underbygning. Betonreparationer på hele underside brodæk udføres etapevis. Udførelse af katodisk beskyttelse af overside kompositbjælker i gennemsejlingsfag. Etablering af tilslutning til afvanding ført ned gennem brønde fra OS af bro. Udførelse af forskydningsankre mellem kompositbjælker og brodæk i gennemsejlingsfag, således at broklasse 100 kan opnås. Ny overfladebehandling af kompositbjælkerne i gennemsejlingsfaget. Udførelse af betonreparationer på underbygning (buer, søjler, rigler m.m.) For entreprisen gælder nedennævnte i prioriteret rækkefølge: A Eventuelle rettelsesblade udsendt til de bydende inden licitationen B Tilbudslister, variant A og Variant B (TBL) af maj C Tilbuds- og afregningsgrundlag (TAG) af maj D Nærværende Særlige betingelser (SB) af maj E Særlige arbejdsbeskrivelser (SAB) af maj F Tilsynshåndbøger: Tilsynshåndbog for støbestilladser, januar 2013.

5 A - AFTALEGRUNDLAGET 2 Tilsynshåndbog for betonbroer, august G Følgende tegninger: G1 Eksisterende forhold G1.1 Konstruktionstegninger: Se tegningsliste, maj G1.2 Reparationstegninger: Se tegningsliste, maj G2 Fremtidige forhold: G2.1 Konstruktionstegninger Se tegningsliste, maj G2.2 Trafikomlægninger Der henvises til følgende håndbøger i på udbudstidspunktet gældende udgave: - Afmærkning af vejarbejder m.m. - Tegninger for afmærkning af vejarbejder i åbent land - Tegninger for afmærkning af vejarbejder i byområde - Lommebog for afmærkning af vejarbejder H Almindelige arbejdsbeskrivelser (AAB) i på udbudstidspunktet gældende udgave: Udbudsforskrifter Generelt Udbudsforskrifter Arbejdsplads Udbudsforskrifter Styring og Samarbejde Udbudsforskrifter Betonbroer Udbudsforskrifter Betonreparation Udbudsforskrifter Kørebaneafmærkning Udbudsforskrifter Stålbroer I Plan for Sikkerhed og Sundhed (PSS) af maj 2014 J AB 92 K Forskrifter DS/EN til 10 Reparation og beskyttelse af beton Europæiske standarder (EN), europæiske tekniske godkendelser (ETA), fælles tekniske specifikationer, dansk ingeniørforenings normer, forskrifter, vejledninger, anvis-

6 A - AFTALEGRUNDLAGET 3 ninger og betingelser, danske standarder (DS) samt udenlandske standarder i det omfang, der i AAB og SAB er henvist til disse, alt med senest anførte ændringer, rettelser og fortolkninger. L Love og bestemmelser Følgende love og bestemmelse udleveres ikke, men kan ses på de angivne hjemmesider: Miljøministeriets love og bestemmelser i nyeste udgave ( Arbejdstilsynets love og bestemmelser i nyeste udgave ( Det under punkterne A-E, G og I kan hentes på og det under punkterne F og H og anførte materiale kan hentes på Det er de på udbudstidspunktet gyldige versioner, der er gældende. Arbejdet kan påregnes overdraget senest 4 uger efter licitationen og kan påregnes tilladt igangsat som anført i SB Ad 2, stk. 3. Særlige forhold omkring nødvendige tilladelser fremgår af SAB afsnit 0. Principielle forhåndstilladelser er indhentet og modtaget fra Søfartsstyrelsen og Vordingborg Kommune. Overdragelse af arbejdet er under forbehold af de bevilgende myndigheders godkendelse. Ad 2, stk. 3 Følgende tidsfrister skal overholdes: For Variant A gælder: 1. Igangsætningsfrist Arbejdet i marken, eksklusiv etablering af arbejdsplads, må tidligst igangsættes 15. september Drejebog for arbejdets udførelse skal fremsendes til gennemsyn til tilsynet senest 10 arbejdsdage før entreprenørens faktiske igangsætningsdato i marken. Der skal indregnes 10 arbejdsdage til tilsynets gennemgang og godkendelse af stilladsprojekt pr. kommenteringsrunde. Følgende skal senest d. 1. oktober 2014 være afsluttet og godkendt af tilsynet: Stilladsprojekt 2. Løbende statusrapportering Der skal senest d. 25. i hver måned afleveres en komplet opfølgning på teknisk og økonomisk fremdrift for foregående måned i perioden indtil d. 20. i den aktuelle måned, inkl. alle leverancer fra evt. underentreprenører og leverandører. Det er alene entreprenørens ansvar at sørge for rettidig og retvisende rapportering fra dennes samarbejdspartnere. Opfølgningen inkluderer en opfølgning på fremdrift i forhold til den gældende tidsplan, samt en budgetmæssig status. Det nærmere indhold i statusrapporteringen vil blive meddelt entreprenøren i forbindelse med overdragelse af entreprisen.

7 A - AFTALEGRUNDLAGET 4 3. Færdiggørelsesfrist Arbejdet skal være fuldført klar til aflevering senest den 15. september Slutdokumentation Det under 11, stk. 1, anførte materiale og den i SAB 0.5 anførte KS-dokumentation skal afleveres til bygherren senest 15 arbejdsdage efter færdiggørelsesfristen, og godkendes af bygherren inden afleveringsforretning kan finde sted. De i ad 25 nævnte bodsbestemmelser knyttes til ovenstående datoer. For Variant B gælder: 2. Igangsætningsfrist Arbejdet i marken, eksklusiv etablering af arbejdsplads, må tidligst igangsættes 16. marts Drejebog for arbejdets udførelse skal fremsendes til gennemsyn til tilsynet senest 10 arbejdsdage før entreprenørens faktiske igangsætningsdato. Der skal indregnes 10 arbejdsdage til tilsynets gennemgang og godkendelse af stilladsprojekt pr. kommenteringsrunde. Følgende skal senest d. 16. marts 2014 være afsluttet og godkendt af tilsynet: Stilladsprojekt 5. Løbende statusrapportering Der skal senest d. 25. i hver måned afleveres en komplet opfølgning på teknisk og økonomisk fremdrift for foregående måned i perioden indtil d. 20. i den aktuelle måned, inkl. alle leverancer fra evt. underentreprenører og leverandører. Det er alene entreprenørens ansvar at sørge for rettidig og retvisende rapportering fra dennes samarbejdspartnere. Opfølgningen inkluderer en opfølgning på fremdrift i forhold til den gældende tidsplan, samt en budgetmæssig status. Det nærmere indhold i statusrapporteringen vil blive meddelt entreprenøren i forbindelse med overdragelse af entreprisen. 6. Færdiggørelsesfrist Arbejdet skal være fuldført klar til aflevering senest den 15. september Slutdokumentation Det under 11, stk. 1, anførte materiale og den i SAB 0.5 anførte KS-dokumentation skal afleveres til bygherren senest 15 arbejdsdage efter færdiggørelsesfristen, og godkendes af bygherren inden afleveringsforretning kan finde sted. De i ad 25 nævnte bodsbestemmelser knyttes til ovenstående datoer.

8 A - AFTALEGRUNDLAGET 5 Ad 2, stk. 6 Ved tilbudsafgivelsen skal tilbudslisterne Variant A og Variant B udfyldes i deres helhed. Af tilbudslisternes mængder fremgår Ændringsarbejder, som måtte blive taget i anvendelse, såfremt forholdene måtte kræve dette. De angivne mængder er skønnede og vil kunne variere ubegrænset. Ad 3 Entreprenørens tilbud Erhvervs- og Byggestyrelsens cirkulære om pris og tid på bygge- og anlægsarbejder er gældende for denne entreprise. Ad 3, stk. 1 Hvor flere i forening står for entreprisen, skal entreprenøren oplyse om, hvem der er bemyndiget til at indgå aftaler på entreprenørens vegne. Ad 3, stk. 3 Eventuelle regnefejl i tilbudslisten korrigeres ved rettelse i tilbudslistens enhedspriser på en måde, som kan godkendes af bygherren, og således, at tilbudssummen fastholdes uændret. Ad 3, stk. 4 Den bydende skal have gjort sig bekendt med forholdene på stedet, herunder adgangsforhold. Entreprisen gennemføres i henhold til Erhvervs- og Byggestyrelsens bekendtgørelse BEK nr. 477 af 18. maj 2011, Bekendtgørelse om bygge- og anlægsarbejder i perioden 1. november 31. marts, 4, hvorfor alle vejrligsforanstaltninger i hele anlægsperioden skal være indeholdt i entreprenørens tilbud. På basis af den detaljerede arbejdsplan skal entreprenøren umiddelbart efter kontraktens indgåelse udarbejde en plan over de vejrligsforanstaltninger, som påregnes nødvendige for at kunne udføre de planlagte aktiviteter i vinterperioden. Ad 3, stk. 5 Vedståelsesfristen er 30 arbejdsdage. Ad 5 Overdragelse af rettigheder og forpligtelser m.v. Ad 5, stk. 1 Alle involverede skal iagttage ubetinget tavshed med hensyn til oplysninger vedrørende bygherrens eller andres forhold, som de får kendskab til i forbindelse med opfyldelsen af denne kontrakt. Entreprenøren må benytte bygherren som reference, men må ikke uden bygherrens forudgående, skriftlige tilladelse udsende offentlig meddelelse om kontrakten eller offentliggøre noget om kontraktens indhold. Ad 5, stk. 2 Der vil kun kunne noteres én transport på entreprenørens tilgodehavende, og det skal ske til anerkendt pengeinstitut.

9 A - AFTALEGRUNDLAGET 6 Transportdokumentet skal udformes, som angivet i STANDARDFORMULAR FOR TRANS- PORTDOKUMENT, se bilag SB-1. Ad 5, stk. 4 Hvor entreprenøren anvender underentreprenører, skal entreprenøren senest 5 arbejdsdage inden igangsætning af de pågældende underentrepriser meddele bygherren navn på de pågældende entreprenører. Bygherren forbeholder sig ret til at afvise underentreprenører efter de udelukkelsesgrunde, som fremgår af tilbudsindhentningslovgivningen og EU-udbudsdirektiverne.

10 B - SIKKERHEDSSTILLELSE OG FORSIKRING 7 B Ad 6 SIKKERHEDSSTILLELSE OG FORSIKRING Entreprenørens sikkerhedsstillelse Ad 6, stk. 1 Sikkerheden skal udformes, som angivet STANDARDFORMULAR FOR SIKKERHEDSSTILLEL- SE, se bilag SB-2. Sikkerhedsstillelsen skal være bygherren i hænde senest 5 arbejdsdage efter kontrakt. Ad 6, stk. 2 Sikkerhedsstillelsens sum udregnes på baggrund af summen af tilbuds- og ændringsarbejder i tilbuddet ekskl. moms. Såfremt omfanget af arbejder (inkl. tillægsarbejder) øges med mere end 5 % ud over den ved arbejdets start skønnede entreprisesum, skal sikkerheden ved afleveringen reguleres, så den svarer til 10 % af det udførte arbejde. Opmærksomheden henledes på, at Vejdirektoratet ikke foretager udbetalinger på fremsendte fakturaer, før sikkerhedsstillelsen for entreprisen er registreret og godkendt i Vejdirektoratet. Ad 6, stk. 6 Sikkerheden nedskrives ikke ved delvis ibrugtagning. Vedr. nedskrivning af sikkerhedsstillelsen henvises i øvrigt til ad 36, stk. 1. Ad 7 Bygherrens sikkerhedsstillelse Ad 7, stk. 1 Bygherren stiller ikke sikkerhed. Ad 8 Forsikring Ad 8, stk. 2 Bygherren er selvforsikret. Den i AB 92 8, stk. 1 nævnte dækning af entreprenøren og eventuelle underentreprenører er omfattet af selvforsikringen. Ad 8, stk. 3 Inden arbejdet påbegyndes, skal entreprenøren tegne en all-risk forsikring med en maksimal dækning på 40 mio. kr. og dokumentere, at forsikringen er tegnet og præmien betalt. Der skal ske underretning til bygherren, såfremt: Præmien for all-risk forsikringen ikke betales. Forsikringsselskabet opsiger forsikringen. Det skal dokumenteres, at forsikringen dækker entreprenørens ansvar i forbindelse med trafikken. Dækningsgraden skal være mindst kr. ved personskade,og kr. ved tingskade pr. uheld.

11 C - ENTREPRISENS UDFØRELSE 8 C Ad 9 ENTREPRISENS UDFØRELSE Arbejdsplan og afsætning Ad 9, stk. 1 Krav til entreprenørens arbejdsplan, herunder anmeldelser til myndigheder fremgår af AAB samt SAB Styring og samarbejde. Ad 10 Entreprenørens ydelse Ad 10, stk. 1 Entreprenøren skal udarbejde alle nødvendige arbejdstegninger samt tegninger og beregninger mv. til bedømmelse af interimskonstruktioner, stilladser, særlige udførelsesmetoder m.v. Entreprenøren skal dokumentere, at tegninger og beregninger mv. er kontrolleret inden udlevering for tilsynets gennemgang. En kopi af de gældende tegninger, tabeller og beskrivelser m.v. skal altid forefindes på entreprenørens kontor på arbejdspladsen, og bygherren/tilsynet skal have adgang til disse. Foreslår entreprenøren anvendelse af utraditionelle arbejdsmetoder eller materialer, påhviler det ham uden udgift for bygherren og over for denne at dokumentere sådanne arbejdsmetoders eller materialers egnethed. Byggevarer skal leveres i overensstemmelse med Erhvervs- og Boligstyrelsens gældende bekendtgørelse om markedsføring, salg og markedskontrol af byggevarer. Ad 10, stk. 2 Entreprenøren skal på forlangende udlåne mandskab til hjælp ved udførelsen af de tilsynet påhvilende arbejder, herunder assistance ved undersøgelse af: Skadesomfanget på betonen Kontrol af arbejdets kvalitet Ad 11 Projektgennemgang, dokumentation og prøver Ad 11, stk. 1 Forhold vedrørende projektgennemgang er angivet i arbejdsbeskrivelse for Styring og samarbejde. Det påhviler entreprenøren at deltage i møder i forbindelse med entreprisen som anført i SAB Styring og samarbejde. Det påhviler entreprenøren løbende at fremskaffe dokumentation for kvaliteten af materialer og arbejdsydelser i forbindelse med entreprisens gennemførelse, herunder den krævede CEmærkning. Art og omfang er nærmere angivet i udbudsmaterialet samt i gældende standarder mv. Fastlæggelse af procedurer m.v. for aflevering af dokumentationen i forbindelse med kontrollen skal ske i samarbejde med tilsynet, såfremt det ikke på anden måde er fastsat i kontraktmaterialet. Krav til laboratorier på byggepladsen, samt prøvninger, der kan udføres på byggepladsen, fremgår af SAB.

12 C - ENTREPRISENS UDFØRELSE 9 Entreprenøren skal uden vederlag afgive materialeprøver for bygherrens stikprøvekontrol. Art og omfang af prøvningerne er nærmere angivet i udbudsmaterialet. Entreprenørens kontrol skal udføres af kvalificeret personale og med egnet apparatur. Ad 11, stk. 3 Tilsynet skal endvidere indvarsles til at overvære al prøveudtagning og materialeprøvning på entreprenørens arbejdsplads, laboratorium eller andet sted. Ad 11, stk. 4 Dersom entreprenøren ifølge de foretagne kontrolprøver ikke har opfyldt de til arbejdet stillede krav, kan tilsynet tillade, at entreprenøren for egen regning udfører yderligere prøvning eller eftervisning af det udførte. Prøvningen eller eftervisningen skal i alle detaljer aftales med tilsynet, der samtidigt vil meddele, hvilke krav man vil stille til prøvningen eller eftervisningen. Dersom tilsynet ikke på dette udvidede grundlag kan acceptere arbejdet son konditionsmæssigt, har entreprenøren pligt til at gøre arbejdet om. Ad 12 Arbejdets forringelse m.v. Vedligeholdelse Ad 12, stk. 4 Før hel eller delvis ibrugtagning af noget af arbejdet skal omfanget af arbejdet, som skal ibrugtages, fastlægges og gennemgås for mangler. Der foretages løbende ibrugtagning af arbejderne i takt med at de enkelte kontrolafsnit afsluttes. I forbindelse hermed udfærdiges en ibrugtagningsprotokol, hvori der noteres mangler samt aftaler om afhjælpning, som underskrives af bygherren ved tilsynet og entreprenøren. Ad 13 Forhold til myndigheder Ad 13, stk. 1 Vedrørende forhold til myndighederne er art og omfang som angivet i SAB Styring og samarbejde. Ad 13, stk. 2 Anmeldelse til myndighederne skal ske i overensstemmelse med gældende love. Entreprenøren er underkastet de pålæg og bestemmelser, som myndigheder giver om arbejdets og i påkrævet omfang om de enkelte delarbejders anmeldelse, rekvirering af syn, af- og tilmeldinger, attester, arbejdsmiljømæssige og trafikale forhold. Fornødne attester skal foreligge senest ved afleveringen jf. AAB Styring og samarbejde. Entreprenøren bærer det fulde ansvar for forurening og skader på veje og anlæg i og under arbejdets udførelse, der kan lastes ham, og der skal øjeblikkeligt træffes foranstaltninger til afhjælpning heraf. Entreprenøren er underkastet de pålæg og bestemmelser, som offentlige og andre myndigheder giver om fornøden belysning af arbejdsområdet samt om opsætning af de for færdselen fornødne spærringer og skilte og disses belysning. Hindringer eller ulemper, som entreprisens udførelse medfører for den offentlige færdsel, skal begrænses til det i entreprisegrundlaget fastlagte. Yderligere indgreb, som af entrepre-

13 10 C - ENTREPRISENS UDFØRELSE nøren anses for påkrævede, må kun ske efter aftale med myndighederne: vejmyndighed, politi, Søfartsstyrelsen mv. Vejdirektoratet ønsker gener for trafikanterne begrænset mest muligt under opretholdelse af et højt sikkerhedsmæssigt niveau. Entreprenøren skal selv skaffe sig fornøden arbejds- og oplagsplads udover den, der er anvist i entreprisegrundlaget. Såfremt der konstateres overtrædelse af sikkerhedsforskrifter gældende for arbejdet, jf. SAB Arbejdsplads, kan bygherren uden varsel bortvise den/de pågældende personer. Bygherren er berettiget til at nægte køretøjer med overlæs adgang til arbejdspladsen. I tvivlstilfælde kan bygherren forlange køretøjerne vejet på en autoriseret vægt. Hvis der ved vejningen konstateres overvægt, betaler entreprenøren alle udgifter til vejning og ekstra kørsel. Entreprenøren bærer det fulde ansvar for skader på kabler, ledninger og lignende, hvis tilstedeværelse er angivet af bygherren, eller ledningsejeren, og beskadigelsen kan lastes entreprenøren. Ad 14 Ændringer i arbejdet Ad 14, stk. 3 For hovedposter ±15 % reguleringen og for poster og underposter gælder ±100 % reguleringen, bortset fra følgende. I den følgende oversigt er anført for hvilke underposter, der er indført skønnede mængder samt ændringer i variationsprocent: Hovedpost, post eller underpost Betegnelse Variationsprocent 5 Stillads og form + 25 % Etablering af adgang for betonreparationer underbygning - 50 % / + 200% 6 Slap armering % 8 Beton + 50 % 8.8 Sprøjtebeton - 50 % / % 8.12 Kunststofmodificeret cementmørtel - 50 % / % 8.14 Sprøjtebeton fra arbejdsplatform - 50 % / % 13 Andre arbejder + 25 % Overfladebeskyttelse med elastisk svumme + 30 % Vådsandblæsning, underbygning + 50 % Højtryksspuling og nedbrydning af betonoverflader + 50 %

14 11 C - ENTREPRISENS UDFØRELSE Hovedpost, post eller underpost Betegnelse Variationsprocent 16 Arbejdsløn ved regningsarbejder % / + 50 % Ændringsarbejder, hvor variationsprocenterne ikke kan rummes indenfor de angivne grænser er angivet i TAG Generelt. Ved ændringsarbejder, hvorom der gælder enhedspriser og ændringerne er større end de anførte grænser, foretages regulering af kontraktsummen ligeledes efter de i tilbudslisten angivne enhedspriser med mindre enten bygherren eller entreprenøren påviser, at forudsætningerne for anvendelsen af de pågældende priser ikke er til stede. I givet fald skal entreprenøren inden 10 arbejdsdage efter bygherrens anmodning skriftligt fremkomme med tilbud på nedsættelse, henholdsvis krav om ekstrabetaling, for den del af afvigelsen, som overstiger den fastsatte variationsprocent. Bygherren skal inden 10 arbejdsdage tage stilling til tilbuddet. Ad 14, stk. 4 Da der ved nærværende entreprise er tale om reparationsarbejde, kan der under arbejdets udførelse forekomme forhold, der gør det nødvendigt at iværksætte ændringsarbejder, også ud over hvad der jf. ad 14, stk. 3 - er forudsat ved angivelse af skønnede mængder. Bygherren kan forlange ændringsarbejder i tilslutning til entreprisen udført som regningsarbejde efter nedenstående retningslinjer: Entreprenøren skal dokumentere udgifter over for bygherren med regnskab og bilag. Før ændringer i arbejdet iværksættes som regningsarbejder, skal entreprenøren, såfremt bygherren finder det nødvendigt, udarbejde et skønsmæssigt, uforbindende overslag. Under udførelsen af regningsarbejder skal entreprenøren dagligt udfærdige og aflevere dagrapporter med angivelse af forbrug af materiel, materialer og mandskab. A. Arbejdsløn Medgående timer afregnes efter timesatser anført i TBL ved regningsarbejder. Såfremt en formand og eventuel byggepladstekniker udelukkende er beskæftiget med det pågældende arbejde, medregnes hans timer ved ovennævnte beregning. Er han kun delvis, men dog i væsentlig omfang beskæftiget ved arbejdet, vil hans timer efter aftale med tilsynet forholdsmæssigt kunne medregnes ved beregningen. B. Materialer Entreprenøren kan medregne beløb, som han har betalt for materialer, der indgår blivende i bygværker, eller som i øvrigt er nødvendige for arbejdets udførelse, herunder forbrugsgods i det omfang, det forbruges ved arbejdet. Genindvundne materialer modregnes entreprenørens tilgodehavender.

15 12 C - ENTREPRISENS UDFØRELSE Materialer, forbrugsgods etc. forudsættes indkøbt bedst muligt af entreprenøren i fornødent samråd med bygherren og debiteres arbejdet med fakturapriser. Eventuelle rabatter på prislistepriser tilfalder bygherren, medens kontantrabatter, årsbonus og cementbonus tilfalder entreprenøren. Entreprenørens udgifter til kørsel, fragt, bugsering og andre transporter til og fra arbejdsstedet skal inkluderes. Til de således beregnede udgifter til materialer, forbrugsgods, transport m.v. lægges et honorar på 5 %. C. Materiel Leje af entreprenørens materiel, der har en indkøbsværdi pr. enhed, som er mindre end kr. skal være indeholdt i entreprenørens enhedspriser og timesatser. Leje af øvrigt materiel skal aftales mellem tilsynet og entreprenøren forud for anvendelsen. Til sådan lejebetaling lægges intet honorar. D. Underentreprenører Til rene regningsbeløb, der allerede omfatter mestersalær, lægges et honorar på 5 %. Underentreprenører, der udfører arbejder som en del af entreprisen, er ved udførelsen af ændringsarbejder også omfattet af tilbudslistens enhedspriser for regningsarbejder. Ad 15 Uklarheder, hindringer eller lignende forhold Ad 15, stk. 1 Målsætning på nyudførte tegninger er baseret på de foreliggende tegninger og skal tilpasses det eksisterende bygværk. Såfremt entreprenøren under arbejdets udførelse konstaterer afvigelser af betydning fra det forudsatte, skal han gøre bygherren opmærksom herpå, så der kan foretages de heraf affødte nødvendige korrektioner. Ad 17 Bygherrens tilsyn Ad 17, stk. 1 Bygherrens tilsyn varetages af Rambøll Danmark A/S. Ad 17, stk. 4 Tilsynets gennemgang af entreprenørens tegninger, beregninger, leverancer, miljøforanstaltninger og udførte arbejder, fritager ikke entreprenøren for nogen del af ansvaret for eventuelle fejl og mangler. Ad 18 Entreprenørens arbejdsledelse Ad 18, stk. 1 I forbindelse med arbejdets overdragelse til entreprenøren meddeler denne bygherren, hvem der på hans vegne leder og tilser arbejdet. Medarbejderne skal være kvalificerede til de i art og omfang hermed forbundne opgaver.

16 13 C - ENTREPRISENS UDFØRELSE Arbejdssproget er dansk, og der skal altid under udførelsen være en dansktalende repræsentant for entreprenøren på arbejdsstedet. Krav til kvalifikationer fremgår af de respektive SAB. Til ledelse og koordinering samt kontrol med arbejdets udførelse kræves en arbejdsleder, der er fortrolig med og fuldt kvalificeret til de pågældende arbejder, herunder også trafikafmærkning. Denne skal have det fornødne antal medarbejdere til rådighed, herunder laboratoriepersonale, der er fuldt fortrolig med og fuldt kvalificeret til de i SAB nævnte undersøgelser. Udskiftning af nøglepersoner må ikke ske uden bygherrens samtykke. Såfremt bygherren berettiget finder, at en funktion er utilstrækkeligt bemandet, skal den pågældende funktion suppleres med fornødent kvalificeret personale. Entreprenøren er forpligtet til at sikre, at de medarbejdere, der arbejder på eller langs veje med trafik, opfylder de i SAB Styring og samarbejde anførte krav til gennemførelse af kursus. Enhver publikation, udstilling eller oplysning til offentligheden vedrørende projektet - f.eks. gennem presse, fagpresse, radio eller TV - skal ske gennem bygherren eller efter forudgående skriftlig aftale med bygherren. Hvis bygherren under entreprisens udførelse ikke finder byggelederens samarbejde tilfredsstillende, herunder at denne ikke efterlever de i nærværende betingelser opstillede krav/regler bl.a. vedrørende de trafikale forhold, forbeholder bygherren sig ret til at kræve arbejdslederen udskiftet. Entreprenøren er i overensstemmelse med ILO-konvention nr. 94 om arbejdsklausuler i offentlige kontrakter forpligtet til at sikre, at lønarbejdere og eventuelle underleverandørers lønarbejdere tilsikres løn (herunder særlige ydelser), arbejdstid og andre arbejdsvilkår, som ikke er mindre gunstige end dem, der i henhold til en gældende kollektiv overenskomst, voldgiftskendelse, nationale love eller administrative forskrifter gælder for arbejde af samme art indenfor vedkommende fag eller industri på den egn, hvor arbejdet udføres. Der skal henvises til kollektive overenskomster indgået af de mest repræsentative arbejdsmarkedsparter i Danmark, og som gælder på hele det danske område. Det skal af disse overenskomster med den fornødne klarhed fremgå, hvilken løn der efter overenskomsterne skal betales. Entreprenøren forpligter sig til at sikre medarbejdere, herunder også underleverandørers medarbejdere, der er beskæftiget i Danmark med opgavens udførelse, løn- og ansættelsesvilkår som nævnt ovenfor, og er forpligtet til at orientere medarbejderne om de gældende arbejdsvilkår. Overholder entreprenøren ikke de ovennævnte krav, og medfører dette et berettiget krav på yderligere løn fra de ansatte, kan Bygherren foretage tilbageholdelse i betalingerne til entreprenøren med henblik på at sikre de ansattes løn- og ansættelsesvilkår. Det påhviler entreprenøren at sikre, at nærværende entreprise herunder leverancer gennemføres i overensstemmelse med konventioner som Danmark har tilsluttet sig, herunder FN's konventioner om barnets rettigheder, børnekonventionen.

17 14 C - ENTREPRISENS UDFØRELSE Entreprenøren er i tilfælde af, at han beskæftiger udenlandsk arbejdskraft, forpligtet til at lade sig tilmelde RUT (Register for Udenlandske Tjenesteydere). Adcitation: Entreprenøren skal indgå i samarbejde med bygherren om behandling af erstatningssager, såfremt der fra tredjemands side rejses krav om erstatning for skade påført i forbindelse med arbejdets udførelse. Ad 19 Byggemøder Ad 19, stk. 1 Byggemødereferatet betragtes som godkendt, såfremt indsigelse ikke er gjort på det efterfølgende byggemøde. Afhængigt af udsendelsestidspunktet for byggemødereferatet samt byggemødehyppigheden kan der dog træffes anden aftale om indsigelsesfrist. Entreprenørens medvirken og samarbejde vedrørende sikkerheds- og sundhedsarbejdet skal ske efter retningslinjer beskrevet i SAB Styring og samarbejde. Ad 20 Samvirke med andre entreprenører Vedrørende arbejder, der udføres for bygherren samtidig med denne entreprise og som har eller kan få indflydelse på denne henvises til SAB Arbejdsplads. Entreprenørens medvirken og samarbejde vedrørende sikkerheds- og sundhedsarbejdet skal ske efter retningslinjer beskrevet i SAB Styring og samarbejde.

18 15 D - BYGHERRENS BETALINGSFORPLIGTIGELSE D Ad 22 BYGHERRENS BETALINGSFORPLIGTIGELSE Betaling Ad 22, stk. 1 Entreprenøren må maksimalt fakturere arbejder for 6 mio. kr. i Der kan påregnes afregnet efter faktisk fremdrift fra januar Acontobegæringer opstilles efter anvisning af bygherren, med skæringsdato d. 20. i hver måned. Betaling vil ske senest 20 arbejdsdage fra modtagelse af anmodning. Den i AB stk. 1 omtalte 20 arbejdsdages frist regnes fra den dag, den færdige acontobegæring er modtaget elektronisk hos Vejdirektoratet. Betalingen sker ved indsættelse på en af entreprenøren opgivet konto. For arbejder, der betales som tilbuds- eller ændringsarbejder, ydes der ingen betaling for omgøring af mangelfuldt arbejde, når omgøringen skyldes forsømmelse fra entreprenørens side. Vejdirektoratets internetbaserede entreprisestyringssystem "JobManager" skal anvendes til registrering og styring af samtlige entreprenørydelser inden for entreprisen. Brugere af JobManager skal tilmeldes for at have adgang. Dette forestår Vejdirektoratet, som herefter meddeler brugerne et personligt brugernavn og adgangskode. Systemet kan herefter tilgås fra enhver PC med internetopkobling. Ved kontraktindgåelse aftales, sammen med godkendelsen af entreprenørens tidsplan, en afregningsplan, som tilsynet inddaterer i JobManager. Efterfølgende acontoafregninger sker ved, at entreprenøren i praksis indtaster opgjorte mængder med reference til tilbudslistens enhedspriser i JobManager. Efter tilsynets godkendelse kan entreprenøren fremsende e-faktura fra JobManager til Vejdirektoratet. Relevante medarbejdere hos entreprenøren skal i fornødent omfang deltage i introduktionskursus i Indrapportering og Jobstyring i JobManager. Kurset er et halvdags-kursus. Kursusafgiften afholdes af bygherren, men entreprenøren afholder selv omkostninger til medarbejdere, der deltager i kurset. Ad 22, stk. 2 For materialer eller delleverancer, som ikke er leveret på byggepladsen, kan acontobetaling ydes mod særlig sikkerhedsstillelse. Sikkerheden skal udformes som angivet på STAN- DARDFORMULAR FOR SIKKERHEDSSTILLELSE VEDRØRENDE FORUDBETALTE, IKKE LEVE- REDE MATERIALER, se bilag SB-3. Leveres materialerne på byggepladsen senere end fastlagt i forbindelse med sikkerhedsstillelse for ikke leverede materialer, forrentes det forud betalte beløb efter rentelovens rentesats fra det fastlagte seneste leveringstidspunkt og til kontraktmæssig leverance har fundet sted. Såfremt en del af leverancen er mangelbehæftet, sker der renteberegning for den dertil svarende del.

19 16 D - BYGHERRENS BETALINGSFORPLIGTIGELSE Rentebeløbet modregnes i entreprenørens tilgodehavende. Ad 22, stk. 5 Ekstraarbejde skal endeligt afregnes umiddelbart efter dettes færdiggørelse. Ad 22, stk. 6 Den faste pris reguleres i tilfælde af statslige indgreb, som er gennemført efter tilbuddets afgivelse, og som har ført til ikke uvæsentlige mer- eller mindreudgifter ved arbejdets udførelse, og som ikke er dækket af anden regulering. Reguleringen sker i henhold til meddelelser fra Erhvervs- og Byggestyrelsen. Bestemmelsen omfatter ikke ændringer, der skyldes valutakurser eller lovmæssige løsninger af arbejdsmarkedets overenskomstforhold. I fastprisperioden gælder: For den del af entreprisen der udføres inden for fastprisperioden ydes der entreprenøren godtgørelse for ekstraordinære prisstigninger på et materiale, som det i færdig form eller på sædvanlig måde indgår i arbejdet, eller på brændstof, der direkte benyttes til arbejdet. Prisstigningen skal være indtrådt efter tilbudsdagen, og inden aftalt prisregulering er trådt i kraft. Priser og prisstigninger, der indgår som grundlag for godtgørelse, skal være generelt forekommende. De skal fremgå af officielt prismateriale eller i mangel heraf kunne dokumenteres på anden måde. Godtgørelsen omfatter den prisstigning, der overstiger 10 % af prisen på tilbudsdagen. Til denne procentsats lægges 0,25 for hver måned, der er forløbet mellem tilbudsdagen og indkøbstidspunktet. Prisstigning, der indtræder efter det tidspunkt, hvor materialet eller brændstoffet efter aftale eller sædvane skal indkøbes, kan ikke medregnes. Det er en betingelse for at kunne opnå godtgørelse, at summen af de beregnede godtgørelsesbeløb udgør mindst 0,50 % af entreprisesummen. Er en entreprenør i henhold til sin aftale med en underentreprenør forpligtet til at yde godtgørelse til denne efter foranstående regler, kan tilsvarende godtgørelse ydes entreprenøren af bygherren, uanset reglen i forrige stykke om godtgørelsesbeløbets størrelse i forhold til entreprisesummen. I tilfælde af ekstraordinære prisfald er bygherren tilsvarende berettiget til en reduktion af entreprisesummen. Efter fastprisperioden gælder: For den del af entreprisen, der udføres efter fastprisperiodens udløb, ydes der godtgørelse for ekstraordinære prisstigninger, der er indtrådt inden 6 måneder fra tilbudsafgivelse, efter de foranstående regler, men indkøbstidspunktet erstattes med 6 måneders-dagen efter tilbudsafgivelse. For den del af entreprisen, der udføres efter fastprisperiodens udløb, foretages endvidere prisregulering for prisændringer, der er indtrådt efter 6 måneder fra tilbudsafgivelse, efter nedennævnte metode. Prisreguleringen foretages på grundlag af Danmarks Statistiks omkostningsindeks for betonkonstruktioner. Omkostningsindekset beregnes ved afslutningen af hvert kvartal (f.eks. marts), og det pågældende indeks er gældende for den 1. måned i det efterfølgende kvartal

20 17 D - BYGHERRENS BETALINGSFORPLIGTIGELSE (f.eks. april). For 2. og 3. måned i et kvartal (f.eks. maj og juni) interpoleres retlinet, idet der afrundes til hele tal. Reguleringsbeløbet beregnes som regningsbeløbet (eksklusiv moms) multipliceret med (I 2 I 1 ): I 1, idet I 1 angiver indeks for basismåneden (6 måneder efter tilbudsafgivelse), og I 2 angiver indeks for den aktuelle måned. Reguleringsbeløbet er i øvrigt underkastet indskrænkninger som følge af lovgivningen. Der vil månedsvis kunne ydes/fradrages acontoprisregulering svarende til det senest beregnede kvartalsindeks. Når prisreguleringen iværksættes, er entreprenøren forpligtet til at fremsende acontobegæringer 1 gang om måneden og at fakturere samtlige kontraktmæssigt udførte arbejder. Entreprenøren er endvidere forpligtet til at foretage opgørelse over samtlige kontraktmæssigt udførte arbejder på tidspunktet for udløbet af fastprisperioden. På grundlag af denne opgørelse udregnes prisreguleringen for den første måned efter udløb af fastprisperioden. Ad 22, stk. 7 Endelig og fuldstændig opgørelse udformes efter tilsynets anvisning. Ad 22, stk. 10 Slutopgørelse. Betaling vil ske senest 30 dage fra modtagelse af anmodning. Ad 22, stk. 11 Såfremt bygherren måtte få et tilgodehavende, forrentes dette efter tilsvarende regler.

21 18 E - TIDSFRISTFORLÆNGELSE OG FORSINKELSE E Ad 24 TIDSFRISTFORLÆNGELSE OG FORSINKELSE Entreprenørens ret til tidsfristforlængelse Ad 24, stk. 1 Dersom arbejdets omfang øges ud over det omfang, som fremgår af Tilbudshæftets tilbudslister, Særlige Arbejdsbeskrivelser (SAB), SB og tegninger, og dette vil medføre forsinkelser, skal forsinkelsen primært imødegås ved indsættelse af supplerende mandskabs- og materielressourcer, som betales i henhold til gældende regler. Såfremt dette ikke er muligt gives tidsfristforlængelse. Der vil kunne indrømmes tidsfristforlængelse, såfremt tillægsarbejder udført på den kritiske vej overstiger det, entreprenøren i henhold til ad 9, stk. 1 skal tage hensyn til i sin arbejdsplan og som ikke kan imødegås ved indsættelse af supplerende mandskabs og materielressourcer. Såfremt bygherren har standset arbejdet på grund af forhold, for hvilke entreprenøren er ansvarlig, eller som følge af, at entreprenørens foranstaltninger til sikring af arbejdets kvalitetsmæssige gennemførelse ikke er tilstrækkelige, tilkommer der ikke entreprenøren tidsfristforlængelse. Ad 24, stk. 1, nr. 4 I entreprenørens tidsplan skal indregnes følgende antal spilddage som følge af vejrlig: For arbejder fra arbejdsplatform gælder: Jan. Feb. Mar. Apr. Maj Jun Jul. Aug. Sept. Okt. Nov. Dec For øvrige arbejder på underbygning gælder: Jan. Feb. Mar. Apr. Maj Jun Jul. Aug. Sept. Okt. Nov. Dec En vejrligsdag/spilddag er defineret som en arbejdsdag, hvor: - Der er usædvanligt vejrlig (nedbør, temperatur, vind mm) - Den aktivitet, der er belastet af vejrliget, er kritisk - Aktiviteten faktisk ikke kan udføres Alle de ovenfor givne betingelser skal være opfyldt samtidig, for at en arbejdsdag kan godkendes som spilddag.

22 19 E - TIDSFRISTFORLÆNGELSE OG FORSINKELSE Spilddage registreres på byggepladsen og opgøres månedsvis. Ubrugte spilddage kan IKKE overføres til efterfølgende måneder. Spilddage opgøres ved hvert byggemøde og godkendes iht. følgende kriterier: - Vind: Vindhastighed større end eller lig med 15 m/sek. (gennemsnit over en periode på 10 minutter) - Nedbør: Større end eller lig med 10 mm/døgn (100 mm sne svarer til 10 mm nedbør) - Temperatur: Lavere temperatur end 5 C kl Derudover vil arbejdsdage, hvor der skal arbejdes med overfladebehandling, regnes som spilddage, såfremt vejrliget ikke opfylder kravene i AAB for Overfladebehandling af Betonoverflader og/eller AAB for overfladebehandling af stål. Til måling af vejrliget anvendes målestation, som entreprenøren skal etablere på broen. Det er en forudsætning for godkendelse af spilddage, at et af de ovennævnte kriterier medfører standsning af aktiviteter på den kritiske vej i tidsplanen. Kun spilddage udover de i ovenstående skemaer indregnede dage giver tidsfristforlængelse. Standsning af arbejdet fra tilsynets side som følge af, at de i vinterforanstaltningsplanen fastlagte vejrligsforanstaltninger ikke er udført eller er udført utilstrækkeligt, berettiger ikke entreprenøren til tidsfristforlængelse eller ekstra betaling. Såfremt aktiviteter, der som følge af forsinkelse forårsaget af bygherren, skal udføres i vinterperioden, hvor dette oprindeligt ikke var planlagt, gælder: Entreprenøren skal snarest muligt udarbejde en revideret tidsplan og forelægge bygherren de afledte konsekvenser samt en plan for minimering af følgeomkostninger. Ad 25 Entreprenørens hæftelse ved forsinkelse Ad 25, stk. 2 Entreprenøren skal betale en bod for overskridelse af gældende tidsfrister. Boden tilbageholdes i betalingen (fratrukket inden momsberegningen) eller sikkerhedsstillelsen. Bodsstørrelserne er pr. påbegyndt uge som følger: 1. For igangsætningsfristen kr. 2. For den løbende statusrapportering (pr. gang) kr.

23 20 E - TIDSFRISTFORLÆNGELSE OG FORSINKELSE 3. For færdiggørelsesfristen kr. 4. For slutdokumentation kr. Jævnfør Ad 34, stk. 1 vedr. bodsbestemmelser for de trafikregulerende foranstaltninger og afmærkninger. Udover disse bodsbestemmelser gælder følgende bonus- og bodsbestemmelser: Såfremt entreprenøren ikke overholder miljøbestemmelser i SAB 1.7, eller de i øvrigt i beskrivelserne anførte bestemmelser vedrørende udførelse af arbejde, der belaster omgivelserne med støv, støj eller anden gene, ifalder der ham en bod pr. episode på kr Ved en episode forstås konstatering af en enkelt overskridelse af ovennævnte bestemmelser, eller hvor der udstedes en henstilling eller et påbud fra myndighederne. Igangsætning af arbejde, som i henhold til SAB kræver forudgående udarbejdelse af en godkendt arbejdsprocedure, inden arbejdsproceduren er kommenteret og godkendt af tilsynet, vil i hvert enkelt tilfælde medføre en bod pr. hændelse på kr , samt øjeblikkelig standsning af arbejdet, indtil arbejdsproceduren er godkendt. En sådan standsning af arbejdet giver ikke entreprenøren ret til tidsfristforlængelse. Der beregnes en bod/bonus i forbindelse med opsamling og bortskaffelse af forbrugt blæsemiddel til afrensning af stål, jf. SAB Tærskelværdien i % for beregning af bod/bonus er beskrevet i SAB og det samme gælder metode for beregning og dokumentation af opsamlingsprocenten af blæserester. Opsamlingsprocenten beregnes med en decimal og denne sammenholdes med tærskelværdien: - Ved opsamlingsprocenter under tærskelværdien udløses en bod til entreprenøren på kr for hvert %-point som tærskelværdien underskrides med. - Ved opsamlingsprocenter over tærskelværdien betaler bygherren entreprenøren en bonus på kr for hvert %-point som tærskelværdien overskrides med. Der er ikke nogen øvre grænse for den totale bodsstørrelse hidrørende fra ovenstående hændelser. Entreprenøren skal give bygherren en dekort på kr for hver malings-referencefelt, der er så ødelagt, at det går tabt.

24 21 F - ARBEJDETS AFLEVERING F Ad 28 ARBEJDETS AFLEVERING Afleveringsforretningen Ad 28, stk. 1 Entreprisen vil kunne afleveres, når arbejderne er afsluttet i sin helhed, og der ikke foreligger et væsentligt antal mindre mangler, eller der ikke mangler skriftlig dokumentation for væsentlige arbejder. Der vil efter nærmere aftale med tilsynet kunne afholdes en ibrugtagning, når alle arbejderne er afsluttet i marken. For de arealer, som har været berørt af entreprenørens arbejder i forbindelse med entreprisens gennemførelse og som ikke er stillet til rådighed af bygherren, skal entreprenøren på tilsynets ønske og forinden aflevering finder sted fremskaffe en underskrevet erklæring fra berørte lodsejere. I erklæringen bekræftes, at lodsejerne ikke har noget krav på entreprenøren eller bygherren i anledning af entreprisen. Ved den delvise ibrugtagning af entreprisen afholdes en ibrugtagningsbesigtigelse, jf. AB 92 12, stk. 4. Der udarbejdes en ibrugtagningsprotokol, som underskrives af både bygherre og entreprenør. Entreprisen afleveres i en samlet aflevering, når samtlige arbejder er afsluttet. Forud for afleveringsforretningen, skal al dokumentationsmateriale være afleveret og godkendt af tilsynet, jf. 2, stk. 3.

25 22 G - MANGLER VED ARBEJDET G Ad 34 MANGLER VED ARBEJDET Bygherrens ret til afslag i entreprisesummen Ad 34, stk. 1 Konstaterer bygherrens tilsyn fejl og/eller mangler ved vejarbejdsafmærkningen mv., kan denne omgående stoppe arbejdet. En sådan standsning giver ikke ret til tidsfristforlængelse. Foretager entreprenøren ikke straks udbedring af mangler ved vejarbejdsafmærkningen, kan bygherren lade udbedringen foretage for entreprenørens regning. Hvis entreprenøren har manglende bemanding (dvs. uden aftale med tilsynet), eller hvis hovedentreprenøren ikke er til stede på byggepladsen under arbejde som udføres af underentreprenør, i det omfang der er beskrevet i drejebogen og/eller pålagt af tilsynet, pålægges han en bod på kr. pr. gang bygherrens tilsyn konstaterer en af disse uoprettelige mangler. Ad 36 Mangelsansvarets ophør Ad 36, stk. 1 For entreprisen gælder 5 års mangelansvar. Lov nr. 522 af 6.juni 2007 træder i stedet for Lov nr. 274 af 22. december 1908, som er anført i AB 92. Den efter afleveringen resterende 10 % sikkerhed (jf. AB 92 6, stk. 2) nedskrives, med mindre bygherren forinden skriftligt har fremsat krav om afhjælpning af mangler, som anført efterfølgende. I så fald nedskrives sikkerheden, når manglerne er afhjulpet: Efter 1 år til 2 % Efter 5 år til 0 %. Umiddelbart inden udløb af tidsrum for afhjælpningspligt og -ret foretages besigtigelse af arbejdet, forinden sikkerhed frigives. Entreprenøren skal, hvor forholdene kræver det, stille materiel til rådighed i forbindelse med besigtigelsen samt evt. afhjælpning af mangler, herunder evt. liftbehov for besigtigelse af undersiden. For 1- og 5-års eftersyn gælder følgende: 1-års eftersyn kan påregnes udført i forbindelse med bygherrens generaleftersyn i 2017, hvor bygherren stiller nødvendig lift og trafikforanstaltninger til rådighed. Ved 5-års eftersyn skal entreprenøren afholde udgift til negativ lift og alle trafikforanstaltninger, for en varighed af tre arbejdsdage. Ad 36, stk. 3 Bestemmelsen er ikke gældende for entreprisen.

26 23 H - SÆRLIGT OM OPHÆVELSE H SÆRLIGT OM OPHÆVELSE Ad 40 Bygherrens hæveret Gentagen konstatering af væsentlige mangler ved vejarbejdsafmærkninger samt andre arbejder i forbindelse med entreprisens gennemførelse, vil blive opfattet som misligholdelse og vil medføre opsigelse af kontrakten.

27 MØNBROEN ENTREPRISE E2,, BILAG SB-1 - STANDARDFORMULAR FOR TRANSPORTDOKUMENT 1-1 BILAG SB-1 STANDARDFORMULAR FOR TRANSPORTDOKUMENT

28 MØNBROEN ENTREPRISE E2,, BILAG SB-1 - STANDARDFORMULAR FOR TRANSPORTDOKUMENT 1-2 STANDARDFORMULAR FOR TRANSPORTDOKUMENT BYGHERRE: ENTREPRENØR: ENTREPRISE: KONTRAKTDATO: UNDERTEGNEDE ENTREPRENØR TRANSPORTERER HERVED TIL DEN OS TILKOMMENDE ENTREPRISESUM PÅ KR. EKSKL. MOMS, SKRIVER: KRONER SAMT EVENTUELLE TILGODEHAVENDER FOR PRISREGULERINGER OG EKSTRAARBEJDER M.M. TRANSPORTEN GIVES I OVERENSSTEMMELSE MED KONTRAKTENS BESTEMMELSER KUN TIL SIKKERHED FOR FORDRINGER, DER STÅR I FORBINDELSE MED UDFØRELSEN AF OVENNÆVNTE ARBEJDER, JF. AB92, 5, STK. 2. DENNE TRANSPORT ANMELDES OVER FOR BYGHERREN..DEN (ENTREPRENØRENS UNDERSKRIFT) (ENTREPRENØRENS STEMPEL) NOTERET AF BYGHERREN:.DEN (BYGHERRENS UNDERSKRIFT) (BYGHERRENS STEMPEL)

29 MØNBROEN ENTREPRISE E2,, BILAG SB-2 - STANDARDFORMULAR FOR SIKKERHEDSSTILLELSE 2-1 BILAG SB-2 STANDARDFORMULAR FOR SIKKERHEDSSTILLELSE

30 MØNBROEN ENTREPRISE E2,, BILAG SB-2 - STANDARDFORMULAR FOR SIKKERHEDSSTILLELSE 2-2 STANDARDFORMULAR FOR SIKKERHEDSSTILLELSE BYGHERRE: ENTREPRENØR: ENTREPRISE: KONTRAKTDATO: UNDERTEGNEDE BEKRÆFTER, AT VI HOLDER TIL RÅDIGHED FOR BYGHERREN ET BELØB AF KR. SKRIVER:. KRONER, DER SKAL TJENE TIL SIKKERHED FOR BYGHERREN I TILFÆLDE AF, AT ENTREPRENØREN MISLIGHOLDER SINE FORPLIGTIGELSER I FORBINDELSE MED OVENNÆVNTE ARBEJDER I HENHOLD TIL DE FOR ARBEJDET GÆL- DENDE BETINGELSER M.V. SIKKERHEDSSTILLELSEN NEDSKRIVES EFTER KONTRAKTENS BESTEMMELSER. DEN FRIGIVES, NÅR ENTRE- PRENØRENS FORPLIGTIGELSER ER OPFYLDT. SIKKERHEDSSTILLELSEN UDBETALES TIL BYGHERREN EFTER BESTEMMELSERNE I AB 92, 6, STK. 7. BESLUTNING TRUFFET I HENHOLD TIL AB 92, 46 OM SIKKERHEDSSTILLELSENS UDBETALING ER BINDENDE FOR GARANTEN BYGHERREN KAN UDEN INDVIRKNING PÅ GARANTIFORPLIGTIGELSEN GIVE ENTREPRENØREN UDSÆTTELSE ELLER LEMPELSER MED HENSYN TIL OPFYLDELSEN AF ENTREPRENØRENS FORPLIGTELSER..DEN 20..._... (GARANTENS UNDERSKRIFT) (GARANTENS STEMPEL)

31 MØNBROEN ENTREPRISE E2,, LEVEREDE MATERIALER BILAG SB-3 - STANDARDFORMULAR FOR SIKKERHEDSSTILLELSE VEDR. FORUDBETALTE, IKKE 3-1 BILAG SB-3 STANDARDFORMULAR FOR SIKKERHEDSSTILLELSE VEDR. FORUDBE- TALTE, IKKE LEVEREDE MATERIALER

32 MØNBROEN ENTREPRISE E2,, LEVEREDE MATERIALER BILAG SB-3 - STANDARDFORMULAR FOR SIKKERHEDSSTILLELSE VEDR. FORUDBETALTE, IKKE 3-2 STANDARDFORMULAR FOR SIKKERHEDSSTILLELSE VEDRØRENDE FORUDBETALTE, IKKE LEVEREDE MATERIALER BYGHERRE: ENTREPRENØR: ENTREPRISE: KONTRAKTDATO: UNDERTEGNEDE BEKRÆFTER, AT VI HOLDER TIL RÅDIGHED FOR BYGHERREN ET BELØB AF..KR. INKL. MOMS SKRIVER: KRONER, DER SKAL TJENE TIL SIKKERHED FOR LEVERING AF FØLGENDE KØBTE, MEN IKKE LEVEREDE MATERIALER: MATERIALERNE SKAL VÆRE LEVERET PÅ BYGGEPLADSEN SENEST. MATERIALERNE ER AF ENTREPRENØREN KØBT HOS.. SIKKERHEDSSTILLELSEN FRIGIVES, NÅR MATERIALERNE ER LEVERET KONTRAKTMÆSSIGT. SIKKERHEDSSTILLELSEN UDBETALES TIL BYGHERREN EFTER BESTEMMELSERNE I AB 92, 6, STK. 7. BESLUTNING TRUFFET I HENHOLD TIL AB 92, 46 OM SIKKERHEDSSTILLELSENS UDBETALING ER BINDEN- DE FOR GARANTEN. BYGHERREN KAN UDEN INDVIRKNING PÅ GARANTIFORPLIGTIGELSEN GIVE ENTREPRENØREN UDSÆTTELSE ELLER LEMPELSER MED HENSYN TIL OPFYLDELSEN AF ENTREPRENØRENS FORPLIGTELSER..DEN 20..._... (GARANTENS UNDERSKRIFT) (GARANTENS STEMPEL)

33 Vejdirektoratet har lokalkontorer i Aalborg, Fløng, Middelfart, Næstved og Skanderborg samt hovedkontor i København. Find mere information på vejdirektoratet.dk. VEJDIREKTORATET Niels Juels Gade 13 Postboks København K Telefon vd@vd.dk vejdirektoratet.dk