Udbud af drifts- og vedligeholdelsesarbejder af Veje og Grønne områder i. Aabenraa Kommune. Delområde 1

Transkript

1 August 2011 Udbud af drifts- og vedligeholdelsesarbejder af Veje og Grønne områder i Aabenraa Kommune Delområde 1 Aabenraa Kommune

2 Indholdsfortegnelse August 2011 Orientering 3 Bestemmelser om udbud og tilbud 7 Særlige betingelser 8 Bilag 1 31 Bilag 2 32 Bilag 2A 33 Bilag 3 40 Arbejdsplads mv. Generelt 41 Græsslåning 47 Bilag 4 57 Beplantning 58 Bilag 5 66 Bilag 6 67 Afvanding 68 Grøfteoprensning 69 Rabatprofilering 73 Renhold 78 Renhold generelt 79 Renholdelse af befæstede arealer 85 Bekæmpelse af ukrudt på befæstede arealer 92 Renhold af ubefæstede arealer 99 Renhold og tømning af brønde 104 Renhold og tømning af affaldsstativer 107 Renhold af tavler, kantpæle, borde, bænke og andet udstyr 116 Borde, bænke, affaldsstativer mv. 118 Reparation af brolægning 122 Tavler, kant- og baggrundsafmærkning 126 Autoværn og hegn 134 Særlige arbejder 138 Bilag Bilag Bilag Bilag Bilag Tilbuds- og afregningsgrundlag 180 Arbejdsplads generelt 183 Beplantning 185 Afvanding 190 Grøfteoprensning 191 Rabatprofilering 192 Renhold generelt 194 Renholdelse af befæstede arealer 195 Bekæmpelse af ukrudt på befæstede arealer 196 Renhold af ubefæstede arealer 197 Renhold og tømning af brønde 198 Renhold og tømning af affaldsstativer 199 Renhold af tavler, kantpæle, borde, bænke og andet udstyr 200 Borde, bænke, affaldsstativer mv. 201 Reparation af brolægning 202 Tavler, kant- og baggrundsafmærkning 204 Autoværn og hegn 206 Særlige arbejder 207 Materialer, materiel og arbejdsløn 209 Aabenraa Kommune

3 Orientering August 2011 Orientering Til orientering kan følgende oplyses: Entreprisen er et led i en samlet plan for udbud af drift og vedligeholdelsesarbejder på Vej og Park s områder, i Aabenraa Kommune. Kommune Vejklasse 3 & 4 Grønne områder Antal km/ha Ca. 444 km Ca. 30 ha. Der henvises til bilag 1 og 2, under Særlige Betingelser, SB. Entreprisen omfatter: - Græsslåning, herunder rabatslåning. Slåning af parkområder o.lign. - Beplantning, herunder solitærtræer, Allétræer m.m. - Levende hegn - Afvanding - Renhold - Vandarealer - Stivedligehold - Inventar og udstyr (borde, bænke, affaldsstativer m.v.) - Reparation af brolægning - Skilte som bl.a. er :Tavler, kant- og baggrundsafmærkning - Autoværn og hegn - Særlige arbejder, herunder mindesten - Materialer, materiel og arbejdsløn Ved entrepriseudførslen på vejnettet vil vejnettet være trafikeret, og der kan blive udført andre arbejder af bygherren eller af andre entreprenører. Ved entrepriseudførslen på de grønne områder vil arealerne blive benyttet af gæster m.m., og der kan blive udført andre arbejder af bygherren eller af andre entreprenører. Entreprisen udbydes dels til tilstandskrav og dels til udførelseskrav. Ved udbud til tilstandskrav forstås, at arbejderne på entreprenørens egen foranledning skal gennemføres således, at det fastsatte kvalitetskrav til enhver tid er overholdt. Ved udbud til udførelseskrav forstås, at arbejderne efter bygherrens rekvisition skal gennemføres således, at det fastsatte kvalitetskrav er overholdt umiddelbart efter, at arbejdet er udført (inklusiv den krævende garantiperiode, hvor en sådan er foreskrevet). Aabenraa Kommune Side 3

4 Orientering August 2011 Overdragelse af entreprisen vil af bygherren blive betragtet som en virksomhedsoverdragelse, hvorfor entreprenøren skal være indstillet på at overtage personale. Vedr. entreprisens sociale forpligtigelser skal de bydende sikre sig at de medfølgende sociale klausuler er indeholdt i de bydendes pris. Arbejderne skal gennemføres i tidsrummet fra 1. januar 2012 til 31. december 2014 med mulighed for forlængelse i 1 år af gangen i optil 2 år. Bygherre er: Aabenraa Kommune Skelbækvej Aabenraa Tilsynet med entreprisens udførelse varetages af: I nærværende kontraktperiode af Vej og Park, Aabenraa kommune. Aabenraa Kommune anvender elektronisk ordregivningssystem (VA-system) til entreprisestyring i hele kontraktperioden. Entreprenøren skal opkobles på systemet for at kunne modtage arbejdsopgaver. Systemet anvendes til fremsendelse af indrapporteringer samt ordrestyring. Entreprenøren skal kunne vedlægge digitale billeder i forbindelse med indrapporteringen. Aabenraa Kommune Side 4

5 Orientering August 2011 Aabenraa Kommune Side 5

6 Orientering August 2011 Aabenraa Kommune Side 6

7 Bestemmelser om udbud og tilbud August 2011 Bestemmelser om udbud og tilbud Arbejdet udbydes i henhold til EU s tjenesteydelsesdirektiv som angivet i indbydelsen. Arbejdet udbydes i 1 entreprise dækkende det geografiske område delområde 1, se bilag 1, Fremover kaldet delområde 1 Tildelingskriteriet er billigste pris for delområdet. Tilbud gives på den af bygherren udarbejdede hovedtilbudsliste med særskilte tilbudsspecifikationer. Ved tilbudsafgivelse skal hovedtilbudslisten være udfyldt og underskrevet. De tilhørende tilbudsspecifikationer med bilag skal fuldt udfyldte fremlægges ved eventuelle kontraktforhandlinger. Forbehold modtages ikke. Tilbud mærket Driftsudbud for delområde 1 i Aabenraa Kommune modtages af: Aabenraa Kommune Teknik og Miljø, Vej & Park Skelbækvej Aabenraa Den udleverede røde tilbudskuvert skal benyttes ved tilbuddet. Aabenraa Kommune Side 7

8 SB Særlige betingelser August 2011 Særlige betingelser A. Aftalegrundlaget Almindelige bestemmelser ad 1, stk. 1 Nærværende SB er supplerende, særlige betingelser til AB 92 og TAB 92 for nærværende entreprise. De enkelte - og stk.-numre refererer til AB 92. Bygherrens udbud ad 2, stk. 1 Arbejdet udbydes til fast pris og tid, med en fastprisperiode fra 1. januar 2012 og indtil 31. december Betalingen for arbejder ud over fastprisperioden reguleres iht. ad 22 stk. 6. ad 2, stk. 2 For entreprisen gælder nedennævnte i den angivne rækkefølge: a. Eventuelle rettelsesblad udsendt til de bydende inden licitationen. b. Tilbudsliste (TBL). c. Nærværende "Særlige betingelser" (SB) samt "Særlige arbejdsbeskrivelser" (SAB) og "Tilbuds- og afregningsgrundlag" (TAG): - Græsslåning - Beplantning - Levende hegn - Vandarealer - Afvanding - Renhold - Inventar og udstyr (borde, bænke, affaldsstativer m.v.) - Reparation af brolægning - Skilte: så som Tavler, kant- og baggrundsafmærkning m.m. - Autoværn og hegn - Særlige arbejder - Materialer, materiel og arbejdsløn d. Følgende tegninger, skitser og oversigtskort. Kort over delområde 1 Liste over vejstrækninger e. TAB 92 Aabenraa Kommune Side 8

9 SB Særlige betingelser August 2011 f. AB g. Almindelige arbejdsbeskrivelser for drift og vedligehold (AAB): AAB - arbejdsplads m.v., Vejregler, nov AAB - jordarbejder, Vejregler, juni 2006 AAB - afvandingsarbejder, Vejregler, oktober 1991 AAB - brolægningsarbejde, Vejregler, sept AAB - bygninger med inventar samt udstyr i terræn, udg. 3.0, oktober 1995 AAB - bundsikringslag af sand og grus, Vejregler, november 2003 AAB - ubundne bærelag af stabilt grus, november 2003 AAB - brolægningsarbejde, Vejregler, september 2007 AAB - varmblandet asfalt, Vejregler, november 2006 AAB - afmærkningsmateriel, Vejregler, februar 1999 h. Vejregel nr om reparationsarbejder af juni 2004 Vejregel for Afmærkning af vejarbejder, nov Revideret april 2008 Vejregel nr om projektering af afmærkningsmateriel ekskl. tavleportaler af oktober 1995 Vejregel nr om opsætning af vej- og broautoværn af juli 2006 Vejregel for etablering af ledningsanlæg i jord af juli 2003 Vejregel om færdselstavler af juli 2006 gældende cirkulærer. Udbuds og anlægsforskrifter for etablering af ledningsanlæg i jord af december 2008 Vejregel nr for afmærkning med vejvisningstavler august 2003 Vejregel nr for afmærkning med vejvisningstavler. Tegningsbilag Servicevejvisning på almindelige veje, nov Aabenraa Kommune Side 9

10 SB Særlige betingelser August 2011 Kvalitetsbeskrivelse for drift af grønne områder, FSL 1998 Standard for legepladssikkerhed, DS/EN 1177 Cirkulære nr. 3 af , Cirkulære om vejafmærkning i. Hæfte 1, 2 og 3 Afmærkning på kørebaner, juli Hæfte 0-7. Færdselstavler, december Hæfte 5 af juli Vedligehold af det færdselfrie areal. Hæfte 8, juli Tavleoversigt. j. Almindelige betingelser for arbejder og leverancer i byggeog anlægsvirksomhed, december 1992 (AB 92). k. Europæiske standarder (EN), europæiske tekniske god kendelser (ETA), fælles tekniske specifikationer, dansk ingeniørforenings normer, forskrifter, vejledninger, anvisninger og betingelser, danske standarder (DS) samt udenlandske standarder i det omfang, der i AAB hhv. SAB er henvist til disse, alt med seneste anførte ændringer, rettelser og fortolkninger. Det under punkterne a - b - c og d angivne materiale udleveres til den bydende. Det under punkterne e - j angivne materiale kan findes på Internettet under adressen: Det under punkt k angivne materiale er ikke fremlagt. Entreprisen omfatter: Græsslåning Beplantning Levende hegn Træer og Buske Vandarealer Afvanding Renhold Inventar og udstyr (græsslåning ifm. veje, stier, sideanlæg, parker og grønne områder o.lign.) (Pleje af beplantning langs veje, stier, sideanlæg/ ukrudtsbekæmpelse samt i Parker og grønne områder) (hegnskapning 1/3 del kappes 1 gang årligt) Solitærtræer, trægrupper, Allétræer samt træbeplantning i byområder. (pleje af søer, spejlbassiner samt andre vandarealer der forefindes) (oprensning af grøfter, brønde, ledninger m.v.) (Fejning af befæstede arealer, renovation, renhold af arealer, renhold af tavler, kantpæle og andet udstyr m.v.) (borde, bænke, affaldsstativer m.v.) Reparation af (mindre brolægningsarbejder og reparationer) Aabenraa Kommune Side 10

11 SB Særlige betingelser August 2011 brolægning Tavler, kant- og baggrundsafmærkning Autoværn og hegn Særlige arbejder (vedligehold og udskiftning af skilte og tavler) (vedligehold og nyopsætning) (tilsynsopgaver, asfaltlapper, vintertjeneste m.v.) Materialer, materiel og arbejdsløn Der vil i entrepriseperioden kunne ske ændringer og udbygning af veje, stier m.v. og deres udstyr, samt placering af fremmede ledningsejeres kabler m.v. Dette skal tåles af entreprenøren uden kompensation udover hvor dette medfører blivende større ændringer i entreprisens omfang, vil disse ændringer i mængder og længder i TBL blive rettet. Hvor disse arbejder forbigående hindrer entreprenøren i at opretholde det aftalte kvalitetsniveau, skal entreprenøren umiddelbart efter arbejdernes afslutning tilvejebringe det aftalte niveau. Dette skal tåles af entreprenøren uden nogen form for kompensation. Hvor disse arbejder forbigående hindrer entreprenøren i at gennemføre enkelte arbejder på udførelseskrav, medfører det en forholdsvis reduktion af betalingen. Beredskab Entreprisen omfatter også oprydning og reparation efter trafikuheld, hærværk, stormskade m.m. på alle tider af døgnet. Hertil skal entreprenøren ikke have et egentligt beredskab; døgnberedskabet varetages af: Kommune Telefon Aabenraa Falck Entreprenøren indgår i kommunernes civile beredskab i området med mandskab, maskiner og materialer og vil blive aktiveret i forbindelse med en evt. katastrofesituation. Afregnes efter tilbudslistens timer og materiel. Til almindeligt forekommende arbejde og arbejder på tilstandskrav uden for almindelig arbejdstid skal entreprenøren udlevere en liste over kompetente medarbejdere med angivelse af telefonnummer og eventuelt mobiltelefonnummer, som kan kontaktes af døgnberedskabet. Listen skal bruges, hvis døgnberedskabet skønner at modtagne henvendelser skal udbedres med det samme. (Tilstandskrav gælder 24 timer i døgnet alle årets dage). Entreprenøren er ikke pålagt et beredskab. Men entreprenøren vil, uden for normal arbejdstid, få tilbudt udførelsen af uudsættelige opgaver på vejnettet, inden bygherren henvender sig til andre entreprenører. Opgaverne afregnes efter time- Aabenraa Kommune Side 11

12 SB Særlige betingelser August 2011 løn med de i TBL angivne priser. Entreprisen omfatter ikke: - Nedfræsning af tællespoler. - Trafiktællinger. - Større renoveringsarbejder og nyanlæg ud over TBL s mængder. Større renoveringsarbejder defineres således: Ved sammenhængende arbejder mellem ,00 kr. anmodes om et tilbud fra driftsentreprenøren. Dersom dette tilbud forekommer for højt anmodes om yderligere tilbud fra anden entreprenør. Såfremt arbejdet overdrages driftsentreprenøren uden tilbud, udføres arbejdet efter nærværende betingelser og tilbudspriser. Ved sammenhængende arbejder over ,00 kr. udbydes i licitation, men driftsentreprenøren indbydes til at deltage i licitationen. Entreprisen følger retningslinjerne i Lov nr. 111 om lønmodtageres retsstilling ved virksomhedsoverdragelse. Liste over medarbejdere der følger denne entreprise kan ses på Bilag 3. Entreprisen kan påregnes overdraget senest den 1. januar Dersom noget i udbudsgrundlaget er den bydende uklart, skal denne, inden tilbud afgives, indhente oplysninger herom hos: Aabenraa Kommune att. Peter Kierkegaard Skelbækvej Aabenraa ad 2, stk. 3 Følgende tidsfrister skal overholdes: 1. Igangsætningsfrist Ved tilstandskrav: Arbejdet skal være påbegyndt senest den 1. januar Under forhandlingerne forud for tilbudets antagelse skal der, ud fra det i TAB 92 ad 4, stk. 1 omtalte fastlægges, hvilke aktiviteter, der skal være iværksat. De i ad SB 25 nævnte bodsbestemmelser vedrørende igangsætningsfrist skal knyttes til denne dato. Ved udførelseskrav: Arbejder skal kunne igangsættes med 1 uges varsel. Enkelte arbejder endnu hurtigere, som angivet under de enkelte poster. Hvor det er nødvendigt med bindende frister for delafsnit/ Aabenraa Kommune Side 12

13 SB Særlige betingelser August 2011 delaktiviteter, belægges disse med bod ad SB 25, stk. 2. Bodstørrelse eller betalingsreduktion som angivet under 25, stk. 2 og ved de enkelte arbejder. 2. Deltidsfrister Nogle aktiviteter skal gennemføres iht. angivne tidsrammer, idet overskridelse af tidsrammerne belægges med bod jf. SB 25, stk. 2. Tidsrammer, bodstørrelser og betalingsreduktioner som angivet under de enkelte arbejder. 3. Færdiggørelsesfrist Entreprisen løber indtil den 31. december Dokumentation for entreprisens rette gennemførelse skal være afleveret senest 30 dage efter færdiggørelsesfristen. Nærværende entreprise kan forlænges med 1 år ad gangen i op til 2 år. Entreprenørens tilbud ad 3, stk. 1 Tilbudet skal indeholde angivelse af, hvem der med bindende virkning er bemyndiget til at føre forhandlinger. Tilbudet skal affattes på dansk og al kommunikation skal foregå på dansk. ad 3, stk. 3 Såfremt entreprenøren får arbejdet overdraget, skal entreprenørens eventuelle regnefejl i tilbudslisten korrigeres ved rettelse i tilbudslistens enhedspriser på en måde, som kan godkendes af bygherren, og således at den rettede tilbudsliste er i overensstemmelse med tilbudssummen. Rettelser gennemføres forholdsvis for alle poster hhv. underposter. ad 3, stk. 4 Det forudsættes, at de bydende, forinden tilbuddet afgives, har gjort sig bekendt med forholdene på vejnettet samt de grønne områder, herunder orienteret sig om adgangsforhold m.v. ad 3, stk. 5 Vedståelsesfristen er indtil 31. Januar Overdragelse af rettigheder og forpligtelser m.v. ad 5, stk. 2 Entreprenøren kan kun give transport på sit tilgodehavende til bank, sparekasse eller andet anerkendt pengeinstitut. I givet fald skal transporten gælde for hele entreprisesummen eller restentreprisesummen. Transportdokumentet skal udformes som angivet på side 9 i TAB 92. ad 5, stk. 4 Forinden tilbuddets antagelse kan bygherren kræve, at entrepre- Aabenraa Kommune Side 13

14 SB Særlige betingelser August 2011 nøren leverer en liste over de underentreprenører, der påtænkes anvendt. Såfremt entreprenøren efterfølgende ønsker at antage andre underentreprenører end de tidligere oplyste, skal entreprenøren skriftligt indhente bygherrens godkendelse. Aabenraa Kommune Side 14

15 SB Særlige betingelser August 2011 B. Sikkerhedsstillelse og forsikring Entreprenørens sikkerhedsstillelse. ad 6, stk. 2 Sikkerhedsstillelsen beregnes på grundlag af tilbudet gældende for et års arbejde. Sikkerhedsstillelsen nedskrives ikke i kontraktperioden. Entreprenørens forpligtelser er ikke begrænset til den stillede sikkerhed. ad 6, stk. 5 ad 8, stk. 2 ad 8, stk. 3 Sikkerheden ophører samtidigt med mangelsansvarsperioden som angivet i ad. 36, stk. 1, medmindre bygherren forinden skriftligt har fremsat krav om afhjælpning af mangler. I så fald ophører sikkerheden, når manglerne er afhjulpet og dokumentation herfor foreligger. Bygherren er selvforsikrende. Ved eventuel skade forvoldt af entreprenøren på tredje mands ejendom i forbindelse med entreprisens gennemførelse er entreprenøren pligtig at holde bygherren skadesløs. Herunder også skader på tredjemand i forbindelse med græsslåning. Forsikringen skal som sikrede dække entreprenøren og dennes underentreprenører. Policen skal forelægges bygherren, og entreprenøren er pligtig til at dokumentere, at præmien er betalt. Bygherren kan godkende en selvrisiko på indtil kr. pr. skadestilfælde. Selvrisikoen bæres af den, der er erstatningsansvarlig for den pågældende skade. Aabenraa Kommune Side 15

16 SB Særlige betingelser August 2011 C. Entreprisens udførelse Arbejdsplan ad 9, stk. 1 Entreprenøren skal udarbejde en arbejdsplan og forelægge den for bygherren ved entreprisens start. Arbejdsplanen vil under gennemførelsen af entreprisen blive lagt til grund for bygherrens vurdering af, om driften er konditionsmæssig. Arbejdsplanen skal ledsages af en oversigt over de månedlige udbetalingers forventede størrelser og desuden af oplysninger om den forudsatte indsats af materiel og mandskab. Arbejdsplanen skal tillige indeholde oplysninger om foranstaltninger af hensyn til det omgivende miljø og trafik. Entreprenøren skal i arbejdsplanen tage hensyn til, at driften skal tilpasses vejrliget og evt. standses i perioder, hvor vejrforholdene sædvanligvis vil umuliggøre udførelse af konditionsmæssigt arbejde. Udover de nævnte tidsfrister skal entreprenøren i arbejdsplanen tage hensyn til bl.a.: at at at der af bygherren ikke vil blive ydet betaling for vinterforanstaltninger, der - bortset fra reparationer efter færdselsuheld - normalt ikke må arbejdes på søn- og helligdage og kun undtagelsesvis på lørdage, er normalt ikke må arbejdes på vejarealer i mørkt og usigtbart vejr. Som minimum skal følgende stopsigtelængde altid være til stede: - 95 m ved 50 km/t, byområder m ved 80 km/t landområder at at at de tidsmæssige begrænsninger for driftsaktiviteternes udførelse skal overholdes, samt der på visse strækninger og områder kan forekomme spærretid i myldretiden hvor der derfor ikke må arbejdes i myldretiden, kl og entreprenøren kan, på grund af trafikbelastningen, vælge at udføre visse arbejder uden for normal arbejdstid. Skal aftales med bygherren i hver enkelt tilfælde og der ydes ikke ekstrabetaling. Aabenraa Kommune Side 16

17 SB Særlige betingelser August 2011 Entreprenørens ydelse ad 10, stk. 1 Entreprenøren kan regne med, at vejens og de grønne områders tilstand ved påbegyndelsestidspunktet ligger inden for det udbudte kvalitetsniveau. Såfremt vejens eller de grønne områders tilstand ligger uden for det udbudte kvalitetsniveau ved entreprisens overdragelse skal entreprenøren inden 1 måned efter arbejdets overdragelse give bygherren besked om dette. 1. Dersom det til et arbejde er nødvendigt med arbejdstegninger, beskrivelse o. lign. skal entreprenøren udarbejde disse. 2. Foreslår entreprenøren anvendelse af utraditionelle arbejdsmetoder eller materialer, påhviler det entreprenøren uden udgift for bygherren over for denne at dokumentere sådanne arbejdsmetoders eller materialers egnethed. 3. Skader påført vej-, plads-, park- og stiudstyr under og i forbindelse med driftsopgaverne i denne entreprise, registreres og meddeles omgående bygherren for aftale om udbedring. Kantpæle, skilte og andet vejinventar, som beskadiges i forbindelse med driftsopgaverne i denne entreprise, skal udskiftes af entreprenøren med samme type som beskrevet i det pågældende afsnit, uden udgift for bygherren. Projektgennemgang, dokumentation og prøver ad 11, stk. 1 Entreprenøren skal forud for arbejdets opstart deltage i projektgennemgang. Projektgennemgangen skal bl.a. danne grundlag for entreprenørens arbejdsplan. Generelle krav til entreprenørens kvalitetsstyringssystem og miljøledelsessystem: Hvis entreprenøren er certificeret i henhold til ISO 9001 hhv samt ISO standarderne eller på anden måde har et dokumente ret kvalitetsstyringssystem, så skal han fremlægge dokumentation herfor. Nedenstående punkter skal som minimum dokumenteres: - Ansvar og opgavefordeling fastlagt f.eks. i en organisationsplan, herunder også plan for entreprenørens sikkerhedsorganisation. - Der afholdes informationsmøder dels for nye medarbejdere dels ved opstart af nye arbejder, bl.a. for at sikre medarbejdernes korrekte varetagelse af færdselssikkerhedsmæssige foranstaltninger. - Der udføres løbende egenkontrol ifm. arbejder til tilstandskrav. - Der udføres proceskontrol og slutkontrol ved arbejder til udførelseskrav. Aabenraa Kommune Side 17

18 SB Særlige betingelser August Der foreligger beredskabsplan for aktiviteter ved egne uheld o. lign. Hvis entreprenøren ikke har nogen form for dokumenteret kvalitetsstyring, så skal han udarbejde dokumentation eller på anden måde vise, at ovenstående punkter opfyldes. Disse minimumskrav indebærer, at der ikke stilles krav til et sammenhængende (og evt. dokumenteret i en kvalitetshåndbog) kvalitetsstyringssystem. Kvalitetssikringen består i opfyldelse af de enkelte punkter i relation til det arbejde, som skal udføres. Entreprenørens kontrol skal udføres i overensstemmelse med de i SAB angivne udbudskontrolplaner. Fastlæggelse af procedurer m.v. i forbindelse med kontrollen skal ske i samarbejde med bygherren, som angivet i AAB hhv. SAB. Dokumentation, der ikke skal fremsendes, skal opbevares af entreprenøren i mangelsansvarsperioden, jf. ad 36. ad 11, stk. 3 Bygherren skal have adgang til hos entreprenøren at inspicere, at det i KS/ML-planen anførte overholdes. ad 11, stk. 4 Dersom entreprenøren ifølge de foretagne kontroller ikke har opfyldt de til entreprisen stillede krav, kan tilsynet tillade, at entreprenøren for egen regning udfører yderligere prøvning eller eftervisning i det udførte. Prøvningen eller eftervisningen skal i alle detaljer aftales med tilsynet, der samtidig vil meddele, hvilke krav man vil stille til resultatet af prøvningen eller eftervisningen. Dersom tilsynet ikke på dette udvidede grundlag kan acceptere arbejdet som konditionsmæssigt, har entreprenøren pligt til at udbedre arbejdet og redegøre for hvilke tiltag, der vil blive gennemført for at undgå gentagelse af afvigelsen. Arbejdets forringelse m.v. Vedligeholdelse ad 12, stk. 1 I den periode entreprisen løber, har entreprenøren det fulde ansvar for, at de arbejder, der er omfattet af entreprisen til tilstandskrav, til enhver tid er i en brugsmæssig og trafiksikkerhedsmæssig henseende forsvarlig stand. Dette gælder således også i perioder, hvor der ikke udføres egentlige arbejder. Misligholder entreprenøren sine forpligtigelser, og der herved opstår erstatningsforpligtende forhold, er entreprenøren pligtig at holde bygherren skadesløs, dersom denne ved retssag eller på anden måde måtte blive indblandet i sagen. ad 12, Stk. 4 Vedrører ikke arbejder til tilstandskrav. Ibrugtagning regnes fra dagen efter, at arbejdet med græsslåning og renhold til udførelseskrav er udført. Aabenraa Kommune Side 18

19 SB Særlige betingelser August 2011 Forhold til myndigheder ad 13, stk. 2 Det påhviler entreprenøren at optage kontakt med berørte ledningsejere for at få anvist ledninger og kabler i arbejdsarealet. Entreprenøren bærer herefter det fulde ansvar for skader, som entreprenøren måtte påføre anviste kabler, ledninger og andet udstyr, som entreprenøren måtte komme i forbindelse med under gennemførelsen af arbejdet, hvis skaden kan lastes entreprenøren. Ændringer i arbejdet ad 14, stk. 2 Aftale om ændringer i arbejdet skal være indgået, inden arbejdet påbegyndes. ad 14, stk. 3 Hvor TBL er opdelt på hovedpost, post og underpost gælder den anførte 100% regulering for underposter. For hovedposter gælder 25% regulering med mindre andet er anført i TAG. Ved tavler dog 100% på alle poster. Enhedspriser for reparationsarbejder anvendes uanset arbejdets omfang. ad 14, stk. 4 Rummer tilbudslisten ikke relevante enhedspriser, hvorefter ændringer i arbejdet kan afregnes, kan bygherren forlange mindre arbejder i tilslutning til entreprisen udført som regningsarbejde. Før ændringerne i arbejdet iværksættes som regningsarbejder, skal entreprenøren, såfremt tilsynet finder det nødvendigt, udarbejde et overslag. Under udførelse af regningsarbejder skal entreprenøren daglig udfærdige dagrapport med angivelse af forbrug af materiel, materialer og mandskab. Dagrapport skal udleveres til bygherren mod forlangende. Entreprenøren skal dokumentere udgifterne overfor tilsynet med regnskab og bilag. Ved regningsarbejde forudsættes materialer, forbrugsgods m.v. indkøbt bedst muligt. Der lægges ikke et honorar på 7% til de således beregnede udgifter til materialer, forbrugsgods, transport m.v. Aabenraa Kommune Side 19

20 SB Særlige betingelser August 2011 Bygherrens tilsyn ad 17, stk. 1 Entreprenøren varetager selv tilsynet med arbejdet. Entreprenørens arbejdsledelse ad 18, stk. 1 Til ledelse og koordinering af, samt kontrol med, entreprisens udførelse kræves en arbejdsleder, der er fortrolig med og fuldt kvalificeret til de pågældende arbejder. Arbejdslederen skal have det fornødne antal medarbejdere til rådighed, der er fuldt fortrolige med og fuldt kvalificerede til at udføre de krævede arbejder og de krævede kontroller. Entreprenørens opgaveansvarlige ingeniører, formænd og de medarbejdere, som til daglig er beskæftiget med eller fører tilsyn med afmærkning af vejarbejder, skal have gennemført eller planlagt deltagelse i kursus i Vejen som arbejdsplads. Tidspunkt for, hvornår kurset skal være gennemført for de enkelte medarbejdere aftales ved kontraktforhandling. Overholdelse af ILO konvention Entreprenøren er i overensstemmelse med ILO-konventionen nr. 94 om arbejdsklausuler i offentlige kontrakter forpligtet til at sikre, at lønarbejdere og eventuelle underleverandørers lønarbejdere tilsikres løn (herunder særlige ydelser), arbejdstid og andre arbejdsvilkår, som ikke er mindre gunstige end dem, der i henhold til en gældende kollektiv overenskomst, voldgiftskendelse, nationale love eller administrative forskrifter gælder for arbejde af samme art indenfor vedkommende fag eller industri på den egn, hvor arbejdet udføres. Der skal henvises til kollektive overenskomster indgået af de mest repræsentative arbejdsmarkedsparter i Danmark, og som gælder på hele det danske område. Det skal af disse overenskomster med den fornødne klarhed fremgå, hvilken løn der efter overenskomsterne skal betales. Entreprenøren forpligter sig til at sikre medarbejdere, herunder også underleverandørers medarbejdere, der er beskæftiget i Danmark med opgavens udførelse, løn- og ansættelsesvilkår som nævnt ovenfor, og er forpligtet til at orienteremedarbejderne om de gældende arbejdsvilkår. Overholder entreprenøren ikke de ovennævnte krav, og medfører dette et berettiget krav på yderligere løn fra de ansatte, kan bygherren foretage en tilbageholdelse i betalingerne til entreprenøren med henblik på at sikre de ansatte de nævnte ansættelsesvilkår. Aabenraa Kommune Side 20

21 SB Særlige betingelser August 2011 Byggemøder ad 19, stk. 1 Der skal påregnes afholdt ca. 10 driftsmøder pr. år. Arbejdssproget er dansk. Samvirke med andre entreprenører ad 20 Entreprenøren skal forestå samordningen af sikkerhedsarbejdet inden for arbejdsområdet i henhold til lov om arbejdsmiljø. Entreprenøren skal, hvor der anvendes underentreprenør, i relevant omfang udarbejde sikkerheds- og sundhedsplaner for arbejdets udførelse. Aabenraa Kommune Side 21

22 SB Særlige betingelser August 2011 D. Bygherrens betalingsforpligtelse Betaling ad 22, stk. 1 Betalingen sker ved indsættelse på en af entreprenøren opgiven bank eller girokonto. Betalingsfristen er 20 arbejdsdage. Tilbudslisten anvendes som grundlag for udarbejdelse af a contobegæringer. Faktura skal som minimum indeholde følgende oplysninger: - EAN nummer - att. - ordre nr. eller a conto nr. - beskrivelse af arbejdsomfang ad 22, stk. 4 Betaling for drift- og vedligeholdsarbejder til tilstandskrav sker således, med mindre arbejdet afviger fra den aftalte arbejdsplan. For arbejder udført på tilstandskrav: Arbejder gældende for hele året dvs. 12 måneder afregnes med 1/12 af beløbet pr. måned. Arbejder med en varighed af f.eks. 8 måneder afregnes med en 1/8 af beløbet pr. måned i tilstandsperioden. For arbejder udført på udførelseskrav: Græsslåning iflg. opgørelse pr. 15. juli og 1. december. For øvrige arbejder afregnes pr. måned bagud. Foreligger der kassation som følge af ikke opfyldte tilstandskrav fastsættes følgende reduktion i afregningsbeløbet for den pågældende betalingsperiode: Græsslåning: (På tilstandskrav): Såfremt der ved en fælleskontrol konstateres, at 2 af 3 gennemførte kontroller ikke overholder acceptkravene reduceres 1/6 af entreprisen for græsslåning på tilstandskrav med 40%. Afvanding: Kantfyldning på tilstandskrav. Såfremt der ved en fælleskontrol konstateres, at 6 målesteder på 2 vejstrækninger (12 målesteder) ikke opfylder kravet, reduceres 1/12 af entreprisen for kantfyldning med 75%. Såfremt der i 10 af målesteder- Aabenraa Kommune Side 22

23 SB Særlige betingelser August 2011 ne konstateres, at kravet ikke er opfyldt, reduceres 1/12 af entreprisen for kantfyldning med 100%. Renhold: Renhold på tilstandskrav for renholdelsesarbejder kantsten, hellekantsten, spærreflader, vejtilslutninger, cykelstier (jf. omfang i SAB) foretages en reduktion på kr. pr. vejstrækning pr. påbegyndt 10 km s strækning ved ikke forskriftsmæssig udført arbejde. Renhold af Såfremt 2 af 3 prøvesteder ved en fællesubefæstede arealer: kontrol viser, at acceptkravet ikke er overholdt, reduceres 1/8 med 75%. Renovation: Såfremt 2 af 3 prøvesteder ved en fællesmåling i en måned ikke opfylder acceptkravet, reduceres 1/12 af tilbudssummen på renovation med 75%. Såfremt 3 af prøverne falder for acceptkravet, reduceres 1/12 af tilbudssummen for renovation med 100%. Borde/bænke: Træ-grupper m.m. Såfremt kvalitetskravet ved en fælleskontrol konstateres ikke at være overholdt på 3 bord/bænkesæt, reduceres med 1/12 af tilbudsposten med 50%. Såfremt kvalitetskravet ved en fælleskontrol konstateres ikke at være overholdt ud fra en visuel kontrol, reduceres med 1/12 af tilbudsposten med 50%. Tavler, kant- og baggrundsafmærkning: (På tilstandskrav). Såfremt entreprenørens egenkontrol eller bygherrens stikprøvekontrol dokumenteres ved efterfølgende fælleskontrol eller foto viser overskridelser af kvalitetskriterier, reduceres entreprenørens betaling med 1/12 af tilbudets årspris med 1/12 for den enkelte aktivitet. Særlige arbejder: Tilsyn, skadevoldersager: Såfremt entreprenøren ikke overholder indberetningspligten og det bliver påtalt 1 gang skriftligt indenfor 1 måned, vil der blive tilbageholdt et beløb på kr. som bod. Såfremt trafikfarlige skader ikke indrapporteres til bygherren og manglende indberet- Aabenraa Kommune Side 23

24 SB Særlige betingelser August 2011 ninger er blevet påtalt 1 gang indenfor 1 måned, vil der blive tilbageholdt 1/12 af beløbet som bod. Vintertjenesten udføres i henhold til kommunens vinterregulativ og entreprenør skal altid følge vintervagtens anvisninger. Bod i henhold kommunens udbudsmateriale. Håndsaltning skal udføres senest 3 timer efter konstatering af glatføre ellers afkræves bod på kr. pr. gang. Påføres bygherren udgifter/erstatningsansvar pga. mangelfuld saltning, afkræves bod af samme størrelsesorden, som de udgifter der er påført bygherren, Max. Bod på kr. ad 22, stk. 6 For hele entreprisen/den del af entreprisen, der udføres inden for fastprisperioden, ydes der entreprenøren godtgørelse for ekstraordinære prisstigninger på et materiale, som i færdig form eller på sædvanlig måde indgår i arbejdet, eller på brændstof, der direkte benyttes til arbejdet, med mindre disse prisstigninger godtgøres i henhold til TAB 92 ad AB 22, stk. 6. Prisstigningen skal være indtrådt efter tilbudsdagen, og inden aftalt prisregulering er trådt i kraft. Priser og prisstigninger, der indgår som grundlag for godtgørelsen, skal være generelt forekommende. De skal fremgå af officielt prismateriale eller i mangel heraf kunne dokumenteres på anden måde. Godtgørelsen omfatter den prisstigning, der overstiger 10% af prisen på tilbudsdagen. Til denne procentsats lægges 0,50 for hver hele måned, der er forløbet mellem tilbudsdagen og indkøbstidspunktet. Prisstigninger, der indtræder efter det tidspunkt, hvor materialet eller brændstoffet efter aftale eller sædvane skal indkøbes, kan ikke medregnes. Det er en betingelse for at kunne opnå godtgørelse, at summen af de beregnede godtgørelsesbeløb udgør mindst 0,50% af entreprisesummen. Er en entreprenør i henhold til sin aftale med en underentreprenør forpligtet til at yde godtgørelse til denne efter de foranstående regler, kan tilsvarende godtgørelse ydes entreprenøren af bygherren, uanset reglen i forrige stykke om godtgørelsesbeløbets størrelse i forhold til entreprisesummen. For den del af entreprisen, der udføres efter fastprisperiodens udløb, ydes der efter de foranstående regler endvidere godtgørelse for ekstraordinære prisstigninger, som ikke dækkes af nedenstående prisregulering. For den del af entreprisen, der udføres efter fastprisperiodens udløb, foretages prisregulering for prisændringer, der er indtrådt efter 6 måneder fra tilbudsdagen, efter nedennævnte metode: Aabenraa Kommune Side 24

25 SB Særlige betingelser August 2011 Basismåned for indeksregulering af udbuddet er 6 måneder efter licitationen, i dette tilfælde altså maj 2012 (1. november måneder). Indekset udregnes ved retlinet interpolering mellem marts og juni indekser i 2012 = I 1. Prisreguleringen foretages på grundlag af Danmarks Statistiks reguleringsindeks. Til nærværende entreprise foretages reguleringen efter et driftsindeks opbygget således: Vægtgrundlag Indeks 70 Arbejdsløn 15 Lastvognskørsel 12 Materiel-maskiner 03 Brændselsolie 100 Driftsindeks Driftsindekset beregnes hvert år ved afslutningen af oktober kvartal, og det på gældende indeks er gældende for det efterfølgende år. De i tilbuddet anførte enhedspriser (ekskl. moms) multipliceret med (I 2 - I 1 )/I 1. idet I 1 angiver indeks for basismåneden (tilbudsdagen), og I 2 angiver indeks for oktober måned. Af hensyn til en hurtig afregning af eventuelle prisstigninger og træghed i udgivelsen af prisindekset er grundlaget for I 2 det indeks, der udregnes 2 kvartaler før reguleringsperiodens begyndelse. Det betyder at grundlaget for den første I 2 i dette udbud, der skal regulere januar kvartal 2013 er indekstallene fra september 2012, idet december 2012 ikke reguleres. Når prisreguleringen iværksættes, er entreprenøren forpligtet til 1 gang om måneden, at fakturere samtlige kontraktmæssige udførte ekstraarbejder, opretningsarbejder og reparationsarbejder. Entreprenøren er endvidere forpligtet til at foretage opgørelser over samtlige kontraktmæssigt udførte arbejder på tidspunktet for udløbet af fastperioden. På grundlag af denne opgørelse udregnes prisreguleringen for den første periode efter udløb af fastprisperioden. Månedlige fakturaer skal fremsendes senest den 14. i den efterfølgende måned. Der foretages ikke reguleringer for arbejder, der skulle være udført i 12-månedersperioden, men som på grund af entreprenørens forsinkelser udføres efter 12-månedersdagen. Tilsvarende foretages ikke reguleringer for arbejder, hvor forsinkelsen indtræffer efter Aabenraa Kommune Side 25

26 SB Særlige betingelser August månedersdagen. For sådanne arbejder kan entreprenøren kun kræve regulering i det omfang, han ikke er skyld i forsinkelsen og såfremt arbejdet var blevet udført rettidigt efter tidsplanen. Reguleringen er i øvrigt underkastet de begrænsninger, som prislovgivningen giver. Aabenraa Kommune Side 26

27 SB Særlige betingelser August 2011 E. Tidsfristforlængelse og forsinkelse Entreprenørens hæftelse ved forsinkelse. ad 25, stk. 2 Bodsstørrelserne pr. påbegyndt uge er som følger: 1. For igangsætningsfristen: 1 af kontraktsummen, dog min kr. (driftsentreprise som helhed). 2. For de enkelte arbejder. Ved tilstandskrav: Ingen direkte bod, men hvis kontroller som angivet under de enkelte arbejder viser, at tilstandskravet ikke er opfyldt, reduceres betalingen for det pågældende arbejde som anført under de enkelte arbejder. jf. 22, stk. 4. Bod ved påtale på tilstandskrav. Ved manglende udførelse af arbejder, der 1 gang skriftligt er blevet påtalt og ikke udført inden 5 arbejdsdage, betales en bod på kr. pr. påtale. Ved udførelseskrav: Det er bygherren meget magtpåliggende, at der opnås klare aftaler om arbejder på udførelseskrav uanset størrelse. Der fastsættes derfor følgende: - Bodstørrelse som følge af manglende igangsætning: kr. - Bodstørrelse som følge af manglende færdiggørelse: kr. 3. For færdiggørelsesfristen.inkl. aflevering af dokumentation kr. (driftsentreprise som helhed). Såfremt et rekvireret arbejde til udførelseskrav ikke er gennemført ved afleveringsforretningen, fastsættes en bod på 5% af værdien af det rekvirerede, men ikke færdiggjorte arbejde. Aabenraa Kommune Side 27

28 SB Særlige betingelser August 2011 F. Arbejdets aflevering Afleveringsforretning ad 28, stk. 1 Entreprisen afleveres på entrepriseperiodens sidste dag. Den i AAB og SAB krævede dokumentation af arbejdets udførelse og kvalitet er en væsentlig del af entreprenørens ydelse. Ved afleveringen vil der blive foretaget tilbageholdt i betaling for arbejder, hvor der ikke foreligger dækkende dokumentation. Aabenraa Kommune Side 28

29 SB Særlige betingelser August 2011 G. Mangler ved arbejdet Mangler påvist ved afleveringen. ad 31, stk. 1 Entreprenøren har pligt og ret til at afhjælpe mangler, der består i færdiggørelse af den krævede dokumentation. For øvrige mangler, bortset fra mangler ved nye indbyggede materialer, bortfalder entreprenørens ret og pligt til afhjælpning, og erstattes af bygherrens ret til afslag i entreprisesummen, jf. AB 34, idet arbejdsområdet efter denne entreprises afslutning påregnes at være overdraget i en anden entreprise. ad 32, stk. 1 Afhjælpning af mangler, påvist inden mangelansvarets ophør, er ikke mulig, da arbejdsområdet er overdraget til anden entreprenør efter entreprisens afslutning. For sådanne mangler bortfalder entreprenørens ret og pligt til afhjælpning, og erstattes af bygherrens ret til afslag i entreprisesummen, jf. AB 34, eller lade manglerne udbedre for entreprenørens regning jf. 34. Mangelsansvarets ophør ad 36, stk. 1 Mangelansvaret udløber ved afleveringen med undtagelse af mangelsansvaret for nye indbyggede materialer, som udløber efter 1 år. Ved større reparations- og opretningsarbejder, kan der vælges anden mangelansvarsperiode. Aabenraa Kommune Side 29

30 SB Særlige betingelser August 2011 H. 1- og 5-årseftersyn 5-års eftersyn ad 38 Bygherren indkalder til en afsluttende gennemgang af arbejdet, som skal finde sted senest 30 dage før udløbet af perioden anført i ad 36, stk. 1.* Der afholdes ikke 5-års eftersyn. Aabenraa Kommune Side 30

31 SB Særlige betingelser August 2011 Bilag 1 Kort over Del område 1 Aabenraa Kommune Side 31

32 SB Særlige betingelser Bilag 2 August 2011 Bilag 2 Kort over vejstrækninger som IKKE skal vedligeholdes i dette udbud. Aabenraa Kommune Side 32

33 SB Særlige betingelser Bilag 2 August 2011 Bilag 2a Liste over vejstrækninger der SKAL vedligeholdes. VEJNAVN VEJKLASSER BELÆG LÆNGDE (m) BAJSTRUP BYGADE Vejklasse BJERNDRUP BYGADE Vejklasse BOVVEJ Vejklasse BRODERUP BYVEJ Vejklasse EGGEBÆKVEJ Vejklasse ENGVEJ Vejklasse FLENSBORGVEJ Vejklasse FOGDERUPVEJ Vejklasse FRYDENDALVEJ Vejklasse GAMMEL VIPPELVEJ Vejklasse GRÆNSEVEJEN Vejklasse GRØNNEVEJ Vejklasse HELLEVAD-BOVVEJ Vejklasse HÆRVEJEN Vejklasse HÅNDVÆRKERSVINGET Vejklasse J.SCHILGEN VEJ Vejklasse KASSØVEJ Vejklasse KIRKEVEJ Vejklasse KLOVTOFTVEJ Vejklasse KLØVERMARKEN Vejklasse KORUPVEJ Vejklasse KRAGELUNDVEJ Vejklasse 3 21 KRAVLUNDVEJ Vejklasse KVÆRNHOLTVEJ Vejklasse MADS CLAUSENS VEJ Vejklasse PERSILLEVÆNGET Vejklasse PLUSKÆRVEJ Vejklasse SLOGSHERREDSVEJ Vejklasse SMEDELAND Vejklasse 3 86 SOFIEDALVEJ Vejklasse SOMMERVEJ Vejklasse SOTTRUPVEJ Vejklasse STATIONSVEJ Vejklasse STOLTELUNDVEJ Vejklasse SØNDERSKOVVEJ Vejklasse UGE BYGADE Vejklasse VESTVEJEN Vejklasse VOLLERUPVEJ Vejklasse ALMSTRUPMARKVEJ Vejklasse ALMSTRUPVEJ Vejklasse BAJSTRUP BYGADE Vejklasse BAJSTRUP NYVEJ Vejklasse BAJSTRUP ØSTERMARK Vejklasse BAJSTRUPVEJ Vejklasse Aabenraa Kommuner Side 33

34 SB Særlige betingelser Bilag 2 August 2011 BAKKEHØJVEJ Vejklasse 4 Grus 238 BARNSIG Vejklasse BEDSTEDVEJ Vejklasse BEJLHUSVEJ Vejklasse 4 Grus 1138 BEREDSKABSVEJEN Vejklasse 4 Grus 827 BIBLIOTEKSSTRÆDET Vejklasse 4 89 BIRKEALLE Vejklasse BJERNDRUP BYGADE Vejklasse BJERNDRUPVEJ Vejklasse BJOLDERUPVEJ Vejklasse BORREVAD Vejklasse BOV TVÆRVEJ Vejklasse BREDEVAD BYVEJ Vejklasse BREDHØJVEJ Vejklasse BRODERUP BYVEJ Vejklasse BROLØKKEVEJ Vejklasse BROMBÆRVÆNGET Vejklasse BRYSTRUPVEJ Vejklasse BRØGGELMOSEVEJ Vejklasse BURREVEJ Vejklasse 4 Grus 500 BYGMARKEN Vejklasse BYLDERUP KIRKEVEJ Vejklasse BYLDERUP MØLLEVEJ Vejklasse BYLDERUP-BOV BYGADE Vejklasse BØGELHUSVEJ Vejklasse BØLÅVEJ Vejklasse CENTERPLADSEN Vejklasse DAMBÆKVEJ Vejklasse 4 Grus 1735 DAMGÅRDVEJ Vejklasse DILDVÆNGET Vejklasse 4 27 DORTHEAGÅRDSVEJ Vejklasse DORTHEAGÅRDSVEJ Vejklasse 4 Grus 51 DRAVENGVEJ Vejklasse 4 93 DRAVVEJ Vejklasse DREJERVEJ Vejklasse 4 83 DUBORGVEJ Vejklasse DYBBØLGÅRDEVEJ Vejklasse DYREPARKVEJ Vejklasse EGEBJERGVEJ Vejklasse EGGEBÆK KÆRVEJ Vejklasse ENGLØKKE Vejklasse ENGVEJ Vejklasse FASANVÆNGET Vejklasse 4 68 FAUSBØLVEJ Vejklasse FLENSBORGLANDEVEJ Vejklasse 4 Asfalt 62 FLYDSHOLMVEJ Vejklasse FOGDERUP BYGADE Vejklasse FOGDERUP MELLEMVEJ Vejklasse FOGDERUP NØRREMARK Vejklasse FOGDERUP VESTERMARK Vejklasse FOGDERUP ØSTERMARK Vejklasse Aabenraa Kommuner Side 34

35 SB Særlige betingelser Bilag 2 August 2011 FOVERUPVEJ Vejklasse FOVERUPVEJ Vejklasse 4 Grus 1180 FRESTRUPSKOV Vejklasse FRESTRUPVEJ Vejklasse FRIISVEJ Vejklasse GALGEBROSTENE Vejklasse GALGEVEJ Vejklasse GAMMEL BAJSTRUPVEJ Vejklasse GAMMEL KIRKEVEJ Vejklasse GAMMEL SOTTRUPVEJ Vejklasse GAMMEL TØNDERVEJ Vejklasse GAMMEL VIPPELVEJ Vejklasse GAMMEL ÅBENRÅVEJ Vejklasse GARVERLAND Vejklasse GENSGÅRDVEJ Vejklasse GERREBÆKVEJ Vejklasse GRAVLØKKE Vejklasse GRENVEJ Vejklasse GRÆNSEVEJEN Vejklasse GRØNTOFTVEJ Vejklasse GYDEN Vejklasse GÅRDEBYMARKVEJ Vejklasse GÅRDEBYVEJ Vejklasse GÅSKÆR BYVEJ Vejklasse GÅSKÆR OVERDREV Vejklasse HASSELVÆNGET Vejklasse HAVSTED VESTERKÆR Vejklasse HAVSTEDVEJ Vejklasse HEDEGÅRDEVEJ Vejklasse HEDSVEJ Vejklasse HEJSEL VESTVEJ Vejklasse HEJSELVEJ Vejklasse HELDBJERGVEJ Vejklasse HINDERUPVEJ Vejklasse HJOLDERUPMARKVEJ Vejklasse HOLMEVEJ Vejklasse HORNSEVEJ Vejklasse HOVMOSEVEJ Vejklasse HVIDHØJVEJ Vejklasse HVIRLÅVEJ Vejklasse HYBENVÆNGET Vejklasse HYDEVEJ Vejklasse 4 Grus 561 HYNDINGDAMVEJ Vejklasse HYNDINGHOLMVEJ Vejklasse HYNDINGVEJ Vejklasse HØGSHOLTVEJ Vejklasse HØJSKOLEVEJ Vejklasse HØJVANGVEJ Vejklasse INDUSTRIPARKEN Vejklasse INDUSTRIVEJ Vejklasse INGEBØLVEJ Vejklasse Aabenraa Kommuner Side 35

36 SB Særlige betingelser Bilag 2 August 2011 JERNBANEGADE Vejklasse JULIANEHÅBVEJ Vejklasse JYNDEVADGÅRDVEJ Vejklasse KARENSGÅRDVEJ Vejklasse 4 grus 1622 KARSEVÆNGET Vejklasse KASSØVEJ Vejklasse KASTANIEVEJ Vejklasse KIRKEVEJ Vejklasse KLOKKEHUSVEJ Vejklasse KLOVTOFTVEJ Vejklasse KLØVERMARKEN Vejklasse KNIVSIGVEJ Vejklasse KOBRO Vejklasse KOLONISTHUSEVEJ Vejklasse KORUPMARKVEJ Vejklasse KORUPVEJ Vejklasse KRAGELUNDVEJ Vejklasse KRATHUSEVEJ Vejklasse KRAVLUND MØLLEVEJ Vejklasse KRISTIANSHÅBVEJ Vejklasse KRISTIANSMINDEVEJ Vejklasse KULKÆRVEJ Vejklasse KÆRVEJ Vejklasse KÅDNERVEJ Vejklasse LANGAGER Vejklasse LANGEVEJ Vejklasse LEJRVEJEN Vejklasse LILLE JYNDEVADVEJ Vejklasse LILLE KNIVSIGVEJ Vejklasse LILLE TORV Vejklasse 4 29 LILLEGADE Vejklasse LOVTRUP VESTERMARK Vejklasse LOVTRUPVEJ Vejklasse LUNDMARKVEJ Vejklasse LUNDVEJ Vejklasse LÆRKEVÆNGET Vejklasse 4 98 LØGUMKLOSTERVEJ Vejklasse LØGVÆNGET Vejklasse 4 96 MADS CLAUSENS VEJ Vejklasse MARGRETETOFT Vejklasse MEJERIVEJ Vejklasse MERIANVÆNGET Vejklasse 4 54 MOSELØKKE Vejklasse MOSEVANG Vejklasse MOSEVEJ Vejklasse MUSKATVÆNGET Vejklasse MØLLEENGEN Vejklasse 4 80 MØLLEGADE Vejklasse MØRKÆR Vejklasse NAVERVEJ Vejklasse NEFESKOVVEJ Vejklasse 4 Grus 1708 Aabenraa Kommuner Side 36

37 SB Særlige betingelser Bilag 2 August 2011 NEFESKOVVEJ Vejklasse NOLDEVEJ Vejklasse NY BOSKOVVEJ Vejklasse NY PORSBØLVEJ Vejklasse NYSTADVEJ Vejklasse NØRREAGERVEJ Vejklasse NØRREBÆKVEJ Vejklasse NØRREGÅRDVEJ Vejklasse NØRREHAVEN Vejklasse NØRREKURV Vejklasse NØRREMARKEN Vejklasse OBBEHUSVEJ Vejklasse PERBØLVEJ Vejklasse PERSILLEVÆNGET Vejklasse PLANTAGEVEJ Vejklasse PLUSKÆRVEJ Vejklasse 4 Grus 742 PLUSKÆRVEJ Vejklasse PORSBØLVEJ Vejklasse PORSBØLVEJ Vejklasse 4 Grus 1259 PORSEVÆNGET Vejklasse PORSÅVEJ Vejklasse RANDERSTOFTVEJ Vejklasse RAVEDVEJ Vejklasse RAVSTED KIRKEVÆNGE Vejklasse 4 62 RAVSTED KIRKEVÆNGE Vejklasse 4 Grus 215 RAVSTED LILLEGADE Vejklasse 4 83 RAVSTED MELLEMGADE Vejklasse RAVSTED NØRREGADE Vejklasse RAVSTED SKOLEGADE Vejklasse RAVSTED STOREGADE Vejklasse RAVSTED TVÆRGADE Vejklasse RAVSTED ÅGADE Vejklasse REALSKOLEVEJ Vejklasse 4 96 REBBØLVEJ Vejklasse RENS BYGADE Vejklasse RENS DAMAGER Vejklasse 4 93 RENS KRONFENNE Vejklasse RENS MELLEMGANG Vejklasse RENS NØRREDAM Vejklasse RENS SKOLEVEJ Vejklasse RENS SØNDERÅVEJ Vejklasse RENS VOLDGADE Vejklasse RENS ØVEJ Vejklasse 4 Grus 72 RENS ØVEJ Vejklasse 4 Asfalt 143 ROLIGHEDSVEJ Vejklasse RUGMARKEN Vejklasse RYTTERGABSVEJ Vejklasse RØRMOSEVEJ Vejklasse RÅDHUSSTRÆDE Vejklasse 4 94 SAVVÆRKSVEJ Vejklasse SKANDINAVIENVEJ Vejklasse Aabenraa Kommuner Side 37

38 SB Særlige betingelser Bilag 2 August 2011 SKOLEGADE Vejklasse SKOVBOVÆNGET Vejklasse SKOVFENNEN Vejklasse SKOVHUSVEJ Vejklasse SKOVLØKKE Vejklasse SKOVVANGEN Vejklasse SKYTTEHUSVEJ Vejklasse SLOGSHERREDSVEJ Vejklasse SLOGSÅVEJ Vejklasse SMEDAGERVEJ Vejklasse SMEDEGADE Vejklasse SMEDELAND Vejklasse SNEPPEVÆNGET Vejklasse 4 83 SOTTRUP BY Vejklasse SOTTRUPHOLMVEJ Vejklasse SPANIENSVEJ Vejklasse SPORTSVEJ Vejklasse STADEVEJ Vejklasse STAMPLUNDVEJ Vejklasse STENAGERVEJ Vejklasse STENSKÆR Vejklasse STORMSGÅRDEVEJ Vejklasse SURBÆKVEJ Vejklasse SURREROJ Vejklasse SVEJLUNDVEJ Vejklasse SØAGERVEJ Vejklasse SØLLINGVRÅVEJ Vejklasse SØNDERVEJ Vejklasse SØNDERVÆNGET Vejklasse TEGLOVNSVEJ Vejklasse TEPTOFT Vejklasse TERKELSBØL BYGADE Vejklasse TERNEVÆNGET Vejklasse TIMIANVÆNGET Vejklasse TINGDIGEVEJ Vejklasse 4 79 TINGLEV MIDT Vejklasse TINGLEV SØVEJ Vejklasse TINGLEV SØVEJ Vejklasse 4 Grus 11 TODSBØL GAMMEL SKOLEVEJ Vejklasse TODSBØL NØRREMARK Vejklasse TRANEKÆRVEJ Vejklasse TUNNELVEJ Vejklasse TVÆRVEJEN Vejklasse TØMRERSVINGET Vejklasse TØNDERVEJ Vejklasse TÅGHOLMVEJ Vejklasse UGE ALLEGADE Vejklasse UGE HULVEJ Vejklasse UGE KÅDNERVEJ Vejklasse UGE SMALLEGADE Vejklasse UGE TVÆRGADE Vejklasse Aabenraa Kommuner Side 38

39 SB Særlige betingelser Bilag 2 August 2011 UGE VESTERBALLE Vejklasse ULVEMOSEVEJ Vejklasse VANDMØLLEVEJ Vejklasse VEJ UDEN NAVN Vejklasse VEJBÆKVEJ Vejklasse VESTERMARKEN Vejklasse VESTERVÆNGET Vejklasse VIBEVÆNGET Vejklasse VIDJEVEJ Vejklasse VINDMØLLEVEJ Vejklasse 4 45 VISGÅRDEVEJ Vejklasse VISGÅRDVEJ Vejklasse VOLLERUP MØLLEVEJ Vejklasse VOLLERUP NØRREVEJ Vejklasse VOLLERUP SØNDERMARK Vejklasse VOLLERUPMARKVEJ Vejklasse VOLLERUPVEJ Vejklasse VRÅGÅRDVEJ Vejklasse VÆNGET Vejklasse 4 6 VÆNGET Vejklasse 4 77 VÆNGET Vejklasse VÆNGET Vejklasse 4 51 VØVLE BRO VEJ Vejklasse ZEPPELINVEJ Vejklasse ØRSLEVVEJ Vejklasse ØSTERBÆKVEJ Vejklasse ØSTERGÅRDSVEJ Vejklasse ÅBENRÅVEJ Vejklasse 4 59 ÅBOVEJ Vejklasse ÅBØLVEJ Vejklasse ÅGLIMT Vejklasse ÅLØKKE Vejklasse ÅVÆNGET Vejklasse Aabenraa Kommuner Side 39