Ombygningsarbejder, H.C. Andersens Boulevard 2, 5. sal

Transkript

1 Ombygningsarbejder, H.C. Andersens Boulevard 2, 5. sal Indholdsfortegnelse Side : 1/2 Sag : Udarbejdet: JFA Kontrolleret: TBK Godkendt: PED Kapitel Side Revision 0. Indholdsfortegnelse Orientering Generelt Byggesagen Generelt Entrepriser/arbejder Bygherreleverancer Projektorganisation Projektmaterialet Beskrivelser Tegninger Pålæg Arbejdsklausul Evaluering Referencer Generelt Bekendtgørelser Cirkulærer Danske standarder Øvrige referencer AB Byggeplads Generelt Bestemmelser Generelt Myndighedsforskrifter og vejledninger Myndighedstilladelser og anmeldelser Håndtering af materialer og produkter Brandmæssige forholdsregler Overdragelse og aflevering af byggepladsen Eksisterende forhold Byggepladsens indretning Byggepladstegning Førstehjælpskasser Brandslukningsmateriel Byggepladsens færdselsarealer Parkering Oprydning og renhold af færdselsarealer Skurby og oplagsplads Skurforhold Oplagsplads... 4

2 Ombygningsarbejder, H.C. Andersens Boulevard 2, 5. sal Indholdsfortegnelse Side : 2/2 Sag : Affaldshåndtering og affaldscontainer Vejrligsforanstaltninger i skurby og på oplagsplads Oprydning i skurby og på oplagsplads Arbejdsområder Belysning i fælles arbejdsområder Oprydning og renhold i arbejdsområder Tekniske hjælpemidler Kraner og materielehejse Stillads og arbejdsplatform Forsyning til byggeplads Vand og afløb El Særlige forhold ved bygninger i brug Generelt Information til tredjemand Midlertidig drift Sikkerhed og sundhed Generelt Organisation Sikkerhedsmøder Plan for Sikkerhed og Sundhed Arbejdsmiljø Generelt Omgivende miljø Generelt Kvalitetsstyring Byggeledelsen Byggemøder Kvalitetsplan Projektgennemgangsmøde Opstartsmøder for arbejder Entreprenørens kontrol og dokumentation Generelt Styring af udførelsesdokumenter Kontroldokumentation D&V-dokumentation Aflevering Tidsstyring Tidsplan... 1 Bilag 1, Grundlag for Plan for sikkerhed og sundhed... 1

3 1. Orientering Side : 1/2 1. Orientering 1.1 Generelt bips B2.010, Basisbeskrivelse - byggesag/september 2008 er sammen med denne projektspecifikke beskrivelse gældende for arbejdet. 1.2 Byggesagen Generelt ATP s ejendom på H.C. Andersens Boulevard 2, skal have foretaget ombygningsarbejder på 5. etage Entrepriser/arbejder Arbejderne udbydes i to forskudte omgange: Byggeplads/stillads og nedrivning, som udbydes i to særskilte entrepriser i første udbud. Disse entrepriser er i gang/overstået når nærværende entrepriser igangsættes. Ombygningsarbejder der udbydes som hovedentreprise med følgende arbejder: o Tømrer (TØM) o Maler (MAL) o EL (EL) o VVS (VVS) o Ventilation (VEN) o Gulvmand (GUL) Bygherreleverancer Ad stk. 2. Entreprenørens påtale skal ske inden anvendelse og senest 3 arbejdsdage efter modtagelsen. 1.3 Projektorganisation Bygherre: ATP, Ole Petersen Projekteringsleder: Pernille Edstrand, Erik Møller Arkitekter Projekterende: Toke B. Knudsen og Julie Fallon, Erik Møller Arkitekter samt Moe & Brødsgaard Hovedentreprenør: Jens Lars Gormsen MBG Entreprise. Byggeleder: Jens Lars Gormsen MBG Entreprise Sikkerhedskoordinator (P): Jens Lars Gormsen MBG Entreprise Fagtilsyn: Toke B. Knudsen, Erik Møller Arkitekter 1.4 Projektmaterialet Beskrivelser Hvor der i arbejdsbeskrivelserne henvises til basisbeskrivelser, er følgende udgaver gældende: bips B2.280, Basisbeskrivelse glas generelt/august 2009

4 1. Orientering Side : 2/2 bips B2.320, Basisbeskrivelse fuger/december 2008 bips B2.345, Basisbeskrivelse gulve/marts 2009 bips B2.350, Basisbeskrivelse lofter/maj 2009 bips B2.370, Basisbeskrivelse døre, vinduer og porte, leverance/december 2009 bips B2.371, Basisbeskrivelse døre, vinduer og porte, montage/april 2010 bips B2.380, Basisbeskrivelse fast inventar/december 2009 bips B2.400, Basisbeskrivelse bygningsinstallationer/januar 2009 bips B2.410, Basisbeskrivelse vvs/marts 2009 bips B2.450, Basisbeskrivelse el/maj 2009 bips B2.460, Basisbeskrivelse bygningsautomation/december Tegninger Tegninger iht. tegningslisten. 1.6 Pålæg Arbejdsklausul ILO-konvention nr. 94 vedrørende arbejdsvilkår er gældende Evaluering - Overholder entreprenøren ikke konventionen foreligger der væsentlig misligholdelse af entrepriseaftalen.

5 2. Referencer Side : 1/2 2. Referencer 2.1 Generelt Ad stk. 1. Som supplement til referencerne i basisbeskrivelsen er nedennævnte udvalgte referencer ligeledes gældende. 2.2 Bekendtgørelser ILO-Konvention nr. 94: Bekendtgørelse nr. 1 af 4. januar 1957 om Danmarks ratifikation af den af den Internationale Arbejdskonference i Geneve i året 1949 vedtagne konvention om arbejdsklausuler i offentlige kontrakter Udenrigsministeriet. BEK om OPP: Bekendtgørelse nr af 17. december 2004 om anvendelse af offentligprivat partnerskab (OPP), partnering og oplysninger svarende til nøgletal Erhvervs- og Byggestyrelsen. med senere ændringer: Bekendtgørelse nr. 241 af 11. april 2008 om nøgletal for statsbyggerier m.v. Erhvervs- og Byggestyrelsen. BEK om støtte til almene boliger: Bekendtgørelse nr. 643 af 15. juni 2006 om støtte til almene boliger mv. Socialministeriet. med senere ændringer: Bekendtgørelse nr. 135 af 9. februar 2007 om ændring af bekendtgørelse om støtte til almene boliger m.v. Socialministeriet. Bekendtgørelse nr. 223 af 14. marts 2007 om ændring af bekendtgørelse om støtte til almene boliger m.v. Socialministeriet. Bekendtgørelse nr. 25 af 22. januar 2008 om ændring af bekendtgørelse om støtte til almene boliger m.v. Velfærdsministeriet. Ad stk. 2. med senere ændringer: Bekendtgørelse nr af 27. december 2008 om ændring af bekendtgørelse om projekterendes og rådgiveres pligter m.v. efter lov om arbejdsmiljø. Ad stk. 3. med senere ændringer: Bekendtgørelse nr af 27. december 2008 om ændring af bekendtgørelse om indretning af byggepladser og lignende arbejdssteder Bekendtgørelse nr. 53 af 20. januar 2009 om ændring af bekendtgørelse om indretning af byggepladser og lignende arbejdssteder. Ad stk. 4. med senere ændringer: Bekendtgørelse nr. 423 af 23. april 2010 om ændring af bekendtgørelse om byggeog anlægsarbejder i perioden 1. november til 31. marts.

6 2. Referencer Side : 2/2.3 Cirkulærer Fastpriscirkulæret Cirkulære nr. 174 af 10. oktober 1991 om pris og tid på bygge- og anlægsarbejder mv. Bygge- og Boligstyrelsen. samt cirkulære nr af 28. november 2003 om ændring af cirkulære om pris og tid på bygge- og anlægsarbejder mv. Erhvervs- og Boligstyrelsen. 2.4 Danske standarder Iht. Basisbeskrivelsen 2.5 Øvrige referencer Iht. basisbeskrivelsen

7 3. AB 92 Side : 1/6 3. AB 92 A. Aftalegrundlaget Almindelige bestemmelser 1. Ad. stk. 3 Byggesagsbeskrivelsen (BSB) indeholder fravigelser samt bemærkninger/præciseringer fra AB 9 oplistet nedenfor: Det bekræftes, at entreprenøren i sit tilbud kan tage både Dansk Byggeris Standardforbehold af maj 2008 samt branchernes egne standardforbehold, uden dermed at være i uoverensstemmelse med bestemmelserne i denne BSB. Tages der yderligere forbehold, risikerer entreprenøren at blive kendt ukonditionsmæssig. Ad. stk. 4 Alle afgifter, der er gældende på tilbudsdagen, skal være indeholdt i tilbuddet. Dog skal moms angives særskilt. Entreprenørens tilbud 3. Ad stk. 2 Delpriser, bygherren har anmodet om at få oplyst i tilbuddet, er bindende for entreprenøren. Ad. stk. 5 Den bydende skal vedstå sit tilbud så længe som angivet i opfordringsbrevet. Overdragelse af rettigheder og forpligtelser mv. 5. Transport på entreprisesummen kan kun gives som hovedtransport (uigenkaldelig fordelingstransport) og skal i så fald gælde for hele entreprisesummen eller restentreprisesummen. Ad. Stk.5 Eventuelle underentreprenører skal anerkende, dels at mangelskrav under de i AB 92 5, stk. 5, nævnte omstændigheder kan gøres gældende direkte mod underentreprenøren, og dels at tvister vedrørende mangler ved en underentreprise kan behandles ved Voldgiftsretten for bygge- og anlægsvirksomhed. Underentreprenørens anerkendelse skal dokumenteres over for bygherren senest ved bygherrens accept af entreprenørens tilbud. Manglende anerkendelse vil medføre, at underentreprenøren udskydes. B. Sikkerhedsstillelse og forsikring Entreprenørens sikkerhedsstillelse 6. Entreprenørens sikkerhed skal stilles senest 8 arbejdsdage efter entrepriseaftalens indgåelse, jf. AB 92 6, stk. 1. Overholder entreprenøren ikke denne frist, har bygherren ret til at udstede et skriftligt påkrav om, at entreprenøren stiller den påkrævede sikkerhed indenfor en ny, rimelig frist. Opfylder entreprenøren ikke bygherrens påkrav, kan bygherren ophæve entrepriseaftalen, jf. AB

8 3. AB 92 Side : 2/6 Bygherrens sikkerhedsstillelse 7. Bygherren stiller ingen sikkerhed. Forsikring 8. Uden at entreprenørens ansvar og forpligtigelser derved begrænses, tegner og betaler bygherren foruden brand- og stormskadeforsikring tillige all risks entrepriseforsikring omfattende Skade på selve entreprisen Skade på bygherrens eksisterende bygninger/anlæg Sikret under entrepriseforsikringen er bygherre, entreprenører og underentreprenører på et hvilket som helst niveau. Entrepriseforsikring dækker alle de af entreprisen omfattende permanente eller midlertidige anlæg udført i forbindelse med projektet inkl. dertil anvendte materialer og effekter til inkorporering i arbejderne, som bygherre eller entreprenøren ejer eller bærer risikoen for. Forsikringen omfatter ikke dækning for entreprenørmateriel- og udstyr, herunder midlertidige bygninger, skurvogne og lign. For forsikringen gælder en selvrisiko på kr pr. begivenhed. Hæftelser for entrepriseforsikringens selvrisiko er en del af entreprisekontrakten, således at selvrisikoen afholdes af den skadevoldende entreprenør. Såfremt der udføres varmt arbejde er entreprenøren forpligtiget til at udfylde bygherres forsikringsformular om "Varmt arbejde" og fremsende denne 8 dage før opstart af det berørte arbejde til byggeledelsen, og efterleve reglerne beskrevet. Fremsendes den udfyldte formular ikke som anført ovenfor eller efterleves reglerne for udførelse af varmt arbejde ikke af entreprenøren afholdes den øgede selvrisiko på kr ,- kr. af entreprenøren. For skader hvor der ikke er en skadevoldende entreprenør, deles selvrisiko pro rata i forhold til entreprisesummerne mellem de skaderamte entreprenører Desuden skal entreprenøren dokumentere at der er tegnet forsikring iht. AB92 8 stk. 3 senest 8 dage efter kontraktens indgåelse. C. Entreprisens udførelse Entreprenørens ydelse 10. Ad. stk. 3 Materialer mv., der er bygherrens ejendom, skal mærkes som sådan og holdes tydeligt adskilt. Dette gælder også endnu ikke afhentede materialer mv. på leverandørens oplægspladser.

9 3. AB 92 Side : 3/6 Ad stk. 4 Dokumentation svarende til krav jf. bemærkningerne ovenfor til AB 92, 5, stk. 5 skal fremlægges vedrørende leverandører, jf. AB 92 10, stk. 4, hvis samlede leverance overstiger kr eller 5 % af entreprisesummen. Dokumentationen skal være forelagt bygherren senest på tidspunktet for afgivelse af ordre til leverandøren. Ad. stk. 5 Meddelelse om undladelse af at opfylde kravene i 10, stk. 4, skal afgives til bygherren i god tid inden ordre afgives til leverandøren. Bygherren er berettiget til at lade den pågældende leverance erstatte af en bygherreleverance. Entreprenøren er forpligtet til at afvente bygherrens meddelelse herom, hvilken skal afgives uden ugrundet ophold. Projektgennemgang, dokumentation og prøver 11. Entreprenøren skal inden for den i tidsplanen afsatte periode hertil deltage i projektgennemgang. Formålet med projektdeltagelsen er at sikre en fælles forståelse af udførelsesgrundlaget og rammerne for udførelsen, så entreprenøren kan konstatere, at projektet kan realiseres på det foreliggende grundlag. Som forberedelse til projektgennemgangen skal entreprenøren gennemføre en vurdering af arbejdsprocesser, udførelsesmetoder, kvalitetssikringstiltag, sikkerheds- og sundhedsmæssige samt miljømæssige forhold mv. Projektgennemgangen skal dokumenteres. Bygherren er i 5 arbejdsdage efter projektgennemgangen er afsluttet, berettiget til at standse arbejdet og opsige entrepriseaftalen, hvis der er væsentlige grunde dertil. Entreprenøren er i givet fald alene berettiget til den betaling, der fremgår af tilbudslistens pkt. om projektgennemgang. Arbejdets forringelse mv. Vedligeholdelse 12. Forhold til myndigheder 13. Ændringer i arbejdet 14. Ad Stk. 4. Alternativ 1: Ændringer prissættes i henhold til V&S Prisbøgerne, der er et almindeligt anerkendt kalkulationsgrundlag. Samtidig med prisfastsættelsen aftales evt. konsekvenser for tidsplanen. Alternativ 2: Regningsarbejder dokumenteres med bilag i form af f.eks. timesedler, fakturaer mv. Dækningsbidrag opkræves med de i entrepriseaftalen angivne satser. Samtidig med prisfastsættelsen aftales evt. konsekvenser for tidsplanen, Alternativ 3: Kan der ikke inden rimelig tid opnås enighed om prisfastsættelsen overlades denne til styregruppen/sagkyndig beslutning efter principperne i 46.

10 3. AB 92 Side : 4/6 Bygherrens tilsyn 17. Ad stk. 3 Bygherrens tilsyn har ikke bemyndigelse til at indgå aftaler på bygherrens vegne, medmindre dette udtrykkeligt fremgår af fuldmagt fra bygherre til tilsyn, som entreprenøren er berettiget til at få forevist. Entreprenørens arbejdsledelse 18. Arbejdslederen skal have de kompetencer til at kontrollere arbejdets udførelse og varetage samarbejdet med bygherren, som bygherren har krævet ved tilbudsindhentning. D. Bygherrens betalingsforpligtelse Betaling 22. Entreprenørens a conto-opgørelser skal betales af bygherren løbende måned + 30 kalenderdage efter modtagelsen, såfremt de opfylder bygherrens formelle krav til udformning af faktura. Fakturaer skal på præcis og let forståelig måde oplyse følgende, jf. entrepriseaftalen: Adresse Rådgiverens sagsnummer Entrepriseart Sagsnavn Rådgiverens sagsansvarlige Fakturaer skal have en forside hvor ovenstående oplysninger samt det samlede beløb pr. entrepriseart og den samlede sum fremgår. Øvrige oplysninger, herunder oversigt over udført arbejde mv. og procentuel afmelding på de enkelte delarbejder skal fremgå af bilag til fakturaens forside. Korrekt fakturering, jf. ovenfor, er i enhver henseende en betingelse for, at beløb kan betragtes som forfaldne. Bygherren er berettiget til at afvise fakturaer, der ikke er påført de præciserede oplysninger. Ad. stk. 2 Såfremt entreprenøren kræver betaling for materialer mv., som er købt, men som ikke er leveret på byggepladsen, skal der stilles sikkerhed for kontraktmæssig levering. Ad stk. 4 Stiller bygherren krav om at betaling sker efter en betalingsplan, skal entreprenøren udarbejde betalingsplanen som en del af sit tilbud. Betalingsplanen skal angive, ved hvilke stadier og med hvilke beløb entreprisesummen eller dele heraf skal udbetales, herunder: at ikke mindre end 10 % af entreprisesummen skal udbetales, når samtlige de ved afleveringen konstaterede mangler er afhjulpet, og

11 3. AB 92 Side : 5/6 at ikke mindre end 5 % af entreprise skal udbetales ved modtagelse af komplet og mangelfrit drift-og vedligeholdelsesmateriale. Entreprenøren skal fakturere det i betalingsplanen angivne beløb så snart et stadium er nået. Entreprenørens faktura skal af bygherren betales senest 30 kalenderdage efter modtagelse, med mindre statusrapporteringen godtgør, at ydelserne svarende til stadet ikke er leveret. Ad. stk. 6 Bygge- og boligstyrelsens cirkulære nr. 174 af 10. oktober 1991 om pris og tid på bygge- og anlægsarbejder mv. Ændret ved cirkulære nr af 28. november 2003 cirkulære om pris og tid på bygge- og anlægsarbejder mv. er gældende for aftalen. Ad. stk. 10 Entreprenørens slutopgørelser skal betales af bygherren senest 30 kalenderdage efter modtagelsen af faktura, der opfylder bygherrens formelle krav til udformning af faktura, kun elektroniske fakturaer der lever op til disse krav honoreres. Bygherren er berettiget til at afvise manuelt udarbejdede fakturaer samt fakturaer, der ikke lever op til bygherrens formelle krav. Entreprenørens ret til at standse arbejdet 23. Hvor parterne er uenige om bygherrens adgang til at holde betalinger tilbage eller foretage modregning i entreprenørens betalingskrav, må entreprenøren ikke standse arbejdet eller hæve aftalen, inden denne har indhentet en sagkyndig beslutning, jf. AB E. Tidsfristforlængelse og forsinkelse Entreprenørens hæftelse ved forsinkelse 25. Tidsfristoverskridelser medfører dagbod, jf. AB 92 25, stk. 2, på 1 0 / 00 af entreprisesummen (ekskl. merværdiafgift), dog mindst kr. for hver påbegyndt arbejdsdag, hvormed den fastsatte tidsfrist overskrides. Bygherren forbeholder sig ret til at modregne dagbod eller erstatning i entreprenørens tilgodehavende, jf. 22, stk. 1 og 10. F. Arbejdets aflevering G. Mangler ved arbejdet I. Særligt om ophævelse Entreprenørens hæveret 41. Hvor parterne er uenige om bygherrens adgang til at holde betalinger tilbage eller foretage modregning i entreprenørens betalingskrav, må entreprenøren ikke standse arbejdet eller hæve aftalen, inden denne har indhentet en sagkyndig beslutning, jf. AB

12 3. AB 92 Side : 6/6 Voldgift 47. For at sikre en hurtig behandling af voldgiftssagen, jf. AB 92 47, skal der efter afgivelse af klageskrift og svarskrift snarest afholdes et møde, hvor sagens videre forløb aftales med bindende virkning. På mødet fastsættes bindende frister for forberedelsens yderligere skridt samt for den mundtlige forhandlings begyndelsestidspunkt.

13 4. Byggeplads Side : 1/7 4. Byggeplads 4.1 Generelt Byggepladsen i forbindelse med nedrivning varetages af nedriver. Stilladser, afgrænsninger og afdækninger af oplagsplader mv. varetages af BPL-entreprise. 4.2 Bestemmelser Generelt Byggepladsens indretning og de enkelte byggepladsfaciliteter skal til enhver tid opfylde alle gældende regler og anvisninger indenfor området, herunder Arbejdstilsynet samt anvisninger fra kommunale og andre offentlige myndigheder. Sikkerhedsregler og ansvar Alle gældende sikkerhedsregler for aktuelle arbejder skal overholdes, ligesom alle henstillinger fra byggeledelsen skal efterkommes. Det forventes i øvrigt, at alle der arbejder på byggepladsen ikke alene selv nøje følger denne instruks, men også er med til at sørge for, at andre følger den. Entreprenøren har det fulde ansvar for, at håndværkerne på byggepladsen efterlever denne instruks. Arbejdstid Daglig arbejdstid er fra kl til kl Støjende arbejder skal pågå i perioden Ophold på området ud over en halv time før og efter arbejdstiden skal aftales med byggeledelsen. Mandskabsrum, adgangsveje, parkering, nøgler m.m. Før arbejdet påbegyndes, skal vedkommende entreprenør have anvist skurparkering af byggeledelsen Myndighedsforskrifter og vejledninger Kbh. Kommunes regler vedr. opstilling af mandskabsvogne skal overholdes Myndighedstilladelser og anmeldelser Bygherre har ansvar for at anmelde byggepladsen til Arbejdstilsynet Håndtering af materialer og produkter Oplag af materialer Før arbejdet påbegyndes, skal transportveje for og placering af materialer aftales med byggeledelsen. Materialer må ikke henlægges andre steder, liggetid skal reduceres til et minimum. Materialer skal overdækkes, så opfugtning ikke forekommer Brandmæssige forholdsregler Tobaksrygning Tobaksrygning og brug af åben ild (tændstikker, lightere m.m.) er forbudt i hele bygningskomplekset. Byggeledelsen kan anvise steder, hvor rygning er tilladt. Alle, der bryder dette forbud, vil blive bortvist fra arbejdsstedet. Den pågældende entreprenør vil i gentagelsestilfælde blive frataget arbejdet.

14 4. Byggeplads Side : 2/7 Varmt arbejde, herunder brug af åben ild Varmt arbejde, det vil sige brug af åben ild, svejsning, anvendelse af vinkelsliber, varmluftspistol og lignende samt tildannelse af materialer, må ikke foregå i bygningen uden forudgående tilladelse fra byggeledelsen. Inden arbejdet igangsættes udfyldes blanket vedr. varm arbejde af den ansvarlige virksomhedsleder. Blanket udleveres af byggeledelsen. Ilt- og gasflasker må ikke henstå uden opsyn og skal ved arbejdstidens ophør fjernes. Såfremt byggeledelsen finder det nødvendigt, skal der være en brandvagt fra det lokale brandvæsen til stede. Brandvagten må først forlade arbejdsstedet, hvor det brandfarlige arbejde udføres, 2 timer efter, at håndværkeren har afsluttet arbejdet. Byggeledelsen rekvirerer brandvagten efter nærmere aftale med den entreprenør, der har ansvaret for arbejdets udførelse. Brandfarlige stoffer Brug og opbevaring af større mængder brandfarlige stoffer eller væsker skal aftales med byggeledelsen. Brandfarligt affald, som for eksempel fernisklude, brugt tvist, terpentin og lignende, skal snarest fjernes, dog senest ved arbejdstids ophør. Byggeledelsen anviser, hvor brandfarligt affald skal lægges. Elektricitet Belastningen må kun forøges efter aftale og kun til sikringsgruppens maksimum. Al arbejdsstrøm skal afbrydes af håndværkerne, når arbejdsstedet forlades. Halogenlamper må ikke anvendes indendørs. Brandslukning Der skal altid være det nødvendige slukningsmateriel til rådighed på arbejdsstedet. Den pågældende entreprenør sørger for dette og sikrer sig samtidig, at håndværkerne er bekendt med betjeningen af det pågældende slukningsmateriel. Alarmering Før arbejdet påbegyndes, skal byggeledelsen anvise, hvordan og hvorfra brandvæsenet kan alarmeres. Ved arbejder, der kan forårsage brandalarm ved påvirkning af de eventuelt eksisterende brandalarmeringsanlæg, kan byggeledelsen bede om at få dele af brandalarmeringsanlægget udkoblet. Dette medfører, at der skal være en brandvagt til stede, hvis bygherren finder det nødvendigt. Brandskel Eksisterende brandskel skal opretholdes i byggeperioden, branddøre må ikke afspærres, demonteres eller på anden måde bringes ud af funktion.

15 4. Byggeplads Side : 3/7 4.3 Overdragelse og aflevering af byggepladsen Entreprenørens faste pris er baseret på projektlokaliteten (den fremtidige byggeplads), som den henligger ved besigtigelsesmøde jf. udbudsbrev. Entreprenøren skal foretage en fotografisk, digital registrering af de bygningsdele, der findes i eller grænser op til det arbejdsområde, der er knyttet til arbejdet. Eventuelle skader skal være registreret og dokumentationen skal være overdraget til byggeledelsen før arbejdets påbegyndelse. Lokaliteterne overtages ryddet for alt løst inventar. Fast inventar mv. fjernes af de respektive entreprenører, i det omfang dette fremgår af arbejdsbeskrivelserne. Lokaliteterne overtages ryddede for alt løst inventar. Fast inventar mv. fjernes af de respektive entreprenører, i det omfang dette fremgår af arbejdsbeskrivelserne. Stilladsentreprenøren foranlediger inden arbejdets påbegyndelse afholdelse af et vejsyn med deltagelse af byggeledelsen samt vejmyndighed. Afdækning af følgende bygningsdele foretages af BPL-entreprenøren: Fortove ved opgangsfelter og materialehejs i forb. med opstilling af dette. Belægning på de 3 tagterrasser afdækkes med plader 4.4 Eksisterende forhold De eksisterende forhold på byggepladsen fremgår af tegning jf. tegningslisten 4.6 Byggepladsens indretning Byggepladstegning Byggepladsforhold er vist på tegning jf. tegningslisten Førstehjælpskasser BPL-entreprenøren skal levere og vedligeholde 2 førstehjælpskasse med øjenskyller til brug for alle entreprenører i forbindelse med nedrivningsarbejderne Brandslukningsmateriel -entreprenøren skal levere og vedligeholde 1 fælles brandslukningsmateriel. 4.7 Byggepladsens færdselsarealer Adgang til arbejdsstederne foregår ad udvendigt opgangsfelt Parkering Privatparkering skal ske på offentlig gade. Der er ingen pladser på matriklen til parkering. Udgifter til parkering er bygherre uvedkommende. Cykelparkering kan ske i gården Oprydning og renhold af færdselsarealer BPL-entreprenøren renholder færdselsarealer i bygning(-er) for støv og lignende, som ikke kan henføres til en bestemt entreprenør. Dette vil ske minimum en gang om ugen. Inden arbejdet påbegyndes besigtiges alle tilstødende arealer, veje, fortove mm. af entreprenøren i samarbejde med byggeledelsen, for at fastslå evt. beskadigel-

16 4. Byggeplads Side : 4/7 ser, der skal tages højde for. Byggelederen vil lade disse beskadigelser fotografere og udarbejder en rapport, som vil være bindende for alle parter. Eventuelle beskadigelser herudover retableres for entreprenørs regning. 4.8 Skurby og oplagsplads Skurforhold BPL-entreprenøren leverer, opstiller, vedligeholder og fjerner følgende skure, i udførelsesperioden iht. udbudstidsplanen. Det skal være inkl. tilslutning: Miljøvogn pga. at asbestsanering indgår i ombygningsarbejderne. Den skal indeholde toilet, bad, håndvaske, omklædningsfaciliteter samt spiseplads til 5-10 pers. Kælderlokale afmærket på byggepladstegningen er et supplement til ophold for alle entreprenører. Der kan være 10 pers. Såfremt der er behov for garderobeskabe leveres og opstilles disse af BPL-entreprenør. Afholdelse af byggemøder mv. kan ske i afmærket lokale i kælder. Lokalisering iht. tegning jf. tegningslisten. BPL-entreprenøren sørger for det daglige renhold af skurvogn. Retablering af terræn efter skurby foretages af BPL-entreprenøren Oplagsplads BPL-entreprenøren etablerer, vedligeholder, vejrligssikrer og retablerer de på byggepladstegning viste oplagspladser, som er på tagterrasserne pga. trange forhold ved vej. Der kan ikke påregnes oplagsplads eller containerhenstilling i gård. Indvendigt depot / oplag at demonterede effekter kan foregå i rum iht. plan for eksisterende forhold. Belægningen på oplagspladserne er stålplader. Ved terræn er afmærket et byggepladsområde der kun er til midlertidig afsætning af affaldscontainere, når affald fjernes fra terrasserne. Materialer skal leveres i tidsrummet mellem kl. 23 og Affaldshåndtering og affaldscontainer Affald lagres i "big bags" på de afmærkede tagterrasser iht. byggepladstegningen. entreprenøren sørger for opstilling, mærkning med affaldsfraktioner, fjernelse efter endt udførelse fjernelse ved kraning udføres af hovedentreprenør.. Bygningsaffaldet skal sorteres i følgende fraktioner: Murbrokker Brændbart Øvrigt iht. Københavns kommunes sorteringsregler

17 4. Byggeplads Side : 5/7 Hovedentreprenøren har ansvar for tømning med kran efter behov. OBS: der skal tages særligt hensyn til ballustraden, så den ikke ødelægges under arbejdet. BPL-entreprisen sørger for afdækning. Tømning skal ske i tidsrummet mellem kl. 23 og 07. Alle udgifter til bortskaffelse af affald herunder miljø- og affaldsafgifter skal være indeholdt i tilbuddet. Affald må aldrig efterlades på arbejdsstedet, men skal ved arbejdsdagens afslutning fjernes fra byggepladsen Vejrligsforanstaltninger i skurby og på oplagsplads BPL-entreprenøren forestår udførelsen af vejrligsforanstaltninger i skurby og på fælles oplagsplads Oprydning i skurby og på oplagsplads I fællesområder er BPL-entreprenøren ansvarlig for oprydning og renhold. 4.9 Arbejdsområder Belysning i fælles arbejdsområder I fælles arbejdsområder, hvor flere entreprenører arbejder samtidigt, leverer, opsætter, vedligeholder og fjerner BPL-entreprenøren arbejdsbelysningen Oprydning og renhold i arbejdsområder BPL-entreprenøren renholder arbejdsområder for støv og lignende, som ikke kan henføres til en bestemt entreprenør. Dette skal minimum ske én gang om ugen Tekniske hjælpemidler Kraner og materielehejse BPL-entreprenøren opstiller, vedligeholder og fjerner 1 stk. materialehejs i forbindelse med Materialehejsen: løfte 600 kg Kran: Hovedentreprenør har ansvar for levering af kran til deres respektive tømninger af affald samt indhejsninger. Udgift afholdes af hovedentreprenør. Kraning sker uden for normal arbdejdstid Stillads og arbejdsplatform BPL-entreprenøren opstiller, ombygger, vedligeholder og fjerner fællesstillads. Fællesstillads: Opgangsfelt samt ladetårn udføres i gård. Sikres ved terræn med plader og skrå skærm iht. byggepladstegning. Adgang til byggeplads skal ske via opgangsfelt, interne trapper og elevatorer må ikke benyttes. Hejs opstilles i gård iht. byggepladstegning.

18 4. Byggeplads Side : 6/7 Ramper opsættes ved døre til terrasser samt fra gulv til opgangfelt/hejs i gård. Fællesstilladset stilles til rådighed for alle entreprenører i hele perioden. Stilladser som rullestilladser mv. til egne arbejder ligger under entreprenør selv, medregnes i eget tilbud Forsyning til byggeplads Vand og afløb Byggepladsvand betales af bygherren El BPL Entreprenør etablerer, vedligeholder og fjerner selv elforsyningen til byggebrug for alle entreprenører. Der opsættes 4 stk. byggepladstavler på etagen. BPL-entreprenøren etablerer, vedligeholder og fjerner elforsyning til mandskabsvognen. Nedriver, sørger selv for opsætning, tilslutning samt drift af miljøvogn. Elforbruget til mandskabsvognen betales af bygherren, forudsat at den er velisoleret jf. A-Tilsyn krav, samt at håndværkerne viser fornuftig adfærd, dvs slukker lys og lukker vinduer og døre ved fyraften. Øvrigt elforbrug på byggepladsen betales ligeledes af bygherren Særlige forhold ved bygninger i brug Generelt Ved arbejdets udførelse skal entreprenøren tage mest muligt hensyn til entrepriseområdets brugere, naboer og parterne på byggepladsen, samt til bygningen og de eksisterende installationer, herunder på forhånd og i god tid informere alle om støj- og støvgener mv. Værktøj skal vælges således, at dette giver færrest mulige gener for eventuelle beboere / ansatte med hensyn til støj, vibrationer, støv og emissioner. Der må ikke benyttes radio og lignende på lokaliteten. Entreprenøren forestår selv administration af nøgler, i fald bygherren kan udlevere nøgler Information til tredjemand Entreprenøren skal selv sørge for den daglige varsling af tredjemand vedrørende adgang til lokaliteten i forbindelse med de forestående arbejder. Varslingen skal ske pr. , senest kl. 14 dagen før. Kopi af varslingerne afleveres samtidigt til byggeledelsen Midlertidig drift BPL-entreprenøren skal i planlægning og drift af byggepladsens udendørs arealer tage hensyn til:

19 4. Byggeplads Side : 7/7 Kbh. Kommunes regler herfor.

20 5. Sikkerhed og sundhed Side : 1/1 5. Sikkerhed og sundhed 5.1 Generelt Organisation Bygherren har udpeget en sikkerhedskoordinator jf. projektorganisationen pkt Sikkerhedsmøder Sikkerhedsmøder afholdes i overensstemmelse med Plan for Sikkerhed og Sundhed (PSS). 5.3 Arbejdsmiljø Generelt Jf. PSS 5.2 Plan for Sikkerhed og Sundhed Sammenhæng mellem projektmaterialet og indholdsfortegnelsen til Plan for Sikkerhed og sundhed fremgår af bilag 1.

21 6. Omgivende miljø Side : 1/1 6. Omgivende miljø 6.1 Generelt Jf. PSS

22 7. Kvalitetsstyring Side : 1/3 7. Kvalitetsstyring 7.2 Byggeledelsen Til ledelse, koordinering og kontrol med arbejdets udførelse og endvidere til samarbejde med byggeledelsen, skal entreprenøren udpege en arbejdsleder med de fornødne kvalifikationer. Arbejdslederen skal godkendes af byggeledelsen. Hvis arbejdslederen udskiftes, skal byggeledelsen godkende den nye arbejdsleder. Byggeledelsen forestår al håndtering og koordinering af tekniske forespørgsler, Tilsynsnotater samt øvrige dokumenter som benyttes til kommunikation mellem de udførende og de projekterende. Tilsynsnotater indgår som en del af kvalitetssikringsdokumentationen. Senest 5 arbejdsdage før byggeriet påbegyndes, fastlægges omfanget af Kvalitetsdokumentation, således det er muligt for projekterende og de udførende at planlægge tilsynet på byggepladsen, såfremt bygherre ønsker dette. Byggeledelsen er ansvarlig for, at al kvalitetssikringsdokumentation i forbindelse med udførelsesfasen foreligger bygherre ved dennes forlangende, samt ved aflevering. Tilsynet har ret til at udtage prøver til egen kontrol, og entreprenøren skal stille sådanne prøver til rådighed, og være behjælpelig med prøvetagningen. Tilsynet har ligeledes ret til at føre tilsyn med arbejdsudførelsen i alle dens faser og til at påtale ikke konditionsmæssige forhold. Dette tilsyn fratager ikke entreprenøren nogen del af hans ansvar. 7.3 Byggemøder Afholdes én gang ugentligt efter nærmere aftale. 7.4 Kvalitetsplan Senest 5 arbejdsdage før første projektgennemgangsmøde skal entreprenøren fremsende kvalitetsplanen til byggeledelsen. Senest 2 arbejdsdage efter byggeledelsens eventuelle kommentarer til kvalitetsplanen skal entreprenøren fremsende den reviderede kvalitetsplan til byggeledelsen til godkendelse. 7.5 Projektgennemgangsmøde Resultatet af procesgranskningen skal fremsendes til byggelederen senest 3 arbejdsdage inden projektgennemgangsmødets afholdelse. 7.6 Opstartsmøder for arbejder Mødetidspunktet for opstartsmødet aftales med byggeledelsen. 7.7 Entreprenørens kontrol og dokumentation Generelt Entreprenøren skal levere bidrag til således udført digitale tegninger. Tegninger skal vedlægges en oversigt over eventuelle materiale- og produktændringer, der er foretaget i udførelsesfasen. Entreprenøren skal aflevere dokumentationen løbende under udførelsen.

23 7. Kvalitetsstyring Side : 2/3 Entreprenøren skal i forbindelse med udarbejdelse af arbejdsplanen udarbejde en kvalitetsplan. Kvalitetsplanen skal som minimum indeholde: Organisation af entreprisen Dokumentstyring Styring af indkøb Kvalifikationer Procesgranskning Kontrolplan Krav til underentreprenører og leverandører Håndtering af fejl og mangler ved materialer og arbejde (afvigelser) Håndtering af afvigelser fra projektet Styring af udførelsesdokumenter Styring af udførselsdokumenter foretages digitalt Kontroldokumentation Kontroldokumentation skal afleveres i 2 stk. samlede sæt ved afleveringsforretningen D&V-dokumentation D&V-dokumentation skal afleveres 10 arbejdsdage inden afleveringsforretningen. D&V-dokumentation skal afleveres og arkiveres digitalt samt i to sæt papirtryk i ringbind. Der kan på foranledning af bygherre fremsættes krav om at aflevere D&V-dokumentation i bestemt digitalt programform. Merudgiften til denne ydelse afholdes af bygherre. Der skal i D&V-dokumentation indgå beskrivelse af vedligeholdelses og udskiftningsintervaller samt evt. specielle produkter, som skal benyttes i forbindelse med driften og vedligeholdelsen. 7.8 Aflevering Afleveringsprocedure: Trin Aktion 1 Før aflevering indkaldes til møde vedr. den kommende aflevering og efterfølgende mangelafhjælpningsproces med relevante rådgivere og entreprenører. Her drøftes den kommende proces. 2 Efter aflevering udbedrer entreprenøren mangler i ht. mangelliste 3 Entreprenøren færdigmelder til byggeleder, når mangler er udbedret, senest på dato for fristens udløb 4 Når færdigmeldingen er modtaget, eller fristen er udløbet, gennemgår byggeleder manglerne for at konstatere, om nogle mangler endnu ikke er udbedret.

24 7. Kvalitetsstyring Side : 3/3 5 Overlevering til lejer. 6 Revideret mangellister fremsendes uden ophold til entreprenør. 7 Afhjælper entreprenøren ikke straks de udestående mangler, dvs. 1 arb.dag efter modtagelse af rev. mangelliste, kan byggeleder vælge mellem 3 scenarier: 8a Byggeleder indkalder uden ophold til møde med E, hvor E må redegøre for, hvorfor mangler ikke straks udbedres. Ny milesten for afklaring aftales. 8b Byggeleder lader mangler udbedre for entreprenørens regning 8c Byggeleder kræver afslag i entreprisesummen fra den pågældende entreprenør.

25 8. Tidsstyring Side : 1/1 8. Tidsstyring 8.2 Tidsplan Entreprenøren skal senest 5 arbejdsdage efter entrepriseaftalens indgåelse fremsende en arbejdsplan til byggeledelsen. I tidsplanen skal der redegøres for, hvornår der kan forventes støjende og svinende arbejder. Støjende arbejder skal udføres udenfor normal kontoråbningstid, dvs. fra kl Lydsvage arbejdsmetoder skal tages i brug overalt, hvor det er muligt, (f.eks. skrue ud i stedet for at bruge brækjern). Det ekstra tidsforbrug hertil kan ikke faktureres ekstra.

26 Bilag 1, Grundlag for Plan for sikkerhed og sundhed Side : 1/1 Bilag 1, Grundlag for Plan for sikkerhed og sundhed Bilaget viser sammenhængen mellem byggesagsbeskrivelsens punkter og indholdsfortegnelse i Plan for Sikkerhed og Sundhed Indholdsfortegnelse for Plan for Sikkerhed og Sundhed 1. Orientering om byggesagen (byggesag punkt 1.2) 2. Organisation (byggesag punkt 1.3 eller 5.1.1) 3. Sikkerhed og sundhed 3.1 Plan for sikkerhed og sundhed (byggesag punkt 5.2) 3.2 Sikkerhedsmøder (byggesag punkt 5.1.3) 3.3 Kontrol og tilsyn (byggesag punkt 5.1 og 5.2) 3.4 Arbejdsmiljø (byggesag punkt 5.3) 3.5 Farlige arbejder (byggesag punkt 5.4, arbejdsbeskrivelse punkt 2.5, 3.8 og 4.13) 3.6 Omgivende miljø (byggesag punkt 6, arbejdsbeskrivelse punkt 2.6) 4. Byggeplads 4.1 Generelt (byggesag punkt 4.1) 4.2 Bestemmelser (byggesag punkt 4.2) 4.3 Eksisterende forhold (byggesag punkt 4.4) 4.4 Byggepladsens indretning (byggesag punkt 4.6) 4.5 Byggepladsen færdselsarealer (byggesag punkt 4.7) 4.6 Skurby og oplagsplads (byggesag punkt 4.8) 4.7 Arbejdsområder (byggesag punkt 4.9) 4.8 Tekniske hjælpemidler (byggesag punkt 4.10) 4.9 Forsyning til byggepladsen (byggesag punkt 4.11) 5. Beredskabs-, evakuerings- og øvelsesplan 5.1 Tidsplan 5.2 Byggepladstegning